装修改造合同

2021-09-11 装修合同

  在人们的法律意识不断增强的社会,随时随地,各种场景都有可能使用到合同,在达成意见一致时,制定合同可以享有一定的自由。那么一份详细的合同要怎么写呢?下面是小编为大家收集的装修改造合同(精选6篇),仅供参考,欢迎大家阅读。

  装修改造合同1

  甲方:

  乙方:

  一、导言

  甲乙双方在遵守《中华人民共和国经济合同法》《中华人民共和国建筑安装工程管理条例》的前提下,依据政府对行业管理的有关条例、政策、法规之规定,在甲方认可乙方《工程预算单》的基础上,为保护双方利益,经协商同意签订本合同。

  二、工程信息

  l、工程地址:

  2、工程类别:

  三、工程承包形式

  本工程采取:合同价款内所施工项目,以乙方提交的预算为准进行包工包料的承包形式包干结算。乙方提交的《工程预算单》及预算中所涉及到的主要材料样本(板)甲方审核后甲乙双方签字认可无争议。

  施工过程中发生的工程变更项目及材料,不在包干范围内工程项目,共同协商,另行结算。在施工过程中涉及到乙方预算中没有的项目,甲方不得在没有下达相应变更的情况下,要求乙方施工。

  四、工程价款

  根据《工程预算单》,经甲乙双方进行友好洽谈,确定本工程的合同价款为人民币,总造价如果工程中发生预算包干外签证,施工工程结束后一星内根据甲方代表签署的《甲方指令装饰工程变更单》和乙方提交的《变更申请书》等凭据结算包干外的变更费用。

  五、质量与安全

  工程质量必须满足国家行业标准和甲方要求,应安全施工、文明施工,保护附近居民正常出入和环境卫生:施工过程中,严格要求工人质量第一,安全第一。乙方确保施工中的安全生产和其他需要加强的安防设施保证施工不影响周边居民安全出行。

  六、工程

  本工程从______年____月____日到______年____月____日结束。如果施工期间发生项目增减和材料变更时,工期顺延,停电累计4小时按一天计算,甲方没有按时付款乙方可以停工,停工工期顺延,以及甲乙与相关配套工程影响乙方施工,工期顺延。

  七、工程款支付

  工程完工,经甲方验收,三日内一次性支付。

  八、本合同未尽事宜,双方共同协商。

  九、本协议一式贰份,甲方执壹份,乙方执壹份。

  甲方(公章):_________乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日_________年____月____日

  装修改造合同2

  甲方:

  乙方:

  依照《中华人民共和国经济合同法》及有关改造装修的有关规定,经双方协商签定合同如下:

  一、工程概况及承包方式

  1、工程名称:

  2、工程地点:

  3、承包方式:包工包料

  4、工程概况:

  二、工程改造装修内容

  1、改造装修:

  2、拆迁垃圾清运

  三、改造、装修费用依甲方的使用要求及条件要求为依据。

  费用合计为:______万元。

  四、工程期限

  开工日期:

  竣工日期:

  五、付款方式

  1、合同签定后,甲方即付给乙方总价的______%

  2、改造完成时,甲方即付给乙方总价的______%

  3、装修验收合格后,甲方即付给乙方总价的______%

  六、双方责任

  1、甲方:负责提供改造、装修的使用、设计要求;提供现场使用的水、电位置;

  提供材料运输通道、必要的材料堆放场地;对装修所涉及的配电系统、管道系统、给排水总阀位置应指明。

  2、乙方:按甲方提供的工程装修设计图进行施工。

  七、其它事宜

  经甲乙双方商定做出如下协议:

  1、如遇特殊情况或不可抗力造成不能施工的,工期可顺延;如发生违约所造成的一切损失,由违约方承担。

  2、其它未尽事宜由双方协商解决。

  3、合同一式贰份,双方签字生效,各持贰份,并具有同等法律效力。

  甲方:乙方:

  日期:

  装修改造合同3

  委任单位:

  施工单位:

  就工程,经双方充分的在友好协商签订本合同书,共同遵守如下:

  一、工程名称:

  二、二、工程地点:

  三、工程项目内容:见材料明细清单

  四、工程期限:本工程自20xx年x月x日至20xx年x月x日完工。

  五、五、工程造价为人民币:______

  六、六、付款方式:

  1、合同签订后甲方交付乙方工程总造价的%预付款。

  2、开工后,甲方按工程进度至完工,分期支付乙方工程总造价的%工程款,余额在工程验收合格后两个月内付清。

  3、工程完工验收合格后,乙方应向甲方提出工程结算,并将有关资料送交甲方。甲方接到资料两日内如未提出异议,即视为同意,将剩余款项全部付清,违约付款。

  七、材料设备:本工程所需的工程材料由乙方负责采购,及时组织进场,材料设备保管,场地由甲方提供,以满足工程的需要和有一个好的保管场所。

  八、工程施工:

  1、乙方必须严格按照施工工艺进行施工,如有违反,甲方有权提出停工或返工。

  2、乙方负责制定各类制作的材料明细,双方认可后,该资料作为本合同不可分割的一部份,由于乙方制定的材料明细缺陷造成追加投资,及材料计划不足需增加的投资由乙方负责。

  3、施工中甲方提前增改项目,必须事先通知乙方,并双方签字附加协议,提出的增改项目对施工所造成的损失和误工费由甲方负责,工期顺延。

  4、乙方应了解遵守施工技术规范,因乙方施工中造成人身伤害、设施的损坏,由施工方负责。

  九、工程质量:

  1、本工程以各类工程作法的普通合格工程为质量评定验收标准。

  2、各类装饰工程质量保修一年。

  十、工程验收:由乙方发出工程验收通知,双方人员到施工现场,按所要求和有关标准对工程进行验收,验收后,双方负责人应在验收单上签名认可,如工程未经验收,甲方提前使用或擅自动用,由此而发生的质量,安全问题由甲方承担责任并以甲方开始使用日期为竣工验收日期。

  十一、违约责任:任何一方违返本合同的条款,所造成的损失,均由违返方负责赔偿给守约方。

  十二、备注:本合同有不详之处,甲、乙方通过协商补充协议或条款,如本合同甲、乙方发生纠纷,双方有权向本合同签字所在地的工商行政管理局的'经济合同仲裁委员会或人民法院提出仲裁或诉讼,按仲裁委员会仲裁或法院判决执行。

  十三、本合同报价表一式二份,甲、乙方双方各执一份,经双方代表签字和盖章后即生效,具有法律效力。

  甲方单位(盖章):乙方单位(盖章):

  代表人:代表人:

  日期:日期:

  装修改造合同4

  甲方(发包方):

  乙方(承包方):

  甲、乙双方经友好洽谈和协商,甲方决定委托乙方进行房屋改造及装修,订立本协议,以共同恪守。具体如下:

  一、工程地点:

  二、形式结构:独栋式式7室2厅1厨3卫1车库

  三、工程项目:

  1、一层:大厅东半部南墙面拆除及向外扩建至走廊立柱处;车库屋顶拆除,车库加高至与一层同高,车库屋顶现浇,车库开凿修砌一个窗口。

  2、二层:东南房间南部墙面拆除;东面两房间中间开凿修砌一个门洞;北卫生间砌墙;原阳台与大厅之间的门砌墙;西南房间东面墙面在原创处开凿修砌一个门洞。

  3、房屋屋顶拆除并翻新重建。

  4、贴一层大厅、卫生间、西北房间、西南房间、车库(除东北房间外)的地面地砖及墙面墙砖;贴围墙和车库外墙墙砖。

  5、封6个窗,包括一层:大厅东窗,东北房间东窗、北小窗,西南房间西窗;二层:东南房间东窗,东北房间东窗,西北房间西窗.

  6、建筑垃圾的清理及运输。

  四、承包方式:

  除地砖和墙砖由甲方提供外,其余材料由乙方负责,乙方负责施工。

  五、质量标准:

  1、乙方提供的原材料须满足质量要求;

  2、施工质量要符合安全要求;

  3、地砖墙砖的装贴要平整;

  4、不得随意浪费装修材料;

  5、装修质量不得低于同一施工类型的装修标准;

  6、在施工过程中因乙方材料及施工原因出现损坏或质量问题,乙方负责无偿返工维修;

  7、工程竣工验收合格后,12个月内因乙方材料及施工原因出现质量问题,乙方负责无偿返工维修。

  8、须得到双方认可。

  六、施工期限:

  由于是分阶段施工,施工期限视具体情况定。

  七、工程造价:

  八、付款方式:

  为确保工程质量,暂扣1000元押金,工程竣工验收合格后6个月无任何因乙方材料及施工原因出现的质量,押金将全额返还乙方。工程完工后,经甲方验收,如符合以上施工项目和设计要求,甲方在三天内支付乙方所有费用的80%,6个月后无任何因乙方材料及施工原因出现的质量,甲方支付剩余20%费用。其它问题:装修项目的具体要求,由甲方提出,乙方实施。本协议未尽事宜,由双方协商解决。本协议自双方签字之日起生效。

  九、本协议一式两份,甲、乙方各执一份,具有相同效应。

  甲方:乙方:

  日期:

  装修改造合同5

  甲方(发包方):

  乙方(承包方):

  按照《中华人民共和国合同法》和国务院《建设工程勘察设计管理条例》的规定,结合本工程具体情况,甲乙双方签订此装修合同。

  1.工程名称:

  2.工程内容:

  3.承包方式:包工包料

  4.工期:______年______月______日至______年______月______日

  第一条、工程价款与支付

  1.本工程价款计算确定为人民币______万元。决算金额不得超过本金额,超支部分甲方不予支付。

  2.工程款的拨付:合同签订后付工程造价25%的工程预付款,工程完工支付25%,其余的50%为质量保证金,保修期满无质量问题后支付。

  第二条、工程质量

  1.工程质量必须达到现行国家或专业的质量检验评定标准的合格条件,经协商本工程的质量等级约定为合格。工程质量必须符合市技术监督局的要求。

  2.工程施工必须按照施工图来进行,必须达到效果图的标准,完工后达到甲方及有关部门验收合格标准。

  3.工程质量达不到上述要求时,乙方负责无偿返修,直至达到要求,同时承担由此造成的各种相关费用损失。

  第三条:双方的责任

  (一)甲方责任:

  1.会审施工图纸,提供具备施工条件的施工场地。

  2.因甲方原因影响施工工期将相应顺延,由此发生的费用由甲方承担。

  (二)乙方责任:

  1.乙方于开工前一周提供施工图纸、施工组织设计、资质证明及工程进度、材料设备计划等施工必备手续,施工过程使用的水、电、汽费用由乙方承担。

  2.乙方必须使用符合国家质量标准的原材料,如因使用原材料不合格造成工程质量问题,无论是否超过保修期,乙方均负责赔偿直接和间接损失。

  3.乙方负责施工安全,施工期间因乙方造成的一切事故,乙方负全部责任。

  4.合同生效一周内乙方必须进入现场施工,如逾期未进入现场施工,甲方有权单方终止合同,乙方返还预付款并按法定标准(1%)支付违约金。

  5.因乙方原因未能按期完工所造成的损失,经甲方确定直接损失和间接损失后,由乙方承担。

  第四条:竣工验收与保修

  1.工程竣工一周后,乙方向甲方提供竣工资料和竣工验收报告。甲方收到竣工资料10天内组织有关部门进行验收。

  2.工程竣工验收后,按照国家有关保修条例要求在乙方所承包的范围内,工程保修期为一年。

  第五条:争议的处理

  双方因合同发生争请工程所在地建设主管部门调解,经调解后如双方未达成协议,由甲方所在地人民法院诉讼解决。

  第六条:未尽事宜及补充条款如下:

  1.甲方派出人员及监理人员有权对工程进行总体监督,包括工程质量、材料质量与使用,对违反合同的施工以及施工质量等问题有权提出修改,乙方必须无条件执行,对于修改期间造成的直接损失和间接损失,由乙方承担。

  2.随着工程进度情况,乙方应及时整理相应的内业资料并及时向甲方及有关部门报验,待验收合格后,方可进入下道工序施工。

  3.工程竣工验收时,必须经市技术监督局验收合格,并由乙方办理验收合格手续。

  第七条:本合同一式两份,自签订之日起生效。

  发包方(章):承包方(章):

  日期:

  装修改造合同6

  甲方:

  乙方:

  依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定,结合家庭居室装饰装修工程施工的特点,双方在协商一致的基础上,就发包人的家庭居室装修工程(以下简称工程)的有关事宜,达成如下协议:

  第一条工程概况

  1.1工程地点:

  1.2工程内容及做法(见附件清单)。

  1.3工程承包方式:双方商定采取下列第______种承包方式。

  (1)承包人包工、包料;

  (2)承包人包工、部分包料(承包人提供装饰装修材料表),发包人提供部分材料(发包人提供装饰装修材料表);

  (3)承包人包工、发包人包料(发包人提供装饰装修材料明细表)。

  1.4工程期限30天,开工日期______年____月____日,竣工日期______年____月____日。

  1.5合同价款:本合同工程造价为(大写):________________________元,小写:______________元(《家庭居室装饰装修工程报价单》)。

  第二条工程监理若本工程实行工程监理,发包人与监理公司另行签订《工程监理合同》,并将监理工程师的姓名、单位、联系方式及监理工程师的职责等通知承包人。

  第三条施工图纸双方商定施工图纸采取下列第______种方式提供:

  (1)发包人自行设计并提供施工图纸,图纸一式二份,发包人、承包人各一份(详见家庭居室装饰装修工程设计图纸);

  (2)发包人委托承包人设计施工图纸,图纸一式二份,发包人、承包人各一份(详见家庭居室装饰装修工程设计图纸),设计费(大写)____________元,由发包人支付(此费用不在工程价款内)。

  第四条发包人义务

  4.1开工前为承包人入场施工创造条件。包括:搬清室内家具、陈设或将室内不易搬动的家具、陈设归堆、遮盖,以不影响施工为原则;

  4.2提供施工期间的水源、电源;

  4.3参与工程质量和施工进度的监督,负责材料进场、竣工验收。

  第五条承包人义务

  5.1施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准,按期保质完成工程;

  5.2严格执行有关施工现场管理的规定,不得扰民及污染环境;

  5.3保护好原居室室内的家具和陈设,保证居室内上、下水管道的畅通;

  5.4保证施工现场的整洁,工程完工后负责清扫施工现场。

  第六条:付款条件和付款方式

  6.1付款条件:装修完毕后检验合格付款;

  6.2付款方式:支票或电汇

  第七条:工程验收

  7.1.工程质量验收:待工程全部结束后,乙方组织甲方进行竣工验收。双方办理工程结算和移交手续。

  7.2.乙方通知甲方进行工序验收及竣工验收后,甲方应在三天内前来验收。

  第八条:其他事项

  8.1.甲方

  (1)必须提供经物业管理部门认可的房屋平面图及水、电、气线路图,或由甲方提供房屋平面图及水、电、气线路图,并向乙方进行现场交底。

  (2)二次装饰工程,应全部腾空或部分腾空房屋,清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设物等,须采取必要的保护措施,均需与乙方办理手续和承担费用。

  (3)如确实需要拆、改原建筑物结构或设备、管线,应向所在地房管部门办理手续,并承担有关费用。施工中如需临时使用公用部位,应事先打好招呼。

  8.2.乙方

  (1)应主动出示企业营业执照、会员证书或施工资质;如是下属分支机构,也须有上级公司出具的证明;经办业务员必需有法人代表的委托证书。

  (2)负责施工现场的安全,严防火灾、佩证上岗、文明施工,并防止施工造成的管道堵塞、渗漏水、停电、物品损坏等事故发生而影响他人。万一发生,必需尽快负责修复或赔偿。

  (3)严格履行合同,实行信誉工期,如果因延迟完工,如脱料、窝工或借故诱使甲方垫资,举查后均按违约处。

  (4)在装潢施工范围内承担保修责任,保修期自工程竣工甲方验收入合格之日算起,为12个月。

  第九条:违约责任

  合同生效后,在合同履行期间,擅自解除合同方,应按合同总金额____%作为违约金付给对方。因擅自解除合同,使对方造成的实际损失超过违约金的,应进行补偿。

  第十条:争议解决

  10.1、本合同履行期间,双方如发生争议,在不影响工程进度的前提下,双方应协商解决。或凭本合同和乙方开具的统一发票向市室内装饰行业协会家庭装潢专业委员会投诉,请求解决。

  10.2、当事人不愿通过协商、调解解决,或协商、调解解决不成时,可以按照本合同约定向—仲裁委员会申请仲裁;--人民法院提起诉讼。

  第十一条:合同的变更和终止

  11.1.合同经双方签字生效后,双方必需严格遵守。任何一方需变更合同的内容,应经双方协商一致后重新签订补充协议。如需终止合同,提出终止合同的一方要以书面形式提出,应按合同总价款的___%交付违约金,并办理终止合同手续。

  11.2.施工过程中任何一方提出终止合同,须向另一方以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,订立终止合同协议后,可视为本合同解除。

  第十二条:合同生效

  12.1.本合同和合同附件向双方盖章,签字后生效。

  12.2.补充合同与本合同具有同等的法律效力。

  12.3.本合同(包括合同附件、补充合同)一式两份,甲乙双方各执壹份。

  甲方(业主):_______________(签章)乙方:_____________(签章)

  住所地址:_______________________企业地址:_______________________

  邮政编码:_______________________邮政编码:_______________________

  法人代表:_______________________法人代表:_______________________

【装修改造合同(精选6篇)】相关文章:

1.酒店改造工程装修合同

2.装修改造的合同

3.2021房屋改造装修合同

4.旧房改造装修合同(通用5篇)

5.改造施工合同(精选5篇)

6.最新改造施工合同(精选5篇)

7.船型拆解改造合同

8.房屋改造施工合同

上一篇:家庭居室装饰装修合同 下一篇:住宅装修简单版合同