篇一:园林绿化的施工合同
发包人(全称):_______________
承包人(全称):_______________
承包人资质等级:_______________
依照《中华人民共和国合同法》和中华人民共和国建设部、国家工商行政管理总局共同发布的《建设工程施工合同》及其他有关规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本园林绿化建设工程施工项目经协商订立本合同:
一、工程概况。
(一)工程概况。
1、工程名称:_______________________。
2、工程地点:_______________________。
3、工程内容:_______________________。
4、工程立项批准文号:_______________。
5、资金来源:_______________________。
(二)工程承包范围。
1、承包范围:_______________________。
2、工程总面积:_______________________。
二、合同文件及图纸。
(一)本合同文件及解释顺序。
1、除双方另有约定以外,组成本合同的文件及优先解释顺序如下:
(1)双方签订的补充协议。
(2)本合同条款。
(3)中标通知书。
(4)投标书及其附件。
(5)标准、规范及有关技术文件。
(6)图纸。
(7)工程量清单。
(8)工程报价单或预算书。
双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
(二)适用法律、标准及规范。
1、适用法律法规:国家有关法律、法规和北京市有关法规、规章及规范性文件均对本合同具有约束力。
2、适用标准、规范名称:《城市园林绿化工程施工及验收规范》、《城市园林绿化用植物材料木本苗》、《城市园林绿化养护管理标准》。
3、双方另有约定列入补充条款。
4、双方对合同内容的约定与上述法律、标准、规范规定有矛盾的,以法律、标准及规范规定为准。
(三)图纸。
1、发包人提供图纸日期及套数:_______________________。
2、承包人未经发包人同意,不得将本工程图纸转让给第三人。
3、发包人对图纸的特殊保密要求:无。
三、双方的权利义务。
(一)监理。
1、监理单位名称:_____________________。
2、监理工程师:
(1)姓名:_______________________。
(2)职务:_______________________。
职权:需要取得发包人批准才能行使的职权:除本款有明确约定或经发包人同意外,监理工程师无权解除合同约定的承包人的任何权利与义务。
(二)双方派驻工地代表。
1、发包人派驻工地代表。
(1)姓名:_______________________。
(2)职权:_______________________。
2、承包人派驻工地代表。
(1)姓名:_______________________。
(2)职权:_______________________。
3、任何一方驻工地代表发生变更时,应提前7日书面通知对方,并明确指出交接时间、权限。
(三)发包人工作。
1、发包人应按本合同约定的时间和要求完成以下工作并承担相应费用:
(1)保证施工现场达到具备施工条件的具体要求和完成的时间:开工前7天。
(2)将施工所需的水、电、电讯等管网线路接至施工场地的时间、地点和供应要求:_______________________。
(3)负责施工场地与公共道路的通道开通的时间和要求:已具备。
(4)工程地质和地下管网线路资料的提供时间:开工前7天。
(5)由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间:_______________________。
(6) 水准点和坐标控制点交验要求:_______________________。
(7) 组织图纸会审和设计交底的时间:开工前7天。
(8) 协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物建筑)、古树名木的保护工作:协助做好保护工作。
(9) 双方约定发包人应做的其他工作:无。
2、发包人委托承包人办理的工作:无。
(四)承包人工作。
1、承包人应按本合同约定的时间和要求完成以下工作:
(1)应提供计划、报表的名称及完成时间:签订合同后7日内。
(2)承担施工安全保卫工作和非夜间施工照明、围栏设施的责任和要求。
(3)向发包人提供办公和生活房屋及设施的要求,发包人承担由此发生的费用。
(4)需承包人办理的有关施工场地交通环卫和施工噪音管理等手续,发包人承担由此发生的费用。
(5)承担费用负责已竣工但未交付发包人之前的工程保护工作;对工程成品保护的特殊要求及费用承担。
(6)保障施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定,并且保证施工现场环境保护、文明施工符合国家、北京市建设行政主管部门和相关部门的有关规定。
(7)双方约定的承包人应做的其他工作:另行约定。
四、施工组织设计和工期。
(一)合同工期。
1、开工日期:_______________________。
2、竣工日期:_______________________。
3、合同工期:总日历天数___日。
(二)进度计划。
1、承包人提供施工组织设计(施工方案)和进度计划的时间:承包人在签订施工合同后10日内,向发包人提供切实可行的施工组织设计和进度计划图。
2、发包人对施工方案、进度计划予以书面确认或提出修改意见的时间:收到文件后7个工作日,发包人逾期未确认也未提出修改意见的,视为同意。
3、群体工程中有关进度计划的要求:无。
4、承包人必须按照经确认的进度计划组织施工,并接受监督和检查。因承包人原因导致实际进度与进度计划不符的,承包人无权就改进措施提出追加合同价款。
(三)延期开工,如发生按下述原则处理:
因发包人原因造成延期开工的,由发包人承担由此给承包人造成的损失,并顺延工期;承包人不能按时开工的,应提前7日书面通知发包人并征得发包人同意,发包人不同意延期的或承包人未在规定期限内发出延期通知的,工期不顺延。
(四)暂停施工,如发生按下述原则处理:
因发包人原因停工的,由发包人承担所发生的追加合同价款,赔偿承包人由此受到的损失,相应顺延工期;因承包人原因停工的,由承包人承担发生的费用,工期不顺延。
(五)工期延误。
1、由于以下原因造成竣工日期推迟的延误,经发包人确认,工期相应顺延。
(1)发包人未能按双方约定日期提供图纸及开工条件。
(2)发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款,使施工不能正常进行。
(3)发包人未按合同约定提供所需指令、批准等,致使施工不能正常进行。
(4)因工程量变化或重大设计变更影响工期。
(5)非承包人原因停水、停电等原因造成停工。
(6)不可抗力及自然灾害。
(7)发包人同意工期相应顺延的其它情况。
(8)其它可调整工期的因素:另行约定。
2、承包人在以上情况发生后3日内,就延误的内容和因此发生的经济支出向发包人、监理方提出报告。发包人在收到报告后7日内予以确认答复,逾期不予答复,承包人即可视为延期要求已被确认。
(六)工期提前。
工期如需提前,双方协议如下:无。
(1)发包人要求提前竣工的时间:无。
(2)承包人应采取的赶工措施:无。
(3)发包人应提供的条件:无。
(4)因赶工而增加的经济支出和费用承担:无。
篇二:园林绿化的施工合同
发包单位:___________(以下简称甲方)
承包单位:___________(以下简称乙方)
甲方委托乙方承担 公司部分环境景观绿化工程的设计与施工。甲、乙双方本着互相协作,紧密配合的原则,订立本施工意向合同。
一、工程概况。
1、工程名称:________________。
2、工程地点:________________。
3、工程承包方式:包工、包料、养护成活、包工期、保质量、保安全。
二、工程价款。
1、合同价款:经甲乙双方协商,本工程承包范围内合同价款暂定为_____万元整,竣工后据实结算。
2、合同价款涵盖内容为:
绿化包括起苗、包装、运输、挖坑、换土、采购杂肥、栽种、清场、 直至养护期间浇水、治虫、除草、减枝、施肥、更换死亡苗木等包种、包活、养护等全部内容。
三、施工工期。
1、本工程计开工时间:________________。
2、本工程预计完工时间:________________。
3、如遇不可抗剂因素和自然灾害,或甲方原因,影响施工,经甲方签证后可顺延工期。
四、工程支付。
五、工程质量。
1、所栽苗木质量必须符合工程要求,不得擅自改变苗木品种、规格及质量。
2、施工过程中,乙方必须服从甲方的监督检查和质量管理。
3、乙方在施工中要精心组织,确保安全,如有事故发生,后果自负。
4、乙方要确保施工现场清洁,及时清理废弃物。
5、乙方包栽包活,在栽植完工后,要养护苗木 个月,其间发生的费用由乙方负担。
六、甲方责任。
1、监督检查工程质量、进度、负责施工过程、设计变更等的签证。
2、协调好各专业与绿化施工之间的关系,如因甲方协调出现问题停工或延误工期,造成乙方损失由甲方负责。
3、工程竣工后组织工程验收,并按合同约定审定竣工结算。
4、按合同约定支付工程款。
七、乙方责任。
1、按甲方审定的设计图纸、工程量清单及国家有关园林绿化施工技术规范进行施工。
2、现场施工中,如有设计及品种修改,需接甲方书面变更通知单后实施。
3、乙方需办理好施工的一切相关手续,服从当地政府主管部门的监督和管理,费用自理。
4、已竣工工程未交付甲方之前,负责已完工工程的保护工作。
5、施工应服从甲方及监理统一管理及协调。从甲方指定的水电接驳点接驳,施工用水、电费用由甲方承担。
6、施工中由于乙方施工原因发生的安全事故,概由乙方负责。
7、施工中乙方应注意对施工现场已有的建筑物及地下、地上市政配套设施及电缆沟进行保护。
8、全部工程完工后,乙方负责清运绿化所产生的垃圾,做到工完场清。
八、材料的供应。
1、工程所需的苗木由乙方自行采购,到现场后,必须经甲方检查,确认符合设计。
2、工种所用材料,必须先向甲方提供样品及各种资料,经甲方检查,确认符合设计要求后,才能进场。进场后,必须及时向甲方报验,经检查合格后,才能施工。
九、工程质量检查验收。
施工质量等级验收评定执行当地《园林绿化工程质量检验评定标准》有关规定,本园林绿化工程施工质量要求能满足上部苗木正常成活为质量标准,其园林绿化标准达到预期设计的效果。
十、违约。
1、违约的处理:合同双方的任何一方不能全面履行合同条款,均属违约。违约所造成的经济损失,概由违约方承担赔偿。
2、违约金的标准:合同履行中任何一方不能全面履行合同条款,均属违约。违约造成的损失,除承担赔偿因此造成对方的全部经济损失外,还必须向对方支付合同价款3%的违约金。
十一、养护。
1、乙方派人负责对本工程进行为期两年的免费养护工作。
2、乙方应向甲方递交两年养护期的《绿化工程养护计划书》。
十二、未尽事宜,双方另行协商解决,本合同在履行过程中如发生争议,由双方当事人协商解决,协商不成时可向当地仲裁机构申请仲裁,仲裁结果为最终结果。
十三、本合同一式四份,双方各执两份,均具同等法律效力,双方法定代表人签字盖章后可生效。
甲方(盖章):_____________ 乙方(盖章):______________
法人代表:_________________ 法人代表:__________________
_______年______月________日 _______年______月_______日
篇三:园林绿化的施工合同
发包方(甲方):_____市_____区改造领导小组办公室。
承包方(乙方):___________________工程有限公司。
甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》及《建筑安装工程承包合同条例》等有关规定,结合工程的具体情况,经友好协商,签订本合同。
第一条 工程项目
(一)工程名称:xx市xx区改造项目xx区小区标示制作、成品果皮箱安装项目工程。
(二)工程地点:xx市xx城镇。
(三)工程内容及承包范围:
1、xx区南门一个小区标示制作。
2、xx区小区内20个成品果皮箱采购及安装。
第二条 工期
本工程开工日期以甲方开具的.书面开工令为准,工程交付使用时间应满足下列要求:
1、计划开竣工时间:20xx年xx月xx日至20xx年xx月xx日。
2、施工总工期:xx日历天。
3、由于不可抗力或甲方原因(包括甲方提出的设计变更)导致工期延误,由乙方提供书面的工期顺延要求报告后,经监理工程师及甲方确认后,则按批准的工期顺延。
第三条 承包方式及工程造价
1、乙方按甲方确认的施工图要求及本工程施工验收规范组织工程施工,包工、包料、包工期、包质量、包安全文明施工、包工程通过本工程验收。
2、合同金额:工程总造价(大写):_____________整,(小写)¥___________元。此价为大包干价,含风险、税金等一切相关工程费用。
第四条 付款方式
全部工程验收合格且竣工结算书经财政审核确定后,甲方收到乙方递交的竣工结算报告及结算资料后28天内进行核实,并给予确认或提出修改意见。两个月内一次性支付工程全款。
第五条 双方责任
(一)甲方责任。
1、负责提供乙方因设计和施工所需要的原始土建图纸和资料。
2、施工过程中,对有需要修改的施工方案或增加项目下达书面变更通知单,作为乙方施工更改和工程结算的依据。
3、负责工程中不同专业之间及界面接口等的协调工作,并提供施工中乙方所需的用水、用电,但水电费由乙方承担。
4、负责组织工程验收。
5、甲方指定派驻现场代表,对工程进度、工程质量进行监督,检查验收隐蔽工程,办理中间交工工程验收签证手续,督促乙方按规定做好各项技术资料和报表整理,负责签证,组织工程竣工验收。
(二)乙方责任。
1、在合同签定后七日内乙方负责将甲方提供的施工图纸进行优化、完善,交甲方审定,同时提交施工组织计划交与甲方审定。
2、按照经甲方审定的施工图进行施工、设备及材料采购、运输和保管,主要设备运到工地后,由乙方向甲方出具相应的证明,甲方确认后签字认可。
3、并派出项目经理 纪 江 负责与甲方工地现场代表直接联系;并呈报施工组织构架图。
4、乙方应加强对施工队伍的管理,遵守甲方制定的规章制度,做到安全、文明施工,并对施工过程中的安全、防火、防盗等工作负全部责任。
5、乙方入场施工后,不得破坏任何已完工的土建、安装设施,并保证卫生状况良好;如因技术需要确实要进行破坏性施工的,应事先征得甲方的签字认可,由于土建及安装等非乙方引起的费用由甲方承担。
6、验收合格后,乙方负责提供竣工图及相关电子文档、电脑软件、系统操作说明书等一式二份给甲方。
7、开工前,乙方应提供工程进度计划及主要工程技术人员名单,严格按甲方审定的工程进度计划施工,确保安装调试的工程技术人员准时到位。
8、在施工过程中使用的水、电所产生的费用,由乙方自行承担。
第六条 工程质量标准和保修期
工程质量标准:符合国家及行业规范标准。
第七条 工程验收
1、工程质量应符合检验评定合格标准,双方签字确认。
2、乙方在工程移交之前,负责现场一切设备材料成品的保护,如在此期间,发生丢失损坏等,乙方应负责修复、赔偿,甲方概不负责。
第八条 违约责任
1、如乙方未经甲方同意,擅自停工的,属乙方违约,甲方一切损失由乙方承担。
2、因乙方原因导致出现质量安全事故及由此造成的一切损失由乙方承担。
第九条 争议的解决方式
双方因本合同的履行发生争议,应本着友好、平等的精神协商解决。协商不成时,任何一方均可向庄河市人民法院提起诉讼。
第十条 本合同的生效
1、本合同经双方签字盖章后生效,至工程验收,保修期满并结清工程尾款后失效。
2、本合同一式捌份,发包人五份,承包人三份,具有同等法律效力。
发包人:(公章)__________________ 承包人:(公章)___________________
法定代表人或其委托代理人:________ 法定代表人或其委托代理人:_________
【园林绿化的施工合同】相关文章:
标准园林绿化施工合同范本12-22
园林绿化施工合同(通用6篇)10-19
园林绿化景观施工合同(通用5篇)12-24
园林绿化工程施工合同模板12-01
北京市园林绿化建设工程施工合同05-14
上海市园林绿化建设工程施工合同示范文本05-14
施工合同书_施工合同11-23
别墅花园施工合同_施工合同11-18
建设施工合同_施工合同11-18
屋顶防水施工合同_施工合同11-18