工程协议书

2022-05-01 协议书

　　在社会发展不断提速的今天，越来越多人会去使用协议，签订协议是提高经济效益的手段。大家知道协议的格式吗？下面是小编收集整理的工程协议书5篇，仅供参考，大家一起来看看吧。

工程协议书篇1

　　发包单位（以下简称甲方）：

　　专业承包单位（以下简称乙方）：

　　依照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及有关其它法律、法规之规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就本建设工程铝合金门窗价格事项协商一致，结合本工程具体情况，达成如下协议，双方共同遵照执行：

　　一、工程概况

　　1、工程名称：河北省高速公路管理处办公楼及附属用房项目铝合金窗工程

　　2、工程地点：

　　二、工程承包范围及承包方式

　　1、工程承包范围：甲方提供的相关图纸、技术资料、规范、招标文件、合同约定及甲方现场指定范围的铝合金窗工程。

　　2、承包方式：以综合单价包干，即包工包料、保质量、保进度、保安全文明生产，纳入土建施工总承包单位的管理。在工程承包范围，乙方承担本项目的人工、材料、机械费、加工安装费用及完成该工程所需的其它费用、并承担本工程的工期、质量、安全等全部责任和风险。禁止转包、分包，否则，甲方可拒付工程承包金，因此导致的一切责任及损失均由乙方承担。

　　三、合同工期

　　1、窗框20xx年月日前安装完成，窗扇20xx年月日前安装完成。

　　2、进度计划：乙方依据工期及甲方施工总进度计划要求，周密安排进度计划，报经甲方审批后执行。

　　四、工程质量标准合格

　　五、合同总额及付款方式

　　1、合同总额：工程合同总价款（暂估）：￥ 45 万元整，（大写：肆拾伍万元整）。完工时按双方确认的实际施工量结算。

　　2、综合单价：天津佰亿60B系列平开窗诺托内平开元∕M2；

　　天津佰亿60B系列平开窗诺托内开内倒元∕M2；

　　隐形纱扇制作安装元∕个；

　　3、付款方式

　　①付款方式：窗外框安装结束时支付合同价款的30%，固定玻璃安装完毕、所有窗扇进场支付合同价款的20%；按期全部完工达到要求，付至合同额的70％；结算完成支付到结算工程款的95%（结算审核在本工程完工，经监理、甲方验收合格，乙方将相关资料交甲方汇总确认，乙方向甲方提供完整的完工结算资料和结算报告，经甲方核算部门认可资料符合要求之日起，一般在3～6个月内完成）。剩余5％作为质保金，质保期二年，保修期满无任何质量问题后一个月内付清质保金不计利息。

　　②拨付工程款之前，乙方持工程款发票到甲方财务方可

　　4、综合单价组成：综合单价包括主材费、辅材费、施工机械费、配件费、三性试验费、运输费、加工安装费、成品保护费、税金、管理费、利润、市场风险（包括施工期间各类建材市场风险和国家政策性调整风险）等直至工程竣工的一切支出，不含总包配合费、水电费。

　　5、调整合同承包综合单价的条件及办法

　　①发生重大变更，对型材、玻璃、五金等的使用量发生大的变化时；

　　②选用的门窗系列发生变更；

　　③合同中有计价依据的依据合同约定，合同中无计价依据的由甲方、乙方双方协商确定。

　　6、结算：

　　①结算程序：工程竣工验收合格且乙方提报工程计量资料结算书至项目部，项目部按照本合同之约定并结合设计图纸文件及实际完成的工程量出具完工证明，项目部预算员初审后送经营处审核，审核完毕送公司经理审批，最后送财务办理结算、付款。

　　②固定综合单价合同结算依据：依据本合同约定的固定综合单价及验收合格的实际施工工程量。

　　六、质量标准及质量管理条款

　　1、质量标准

　　①乙方须严格按照施工图纸资料、施工方案、国家现行相关规范、行业标准、设计图纸要求及有关技术要求进行施工和竣工验收，如因施工及现场其他因素造成的变更要及时与甲方沟通，在征得甲方书面同意后实施变更。因乙方擅自变更或执行未经甲方书面许可的变更所发生的费用和由此导致甲方的直接损失，由乙方承担，延误的工期不予顺延。

　　②材料要求：乙方使用的铝合金型材选用“ 天津佰亿”断桥隔热型材窗框料60B系列、厚 1、4 mm，配件采用“德国诺托”内开内倒件或内平开件；纱窗为隐形纱窗；玻璃：采用6+12+6LOW-E优质秦皇岛耀华玻璃原片经深加工的中空玻璃，大于等于1、5㎡采用双钢化；中空玻璃材料：中间夹层铝隔条采用优质铝条，中空胶、丁基胶采用优质胶，胶条采用三元乙丙胶条，密封胶：内外侧采用硅酮建筑密封胶封边。型材及配件色系在实施前经甲方确认，同意后方可采购施工。

　　③材料使用前提供材料的必要的合格证、检测报告、备案证等相关手续，且必须经检测部门见证检验合格后，方可用于施工，如检测不合格，乙方不得施工，若因使用不合格材料，一经发现，乙方负责返工，并承担因此给甲方造成的一切损失。试验费由乙方承担。

　　④施工主要工序应满足国家、行业相关规定、规范。乙方应在其施工组织设计中对其施工工艺作详细说明，特别是对特殊部位的处理明确施工方法。

　　2、质量管理条款

　　①乙方应认真按照国家规范、行业标准、设计图纸要求及甲方代表依据合同发出的指令施工，随时接受甲方代表的检查，并为检查验收提供便利条件。

　　②因乙方施工质量问题或施工安排不当导致的设计变更和施工方案变更而增加的费用，均由乙方承担，工期不予顺延。

　　③乙方施工前，应对甲方及前道工序提供的操作面质量进行验收。在双方办理交接后，方可进入施工。

　　④施工过程中，乙方应全面系统审核施工图纸，对图纸的错误、不详或疑问必须事先向甲方及监理单位提出；甲方现场代表或监理单位发现规格、颜色、质量不符要求，有权拒绝验收，如已施工的，必须无条件重新施工，期间产生的一切经济损失由乙方负责。

　　⑤无论甲方和监理是否参加验收，当其提出对疑问部分进行重新检验的要求时，乙方应按要求进行剥露，并在检验后进行修复或覆盖。检验不合格，乙方承担发生的费用，工期不顺延，并承担不合格造成的责任；检验合格，甲方承担由此发生的经济支出，但工期不顺延。

　　⑥乙方必须全面实行样板先行的制度，必须经甲方和监理复核认可方可大面积施工。

　　⑦乙方负责记录收集整理各种相关资料，在完工后及时向甲方移交有效的竣工资料。

　　⑧成品与半成品保护：乙方施工时，应做好对原建筑物品的保护并承担相关费用。如发生污染乙方自行负责清理维护；乙方施工后，应做好成品保护工程，并及时请甲方、监理验收安装施工质量，与甲方办理好书面的交接验收手续。交付接收前乙方负责成品的保护工作并承担相关费用。

　　⑨乙方负责节能试验，必须达到节能备案要求。

　　⑩负责承包范围的最终保洁清理，保证承包工程项目总体验收合格。

　　七、施工安全保证措施：

　　1、安全文明施工，杜绝死亡、重伤事故发生。如发生伤亡等事故乙方承担所有损失。

　　2、贯彻执行“安全第一，预防为主”的方针，做好各项防护工作，安全生产、教育、交底做到经常化、制度化、规范化。

　　3、认真落实各项安全管理制度，坚决杜绝违章指挥和违章作业，认真进行安全教育，并及时检查，发现隐患及时排除。

　　4、乙方单位严格执行甲方的各项安全文明施工管理、规章制度、标准规定。服从甲方的安全教育。

　　八、工期保证措施：乙方须派专业施工队伍及相关技术人员负责甲方工程项目的施工，并投入充足的人力、物力，确保工程如期按质完成。

　　九、竣工验收：门窗专业工程施工完毕后经甲方、监理单位、业主及政府相关质量监督部门等单位共同验收合格后视为该专业项目最终验收合格。

　　十、工程交付：乙方所承包门窗专业工程验收合格后7日内，甲、乙双方办理工程交验（交接）手续。

　　十一、双方责任：

　　1、甲方责任：

　　①在本合同生效后向乙方提供必要的技术资料和图纸文件。

　　②及时提供必要的工程变更资料，负责提供工程整体施工组织进度计划。

　　③甲方保证在乙方进场前施工现场具备乙方进场施工的条件，()并为乙方提供相应作业面和乙方施工所需的水、电源及材料设备加工、存放场地；否则甲方须承担逾期竣工的违约责任。

　　④管理并配合乙方工程施工工作，并负责审核乙方呈报的专项施工方案。

　　2、乙方责任：

　　①乙方在本合同签订后2日内，向甲方提供本工程所需专项方案（施工方案）、材料材质单等相关技术资料，经甲方、监理公司审核确认后实施，并以书面形式向甲方提出本工程在进场施工前应具备的工程现场条件。否则，因此而造成的工期延误、工程改造及其他相关损失由乙方承担。

　　②乙方应遵守甲方项目安全管理制度，并在签订本分包合同的同时签订《安全生产协议》，乙方投标保证金5000元转为安全质量保证金，由甲方项目部专人负责管理，项目部对乙方人因违反安全质量等操作规程所处的罚金从此保证金中扣除，余额在本工程完工结算完成时一并支付。

　　③乙方在施工过程中应接受甲方及现场监理公司、业主的监督检查，并负责及时按要求处理施工过程中出现的各种问题。施工现场乙方必须派驻技术人员指导施工并对施工质量负责。

　　④服从甲方和监理公司的协调管理，并与甲方密切配合，对甲方的要求均应以书面形式送达甲方。

　　⑤乙方负责安排本工程施工人员的办公场所及食宿。

　　⑥乙方如使用总包单位的垂运机械、脚手架等应向总包支付此费用。

　　⑦工程验收前乙方向甲方提供完整的技术资料（一式四份），保证工程验收。否则，甲方可拒绝给付乙方工程承包金，并由乙方承担因此给甲方造成的全部损失。

　　十二、现场代表：

　　1、甲方委派同志为驻现场项目经理，负责工程现场甲方应处理的工作。

　　2、乙方委派同志为驻现场项目经理（负责人），负责本合同约定施工范围的`全面管理工作以及与甲方并配合协助甲方与业主、监理及相关主管单位、部门的全面协调工作。该驻现场项目经理不得在该工程施工的同时主管其它工程。

　　3、除甲方委派的驻场代表以外，其他任何个人以甲方名义在过程中的签字均为无效，甲方委派的驻场代表超出委托权限的签字也属无效，由此产生的任何损失或增加投入，甲方不承担任何责任。

　　十三、工程保修及其它：

　　1、本工程质量保修期从政府相关部门验收合格之日算起。根据国家有关规定，双方结合具体工程约定本工程质量保修期限为贰年，质保期内免费维修服务。

　　2、保修期内乙方须派遣专业维修人员负责本工程的日常保修工作，因此所发生的人员居住、交通费用及维保费用等一切费用由乙方负责承担。乙方保证维修所用材料标准不得低于本工程原所用材料标准。乙方在人员和时间上不能满足工程的日常维修，甲方可有权进行维修，所发生的费用从工程保修金中扣除。

　　3、乙方负责维修部分的工程，完成后要经业主和甲方验收签字认可。乙方在负责维修时，应本着工完场清的原则，如维修过程中给业主造成损失，则乙方应承担相应责任。

　　4、工程保修款结算时必须经项目部和施工管理处负责人签字认可，扣除由甲方垫付的维修费用和维修管理费用后，一个月内支付。

　　十四、违约责任

　　1、合同任何一方不能全面履行职责均属违约。违约造成的经济损失由违约方承担；

　　2、如乙方未按合同工期完成工作（因乙方原因），工期每拖延一天罚款20xx元，最多不超过合同价的10%；因甲方原因造成工期延续，经甲方确认核实后可顺延工期，但不追加费用。

　　十五、乙方应为施工人员购买应有的国家、省、市规定的各类保险，购买的保险费用已含在总价内，不另行计取。

　　十六、本合同未尽事宜，另行签定补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

　　十七、甲、乙双方约定，在履行合同过程中产生争议时，应通过友好协商解决，协商不成，任何一方可向工程所在地法院提起诉讼。

　　十八、本合同一式四份，甲方三份，乙方一份。自双方签字盖章之日起生效。

　　十九、本项目的招标文件、投标文件均为本合同的有效组成部分，具有同等效力。

　　甲方：乙方：

　　委托代理人：委托代理人：

　　联系电话：联系电话：

　　通讯地址：通讯地址：

　　合同签订日期：年月日

工程协议书篇2

　　(以下简称甲方)(以下简称乙方)

　　甲方将贵阳市南明区五里冲野猫井分区部份旧房屋给乙方施工拆除，经甲、乙双方多次协商，本着、甲双方自愿，公平的基础上，特证如下几条条款，甲、乙双方共同遵守。

　　一、施工地址：贵阳市南明区五里冲野猫井

　　二、拆除方式：以料低工(拆除的旧料归乙方自行处理，乙方负责支付所有机械费用和工人工资)。

　　三、施工方式：一定要大型机械(挖机)拆除搬一栋拆一栋。

　　四、本合同签订后，乙方交叁万元(￥30000元)安全保证金给甲方。五、甲方责任，协助乙方现场管理，如有搬迁户找乙方施工人员的麻烦，甲方及时出面处理并解决。

　　六、乙方责任：

　　1、施工中安全第一，如发生工伤事故自行承担并处理好，与甲方无关。

　　2、一切听从甲方的安排和指挥，没有甲方的命令自行安排施工人员上房拆除未交给甲方的房屋，后果自负，与甲方无关。

　　3、由于此协议是内部签订的，一定不能向其他人讲出所有事由(包括工地上的施工人员)。

　　4、施工人员进场施工，一定要戴安全帽才能进场施工，如发现没戴胺全帽的每人次罚款100元，更不能喝酒上班，发现喝酒上班每人次罚款300元，并请离开施工现场。

　　5、如搬迁房屋过多，乙方要按甲方的要求增加机械和施工人员，不能按甲方的工期时间拆除的，甲方有友另行安排施工人员进场拆除，乙方自行退出，损失自负。

　　七、施工日期：签订合同起至需拆除的房屋搬完为止。

　　八、本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，签字生效，拆完房屋自然终止。

　　甲方代表签字：乙方代表签字：

　　年月日

工程协议书篇3

　　工程编号：合同编号：

　　深圳市建设工程施工合同

　　（适用于招标工程固定单价施工合同）

　　工程名称：工程地点：发包人：承包人：

　　2 0 xx版

　　编制说明

　　本合同示范文本是根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例》等法律以及深圳市的相关法规,在20xx版《深圳市建设工程施工(单价)合同》示范文本的基础上, 由深圳市建设工程造价管理站编制而成的。

　　本合同示范文本适用于深圳市行政区域内采用固定单价合同形式的招标工程施工合同，包括各类新建、扩建、改建、拆除的土木工程、建筑工程、线路管道和设备安装工程、装修工程。本合同示范文本中所称招标工程，是指根据《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例》规定应当招标且实际通过招标进行发包的工程。

　　本合同示范文本由“协议书”、“通用条款”、“专用条款”、“补充条款”及“附件”五部分组成。建设工程承发包双方采用本合同示范文本签订施工合同时，不得对“通用条款”部分进行调整；并应将“协议书”、“专用条款”及“附件”中须双方约定的事项予以明确；同时可根据工程的具体情况在“补充条款”中补充约定合同内容。未经编制单位许可，任何单位和个人不得以营销目的复制、抄袭本合同示范文本或其中的任何条款内容。

　　第一部分合同协议书.......................................................1

　　一、工程概况..........................................................................1

　　二、工程承包范围......................................................................1

　　三、合同工期..........................................................................2

　　四、质量标准......................................................................... 2

　　五、合同价款..........................................................................2

　　六、组成合同的文件....................................................................2

　　七、词语含义..........................................................................3

　　八、承包人承诺........................................................................3

　　九、发包人承诺........................................................................3

　　十、合同生效..........................................................................3

　　第二部分通用条款.......................................................5

　　一、词语定义和解释................................................................5

　　1 词语定义.........................................................................5

　　2 标题和旁注..........................................................................7

　　3书面形式...........................................................................7

　　二、合同文件.......................................................................7

　　4 合同文件组成及解释顺序..............................................................7

　　5 语言文字和适用法律、法规.............................................................8

　　6适用标准、规范 ........................................................................8

　　7 图纸................................................................................8

　　8 通知................................................................................9

　　三、发包人和承包人................................................................9

　　9 发包人..............................................................................9

　　10 承包人............................................................................10

　　四、工程管理人员...................................................................10

　　11 工程师............................................................................10

　　12 项目经理..........................................................................11

　　五、转让、分包、专业工程发包...................................................12

　　13 转让.............................................................................12

　　14 分包.............................................................................12

　　15 专业工程发包.....................................................................12

　　六、施工准备工作..................................................................13

　　16 施工组织设计和进度计划...........................................................13

　　17 施工准备.........................................................................13

　　七、开工、暂时停工、工期及延误 ..................................................15

　　18 开工及延期.......................................................................15

　　19 暂停施工和复工...................................................................15

　　20 工期及延误.......................................................................16

　　八、材料、设备供应................................................................16

　　21 发包人供应材料设备...............................................................16

　　22 承包人采购材料设备...............................................................17

　　23 材料设备的检验...................................................................18

　　九、质量、安全和文明施工.........................................................18

　　24 工程质量和检验..................................................................18

　　25 工程试车.........................................................................19

　　26 安全文明施工.....................................................................20

　　27 工程的保护.......................................................................21

　　十、合同价款、工程量确认和工程款支付............................................21

　　28 合同价款.........................................................................21

　　29 工程量确认.......................................................................23

　　30 工程款支付.......................................................................24

　　十一、工程变更.....................................................................25

　　31 工程变更 ........................................................................25

　　32 变更价款确定.....................................................................26

　　十二、竣工验收和结算..............................................................27

　　33 竣工验收 ........................................................................27

　　34 竣工结算.........................................................................28

　　十三、违约、索赔和争议............................................................29

　　35 违约.............................................................................29

　　36 索赔.............................................................................29

　　37 争议.............................................................................30

　　十四、工程质量缺陷保修............................................................31

　　38 工程质量缺陷保修.................................................................31

　　十五、不可抗力.....................................................................31

　　39 不可抗力.........................................................................31

　　十六、保险和担保..................................................................32

　　40 工程保险.........................................................................32

　　41 工程担保.........................................................................32

　　十七、合同的生效、终止和解除.....................................................33

　　42 合同的生效、终止.................................................................33

　　43 合同的解除.......................................................................33

　　44 合同份数.........................................................................34

　　45 合同备案.........................................................................34

　　第三部分专用条款......................................................35

　　二、合同文件.......................................................................35

　　5 语言文字和适用法律、法规 ...........................................................35

　　6适用标准、规范 .......................................................................35

　　7 图纸...............................................................................35

　　8 通知...............................................................................36

　　三、发包人和承包人.................................................................36

　　9 发包人.............................................................................36

　　10 承包人............................................................................37

　　四、工程管理人员...................................................................38

　　11 工程师...........................................................................38

　　12 项目经理.........................................................................38

　　五、转让、分包、专业工程发包...................................................38

　　14 分包.............................................................................38

　　15 专业工程发包.....................................................................39

　　六、施工准备工作..................................................................39

　　16 施工组织设计和进度计划...........................................................39

　　17 施工准备.........................................................................39

工程协议书篇4

　　甲方：

　　住址：

　　法定代表人：

　　联系电话：

　　传真：

　　乙方：

　　住址：

　　法定代表人：

　　联系电话：

　　传真：

　　风险提示：

　　合作的方式多种多样，如合作设立公司、合作开发软件、合作购销产品等等，不同合作方式涉及到不同的项目内容，相应的协议条款可能大不相同。

　　本协议的条款设置建立在特定项目的基础上，仅供参考。实践中，需要根据双方实际的合作方式、项目内容、权利义务等，修改或重新拟定条款。双方遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，就__________________________工程装修合作施工事项协商一致，订立本合同。

　　一、合作工程

　　1、工程名称：_______________________________________。

　　2、工程承包范围：_______________________________________。

　　3、甲方负责工程承包范围：_______________________________________。

　　4、乙方负责工程承包范围：_______________________________________。

　　5、甲乙双方须严格遵守国家有关的法律法规，对业主和用户负责，确保工程工期、质量、满意的售后服务，共同维护企业信誉。

　　二、合同额

　　1、合同总金额：_____________人民币；金额（大写）：_____________人民币。以最终结算金额为准

　　2、其中：甲方所占合同金额：_____________人民币；乙方所占合同金额：_____________人民币。

　　三、甲方权利和义务风险提示：

　　应明确约定合作各方的权利义务，以免在项目实际经营中出现扯皮的情形。

　　再次温馨提示：因合作方式、项目内容不一致，各方的权利义务条款也不一致，应根据实际情况进行拟定。

　　1、甲方应给予乙方相应的配合和协助，促使全面履行施工合同，顺利完成该工程。

　　2、甲方应及时履行相应的签字盖章手续，以保证该工程的正常施工和乙方的正当利益。

　　3、甲方保证本工程的工程款专款专用，除扣除相关的费用外，甲方不得擅自挪作它用，确保乙方的利益。甲方同意在收到业主每次拨付的工程款项后，在扣除本合同约定的管理费等费用后即刻将剩余工程款转入乙方的账户，即工程款到达甲方账户后，乙方向甲方提供正式发票之日起_____________个工作日内转入乙方的账户或提供支票。

　　4、工程竣工后，业主按规定扣留的工程保修款待工程保修合同履行完成后，业主支付给甲方后，甲方须按前述条款约定的方式和要求支付给乙方。

　　四、乙方权利和义务

　　1、乙方保质保量完成该工程并达到合格标准，交付时具备竣工验收条件。

　　2、乙方负责协助办理收取工程款事宜和结算事宜。

　　3、乙方向甲方支付以下费用：

　　（1）施工管理费：合同额的（包括代扣代缴的税金）；

　　（2）该工程大厦物业公司收取的施工配合费；

　　（3）其他费用另行商议。

　　4、乙方每次支取资金及工程款需提供与资金数额相符的发票收据。

　　五、合同生效本合同经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。

　　六、其他事项

　　1、甲乙双方应及时沟通，以保证工作顺利进行。本合同未尽事宜另行协商后签订补充协议，补充协议与协议具有同等效力。

　　2、本合同由合同签订地的有管辖权的人民法院管辖。风险提示：

　　合同的约定虽然细致，但无法保证合作方不违约。因此，必须明确约定违约条款，一旦一方违约，另一方则能够以此作为追偿依据。

　　3、本合同一式_____________份，具有同等法律效力，双方各执_____________份。

　　甲方：

　　法定代表人签字：

　　签约时间：________年____月____日

　　乙方：

　　法定代表人签字：

　　签约时间：________年____月____日

工程协议书篇5

　　一、索赔成立

　　1、与合同对照，事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出或直接工期损失。

　　2、造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任。

　　二、工程索赔的依据

　　按照现行法律法规、合同文件及工程惯例, 《合同法》第284条规定：“因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构建积压等损失和实际费用。” 合同文件按照甲乙双方签订的施工合同，工程惯例主要参考清单计价规范以及相关施工规范。

　　三、索赔事项概述

　　由我单位承建的，于20xx年12月27日举行开工典礼，于20xx年12月28日我单位积极组织进场，投入大量机械设备和人员以确保施工工期。然自20xx年3月6日起，由于建设方联系的外借土方未到场，现场处理停工、半停工状态，至20xx年4月26日开始复测A区缺土方量，最终确定由我单位在红线以外进行开挖借土，用于场地土方回填。开挖时间为20xx年4月28日，延期时间为54天。

　　根据甲方提供的地质勘测数据显示，钻探1号孔至4号孔、6号孔至12号孔开挖至设计标高全部为土方。现场施工过程中发现1号孔至4号孔、6号孔至12号孔都存在大量石方，局部存在成片大量石方，与原设计地质情况不符，从而增大了施工难度和增加了施工时间。

　　根据甲乙双方签订的施工合同；专用合同条款7.5.1项中因发包人原因导致工期延期外借土方不到场情况，对工期进行索赔54天。

　　通用条款中2.4.3项发包人向承包人提供地质勘察资料等相关基础资料，并对所提供资料的真实性、准确性和完整性负责；通用条款中3.4项因基础资料存

　　在错误、遗漏导致承包人解释或推断失实的，由发包人承担责任。

　　四、索赔项目

　　索赔事件性质分以下几种：

　　1、工期延长索赔，

　　2、工程变更索赔，

　　3、工程中断索赔，

　　4、工期终止索赔，

　　5、工程加速索赔，

　　6、意外风险和不可预见因素索赔，

　　7、其他原因索赔。

　　结合实际情况本项目主要存在工期延长和工程变更，其中工期延长索赔分以下几部分组成：

　　1、人工费：

　　由于非施工单位责任导致的工效降低所增加的人工费用；法定的人工费增长以及非施工单位责任工程延误导致的人员窝工费和工资上涨费。

　　2、施工机械费：

　　因索赔事件发生，额外工作增加的机械使用费，工效降低以及机械停工、窝工的费用，现场使用机械均为租赁设备按照实际租金计算。

　　3、管理费：

　　因索赔事件发生，额外增加的现场管理和公司管理费，按照合同约定的单位时间内现场管理率乘以延长工期计算。

　　4、利息：

　　主要为履约保证金拖期付款利息。按照按中国人民银行规定的同期利率计算。

　　5、措施费：

　　包含环境保护、临时设施、安全、文明施工费用和大机进出场及安拆费。按照合同约定的单位时间内现场管理率乘以延长工期计算。工程变更的索赔包含成本、管理费和利润的索赔。

　　五、索赔计算

　　一、工程延期索赔

　　1、人工费：

　　工日：17×54工日=918工日

　　人员窝工按照定额单价乘以0.75,

　　52.23元×0.75×918=35960元

　　工资上涨费不予考虑。

　　2、施工机械费：

　　挖机350型2台市场租赁价48000元/月，推土机16t2台市0场租赁价24000元/月，压路机20t2台24000元/月。

　　48000元×54÷30×2=172800元

　　24000元×54÷30×4=172800元

　　3、管理费

　　合同工期120天，现延期54天，投标管理费为1240949.7元

　　工程延期管理增加费用：1240949.7÷120×54=558427元

　　4、利息

　　履约保证金115万元，按照现行中国人民银行规定的同期利率5.6%计算。

　　1150000元×54÷30×5.6%=115920元

　　5、措施费

　　合同工期120天，现延期54天，投标措施费为381448.67元

　　工程延期管理增加费用：381448.67÷120×54=171652元

　　工程延期索赔合计：1227559元

　　二、工程变更的索赔

　　原设计A区挖方211490m3，根据发包人提供的地质勘察资料土石比例为

　　5.6%，由于工程招标时发包人提供的技术资料有误或失实，现场开挖实际图示比例为17.5%，增加石方开挖数量为28551m3，单价采用发包人组价对坚石和次坚石的组价，坚石次坚石比例按照2:8选定，暂定价格为61.8元/m3，原单价为10.12元/m3，工程变更索赔金额为：（61.8-10.12）×211490×（17.5%-5.6%）=1275479元

　　索赔金额合计：1227559+1275479=2503038元

　　六、索赔说明

　　此项目索赔未提出以外风险和不可预见因素索赔以及其他索赔，主要包括因为工程延期造成雨季来临对施工的影响，中期计价支付延期产生的费用，施工期间由于图纸延期造成的误工，工程量增加产生的利润和管理费的索赔，工程排污费、社会保障及住房公积金和危险作业意外伤害保险费。

　　20___年__月__日