停工通知书

2021-07-14 通知书

  现如今,需要使用通知的情境愈发增多,各种类型的通知各有不同的写法。那么你有了解过通知吗?下面是小编为大家整理的停工通知书,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。

停工通知书1

  编号:

  xx单位:

  你单位xx工程,经查存在以下重大隐患:

  根据《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《建设工程质量管理条例》等有关规定,我局现责令你单位:

  □立即停止限于《复工申请书》报 申请复查。经复查并书面同意复工后方可恢复施工。

  □对工地立即全面停工整改,限于年月日前整改完毕并填妥《复工申请书》报 申请复查。经复查并书面同意复工后方可恢复施工。

  (以上打勾项为唯一选项)

  在此期间你单位应采取措施,防止发生安全质量事故。逾期未申请复检或未改正的,我局将按相关规定予以处罚。

  西峡县公路管理局

  接收人签名: 检查人签名:

  年 月 日

停工通知书2

尊敬的业户/施工单位:

  20xx年中秋节将至,为让广大业主过一个祥和安静的节日,我司将在节假日期间暂停园区内一切装修、维修施工(含单项工程施工),现提醒阁下注意以下事项:

  停工时间:____________

  20xx年9月15日—20xx年9月17日,

  注意:此段时间内,园区内禁止一切施工行为,禁止任何施工人员与装修材料进入小区;物业服务中心将暂停办理一切装修相关手续。

  停工提示:

  1、20xx年9月14日下午18:00前请各施工单位必须将临时堆放于公共区域(路面、梯间)的装修材料、施工淤泥等清理干净。

  2、请关闭好所有的铝合金门窗和入户门,以防物品丢失。

  3、各装修施工队请妥善保管好您的装修物品。

  4、无人居住的房间请在清场后关闭好自家的.水阀,以防发生漏水事故。

  5、无人居住的房间请关闭好电源总开关和煤气阀门,以免引发火灾事故。

  6、在此期间请不要把装修材料或装修垃圾堆放在阳台上,防止被风吹落伤人或被雨淋湿给您和他人带来不必要的损失。

  7、在停工前请疏通好您的阳台地漏以防下雨造成积水。

  姓名:xxx

  ___年___月___日

停工通知书3

  长沙政和工程项目管理有限公司

  工 程 暂 停 令

  工程名称: 山水峰景4-7栋及会所、一期地下室监理工程 编 号:20002

  一式四份:建设、施工、监理、质监

  长沙政和工程项目管理有限公司

  工 程 暂 停 令

  工程名称: 山水峰景4-7栋及会所、一期地下室监理工程 编 号:20001

  一式四份:建设、施工、监理、质监

  长沙政和工程项目管理有限公司

  工程名称: 山水峰景4-7栋及会所、一期地下室监理工程 编 号:20001

  一式四份:建设、施工、监理、质监

  工程名称: 山水峰景4-7栋及会所、一期地下室监理工程 编 号:20003

  一式四份:建设、施工、监理、质监

停工通知书4

  xx户:

  你在擅自进行施工,严重违反了《中华人民共和国城乡规划法》第四十条规定,现向你下发责令停工通知书,维持已有的现状,若再违章建设,镇人民政府将按照《中华人民共和国城乡规划法》第六十四条规定予以清除并处以相应处罚。

  送达人:

  接收人:

  二〇一七年xx月xx日

停工通知书5

  质监201 整(停)[ ]号建设工程质量整改(停工)通知书_________________________________________:你单位工程经(巡查、抽查)存在以下质量问题:___________________________________________________________

  □1.整改;□2.局部停止施工,进行整改;□3.限你单位于_________年_____月_____日前整改完毕,并将整改结果书面报我站复查。

  建设单位项目负责人:监理单位项目负责人:施工单位项目负责人:

  相关单位项目负责人:检查人:签发人:

  签发单位(盖章):

  年月日

停工通知书6

  致:项目部

  你项目部施工的工程,经年月日检查,发现存在重大安全隐患:根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全管理条例》及工程建设强制标准条文等有关规定,现责令你项目部:□立即停止部位的施工。□立即对工程全面停工整改。整改完毕后将整改情况用安全隐患整改反馈单回复报送公司,公司再组织人员进行复查合格后方可恢复施工。

  特此通知。

  检查人:

  年月日

停工通知书7

建房户:

  经XXXXX城镇建设管理办、国土办、安监办对建设行业安全生产自查中,发现你户在XXXXXX擅自修建的房屋,。你的行为违反了《中华人民共和国城乡规划法》有关规定,现责令你户立即停止建设,听后处理。若逾期不履行,镇人民政府将按照《中华人民共和国城乡规划法》第六十四条之规定依法处理,由此引起的一切经济损失和法律责任概由你户自行承担。

  特此通知!

  送达人:

  接受人:

停工通知书8

  沙建管( )停第( )号

  经查,你公司开发的 项目工程,未在沙洋县建设行政主管部门办理 设工程质量管理条例》第二章第十三条,《建设工程安全生产管理条例》第四十二条 之规定,属于违章建设行为。为规范参建各方建筑市场行为,确保该工程的质量和安全,现通知你公司立即停止违章建设。

  特此通知

  沙洋县建筑工程管理处 年 月 日

  建设单位签收人:

  监理单位签收人:

  施工单位签收人:

停工通知书9

xx单位:

  你单位xx工程,经查存在以下重大隐患:

  根据《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《建设工程质量管理条例》等有关规定,我局现责令你单位:

  □立即停止限于《复工申请书》报 申请复查。经复查并书面同意复工后方可恢复施工。

  □对工地立即全面停工整改,限于年月日前整改完毕并填妥《复工申请书》报 申请复查。经复查并书面同意复工后方可恢复施工。

  (以上打勾项为唯一选项)

  在此期间你单位应采取措施,防止发生安全质量事故。逾期未申请复检或未改正的,我局将按相关规定予以处罚。

  xx县公路管理局

  接收人签名:

  检查人签名:

  年 月 日

停工通知书10

xx县建设局:

  7月x日,我局组织对若羌县城乡规划效能监察工作进行了专项检查,发现你县在开展城乡规划效能监察工作方面存在以下问题:1、《城乡规划法》学习培训工作不到位,仅1人参加自治区培训;2、城市总体规划中没有明确划定“三区四线”;3、城市近期建设规划,住房建设规划没有按程序通过批准;4、城市控制性详细规化编制覆盖率为44%,未达到规定要求;5、项目立项、土地划拨出让审批的协同机制未建立,未建立并实施乡村规划许可证制度;6、无批前批后公示,无规划网页,资料缺乏时效性;7、无规划委员技术审查单,未开展规划动态信息监测,规划信息没有及时统计;8、规划编制经费不足,部分规划编制工作比较滞后,规划指导作用没有完全发挥,边规划边建设,建了拆,拆了建现象依然存在,造成城市居民,农村村民拆迁户损失过大,引起了一定的上访案件发生;9、乡、镇规划管理机构还不健全,乡镇规划助理员配备不到位,没有切实发挥作用,日常管理不到位造成不按规划和无规划盲目建设现象仍然存在。10、县执法队伍薄弱,执法机构不健全,城乡规划执法范围过大,执法人员配备不足、执法力量不够,执法交通工具、缴费严重短缺,不能及时发现和制止违法建设。

  检查人员:

  检查部门:

  xx建设局

  年七月十二日

停工通知书11

xx户:

  你在擅自进行施工,严重违反了《中华人民共和国城乡规划法》第四十条规定,现向你下发责令停工通知书,维持已有的现状,若再违章建设,镇人民政府将按照《中华人民共和国城乡规划法》第六十四条规定予以清除并处以相应处罚。

  送达人:

  接收人:

  二〇xx年xx月xx日

停工通知书12

  编号:xx施工单位:xx

  你单位在xx施工,因违反xx规定,经xx检查组(安全检查员)检查,目前施工危及营业线行车安全。应立即停工并采取措施,保障营业线列车安全运行。特此通知。

  复工前书面报告我单位(部门)xx,复查合格后才能复工。

  发出通知单位:xx姓名:xx时间:

  接收通知单位:xx姓名:xx时间:

  附注:本通知书一式五份,主送施工单位,抄送建设单位、铁路局安监室、主管业务处,自存。

停工通知书13

  经检查发现财富广场4#楼工程存在如下质量隐患,按照有关质量技术规范和规程规定,请接到通知后,即日起停工。 存在问题:

  1、本楼第六层因8月5日浇筑梁、板、柱砼,浇筑完毕后24小时内商品混凝土还没有强度。

  2、在3天回弹时强度还没有,甚至有的柱砼用手指都能扣掉;

  3、就此项质量问题,应立即停工,待有资质质检单位或上级部门质量认证后方可下到工序施工。

  河南九州建筑工程有限公司(签章)

  经办人: 日期: 年 月 日

  项目经理签字: 日期: 年 月 日

停工通知书14

  工程名称:

  编号:( )停字号

  上海xx水电安装工程有限公司:

  经检查发现,施工现场存在下列重大安全隐患:现通知你方必须于年月日时起停止对本工程的一切施工活动,立即对上述安全隐患进行整改。整改完毕后,并将整改措施及整改结果和复工申请报建设单位现场管理人员复查,复查合格后方可恢复施工。

  现场管理人员签名:

  施工单位接收人签名:

  发出日期:

  签收日期:

停工通知书15

七城管金沙字[xx]号:

  你(单位)在进行建设的行为,违反了《中华人民共和国城乡规划法》第四十条第一款的规定,现依据《中华人民共和国城乡规划法》第六十四条的规定,限你(单位)在接到通知书之日起立即停止建设,逾期我局将依法采取查封施工现场、强制的拆除等措施。

  如你(单位)不服本决定,可以在收到本通知书之日起60日内向七台河市人民政府申请行政复议,也可以在三个月内直接向人民法院起诉。

  七台河市金沙新区管委会行政执法局(公章)

  xx年xx月xx日

  当事人:

  承办人:

【停工通知书】相关文章:

1.施工单位停工通知书

2.工程局部停工(暂停)通知书

3.工程停工的申请书

4.社区人民调停工作总结

5.催款通知书

6.仲裁通知书

7.报到通知书

8.分红通知书

上一篇:防汛安全的通知书 下一篇:通知书作文