随着广大人民群众法律意识的普遍提高,越来越多的场景和场合需要用到合同,签订合同能够较为有效的约束违约行为。那么一般合同是怎么起草的呢?下面是小编收集整理的装修合同5篇,仅供参考,希望能够帮助到大家。
装修合同 篇1
五招教你预防装修合同的陷阱
装修就像下一盘棋,由无数环节、难点构成,每个环节都蕴含着数理化、美术、电子水力等方面的智慧考量,而且互为因果,一招出错,可能全盘皆输。作为一个业主,要想赢得棋盘大胜,每个步骤都要下得清楚明白,富有远见。机会是给有准备的人的,漂亮的房子亦然。
招数A:签合同前要心中有数
在签订家装合同时要把握最重要的一条原则,就是在签合同时心中不能再有疑问。你在来到家装公司的时候,要了解的东西很多:有关于工程质量方面的、有关于装饰材料的、有关于设计的、有关于售后服务的、有关于投诉方面的、有关于装修合同的等等。具体到某一家公司时,还有一些强弱项的问题。对于这些问题,在没有做到心中有数之前,尽量不要急于签合同。
还有一点,如果装饰公司在与你谈判的过程中频繁变换谈判人员,你应该了解清楚原因是什么,如果是因为人员流动,签合同时就应该更加谨慎。
招数B:索要水电改造的参考报价
为什么你还是会发现在做工程结算的时候,结算金额与自己的预期有差距呢?其实除了在施工过程当中的工程变更所发生的费用变化以外,主要的原因在水电改造上。原来,在装饰公司和消费者签订家装合同的时候,由于现场一些情况在这个时候不是很清楚,所以报价里一般标注的是水电改造的项目单价,而工程总费用是不包含水电改造的费用的。而工程结算的时候,做的是所有工程项目的结算,出现差距就是必然的了。因此,建议你尽量要求装饰公司在工程报价里给您一个水电改造的参考报价。
招数C:设计图纸要准备齐全
很多家庭装修的纠纷都反映在对工程项目的理解上。比如对一些项目造型的理解,由于没有较为详细的图纸,可能设计师和你在理解上会有一些差距,有的项目由于图纸不明确,在具体尺寸上也会存在差距。因此,建议你在签合同的时候,尽量把图纸准备齐全,避免开工以后再进行这些方面的工作,出现不必要的麻烦。
招数D:合同文件中要注意施工细节
一个比较完整的家装合同除了工程预算、设计图纸以外,还应该包括关键施工项目的.施工工艺、施工计划以及甲乙双方的材料采购单。
施工工艺,是一个约束施工方严格执行约定工艺做法、防止偷工减料的法宝。施工计划也很重要,因为现在家庭装修拖延工期的现象比比皆是。现在很多的家装合同对于合同甲乙双方的材料采购单都不太重视,尽管合同里做了一些规定,但是大多比较粗浅,主要反映在对于材料的品牌、采购的时间期限以及验收的办法、验收人员没有做出明确规定。因此,上述在家庭装修合同当中一般容易忽视的一些文件尽量不要遗漏。
招数E:尽量避免做不到的条款
有的家装合同条款中,规定了在相关的工程报价之下根本达不到的施工质量,有的合同条款则规定了在任何条件下都不可能做到的室内空气环境条款。比如一位业主在合同的附加条款中要求“装修完工以后,请专业监测机构对室内环境进行监测,要求室内绝对环保”。但什么是“绝对的环保”?首先在概念上搞不清楚,更何况凡是装修过的住宅都会不同程度存在一定的环境污染问题,任何人或任何公司都做不到“绝对环保”。因此,一旦发生纠纷,相关机构对这一要求一般都不予支持。所以建议你签合同的时候不要考虑那些在目前市场现实之下达不到的要求。因为即使这样做了,装饰公司为了签合同也同意了,今后还是少不了麻烦。
装修合同 篇2
发包方(简称甲方):
承包方(简称乙方):
根据《中华人民共和国合同法》、《装饰装修管理试行办法》以及其他有关法律法规规定的原则,为保护双方的合法权益,结合本工程的具体情况,双方达成如下协议,共同遵守。
一、 概况及要求
1、装饰施工地点:中亭乡 推广站一楼两间门店。
2、装饰施工内容:吊顶 高架 高架阴凉柜 矮柜 收银台 侧柜 收银台背景 门头招牌 招牌字 玻璃门 包柱子 侧柜 (装灯 装电 吊顶音箱)
3、承包方式:全包
4、总价款: 元,大写(人民币): 。
5、工期:自开工,至竣工,工期 天。
二 甲方要求:
1、施工店内以 凤山县城 和平药业新慨念药店 (彭思源)药店为准;
2、材料使用甲方所要求的材料报表执行;
三、关于材料供应的约定:
1、乙方提供的材料:详见附件《主材料报价单》。
2、乙方供应的材料、设备,如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用。
四、关于工程质量及验收的约定:
1、本工程由甲方设计施工方案。
2、在施工过程中,甲方提出设计修改意见及更改 增减工程项目时须提前与乙方联系,并修改。
3、工程竣工后,甲方验收付款。
四、关于工程价款及结算的约定:
工程款付款方式:自签合同首付10000元。人民币大写:壹万元整。 付尾款时间 :甲方验合格后付清尾款 元。人民币大写:
五、其它约定:
六、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力。合同附件为本合同的组成部分。
甲方(签字): 乙方(签字): 住 址:地 址:
电 话:电 话:
签订日 签订日
装修合同 篇3
一般协商解决,如果协商不成的,可以通过仲裁或者诉讼的方式解决。
具体的装修合同纠纷处理办法
1、装修单位没有完全履行装修合同。
未完全履行合同主要表现在:装修单位没有按合同约定的做法去装修,使用非合同规定的装饰材料,施工中无故停工,未在约定工期内完工等。
2、装修粗制滥造,施工质量低劣。
有的装修公司施工人员干活不上心,工艺不规范。表面上说得过去,但经不起验收或时间的检验,出了问题还强词夺理。尤其是“街头游击队”,质量更没有保证。
3、装修后的维修服务不完善或不履行质量承诺。
装修后应该按合同规定及时维修,但有些公司却左右推托。保修期内不保修。
4、施工中的噪声扰民。
施工中难免会发出噪音,但户主事先要与装修公司约好开工、收工时间。不要违反环保的有关规定,否则极易引发纠纷。
5、装修材料或废弃物乱堆乱放。
6、装修破坏了毗邻房屋。
7、装修破坏了房屋主体结构及承重结构。
针对装修纠纷,有关部门制订了一些规定。如《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国环境污染防治法》和建设部[1997]60号《建设工程质量投诉处理暂行规定》、建设部[1997]92号文《家庭居室装饰装修管理试行办法》等法规。《建筑装饰装修管理规定》指出,房主或房屋使用者因装饰装修损坏毗邻房屋的,应该负责修复或赔偿。《家庭居室装饰装修管理试行办法》第十五条规定,发生了家庭居室装饰装修纠纷,可以向当地建设行政主管部门或者其指定的机构进行投诉,也可以向当地人民法院提起民事诉讼;第十九条规定,如果装修家庭因家庭居室装饰装修而造成相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品损坏等,应该由家庭居室装饰装修的居民负责修复和赔偿,如果是属于装修施工单位的责任,则由房主找装修单位负责修复和赔偿。
同时,行业内部也制定了相关规定。
依据《中华人民共和国消费者权益保护法》第四十三条规定,消费者与经营者发生消费者权益争议时,可以通过下列途径解决:
1、与经营者协商解决;
2、消费者请求消费者协会调解;
3、向有关行政部门申诉;
4、根据与经营者达成的仲裁协议提请仲裁机构仲裁;
5、向人民法院提出诉讼。
但必须注意:一般情况下,如提请了仲裁,便不得再向法院提出诉讼。
另据《民法通则》、《经济合同法》以及其他所涉及法律,解决装饰纠纷也无非以下几条:
1、当事人自行协商;
2、主管部门行政调解;
3、仲裁解决;
4、诉讼解决。
此外,行业规定对纠纷的解决也提供了诸多方法。如一些家居装饰市场规定,解决纠纷按下述流程进行:
投诉——调解部受理——质检部根据合同及图纸进行现场核查——调解部、质检部依核查结果进行调解——若双方达成协议则进行维修或返工;若未达成协议或不履行协议,申请仲裁或向法院起诉。
对消费者而言,装修前不妨先通知邻居,打个招呼,以便大家有个心理准备,减少发生纠纷的概率。
万一出现了纠纷,只要双方心平气和地协商,承担该承担的责任,纠纷便能解决。自己协商不成,一般也只要行政部门出面就可以顺利加以解决。但如果涉及的标的较大或其他对生活影响甚大的纠纷且协商不成,最正规、最有权威和有效的方法只能是打官司了。当然其他居民因装修家庭的施工而与装修家庭发生的纠纷也可以据此进行解决。
(五)标准合同纠纷和非标准合同纠纷
1、标准合同纠纷是指固合同中的标准条款而引起的争议。标准条款,根据(合同法)的规定,是指当事人为了重复使用而预先拟定,并在订立合同时与对方协商的条款。对于因对标准条款的理解发生争议的,应当作出不利于提供标准条款一方的解释。法律对因标准合同纠纷的解决的规定主要从保护被动接受标准合同一方的角度出发的。
2、非标准合同纠纷除标准合同之外的所有合同纠
纷均为非标准合同纠纷。除上述五种划分合同纠纷的方法外,还有从其他角度进行划分的,如可划分为合同订立纠纷、合同履行纠纷、合同变更纠纷、合同转让纠纷、合同终止纠纷等等。这里不再一一述之。
合同纠纷的解决途径
(1) 和解。
和解是指当事人因合同发生纠纷时可以再行协商,在尊重双方利益的基础上,就争议的事项达成一致,从而解决纠纷的方式。和解是当事人自由选择的在自愿原则下解决台同纠纷的方式,而不是合同纠纷解决的必经程序。当事人也可以不经协商和解而直接选择其他解决纠纷的途径。
(2) 调解。
凋解是指在第三人的主持下,通过运用说服教育等方法来解决当事人之间的合同纠纷。调解有两种方式一是人民调解委员会调解当事人发生合同纠纷,可以向纠纷当事人所在地或者纠纷发生地的人民调解委员会申请调解。二是行政调解。主要特指工商行政管理机关居中对合同当事人的纠纷进行调解。申请行政调解的纠纷必须具备以下条件:申请人必须是与本案有直接利害关系的当事人,有明确的被申请人、具体的调解请求和事实根据;符合工商行政管理机关受理案件范围的规定。但已经向人民法院起诉的或者已经向仲裁机构申请裁的。从及一方要求调解另一方不同意调解的,调解申请不于受理。 双方当事人接受调解达成协议的,应当制作调解协议书,当事人即应当按照调解协议书履行各自的义务。由于调解协议书不具有法律强制力,一方当事人不履行的,对方当事人不能就此请求人民法院强制执行,但可以采用其他方式来解决争议。
(3)仲裁。
仲裁是指发生合同争议的双方当事人,根据争议发生前或发生后达成的仲裁协议,将纠纷提交仲裁机关进行裁决并解决纠纷的方式。仲裁具有“准司法”性质,仲裁机构作出的仲裁裁决具有法律效力,当事人应当履行。
(4) 诉讼。
诉讼是指合同纠纷发生后,当事人如果没有仲裁协议,任何一方均可以向人民法院提起民事诉讼,请求人民法院对合同纠纷依法予以处理。这是解决合同纠纷的最常见方式。合同纠纷经人民法院审理并作出判决后,当事人对人民法院作出的发生法律效力的判决书,调解书必须履行,拒不履行的,另一方当事人可以申请人民法院强制执行。
装修合同的咨询事宜
在咨询过程中,您理应多熟习装修公司的就事流程、最新的优惠政策、规划及施工的代价、团体家装中主材平台的引见及就事, 同时您有权力申请实地考察在施工地、涉猎家装公司的规划打算资料库、索要家装公司的引见资料及连累鼓吹资料、参预公司举行的家装知心讲堂及各种郁郁不乐、申请店面经理更改您不批准意的规划师。
除此之外,你还需要留神如下几点:
1、找装修公司不要超越四家,对大一小部分来讲是如许,如果你的时间很富裕,那就另当别论了。和装修公司谈之前,定然要明晰你要做那些装修项目,梗概先请装修公司报所有的项目,对照一下代价和分析思考。
2、造价在100至500元/平方米的为低条理装修,500至1000元/平方米的为中档装修,1000至1500元/平方米为中高档装修,1500至20xx元/平方米为高条理装修,20xx元/平方米以上为超高条理装修。您梗概按此定位装修标准,概算所需费用。
3、家装施工流程:不打烊筹办→水电改造→木作项目→瓦工项目→厨卫吊顶项目→油工项目→安设项目→竣工验收。
4、在咨询对照过程中,业主常常会碰着一些“术语”,为了避免出现领会误差,笼统是被“忽悠”,我们搜集了一些思空见贯“术语”,并进行了表达。
1)清工辅料:
由家装公司提供施工和辅料,主材由业主自购。
2)装璜公司提供辅料:水管及水管配件、生料带、电线、线管及管件,胶带、防水、滚筒、鬃刷、沙子、水泥、胶、石膏粉、牛皮纸、实际上良布、白乳胶、墙固、腻子、石膏线、打磨砂纸等。
3)主材:
装修中的废品资料、饰面资料及一小部分结构资料,比如废品门、瓷砖、洁具、灯具、木地板、装璜面板、石材等。
4)阴、阳角:
墙面阴角指的是凹进去的墙角,如顶面与四周墙壁的夹角。墙面阳角指的是凸进去的墙角。如果阴阳角毛病过大,不仅仅影响好看程度,还会导致橱柜、家具安设不畅——如果角太大,家具放进去就有破绽;如果角过小,家具或者就放不进去。在进行丈量以后,毛病过大的阴阳角建议进行平展处置惩罚。
装修合同 篇4
发包方(甲方):
承包方(乙方):
按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定,结合本工程具体情况,双方达成如下协议。
第一条 工程概况
1.1 工程名称: 防水补漏维修施工程
1.2 工程地点:
1.3 承包范围:卫生间
1.4 承包方式:包工、包料、包质量、包管理、包安全等总方式。
1.5 工期:本工程自XX年 月 日开工,于 年 月 日竣工。
1.6 工程质量:乙方应确保甲方卫生间防水工程达到优良标准,严格参照海南防水工程新规范标准及甲方要求施工,涂膜工程保证不起皮、不空鼓、不分层、不露点、平整均匀,与基层有一定粘结力,达到设计厚度等质量要求。。
1.7 工程造价:卫生间防水每平方30元,结算时按实际面积结算。
第二条 甲方工作
2.1应提前提出施工计划,并将工作面整理达到防水施工标准提交乙方施工。
2.2应提出工期计划,但应考虑到天气及人力等不可避免的因素,工期顺延。
2.3甲方有权对乙方在施工过程中的工程质量进行监督检查,发现问题,提交乙方限时整改。??
第三条 乙方工作
3.1 参加甲方组织的施工工程量及方位或作法说明的现场交底,拟定施工方案和进度计划,交甲方审定。
3.2 指派 为乙方驻工地代表,负责合同履行。按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜。
3.3 严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。参加竣工验收,编制工程结算。
3.4 工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
3.5 应严格按防水工程标准规范施工,发现问题,及时自行解决,确保工程质量达到优良标准,并对工程保修五年。五年内出现渗漏,一切损失都有乙方负责。(包括对于楼下造成的损失)
本合同一式二份,甲乙双方各执一份,具同等法律效力,待五年保修期满,合同自动失效。未尽事宜,双方共同协商解决。
甲方(盖章): 乙方(盖章):
代表人: 代表人:
单位地址: 单位地址:
电话: 电话:
年 月 日
装修合同 篇5
发包人:(以下简称甲方)
承包人:(以下简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有
关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建
设工程施工事项协商一致,订立本合同。
第一条:工程概况
1、工程名称:两式两厅简易装修
2、工程地点:荆江广场27栋四楼
3、工程范围:室内装修(见预算清单)
4、工程承包方式:本工程采用全包工包料方式承包(参见附件清单)
5、工程造价:
(1)工程预算总造价为¥80000 元,大写人民币:捌万 元整。
第二条:工程期限
1、经甲、乙双方商定:本工程合同工期为 20 天(日历),具体开竣
工时间以甲、乙双方签订的开工报告为准。
2、本工程计划开工日期为20xx年xx月xx日,计划竣工日期为20xx年xx月xx日。
3、本工程在施工过程中,如遇下列情况,可顺延工期:
(1) 由于不可抗力造成无法正常施工的;
(2) 由于甲方原因影响连续施工的;
(3) 由于设计变更或设计未确定的;
(4) 由于未办妥相关物业或行政审批手续的;
(5) 由于施工工地(非乙方原因)一月内停电停水停气造成停工累计
2、本合同一式 贰 份,双方各执 壹 份。
3、本合同经双方签字盖章后生效,工程竣工验收交付后保修期满,工程价款结清自动终止。
甲方(盖章): 乙方(盖章):
代理人: 代理人:
年月日年月日
有关于办公室装修合同
委托方(甲方):
承接方(乙方):
工程项目:
甲、乙双方经友好洽谈和协商,甲方决定委托乙方进行居室装饰。为保证工程顺利进行,根据国家有关法律规定,特签定本合同(包括本合同附件和全部补充合同),以便共同遵守。
第一条:工程概况
一、工程地址:
二、居室规格:房型层(式)室厅卫。
三、施工内容:详见本合同附件《装饰施工内容表》。
四、委托方式:双方商定采取下列第种承包方式。
1、乙方包工、包所有材料;
2、乙方包工、部分包材料,甲方提供部分材料;
3、乙方包工、甲方包所有材料。
五、工程开工日期:年月日
六、工程竣工日期:年月日
工程总天数:天
第二条:工程价款
工程价款(金额大写)元。
第三条:质量要求
一、工程使用主要材料的品种、规格、名称,经双方认可。详见本合同附件《家庭装饰工程主材料报价单》。
二、施工中甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求,双方应确认,增加的费用,应另签定补充合同。
三、凡由甲方自行采购的材料、设备,产品质量由甲方自负;施工质量由乙方负责。
第四条:材料供应
一、甲方所提供的材料均应用于本合同规定的装饰工程,非经甲方同意,不得挪作他用。
二、乙方提供的材料、如不符合质量要求,或规格有差异,应禁止使用,如已使用,对工程造成的损失由乙方负责。
第五条:付款方式
一、合同一经签定,甲方按照下表中的约定直接向乙方支付工程款。
支付次数支付时间支付金额
第一次开工前三日年月日元
第二次工程进度过半年月日元
第三次工程验收合格年月日元
二、甲方付清工程价款,详见本合同附件《家庭装饰工程工程结算单》,乙方向甲方办理移交及发放工程保修卡,详见本合同附件《家庭装饰工程工程质量保修卡》
三、甲方在应付款日期不付款是违约行为,乙方有权停止施工。验收合格
未结清工程价款时,不得交付使用。
四、工程施工中如有项目增减或需要变动,详见本合同附件《家庭装饰工程工程变更表》,双方应签定补充合同,并由乙方负责开具施工变更令,通知施工工地负责人。增减项目的价款,当场结清。
第六条:争议解决
1、本合同履行期间,双方如发生争议,在不影响工程进度的前提下,双方应协商解决。
2、当事人不愿通过协商、调解解决,或协商调解解决不成时,可以按照本合同约定向
——市仲裁委员会申请仲裁;
——人民法院提起诉讼。
(将不选定的解决方式划出)
第七条:合同的变更和解除
一、合同经双方签字生效后,双方必须严格遵守。任一方需变更合同的内容,应经双方协商一致后,重新签定补充协议。如需终止合同,提出终止合同的一方要以书面形式提出,应按合同总价款的10%交付违约金,并办理终止合同手续。
二、施工过程中,任何一方提出终止合同,须向另一方以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,订立终止合同协议后,可视为本合同解除。
第八条:合同生效
一、本合同和合同附件由双方盖章、签字后生效。
二、补充合同与本合同具有同等的法律效力。
三、本合同(包括合同附件、补充合同)一式份,甲乙双方及见证部门各执壹份。
甲方(业主):(签章) 乙方:(签章)
住所地址: 地址:
委托代理人: 委托代理人:
电话: 电话:
签约地址:
签约日期: 年 月 日
【精选装修合同集合五篇】相关文章: