钢结构劳务分包合同

2021-11-26 劳务合同

  随着广大人民群众法律意识的普遍提高,合同出现在我们生活中的次数越来越多,签订合同可以明确双方当事人的权利和义务。你知道合同的主要内容是什么吗?以下是小编帮大家整理的钢结构劳务分包合同范本,仅供参考,希望能够帮助到大家。

  钢结构劳务分包合同1

  工程名称:

  发 包 方:

  承 包 方:

  身份证号:

  家庭住址:

  联系方式:

  签约时间: 年 月 日

  甲方(全称):

  乙方(全称):

  甲方将所承建的 石羊场综合楼附属楼 工程,本着互惠互利的原则委托于乙方施工,根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及相关规定,双方本着自愿、诚信、平等的原则,经过友好协商,达成如下共识,订立本协议,双方共同遵守执行。

  第一条:工程概况

  1、工程名称:

  2、工程地点:

  其他约定:

  1、甲方交予乙方的施工图纸范围内所有工程量均包含在乙方工作内容的单价中。

  2、以上工程量为暂估数,工程完工后按实际发生量结算,单价不变。

  3、以上报价均包含制作、安装、五金件及辅材等,全部包干。

  4、钢结构相关检测由乙方负责,价格包含在综合报价中,钢结构工程资料及竣工图由乙方负责完成。

  第二条:付款及结算方式

  1、钢结构安装完毕,经项目经理部验收认可签字后,甲方付至合同款中主钢结构的 给乙方。

  2、工程竣工,交工资料交齐,经业主、监理等相关部门验收合格后,甲方付至合同总价款的 给乙方。

  3、工程审计完成后付至总工程款的 95% 给乙方。

  4、留5%余款作为质量保证金,在两年的质保期满后无任何质量问题,甲方于两周内付清余款给乙方。

  5、甲方每次向乙方支付工程款时,乙方应提供以下内容:

  ①乙方应提供与每次付款额相等的材料发票(增值税发票)。

  ②乙方应提供经现场施工人员亲笔签名后的工资清单。

  第三条:工期

  本工程合同工期 30 日历天。

  1、开工日期:本合同工程暂定于 年 月 日开工。

  2、竣工日期:于 年 月 日竣工。由于业主、甲方或第三方原因和因不可抗力的自然因素影响时,工期顺延。开工时间为暂定时间。

  3、工程延期罚款:未按合同要求日期竣工,每延误一天,按 2000 元/天进行罚款。

  4、乙方进入现场须保证施工高峰最低人数不得少于 人,如达不到要求,甲方有权按300元/天/人进行处罚并有权安排其他施工队进场。

  5、因停电、停水、刮风、下雨等人力不可抗拒因素造成的停工、窝工,甲方不予支付任何费用。

  6、因甲方原因(如构件影响、材料影响)造成的停工、窝工,五个工作日内甲方不予支付费用,但超过五个工作日以上,经现场项目经理签证、认可后,可以支付一定比例的停工工资(注:可按当时工人日工资的市场价的60%商议)。

  7、由于业主拖延工程款的支付造成现场无法施工,经公司同意施工队应配合项目部共同向业主索要工程款,要款期间的工人工资由甲方据实支付。但停工时间不能超过五天,五天后施工队可以分流工人,甲方不再支付工人停工工资。

  第四条:图纸资料

  本合同生效后,甲方向乙方提供施工图纸及有关技术资料 1份。负责向乙方进行技术和安全交底并提供技术服务。工程施工过程中乙方应无偿配合甲方做一些现场实测数据等工作,并在工程竣工时配合甲方进行资料整理和收集工作。

  第五条:材料供应

  1、钢材、高强螺栓、节点补漆用油漆、角驰支架、地脚螺母等均由乙方提供。

  2、普通螺栓、垫圈、垫片、用于调整标高的垫板、氧气、乙炔、焊条、自攻螺丝、拉铆钉、硅酮胶、雨水帽均由乙方自备并承担全部费用。

  3、安装所需配套工具及机具、脚手架、安全防护用品、劳动保护用品以及施工措施用料由乙方自备并承担全部费用。

  4、乙方负责到达现场的构件、材料、配件及设备等的卸车,以上物品到场后,甲方组织乙方共同验收合格后,交由乙方保管、使用,乙方应确定专人负责此项工作,如有丢失或损坏,乙方自行承担。

  5、现场加工设备、装车、吊车及二次倒运费用由乙方负责并承担费用。

  第六条:工程变更

  1、业主或监理工程师发出工程变更指令,甲方收到后24小时内要转发给乙方,乙方收到后应立即按变更指令执行,不得以任何理由拒绝。

  2、乙方收到变更指令后三天内向甲方提交因工程变更而发生工程量增减和工期影响的报告,经甲方审核并递交业主或监理工程师批准,甲方依据业主或监理工程师批准后的增减工程数量调整工程价款和工期,乙方应予以接受,不得因调减工程量而造成减少的'收入向甲方索赔。

  第七条:工程质量及竣工验收

  1、乙方应严格按施工图纸及国家相关的技术规范精心组织施工,在保证安全、质量、工期的前提下,争创优质工程。

  2、乙方施工结束,应书面通知甲方,甲方组织相关人员进行验收,未通过验收的工程,乙方应立即组织修复、返工,并限期完成,其费用由乙方负担。

  3、由于建设单位或甲方原因,造成质量缺陷达不到规定的标准时,由甲乙双方会同建设单位根据实际情况协商解决,其费用由责任方承担。

  4、隐蔽工程在隐蔽前一天,乙方书面通知甲方验收,办理隐蔽工程验收手续后才能继续施工。如甲方逾期未能参加隐蔽工程验收,乙方有权自行检验,并做好记录,甲方应予以承认。

  5、工程完工后,乙方协助提供竣工验收资料,协助甲方在3日内办理竣工手续。

  6、本工程乙方不得以任何形式转包或分包给其它施工单位。确应特殊原因必须外包,须经公司相关负责人认可,并办理书面手续后才可分包,未经发包方同意,发生以上情况 ,发包方有权解除合同。

  第八条:文明施工及成品保护

  1、现场材料、构件、机具、设备按照施工总平面图要求码放整齐并进行标识,材料使用完毕及时清理、入库。

  2、成品、半成品材料及构件应按照大型临时设施平面布置图放于专项存放场地,需防潮的应有防雨、防潮措施,不准有水浸现象。

  3、电焊机必须搭设临建棚,棚顶应采用防雨材料,其他电动机械亦采取有效的防晒、防雨措施,随时保持机电设备的清洁。〖玻璃丝棉应集中堆放(注意不要淋湿);单板及复合板应放置平整地面上且需用木方垫平〗。

  4、施工人员进入现场需统一着装,佩戴安全帽。

  第九条:工程保修

  从工程验收之日起,工程保修期为两年,防水工程五年,属于乙方制作安装引起的质量问题,乙方负责修理,费用由乙方支付;属于甲方原因引起的质量问题,乙方修理,甲方负责费用。

  第十条:双方责任

  1、乙方在施工过程中要爱护原材料,由于野蛮作业和责任心不强,造成现场产品和材料损坏或丢失的,由乙方负责,需补发的材料按出厂价从乙方施工费用中扣除。

  2、甲方负责构件、材料的工厂发运,乙方负责构件、材料的清点验收,以及验收后的保管工作。

  3、由于乙方的原因造成延误工期,乙方应承担甲方与建设单位或发包方合同中规定的违约金。

  4、乙方人员在施工现场的食宿由乙方自行解决,施工及生活用水、用电费用由乙方自行承担。

  5、乙方人员在现场施工过程中必须服从甲方现场项目经理的安排、指挥,如有违章行为项目经理有权罚款。

  6、乙方在施工人员进场前需向甲方提供每名施工人员真是有效的身份证明,并登记成册。

  7、乙方现场用电必须聘用有上岗证的专业电工和焊工;并自备完好无损的配电箱及电缆、电线。

  第十一条:工程奖罚

  工程一次交验不合格,乙方要积极进行修复或返工,并限期完成,如二次交验还不合格,甲方将按合同总金额 5 %进行扣罚,直至扣除全部余款。

  第十二条:保险、保证

  1、乙方必须为所有施工人员办理意外伤害保险,并为从事高空危险作业的职工办理双份意外伤害保险。

  2、保险事故发生时,甲方和乙方均有责任尽力采取必要的措施,防止或者减少损失。

  3、乙方必须将为职工办理的保险单复印件交于甲方现场项目经理。

  4、乙方必须保证所提供的职工身份证明、保险单据真实有效,否则一旦出现问题,乙方承担由此引起的一切法律责任。

  第十三条:合同的解除

  1、双方协商一致,可以解除合同。

  2、承包方因自身原因或无故停工超过三天,发包人有权解除合同,承包方承担由此造成的全部损失。

  3、因不可抗力致使合同无法履行。

  第十四条:其它约定

  1、本合同生效后。由于单方面终止或修改合同的,责任方要承担另一方的直接和间接经济损失。

  2、本合同一式2份具有同等法律效力,甲乙双方各执正本一份。

  3、本合同双方代理人签字盖章后生效,工程竣工验收保修期满结清工程款后终止。

  4、合同有效顺序:施工合同、施工图纸、技术变更、安全协议书、技术协议书、国家有关施工标准。

  5、施工队全体施工人员花名册,需注明身份证号、家庭详细住址等。

  6、本合同后附以下资料:

  ①安全施工协议书

  ②技术协议书

  ③施工网络进度表

  ④乙方所有人员身份证复印件等相关资料

  7、以上附件与合同具有同等法律效力。

  8、本合同未尽事宜,双方协商解决。

  甲方(公章): 乙方(公章):

  公司代表签字: 乙方代表签字:

  日期: 年 月 日 日期: 年 月 日

  钢结构劳务分包合同2

  发包方: (以下简称甲方)

  承包方: (以下简称乙方)

  甲方将承建的西安6#楼采光井,人行出口,车库出口安装工程分包给乙方进行施工,经双方友好协商,本着互惠互利、平等自愿的原则,特达成以下协议:

  一、 施工地点:

  西安凤城十二路太古城6#楼地内所有采光井、人行出口、车库出口制作和安装,包括材料装卸、转运、预埋加工、制作除锈上漆,管架安装、焊接及玻璃安装等所有工序。

  二、 甲方权利及义务:

  1、 甲方负责将材料运到乙方指定地点。

  2、 提供一切主辅材料及工器具。

  3、 负责协调现场用电、住宿及总包方各种关系。

  4、 负责提供图纸及技术要求和总包方的变更及其他事项。

  5、 有权利制止和纠正乙方违约行为和对乙方行使管理权利。

  三、 乙方权利和义务:

  1、 负责现场材料及工器具管理。

  2、 负责施工现场安全文明施工。

  3、 遵守甲方及总包方及现场其他相关负责人的管理。

  4、 承担本工程施工中的一切安全责任和费用。

  5、 严格按照甲方及总包方工期要求和工作安排。

  6、 乙方施工现场禁止饮酒上班及打架、斗殴等违规行为的后果及费用,由乙方承担。

  四、 工程款计算方式:

  本工程中人行出口、采光井、车库出口以85元每平方米计算,计算数量以实测展开面积或者建设方出具结算单为准,施工期间不得以任何方式增减单价。

  五、 工程款支付方式:乙方进场施工期间,每月按工程进度已完成工程量的70%支付工程款作为生活费用及日常开支,工程竣工后付10%,1月内付清20%余款。

  六、 本合同未尽事宜,在施工中双方将另行协商解决。

  七、 本合同经签字之日起效,任何一方不得以任何借口和理由中途中止合同,如一方违约由违约方承担一切损失和费用。

  八、 本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,双方签字后法律效益。

  甲方: 乙方:

  电话: 电话:

  身份证号: 身份证号:

  签订日期: 年 月 日 签订日期: 年 月 日

  钢结构劳务分包合同3

  甲方:

  法定代表人:

  乙方:

  经甲方乙方平等友好自愿协商,甲方 将中标承建的 美景菩提小区景观绿化工程 ,工程地点郑州市科学大道(解放军信息工程学院斜对面),内容美景菩提小区景观绿化工程全部图纸内容,甲方交给乙方负责管理及施工。

  现就该项目双方达成管理协议如下:

  一、甲方

  1、贯彻国家和上级的政策法规和行业的有关规定,并监督乙方予以实施。

  2、协助乙方施工的项目加强管理和配合,配合搞好生产调度及计划平衡。

  3、由甲方配合乙方处理与建设单位及外部有关部门之间关系。

  4、负责对乙方所管理的工程项目实施质量和安全监督,并协助乙方对职工做好宣传教育工作,搞好安全生产和文明施工。

  5、协助乙方解决施工中的技术疑难问题,协助乙方组织好竣工验收工作及资料管理存档工作。

  6、对乙方所管理的工程项目实施统一管理,专款专用,由甲方会计发给工人工资,工资发放到工人手里对人对身份证领取,由带班领导签字认定。如遇乙方和工人发生打架斗殴、劳资纠纷时,甲方有权处罚,在工程款扣除乙方壹万元整作为处罚。

  7、对乙方提供法律、政策、法规等方面的宣传和指导,当乙方发生与所管理的工程项目有关的经济、民事、劳务等法律事务时,甲方提供法律帮助,乙方承担经济及法律责任。

  8、为乙方提供项目质检人员,专业技术人员,上岗培训等组织服务。

  二、乙方责任

  9、保证遵守国家的有关法律法规,政策规定及甲方的一切规章制度,若违反应当承担一切相关责任。

  10、服从并保证履行甲方与建设单位所签订的工程合同及附属中所有条款所规定的内容,若违反时,乙方承担一切的责任与后果由乙方承担。

  11、服从甲方对工程款项的统一管理,保证将工程款全部发放乙方工人手中,并承担因不通过甲方财务部门而将工程款转移所造成的一切法律责任后果。

  12、乙方施工中出现的质量及安全事故承担一切的法律责任及经济责任。接受甲方的领导和监督。

  13、施工计划统计报表,应报甲方同意后方可实施。

  14、现场管理执行甲方规定,不按规定执行造成经济损失由乙方承担。

  15、施工现场的一切安全设施和防护用品均由乙方自行配备。所发生的一切质量,安全事故,其责任和经济损失均由乙方独立承担。

  16、本工程所发生的一切费用及债权,债务,亏损,盈利,均由乙方负责处理,如与外部发生纠纷,甲方不承担连带责任,但可协助乙方调解。

  17、所在地政府,城建,环卫,计生等部门收取的各种费用及罚款由乙方全部承担。

  18、乙方按国家规定对工程负责质量保修,保修金按甲方单位合同条款执行。

  19、涉及地方工农关系由乙方自行处理并承担此费用。

  20、乙方全面负责履行建设单位所签的全部合同条款和承诺。

  21、如果乙方私自将工程转包给他人,甲方有权终止本协议,并由乙方承担由此所造成的损失。

  三、施工期间乙方如有喝酒闹事,误工发现一次罚款200元至500元(从工资款中扣除)。

  四、乙方应按甲方要求施工,自己改动,没经甲方要求施工一次罚款500元,由乙方承担

  五、积极争创优良工程及安全文明施工工地。

  六、乙方在管理本工程项目时,若因工程质量、进度或其他原因给公司信誉和形象造成不良印象时,甲方有权对其人员给予处罚金为贰万元整,并且决定终止乙方的承包管理合同并更换施工队伍,由此造成的一切损失及后果均由乙方承担。

  七、甲,乙双方同意,若双方对本协议内容发生争议时由本公司法制部门调解解决,调解不成时由甲方所在地主管部门或法院解决。

  八、如不按合同工期开工完工,必须将原合同退回甲方。

  九、工程施工一次性定价,按定价要求完工后,由甲方应支付乙方工程款85%,竣工验收支付10%,5%作为质保金,三个月之后支付乙方。

  十、甲方为确保每个工人领到工资,乙方在每次支付工程款时,必须携带工人工资表并且每个工人签字按上指印,农民工若因工资款项发放不到位闹事,造成甲方损失由乙方自行承担,并处于贰万元整处罚金。

  十一、乙方必须遵守双方合同要求,每次支付款项必须专款专用,发放至工人手中,不得擅自挪用工程款,违者罚款贰万元整。

  十二、其他:

  本协议一式贰份具有同等法律效力,自签订之日起生效。

  甲方: 乙 方:_____________

  甲方代表:____________

  日期: 年 月 日 日期: 年 月

【钢结构劳务分包合同】相关文章:

1.劳务分包施工合同

2.工程分包劳务合同

3.钢结构劳务合同

4.劳务分包合同

5.劳务分包工程合同

6.木工劳务分包合同

7.装修劳务分包合同

8.木工劳务分包合同

9.工程劳务分包合同

上一篇:劳务合同 下一篇:劳务合同