钢结构工程施工合同

2020-12-09 施工合同

　　随着广大人民群众法律意识的普遍提高，合同的类型越来越多，合同是企业发展中一个非常重要的因素。知道吗，写合同可是有方法的哦，以下是小编整理的钢结构工程施工合同，欢迎阅读与收藏。

钢结构工程施工合同1

　　合同编号：88489

　　甲方：（简称甲方）

　　乙方：（简称乙方）

　　依照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，并结合本工程具体情况，经甲、乙双方协商达成以下合同条款，以资共同遵守。

　　第一条工程概况

　　工程名称：

　　工程内容：

　　第二条工程工期

　　自收到甲方工程预付款之日起天。

　　第三条合同价款

　　本工程总价款为：人民币元整（小写：元）。以上价格为含上述所有工程的设计费、材料费、人工费、机械费、运费、管理费总价，但不含税及现场配套费。

　　第四条付款方式

　　1、合同签订生效之日起，甲方按合同总价款的%付款给乙方，即人民币元整（小写：元），乙方收到此款进场施工。

　　2、乙方主体结构完成后，甲方按合同总价款的%付款给乙方，即人民币元整（小写：元）；

　　3、乙方工程完成后，甲方按合同总价款的%付款给乙方，即人民币元整（小写：￥元），本工程不留质保金。

　　第五条质量要求

　　乙方按照甲乙双方确认的图纸进行施工，并接收甲方的检查。乙方负责其承包工程范围内的内容经甲方验收合格。

　　第六条材料要求

　　本工程所有主材料均采用国家标准材料，并附有产品材质证明或检测报告，合格证。

　　第七条甲、乙双方驻工地代表

　　甲方现场常驻代表：，乙方现场常驻代表：，若甲、乙双方代表易人，须提前通知另外两方，其后任必须全面继续承担应负的责任。

　　第八条争议

　　在合同执行过程中，对合同条款理解不一致时，应本着友好协商的原则确定。若协商不成时，可依法向项目所在地人民法院起诉。

　　第九条违约

　　1、乙方施工时必须按合同约定时间进场，积极配合甲方;

　　2、合同签订后，不经双方协商同意，任何一方不得随意变更或解除。

　　第十条甲、乙双方的权利和义务

　　1、甲方的权利和义务

　　1)甲方负责协调乙方施工通道、施工用水电、堆放场地等问题。包括人员出入和材料、设备进出场。

　　2)甲方对乙方的施工质量、施工进度、安装质量、配合状况进行综合检查。

　　3)甲方应提供给乙方小型仓库一间。

　　2、乙方的权利和义务

　　1)乙方进入施工现场，应遵守现场的一切规章制度，做到安全施工，文明施工，消除一切不安全因素。

　　2)乙方应严格按照甲方确认的图纸要求进行施工。如有问题在工程施工前提出书面意见。

　　3)合同签订后，乙方应在甲方配合下，在施工现场了解本项目要求的施工进度及场地状况，为配合做好前期准备工作。

　　4)工程竣工后，清理现场，做到工完场清。

　　5)后期维修：钢结构由乙方负责，为期年。

　　第十一条本合同在执行过程中未尽事宜，经双方协商后可另行签订补充协议。

　　第十二条合同生效

　　1、本合同自甲、乙双方代表签字盖章之日起生效。

　　2、本合同式份，甲方份，乙方份，具有同等法律效力

　　甲方(盖章):乙方（盖章）：

　　代表:代表：

　　日期:日期：

钢结构工程施工合同2

　　发包人(全称); (以下简称甲方)

　　承包人(全称)： (以下简称乙方)

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况

　　工程名称：

　　工程地点：

　　建设面积：约4500㎡

　　二、工程承包范围

　　承包范围：安检车间、环检车间及调试车间钢结构主体工程所包含的所有工作内容(包括钢结构制作、安装、运输、吊装、构件表面防火涂刷、材料复检、构件检测、工程资料编制等项目)。

　　三、承包方式：包工包料

　　四、合同工期

　　进场安装日期： 20xx年5 月 20 日

　　安装竣工日期：20xx 年 5 月 30 日

　　合同工期日历天数： 20 天。

　　五、质量标准

　　工程质量标准：合格

　　六、分包合同价款

　　按合同价款确定方式执行，实际价款为结算后价格。或按甲乙双方协商确定的方法执行。

　　七、合同生效

　　合同订立时间：

　　合同订立地点：

　　本合同双方约定双方签字、盖章付款后生效

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

钢结构工程施工合同3

　　建设单位： (简称甲方)

　　施工单位： (简称乙方)

　　根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》的原则，结合本工程具体情况，双方达成如下协议：

　　一、工程概况：(包括工程的名称、地点、钢构面积等内容)腐木地板。

　　二、工程承包方式：包工包料包质量包安全

　　三、工程材料确认：图纸上标示的有些材料规格市场上没有，由甲乙双方协商确定。100*250方通更换成100*200方通。因市场上木型材的特殊性，

　　四、工程日期： 10天

　　五、工程质量：严格按甲方提供的图纸施工，工程质量必须达同行业验评之合格标准。

　　七、工程验收方式：

　　工程竣工之后(指本项目钢结构子分部工程)，根据图纸和合同要求，甲方应当在竣工10日内组织验收并签注验收报告，办理结算。未经验收，不得交付使用。若甲方借故推迟验收或擅自使用即视为工程全面合格。

　　八、付款期限和方式：合同鉴定日甲方付给乙方预付款10000元。甲方在工程完工验收合格后余款一次性付清给乙方。甲方若逾期付款，按日万分之五支付滞纳金，并承担乙方窝工期限的人员工资和机械损失。

　　九、保修内容和期限一年。

　　十、双方的其它义务：所以廊架上的80*200防腐木，足只有80*185。六、工程造价：合计18710 元。(壹万捌仟柒百壹拾元)

　　甲方义务：

　　1、用地和施工许可证：

　　2、施工现场应具备开工条件，并保证路通、电通、水通等施工进场条件。

　　3、甲方驻工地代表应当深入施工现场，对乙方的进场材料进行验收，检查各分项工程施工质量，保持与乙方工地负责人的沟通，搞好协作，一旦发现问题，应及时指出并督促整改，在乙方提出书面报验后，及时组织对各分项、分部工程验收。工程驻工地代表为高经理。

　　4、若因甲方的资金不到位停水、停电等原因造成乙方停工、误工等，除工期顺延外，另应补偿乙方人员的工资、机械停置费(人员工资每天元，机械按每台班元计算。)

　　乙方的义务：

　　1、必须使用符合规定的各种原材料，确保工程质量。

　　2、施工安全均由乙方负责，甲方不负任何责任，但由于甲方的原因造成的安全责任由甲方负责。

　　十一、违约责任：

　　本合同自愿订立，签字生效，若一方违反，应按合同总价款 5% 支付守约方违约金。

　　十二、本合同若有未尽事宜，须双方协商，订立补充协议，补充协议与本合同同等生效。

　　十三、本合同一式 2 份，双方各执 1 份，签字盖章生效。

　　甲方：乙方：

　　法定代表人：法定代表人：

　　委托代理人：委托代理人：

　　住所：住所：

　　电话：电话：

　　开户行：开户行：

　　银行帐号：银行帐号：

　　签订合同时间：

钢结构工程施工合同4

　　甲方：

　　乙方：

　　按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，结合本工程具体情况，甲、乙双方协商签定本施工合同并一致确认以下条款内容：

　　第1条工程概况

　　1.1 工程名称：钢结构车棚制作安装

　　1.2 工程地点：

　　1.3 工程面积：

　　1.4 工程内容：

　　1.5 承包范围：

　　开工日期：

　　竣工日期：

　　质量等级：合格

　　合同价款：

　　乙方以包工包料的方式对本工程钢结构进行制作安装，不得转包。

　　本工程价款的计算按工程总造价一次确定，如设计图纸变更则相应调整变更部分造价。安全措施、技术措施由乙方提供技术方案，经有关专家评审，甲方批准认可。

　　第2条合同文件及解释顺序

　　本工程合同由以下文件组成：

　　1、工程承包合同;

　　2、工程补充合同;

　　3、工程设计变更;

　　4、工程联系单;

　　5、工程签证

　　第3条合同文件使用的标准适用法律

　　适用法律情况：国家及有关建设工程的法规均适用于本合同文件。适用标准、规范：本工程应执行的规范如下：《钢结构工程施工及验收规范》及其它政府的规定

　　第4条图纸

　　由乙方委托设计，及时将全套图纸交甲方认可。

　　第5条甲方驻工地代表

　　甲方委派同志为驻工地代表

　　上述甲方代表行使甲方的全部权力和职责;乙方必须接受其指令。凡甲方代表及其委派人员在本工程施工中，在其职责范围内所发出的书面指令和签证，均应视为甲方意见的有效表达。

　　第6条乙方驻工地代表

　　乙方委派驻工地代表

　　乙方委派负责现场施工

　　上述乙方行使乙方的全部权力和职责，凡乙方代表及其委派人员在工程施工中，在其职责范围内所发出的书面资料均应视为乙方意见的有效表达。

　　第7条甲方工作

　　1、甲方应在开工前清理好现场，做到三通一平(水电路通、施工场地平整完毕)以保证乙方顺利开工。

　　2、甲方负责按合同支付工程款。

　　3、甲方提供进出道口的临时通行证给乙方。

　　第8条乙方工作

　　乙方按照甲方要求的时间及时组织工程技术人员熟悉图纸，采购材料，组织生产。

　　第9条进度计划

　　按双方协商的工期要求施工。

　　第10条工程预付款、工程款支付及结算

　　甲乙双方约定：主材进场，支付工程款总价的30%，工程竣工验收后，保留工程总价款的5%质保金，(壹年验收后支付)。付清剩余尾款。

　　第11条保修

　　保修内容、范围：乙方承包范围内的全部工程内容，和其它确属乙方施工质量问题的均属乙方保修范围。

　　保修期限：

　　在保修期限内，乙方对施工质量问题免费维修，在保修期限之外或非因乙方责任造成的修理由甲方支付费用。有关保修细则，双方另定协议。

　　第12条争议

　　双方应严格执行合同条款，并本着友好合作的精神，处理合同期间的`各类问题，尽量避免争议或纠纷。如果发生争议，按下列原则处理：

　　1、双方发生争议，首先由双方的上级主管部门调解。在一方提出调解要求后的10天内，双方应保证合同的继续执行。

　　2、双方接受调解结果，应在调解作出后2天内执行。对调解的结果不能接受，或由于一方不执行调解结果使调解结果无法执行，任何一方可在调解作出7天后提请本工程所在地工商行政管理机关进行仲裁。如任何一方不接受仲裁，可要求法院判决。

　　第13条违约

　　如有违约，应按经济合同法的原则，由违约一方承担违约责任并向对方支付违约金。

　　第14条安全施工和文明施工

　　乙方应严格执行上级有关部门的安全生产规定，因施工造成工伤事故由乙方负责。

　　乙方应根据本工程的员工作好安全、文明施工教育。

　　乙方应严格执行上级有关部门的文明施工规定，否则发生的一切费用及造成的损失由乙方负责。

　　第15条不可抗力

　　因不可抗力，工程造成工期延误和工程破坏，双方另行协商处理。

　　第16条合同的生效和终止

　　本合同自双方盖章之日起生效，至保修期满后终止。

　　第17条合同份数

　　本合同一式四份，双方各执二份。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

钢结构工程施工合同5

　　建设单位： (简称甲方)

　　施工单位： (简称乙方)

　　根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》的原则，结合本工程具体情况，双方达成如下协议：

　　一、工程概况：

　　顶上雨棚及地面划线。

　　二、工程承包方式：包工包料

　　三、工程承包范围：见报价表中所示。

　　四、工程日期：

　　五、工程质量：严格按甲方的要求施工，工程质量必须达同行业验评之合格标准。

　　六、工程造价： 伍万伍仟元整

　　七、工程验收方式：

　　工程竣工之后，根据合同要求，甲方应当在竣工10日内组织验收并签注验收报告，办理结算。未经验收，不得交付使用。若甲方借故推迟验收或擅自使用即视为工程全面合格。

　　八、付款期限和方式：签订合同后三天内付总工程款的30%的工程款作为质保金。

　　九、保修期限 一年，保修期满十日内，保修金一次性返还给乙方。(保修期内无偿维护)

　　十、双方的其它义务：

　　甲方义务

　　1、施工现场应具备开工条件，并保证路通、电通、水通等施工进场条件。

　　2、甲方驻工地代表应当深入施工现场，对乙方的进场材料进行验收，检查各分项工程施工质量，保持与乙方工地负责人的沟通，搞好协作，一旦发现问题，应及时指出并督促整改，在乙方提出书面报验后，及时组织对各分项、分作为材料的订金，完工验收后十日内付总工程款的60% ，余下10%部工程验收。工程驻工地代表为。

　　乙方的义务：

　　1、必须使用符合规定的各种原材料，确保工程质量。

　　2、施工安全均由乙方负责，甲方不负任何责任，但由于甲方的原因造成的安全责任由甲方负责。

　　十一、违约责任：

　　本合同自愿订立，签字生效，若一方违反，应按合同总价款 5% 支付守约方违约金。

　　十二、本合同若有未尽事宜，须双方协商，订立补充协议，补充协议与本合同同等生效。

　　十三、本合同一式两份，双方各执一份。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日