装修合同

2021-02-24 装修合同

  现今社会公众的法律意识不断增强,合同的法律效力与日俱增,合同协调着人与人,人与事之间的关系。那么正式、规范的合同是什么样的呢?下面是小编整理的装修合同9篇,仅供参考,希望能够帮助到大家。

装修合同 篇1

  建筑资质等级证书号:

  本工程设计人: 联系电话:

  施工队负责人: 联系电话:

  依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定,结合本市家庭居室装饰装修的特点,甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就乙方承包甲方的家庭居室装饰装修工程(以下简称工程)的有关事宜,达成如下协议:

  第一条 工程概况

  1.1工程地点:

  1.2工程装饰装修面积:

  1.3工程户型:

  1. 4工程内容及做法(见报价单和图纸);

  1.5工程承包,采取下列第 种方式:

  (1)乙方包工、包全部材料(见附表三)。

  (2)乙方包工、包部分材料,甲方提供其余部分材料(见附表二、三)。

  1.6工程期限 日(以实际工作日计算);

  开工日期 年 月 日;

  竣工日期 年 月 日。

  1. 7工程款和报价单

  (1)工程款:本合同工程造价为(人民币)

  金额大写:

  (2) 报价单应当以《北京市家庭装饰工程参考价格》为参考依据,根据市场经济运作规则,本着优质优价的原则由双方约定,作为本合同的附件。

  (3) 报价单应当与材料质量标准、制安工艺配套编制共同作为确定工程价款的根据。

  第二条 工程监理

  若本工程实行工程监理,甲方应当与具有经建设行政主管部门核批的工程监理公司另行签订《工程监理合同》,并将监理工程师的姓名、单位、联系方式及监理工程师的职责等通知乙方。

  第三条 施工图纸和室内环境污染控制预评价计算书

  3.1施工图纸采取下列第 种方式提供:

  (1)甲方自行设计的,需提供施工图纸和室内环境污染控制预评价计算书一式三份,甲方执一份,乙方执二份。

  (2)甲方委托乙方设计的,乙方需提供施工图纸和室内环境污染控制预评价计算书一式三份,甲方执一份,乙方执二份。

  3.2双方提供的施工图纸和室内环境污染控制预评价计算书必须符合《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB50325-20xx)的要求。

  3.3双方应当对施工图纸和室内环境污染控制预评价计算书予以签收确认。

  3.4双方不得将对方提供的施工图纸、设计方案等资料擅自复制或转让给第三方,也不得用于本合同以外的项目。

  第四条 甲方工作

  4.1开工三日前要为乙方入场施工创造条件,以不影响施工为原则。

  4.2无偿提供施工期间的水源、电源和冬季供暖。

  4.3负责办理物业管理部门开工手续和应当由业主支付的有关费用。

  4.4遵守物业管理部门的各项规章制定。

  4.5负责协调乙方施工人员与邻里之间的关系。

  4.6不得有下列行为:

  (1)随意改动房屋主体和承重结构。

  (2)在外墙上开窗、门或扩大原有门窗尺寸,拆除连接阳台门窗的墙体。

  (3)在室内铺贴一厘米以上石材、砌筑墙体、增加楼地面荷载。

  (4)破坏厨房、厕所地面防水层和拆改热、暖、燃气等管道设施。

  (5)强令乙方违章作业施工的其他行为。

  4.7凡必须涉及4.6款所列内容的,甲方应当向房屋管理部门提出申请,由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位对改动方案的安全使用性进行审定并出具书面证明,再由房屋管理部门批准。

  4.8施工期间甲方仍需部分使用该居室的,甲方则应当负责配合乙方做好保卫及消防工作。

  4.9参与工程质量施工进度的监督,参加工程材料验收、隐蔽工程验收、竣工验收。

  第五条 乙方工作

  5.1施工中严格执行施工规范、质量标准、安全操作规程、防火规定,安全、保质、按期完成本合同约定的工程内容。

  5.2严格执行市建设行政主管部门施工现场管理规定:

  (1)无房屋管理部门审批手续和加固图纸,不得拆改工程内的建筑主体和承重结构,不得加大楼地面荷载,不得改动室内原有热、暖、燃气等管道设施。

  (2)不得扰民及污染环境,每日十二时至十四时、十八时至次日八时之间不得从事敲、凿、刨、钻等产生噪声的装饰装修活动。

  (3)因进行装饰装修施工造成相邻居民住房的管道堵塞、渗漏、停水、停电等,由乙方承担修理和损失赔偿的责任。

  (4)负责工程成品、设备和居室留存家具陈设的保护。

  (5)保证居室内上、下水管道畅通和卫生间的清洁。

  (6)保证施工现场的整洁,每日完工后清扫施工现场。

  5.3 通过告知网址、统一公示等方式为甲方提供本合同签订及履行过程中涉及的各种标准、规范、计算书、参考价格等书面资料的查阅条件。

  5.4甲方为少数民族的,乙方在施工过程中应当尊重其民族风俗习惯。

  第六条 工程变更

  在施工期间对合同约定的工程内容如需变更,双方应当协商一致。由合同双方共同签订书面变更协议,同时调整相关工程费及工期。工程变更协议,作为竣工结算和顺延工期的根据。

  第七条 材料供应

  7.1按由乙方编制的本合同家装《工程材料、设备明细表》所约定的供料方式和内容进行提供。

  (1)应当由甲方提供的材料、设备,甲方在材料设备到施工现场前通知乙方。双方就材料、设备质量、环保标准共同验收并办理交接手续。

  (2) 应当由乙方提供的材料、设备,乙方在材料、设备到施工现场前通知甲方。双方就材料、设备质量、环保标准共同验收,由甲方确认备案。

  (3) 双方所提供的建筑装饰装修材料,必须符合国家质量监督检验检疫总局发布的《室内装饰装修有害物质限量标准》,并具有由有关行政主管部门认可的专业检测机构出具的检测合格报告。

  (4)如一方对对方提供的材料持有异议需要进行复检的,检测费用由其先行垫付;材料经检测确实不合格的,检测费用则最终由对方承担。

  (5)甲方所提供的材料、设备经乙方验收、确认办理完交接手续后,在施工使用中的保管和质量控制责任均由乙方承担。

  第八条 工期延误

  8.1对以下原因造成竣工的日期延误,经甲方确认,工期应当顺延:

  (1)工程量变化或设计变更;

  (2)不可抗力;

  (3)甲方同意工期顺延的其他情况。

  8.2对以下原因造成竣工的日期延误, 工期应当顺延:

  (1)甲方未按合同约定完成其应当负责的工作而影响工期的;

  (2)甲方未按合同约定支付工程款影响正常施工的;

  (3)因甲方责任造成工期延误的其他情况。

  8.3因乙方责任不能按期完工的,工期不顺延;因乙方原因造成工程质量存在问题的返工费用由乙方承担,工期不顺延。

  8.4判断造成工期延误以双方认定的文字协议为确定双方责任的依据。

  第九条 质量标准

  9.1 装修室内环境污染控制方面,应当严格按照《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB50325-20xx)的标准执行。

  9.2本工程施工质量按下列第 项标准执行:

  (1)《北京市家庭居室装饰工程质量验收标准》(DBJ/TO1-43-20xx);

  (2)《北京市高级建筑装饰工程质量验收标准》(DBJ/T01-27-20xx)。

  9.3在竣工验收时双方对工程质量、室内空气质量发生争议时,应当申请由相关行政主管部门认可的专业检测机构予以认证;认证过程支出的相关费用由申请方垫付,并最终由责任方承担。

  第十条 工程验收

  10.1在施工过程中分下列阶段对工程质量进行联合验收:

  (1)材料验收;

  (2)隐蔽工程验收;

  (3)竣工验收。

  10.2工程完工后,乙方应通知甲方验收,甲方自接到竣工验收通知单后三日内组织验收。验收合格后,双方办理移交手续,结清尾款,签署保修单,乙方应向甲方提交其施工部分的水电改造图。

  10.3双方进行竣工验收前,乙方负责保护工程成品和工程现场的全部安全。

  10.4双方未办理验收手续,甲方不得入住,如甲方擅自入住视同验收合格,由此而造成的损失由甲方承担。

  10.5竣工验收在工程质量、室内空气质量及经济方面存在个别的不涉及较大问题时经双方协商一致签订解决竣工验收遗留问题协议(作为竣工验收单附件)后亦可先行入住。

  10.6本工程自验收合格双方签字之日起,在正常使用条件下室内装饰装修工程保修期限为二年,有防水要求的厨房、卫生间防渗漏工程保修期限为五年。

  第十一条 工程款支付方式

  11.1合同签字生效后,甲方按下列表中的约定向乙方支付工程款:

  支付次数 支付时间 工程款支付比率 应支付金额

  第一次 开工三日前 50%

  第二次 工程进度过半 45%

  第三次 竣工验收合格 5%

  11.2工程进度过半,指工程中水、电管线全部铺设完成,墙面、顶面基层按工序要求全部完成,门、窗及细木白茬制品基本制安完成为界定工程过半的标准。

  11.3工程验收合格后,甲方对乙方提交的工程结算单进行审核。自提交之日起二日内如未有异议,即视为甲方同意支付乙方工程尾款。

  11.4工程款全部结清后,乙方向甲方开具正式统一发票为工程款结算凭证。

  第十二条 违约责任

  12.1一方当事人未按约定履行合同义务给对方造成损失的,应当承担赔偿责任;因违反有关法律规定受到处罚的,最终责任由责任方承担。

  12.2一方当事人无法继续履行合同的,应当及时通知另一方,并由责任方承担因合同解除而造成的损失。

  12.3甲方无正当理由未按合同约定期限支付第二、三次工程款,每延误一日,应当向乙方支付迟延部分工程款2‰的违约金。

  12.4由于乙方责任延误工期的,每延误一日,乙方支付给甲方本合同工程造价金额2‰的违约金。

  12.5由于乙方责任导致工程质量和室内空气质量不合格,乙方按下列约定进行返工修理、综合治理和赔付:

  (1)对工程质量不合格的部位,乙方必须进行彻底返工修理。因返工造成工程的延期交付视同工程延误,按12.4的标准支付违约金。

  (2)对室内空气质量不合格,乙方必须进行综合治理。因治理造成工程的延期交付视同工程延误,按12.4的标准支付违约金。

  (3)室内空气质量经治理仍不达标且确属乙方责任的,乙方应当向甲方返还合同的工程全部价款;甲方对不达标也负有责任的,乙方可相应减少返还比例。

  第十三条 争议解决方式

  本合同项下发生的争议,双方应当协商或向市场主办单位、消费者协会等申请调解解决,协商或调解解决不成时,向 人民法院起诉,或按照另行达成的仲裁条款或仲裁协议申请仲裁。

  第十四条 附则

  14.1本合同经甲乙双方签字(盖章)后生效。

  14.2本合同签订后工程不得转包。

  14.3双方可以书面形式对本合同进行变更或补充,但变更或补充减轻或免除本合同规定应当由乙方承担的责任的,仍应以本合同为准。

  14.4因不可归责于双方的原因影响了合同履行或造成损失的,双方应当本着公平原则协商解决。

  14.5乙方撤离市场的,由市场主办单位先行承担赔偿责任;主办单位承担责任之后,有权向乙方追偿。

  14.6本合同履行完毕后自动终止。

  第十五条 其他约定事项

  甲方(签字): 乙方(盖章):

  法定代表人:

  委托代理人:

  年 月 日 年 月 日

  市场主办单位(盖章):

  法定代表人:

  委托代理人:

  联系电话:

  年 月 日

装修合同 篇2

  甲方:

  乙方:

  甲方座落在余井北街商住楼( )幢外墙装修工程由乙方承担施工,经双方协商达成如下意见:

  一、工程性质:由乙方包工包料(双包)。

  二、施工工艺:刮白水泥两遍,砂纸打磨一遍,外墙漆两遍(白色)。

  三、质量要求:不起皮、不脱落、光亮、中档以上外墙漆。保质期三年(期内包修)。

  四、工程造价:每平方米玖元玖角(9.9元/m2),按实际完成面积计算工程款。

  五、付款方式:工程结束验收后付总额的 ,余额作为质量保证金在 前付清。

  六、安全:按施工规范操作,一切安全责任乙方负责。

  七、甲方工地现有脚手架,乙方可借用施工,检查加固安全由乙方自行负责。

  八、工期:自开工之日起 天内完成工程任务。

  九、本协议一式二份,甲乙双方各执一份,签字后生效。

  甲方: 乙方:

  年 月 日

装修合同 篇3

  发包方(以下简称甲方):______________

  住所地址:__________________________

  联系电话:_______________________

  承包方(以下简称乙方):_______________

  单位名称:__________________________

  营业执照号:________________________

  法定代表人:______________________

  联系电话:________________________

  委托代表人:______________________

  联系电话:________________________

  设计负责人:___________________

  联系电话:________________________

  根据《中华人民共和国经济合同法》,以及装饰行业的有关规定,经双方协商,签订本合同,并共同履行。

  第一条 工程项目甲方委托乙方承担以下工程设计任务:工程名称:_____________________________工程地址:_____________________________

  第二条 设计收费及支付方法

  (一)本工程设计收费按照国家和现行市场收费标准执行。经甲乙双方商定设计收费为 元/平方米(套内使用面积),估算总收费 元,金额大写 元。

  (二)付款方式甲乙双方经协商采用以下付款方式(将不选定的方式划去)

  1、 双方另定。

  2、 按下列方式执行。

  (1)上门测量,价格: 元

  (2)定金: 元

  (3)出平面方案图,方案: 份,价格: 元/份

  (4)出平立面图及剖面图,价格: 元

  (5)出水电施工图,价格: 元

  (6)出效果图,价格: 元/张

  第三条 设计内容及完成日期的约定

  (一) 乙方提供的设计图中应有详细的设计说明。

  (二) 平立面图

  1、平面家具布置图

  2、地面图

  3、天花图

  4、现场制作的家具立面图

  5、门立面图

  6、厨房、卫生间立面图(定做的厨房除外)

  7、电视背景墙立面图

  8、其它现场需施工墙面的立面图

  (三) 剖面图

  1、应标明材质、用料、颜色等

  2、门窗套剖面图

  3、 家具剖面图

  4、 玄关剖面图

  5、 厨房上下柜剖面图

  6、 天花剖面图

  7、 电视背景墙剖面图

  8、 其它需施工处剖面图

  (四) 水电施工图

  (五) 甲乙双方约定,从合同生效之日起, 天内完成平面。

装修合同 篇4

  甲方:乙方:

  地址:地址:南宁市武鸣区江滨路7号

  联系方式:联系方式:

  服务细则:

  一、甲方房屋测量服务流程:

  1、客户装饰房屋测量;

  A、 墙体结构分析;

  B、 光线、空气流向分析;

  C、 水、电位分析;

  D、 尺寸测量;

  E、 周边环境分析;

  F、 现场拍照、记录。

  2、功能分析:根据甲方生活需求划分合理使用功能。

  3、风格初选:根据甲方喜好选择装修风格及类别。

  4、材料调研:由双方交流选定所需材料材质。

  5、装饰房屋绘制平面图:

  A、结构修改图;

  B、材质图;

  C、总平面布局图;

  D、施工图。

  二、预算:根据双方最终交流决定的布局,装修风格及材料的确定,拟出所装修房屋所需费用预算

  三、洽谈交流:设计师市场人员根据甲方时间预约,进行方案交流。

  A、按标准甲方缴纳¥: 元人民币的意向合作定金,待签订正式的装修施工合同后,计入工程款,不另外收取。

  B、如果您未签定本协议,而要求将图纸或预算带走,须签定设计协议并交纳相应的设计费。(设计费:40元/㎡)

  四、其它事宜:

  A、如您对设计方案及预算满意,可与公司签定装饰施工合同,为了更好的为您服务,客户经理会提前与您预约。

  B、合同签定3日后在工地现场,会进行技术交底工作,具体参与人员有,设计师、项目经理、施工队长、工程监理,为了您更加的清楚工程情况,请您按时参加。

  C、在施工过程中,如遇到工程技术问题,将由工程监理为您及时解决,如遇到设计方案变更的问题,由本工程的设计师会为您服务。

  D、如果您对我们的服务有任何问题市场部会第一时间为您解决问题,您的意见和建议是对我们最大的支持和厚爱。

  D、若您对上述的服务流程理解认可,请在交纳测量定金时与本公司签定此意向协议,我们会努力做的更好!

  E、本协议一式两份甲乙双方各执一份,本协议履行完成后将自行终止

  说明:为维护双方的相关权益,任何口头协议及承诺均视为无效,所有事宜以本意向协议为据。

  甲 方 : 乙 方 :

  年 月 日 :年 月 日

装修合同 篇5

  甲方:

  乙方:

  甲方的计算机信息机房工程及其设备安装工程项目,确定乙方为施工安装单位,根据《中华人民共和国合同法》,双方本着互惠互利的原则,经多次洽商,达成如下合同:

  1.1工程概况:

  本工程主要包括系统计算机机房装修.机房设备的提供安装调试.及其工程。

  1.2项目名称:

  1.3承包范围

  系统工程设计.施工.及设备材料供应。

  1.4施工地点

  1.5本合同遵循的技术规格和标准及优先原则:

  1.6质量合保证

  乙方须承诺,本工程中所选用的材料及设备均严格按照本合同材料及设备清单中所列出的产地和数量去选项购,并须获得甲方的认可和支持,以确保本工程符合以上标准。

  第二章甲乙双方的责任

  2.1甲方的责任:

  1)负责协调施工现场各工种间的配合。

  2)负责对工程施工进度及质量进行检查.监督,发现问题及时提出并通知乙方及时纠正.

  3)向乙方提供满足施工用水,电及相应的办公条件及堆放材料的库房。

  4)对乙方提供的各种技术文件,资料保密,不以任何形式扩散给第三者。

  2.2乙方的责任:

  1)负责本系统工程施工图纸设计。

  2)负责按合同规定施工,确保工程进度,按照甲施要求完成各项工作。

  3)负责按照经过甲方审批过的施工设计图和有关规范施工,确保工程质量。

  4)负责成品交验前的保护,保养。

  5)做好施工记录.隐蔽工程记录,并汇集施工技术资料。

  6)负责办理有关手续,并确保系统按期验收使用。

  7)负责培训甲方使用和管理本系统的技术人员。

  8)乙方进场施工人员必须服从甲方的统一管理,如违反甲方管理制度,视情节予以处罚直至清退出场。

  9)做好施工组织管理,保持现场清洁,器材堆放整齐并及时清理现场垃圾,做到文明施工。

  10)做好现场人员的安全培训工作,现场施工严格遵守甲方及地方安全部门的多项管理制度,乙方发生的一切安全事故均由乙方自行负责。

  第三章材料及设备

  3.1材料及设备到达目的地为工地现场。

  3.2装修材料10天内交货,设备7天交货。本项目施工时间为30个工作日;

  3.3所有材料均由乙方组织采购,甲方须提供一封闭场所供乙方保管材料使用。

  3.4材料.设备除甲方另有书面变更要求外,均须按投标报价中所列产品型号.产地进行采购。

  第四章合同价款

  合同总价为:

  计人民币:元整

  合同总价包括附件的设备清单所列设备.系统的安装调试及其运保费.税金等所有的相关费用。

  第五章付款方式

  5.1合同签定后一周内,甲方需向乙方支付合同总价的30%作为备料款,计人民币元整。

  5.2乙方工程施工完毕,验收合格,正常使用后,甲方支付至所有款项90%的竣工款,乙方工程价款计人民币:(以最后决算为实际价格)。剩余10%作为质保金,工程验收1年付清。

  5.3甲方支付给乙方的工程款项,乙方必须开具有效的正式的工程安装发票,给甲方入帐。

  第六章工期

  6.1本合同甲乙双方签定之日起,乙方即开始进行施工准备工作。

  6.2根据甲方的施工进度安排施工工作。______年____月____日开始施工。

  6.3乙方的施工计划安排需经甲方书面确认后方可执行;甲方原因造成的停工及工期延误,乙方必须当日向甲方提出书面报告以供审批;甲方须在48小时内予以书面答复,若逾期不予答复,则表示甲方同意乙方的报告。

  第七章设计变更

  甲方因变更设计时,应书面通知乙方;乙方按规定需变更时,应由甲方签证,竣工时按工程量增减的签证进行调整和结算,未经甲方代表确认的变更无效,不可作为结算依据。

  第八章工程验收

  8.1工程完成后,乙方提交工程竣工报告,七日内由甲.乙双方对工程进行验收。

  8.2工程验收时,乙方应向甲方提供本系统全套工程设计.施工文件及图纸,并提供全套电子管理文档。

  8.3按国家和地方当局的相关施工规范,验收规范和标准作为验收依据。

  8.4甲方需在三日日内验收完毕,并在验收报告单据上签字盖章。

  8.5若经确定为不合格工程,则乙方应及时修正,并直至工程验收合格。

  第九章保证及处罚

  9.1乙方保证本系统中所使用的所有产品免受第三方提出关于侵犯其专利权.商标权或工业设计权的起诉。

  9.2乙方保证本系统的设计.施工.验收.开通.正常使用。

  9.3乙方保证按照甲方施工进度安排完成各项工作,如逾期,每天按工程款的0.1%支付违约金。

  9.4乙方保证在本系统保修内提供4小时快速响应,24小时内现场服务。

  9.5乙方提供综合布线线路15年质量保证,质保期从工程验收合格后开始计算;网络设备及他1年质量保证,质保期从设备验收合格后开始计算。质保期内,乙方负责设备非人为损坏的免费维修.更换(详见产质保规定),保障产品的正常使用。整个系统乙方提供2年免费维护。

  9.6凡购买乙方销售的产品设备,自验收合格之日起(一年)内如非人为因素引起的故障,经检验属实可免费更换.维修,但下列情况不属保修范围。

  1、不正确操作,造成产品损坏:

  2、自行拆卸,标贴损坏,日期涂改,产品人为损坏,进水,变形,受潮,自然灾害,雷击等。质保期后乙方提供维修服务,修理所需交通费及更换零配件费用由甲方承担。

  9.7如在接入弱电系统工程中因使用甲方已有的线路与设备而有故障的,由甲方负责。

  第十章仲裁与诉讼

  10.1执行合同过程中甲乙双方发生争议的问题,均应通过双方友好协商解决,协商不能解决的争端,提交甲方所在地法院诉讼解决。

  10.2除另有裁决外,仲裁费与诉讼费由诉讼方承担

  10.3在仲裁与诉讼期间,除正在仲裁与诉讼部分外,合同其它部分继续执行。

  第十一章其它

  本合同附件及乙方投标书与合同正本具有同等法律效力。本合同一式两份,甲乙双方各持壹份;本合同自双方签章双方往来文件,均应以书面形式为准。本合同如有未尽事宜,甲乙双方协商解决,或另订补充条后生效。

  甲方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日

  乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日

装修合同 篇6

  装修合同注意事项一:关于合同文件

  一个比较完整的家装合同除了工程预算、设计图纸以外,还应该包括关键施工项目的施工工艺、施工计划以及甲乙双方的材料采购单。

  施工工艺是一个约束施工方严格执行约定工艺做法、防止偷工减料的法宝。而在合同当中要有一个施工计划,主要是因为目前家庭装修拖延工期的现象比比皆是,而消费者又很难在施工方开始拖延工期的时候就发现问题,因此,一份比较严谨的施工计划就是消费者保护自己的必要武器。现在很多的`家装合同对于合同甲乙双方的材料采购单都不太重视,尽管合同里作了一些规定,但是大多比较粗浅,主要反映在对于材料的品牌、采购的时间期限以及验收的办法、验收人员没有做出明确规定。因此,上述在家庭装修合同当中一般容易忽视的一些文件尽量不要遗漏。

  装修合同注意事项二:关于设计图纸

  很多家庭装修的纠纷都反映在对工程项目的理解上。比如对一些项目造型的理解,由于没有较为详细的图纸,可能设计师和消费者在理解上会有一些差距,有的项目由于图纸不明确,在具体尺寸上也会存在差距。因此,建议您在签合同的时候,尽量把图纸准备齐全,避免开工以后再进行这些方面的工作,出现不必要的麻烦。

  装修合同注意事项三:关于工程预算

  家庭装修的工程预算,目前正规装饰公司交给消费者的一般是比较完整的。一份根据目前使用的《上海市家庭居室装饰装修工程施工合同》相关表格做出来的工程预算,包括工程项目、数量、单价、参考材料等等在内的关键项目基本上不会有什么缺陷。

  但是,有的消费者反映,做工程结算的时候,结算金额与自己的预期时常有差距。其实除了在施工过程当中的工程变更所发生的费用变化以外,主要的原因在水电改造上。原来,在装饰公司和消费者签订家装合同的时候,由于现场一些情况在这个时候不是很清楚,所以报价里一般标注的是水电改造的项目单价,工程总费用里不包含水电改造的费用。而工程结算的时候,做的是所有工程项目的结算,出现差距就是必然的了。因此,在这里建议您,尽量要求装饰公司在工程报价里给您一个水电改造的参考报价。

  装修合同注意事项四:避免做不到的条款

  许多家庭装修的投诉都是由不切实际的合同条款带来的。有的合同条款规定了在相关的工程报价之下根本达不到的施工质量,有的合同条款规定了在任何条件下都不可能做到的室内空气环境条款。比如曾有一位业主在合同的附加条款中要求“装修完工以后,请专业监测机构对室内环境进行监测,要求室内绝对环保”。但什么是“绝对环保”?首先在概念上搞不清楚,更何况凡是装修过的住宅都会不同程度存在一定的环境污染问题,任何人或任何公司都做不到“绝对环保”。

装修合同 篇7

  委托方(甲方):

  住所地址:

  身份证号码:

  电话:

  承接方(乙方):

  住所地址:

  身份证号码:

  电话:

  风险提示:

  装修合同签订的主要目的是为了明确责任。装修合同是家装质量的约束凭证,也是避免家装纠纷保证书,是业主维护自身合法权益的重要“武器”。

  因此,订立合同时,建议发包方根据实际情况对工程概况、违约责任、管辖地等约定清楚,以降低合同履行风险和保证合同顺利履行,并尽可能保障自身的合法、合理利益。

  工程项目:

  甲、乙双方经友好洽谈和协商,甲方决定委托乙方进行居室装潢(装修)。为保证工程顺利进行,根据国家有关法律规定,特签订本合同,以便共同遵守。

  第一条:工程概况

  1、工程地址:________________________________________________

  2、居室规格:____室____厅____厨____卫,施工建筑面积____平方米。

  3、委托方式:包工包料(除防盗门、灯具、地板材料费外)

  4、工程价款(金额大写):________________元整,该工程价款包括合同第三条中所列明的工程材料款,装潢过程中的全部人工费、搬卸费、装潢垃圾清理费等。(备注:所有与装潢相关的人工费用和工程材料费用,均由乙方承担。如在施工工程中,乙方提出其他费用支付要求,甲方均有权拒绝支付。若乙方以此为由拖延施工,甲方有权终止合同并追究相关违约责任。)

  5、工程开工日期:_______年_______月_______日

  6、工程竣工日期:_______年_______月_______日工程总天数:______天

  第二条:施工内容

  1、客厅:鞋柜一个、客厅推出、做石膏线、吊顶、做塑钢窗、安装四个插座和两个开关。

  2、主卧:衣柜一个(带梭门)加吊柜、阳台衣柜一个(带梭门)加吊柜、床头柜两个、做石膏线、安装六个插座和两个开关。

  3、次卧:衣柜一个(带梭门)加吊柜、主卧次卧之间做隔断立新墙、做塑钢飘窗、飘窗改成电脑桌加书柜一个、床头柜两个、做石膏线、安装四个插座和两个开关。

  4、厨房:下水改造、贴墙砖、地砖、订做整体橱柜、推出无烟灶台、安装排风扇、安过石门、吊顶(铝扣板)、安装菜盆、混水阀、案板石英石、安装六个插座和两个开关、防水处理。

  5、卫生间:下水改造、贴墙砖、地砖、吊顶(铝扣板)、安过石门、安洗脸台和柜、面盆混水阀、洗衣机龙头和接口、地漏、安坐式大便器(含水箱)、安装两个个插座和两个开关、防水处理。

  6、强弱电安装具体要求:所有电路(电线、有线电视、电话、电脑网线)要穿管走,电线要地线,强电的线路不能在地下接,要接入配电盒内(插座、天关内),插座面板要用五眼,开关带五眼插座,另装配电箱(空开)六组。

  7、墙面施工的流程:一遍底漆二遍面漆,乳胶漆必须严格按照加水比例做一底二面,不可多加水,墙面处理要做到横平竖直,阴阳角要调直。

  8、订做整体橱柜:由乙方委托专门厂家订做整体橱柜,标准为750元/直米,若超出该费用标准,多出部分则由甲方承担。特别规定:整体橱柜背后必须铺满墙砖,台面材料为石英石,柜面为pu板。

  第三条:装潢工程材料

  (附件:装潢工程材料清单)

  风险提示:

  装修公司或工头报价时由于业主更多地会关注单项的价格,而经常忽略工艺说明,尤其是用什么材料、什么规格、什么等级以及应有的说明。一业主诉说亲身经历:当时啥也不懂,装修公司和工头给的报价单上就是用了模糊字词,例如:柜体、柜框用大芯版,实木收边,水泥,刷界面剂,纸面石膏板封面等等,都是一道道陷阱。

  第四条:材料供应

  1、乙方对本合同中所用材料一律实行明码标价,且为正规厂家生产的合格产品。甲方所提供的材料均应用于本合同规定的室内装修工程,非经甲方同意,不得挪作他用。乙方如挪作他用,应按挪用材料的双倍价款补偿给甲方。

  2、乙方提供的材料、设备如不符合质量要求,或规格有差异,应禁止使用。如已使用,对工程造成的损失均由乙方负责。

  3、材料经乙方验收后,由乙方负责保管,由于保管不当而造成损失,由乙方负责赔偿。

  4、乙方在工程中使用主要材料的品种、规格、名称,需经甲方认可。

  5、工程价款包含材料费,若甲方自行购买材料费用应从总款中减除。

  风险提示:

  装修过程中,很容易有增减项目,比如多做个柜子,多改几米水电路等等。这些都要在完工的时候交纳费用的。那么这些项目的单价究竟应该是多少呢?如果等到已经开工后,那这可能就是设计说了算了。所以如果有可能,能复印一份装修公司的最初给您看的完整报价单,以免在签订合同或是增减项目时,装修公司偷梁换柱,改换价格。

  还要注意一点,最后结算费用的时候,你应该支付的增减费用,都应该是在该项目施工前,由您签字认可的,如果是您没有签字认可的,您一概可以不支付相应的费用。

  第五条:付款方式

  开工支付______元,水电完工验收合格后付______元,泥木工、墙面漆、油漆完工验收合格后付______元,交房验收合格后付______元,余款在交房后付清。

  风险提示:

  为保障发包方的合理利益,应在合同中明确约定,对隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。

  装修合同应约定,工程竣工后,承包方应通知发包方验收,发包方在合理时间内组织验收,并办理验收移交手续。如果发包方不能在规定时间内组织验收,及时通知承包方另行安排时间验收。若发包方在验收时发现不符合质量标准的,可要求承包方赔偿或返工。

  第六条:其他事项

  1、安全问题:乙方严格按照安全施工进行,如出现安全事故均由乙方负责。

  2、本合同一式二份,甲乙双方各执一份,双方自签订日起生效。

  甲方(业主):

  __________年______月______日

  乙方(包方):

  __________年______月______日

装修合同 篇8

  甲方:

  乙方:

  依照《中华人民共和国合同法》,甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就该世纪名园1-2-702家装施工合同解除事项协商一致后,订立本协议:

  一、 工程概况:

  1、工程地点: 时光街与裕华路交叉口世纪名园小区1-2-702

  2、工程内容:室内设计和装修施工

  3、工程造价: 约二、协议内容:

  1、甲乙双方均同意解除年月《世纪名园家装施工合同》及其它相关协议。自合同解除之日起,甲乙双方彼此之间的权利、义务关系自行消除。

  2、甲方支付首期款5000元,水电轻工辅料款4140.5元,两项合计9140.5元。

  3、乙方应收取该项目中水电款及水电工程管理费和运营费5258.4元。

  4、本协议生效后甲乙双方相互不再以任何形式追究对方的违约等责任。

  本协议书在双方签字或盖章后,立即生效。协议书一式 贰份,由甲乙双方各收执壹 份。

  甲 方:乙 方:

  年月日年 月 日

装修合同 篇9

  甲方:**物业管理有限公司

  地址:_________电话:______________

  乙方:______________________________

  现住址:______________电话:____________

  身份证号(个人情况): ___________

  根据《合同法》等法律法规的规定,甲乙双方就乙方负责甲方管理服务小区垃圾清运事宜达成如下协议:

  一、清运地点

  乙方负责甲方管理服务的_______小区的生活垃圾和装修垃圾清运工作。

  二、清运时间及标准

  清运时间:每日早_____开始至晚_______结束。

  清运标准:所有垃圾日产日清,保证垃圾容器的干净,沿途不洒漏垃圾。

  三、协议期限

  本协议有效期为___年,自_ ___年___月 日始至__ __年___月___日止。协议期满前一个月,任何一方可向对方提出续约申请,经双方协商一致后,可签订新的合作协议。

  四、甲乙双方的权利义务

  1、甲方负责将生活垃圾装进垃圾桶,装修垃圾存放在指定地点,乙方自垃圾桶或指定存放地点将垃圾运往小区以外。

  2、乙方在清运垃圾时,应当穿着干净、整齐,不得有碍小区观瞻。

  3、乙方应遵守甲方的有关管理规定,服从甲方工作人员的管理。甲方有权对乙方的工作水平做出评估。

  4、、乙方在清运垃圾时不得影响业主正常休息和生活,保证不扰民,不与业主发生冲突。

  5、乙方在清运过程中不得破坏小区公共设施、设备,不得毁损小区公共财物,不得破坏小区绿地,如有损坏乙方应当照价赔偿。

  五、甲乙双方选择下列第______种清运及付费时间

  1、清运费为_____元/车,每车装载量不得低于______吨,每清运一车,经甲方签字确认后有效;

  2、甲方每月支付乙方垃圾清运费______元,共_____个月,共计____元,大写人民币________元整。

  费用支付时间为:__________________。

  六、违约责任

  1、涉及到垃圾清运、处理等事宜,由乙方负责与相关管理部门协调解决,由此产生的垃圾处理费用及其他费用已包含在垃圾清运费中。如乙方未能办理有关手续造成甲方垃圾无法清运的,甲方有权解除本协议,乙方支付甲方违约金_____元。

  2、乙方在协议有效期内,若在清运过程中引起业主三次以上投诉,甲方有权拒付清运费并解除本协议,乙方支付甲方违约金_____元。

  七、争议解决方式

  本协议履行过程中如发生争议双方应协商解决,协商不成的,向合同签订地人民法院提起诉讼。(协议签订地:天津市南开区创业环保大厦)

  八、其他

  本协议一式四份,甲方三份,乙方一份,具有同等法律效力,双方盖章后生效。

  甲方:(盖章) 乙方:(盖章)

  代表人: 代表人:

  年 月 日 年 月 日

【【精选】装修合同9篇】相关文章:

1.精选装修合同样本

2.【精选】装修合同六篇

3.精选装修合同6篇

4.【精选】装修合同10篇

5.【精选】装修合同三篇

6.精选装修合同四篇

7.精选装修合同8篇

8.【精选】装修合同3篇

上一篇:装修合同 下一篇:装修合同