工程协议书

2022-01-06 协议书

  在生活中,我们都跟协议有着直接或间接的联系,签订协议后则有法可依,有据可寻。想写协议却不知道该请教谁?以下是小编收集整理的工程协议书8篇,希望对大家有所帮助。

工程协议书 篇1

  发包方(简称甲方):

  承包方(简称乙方):

  一、 工程概况:

  1、工程名称:东营东街村民1#2#住宅楼

  2、工程地点:鹿泉市寺家庄镇东营东街红旗大街西侧

  3、工程结构:剪力墙结构

  4、结构层数:地下两层,地上二十七层甲方承包的东营东街村民1#2#住宅楼工程,为确保工程质量,快速、优质、安全完成工程任务,现将本工程的工程技术资料、安全资料承包给乙方,经双方协商达成如下协议:

  二、承包方式:甲方以包干的方式将东营东街村民1#2#住宅楼工程技术资料、安全资料交由乙方编制和整理并竣工备案。

  三、承包内容:工程资料包括设计文件及设计变更资料的收集整理、工程保证资料、管理资料、安全资料以及竣工备案资料的编制、整理和归档(承包的分项工程为:土建主体工程、土建内外装饰工程、土建屋面工程、门窗栏杆工程、保温工程、桩基础、预应力、水电、弱电、消防、电梯等资料,乙方负责最后的归总备案),各部门及专业施工单位之间的技术文件、工作指令的传递与落实、回复。本工程所有建筑材料检测实验(主要包括:钢材、水泥、管件、砌体材料、砂石、外墙砖的原材料实验,混凝土、砂浆的试配与强度检测等相关实验,钢筋的焊接实验;水、电检查、主体结构实体强度检测、室内环境检测、外墙拉拔检测、门窗保温节能检测以及砼外加剂实验),以及各专业分包单位(桩基础、预应力、水电、弱电、消防、电梯)的资料汇总整理,与建设主管的各职能部门衔接、资料备案等所有事项。

  四、承包单价:按本工程实际建筑面积 1.2 元/平方计算,上述承揽内容中。如乙方未按规范规定做齐所有相关实验或存在弄虚作假的行为,一经发现,甲方有权给予经济处罚,并视问题的严重程度保留追究乙方责任的权力。

  五、付款方式:该工程无预付款。主体施工到五层验收合格,资料同步完成经验收合格,支付监理、建设单位认可的实际完成工程量价款的 %;以后主体每七层完工验收合格、经验收合格,支付资料同步完成监理、建设单位认可的实际完成工程量价款的 %;主体完工验收合格、资料同步完成经验收合格,由监理、建设单位认可后乙方资料款付至 %,安装工程施工到五层支付监理、建设单位认可的实际完成工程量安装工程价款的 %;以后安装工程每七层付一次支付监理、建设单位认可的实际完成工程量安装工程价款的 %,竣工验收完成、资料同步完成经验收合格,由监理、建设单位及相关职能部门认可后乙方资料款付至 %,竣工验收资料备案完成后,乙方资料款付至 %,(包括收集各专业分包单位的资料汇总整理、备案),余下 %一年内无问题一次性付清。

  六、甲方责任:

  1、为乙方提供办公所需设备,电脑、打印机、复印机、办公桌椅、资料柜、订书机、、打印复印纸张、订书钉、壁纸刀、胶水、资料盒。

  2、提供乙方完整的设计图纸(一套)及设计变更资料。

  3、协助乙方收集本工程所需的所有材料的出厂合格资料及相关手续。

  4、甲方协助乙方材料取样、试件的取样,试块的制作、拆模与养护工作。

  七、乙方责任:

  1、保证所有资料、半成品试验及时到位,与工程进度同步进行。不得因材料实验、资料的原因影响材料的使用及工程进度。

  2、资料签字由乙方找相关人员签字,要求与工程同步。

  3、资料软件有乙方承担。

  4、认真落实资料收集整理、归档的相关制度,完善资料的分类管理。

  5、及时传达政府职能部门的有关指示、指令。负责与检测中心、监理单位及建设单位的联络及相关工作。

  6、负责资料的编制、整理及其他专业分包单位资料的收集、汇总整理及资料的备案工作。

  7、乙方负责相关资料的填写并承办检验试验工作

  8、按时参加甲方、建设方、监理单位召开的各种例会、技术方案、施工方案会,并整理好会议纪要,转发给各建设参与单位。

  9、配合工程建设各分包单位办理签证,传达总包单位及建设单位对各施工单位的工作联系函及处罚指令。

  10、遵守《安全文明规章处罚条例》见附件

  八、违约责任:

  1、乙方工作人员应服从甲方管理,因乙方原因发生的所有事故,由乙方承当责任,与甲方无关。

  2. 乙方进入施工现场要戴好安全帽并按规划的路线行走,防止出现人身伤亡事故。

  3、乙方必须根据工程的进度同步编制、整理其相关资料(包括实验、检测等),甲方有权随时检查,如发现资料或其他实验资料未按工程进度及时编制整理,甲方有权对乙方进行处罚,分部工程(基础、主体、竣工及保温节能单项验收)验收因资料原因不能及时验收时,且所造成的重复验收费用由乙方承担。

  4、甲方应按约定时间和数量向乙方支付资料款,如不能按约定时间付款,乙方有权拒绝提交资料。

  5、乙方应对所有资料的时效性、准确性负责。由于乙方资料编制、收集、整理、归档时工作不认真,导致资料存在问题、如造成经济损失或社会影响,甲方有权追究乙方责任;如由于乙方资料工作滞后,影响甲方工作,并造成间接或直接损失,乙方应承担相应责任且甲方有权终止合同。

  九、争议

  甲方和乙方在履行合同时发生争议,可以自行和解或要求有关主管部门调解,任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的,双方约定采用下列第2种方式解决争议:

  1、 双方达成仲裁协议,向石家庄仲裁委员会申请仲裁;

  2、 向有管辖权限的人民法院起诉。

  十、合同份数

  本合同正本两份,具有同等效力,由甲、乙双方各执一份。;工程竣工验收、资料备案完善,付清工程资料费用后,本合同书自动失效。

  十一、未尽事宜,双方协商解决。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

工程协议书 篇2

  为贯彻公安部61号令《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》、《**市消防条例》,本着谁主管,谁负责的原则,将消防工作落到实处,确保不发生火灾责任事故,制定本协议。

  外施队应履行如下条款:

  外施队应对施工现场防火工作负全责、认真落实《**市消防条例》和《消防法》,保证实现无重大火险火灾责任事故。

  二、接受总包单位对防火工作的监督,接受公安消防机关的监督检查,对指出存在的消防方面的`隐患,须及时进行整改,不得拖延。

  三、外施队须制定相应的防火安全制度和措施,并指定专人负责防火工作.结合本单位实际情况,进行经常性检查,确保安全。

  四、确保本队全体队员及时参加项目工程组织的入场教育和其它培训活动,经常组织学习消防法规、规章和消防安全技术规程,监督本队人员遵章守纪,不违章指挥;制止违章用火、用电和使用易燃易爆化学危险物品。

  五、外施队应建立防火领导组织机构和义务消防队,领导和组织开展活动和训练。使每个队员掌握一般的防火知识,具有一定的灭火技能;会逃生自救:发生火灾事故,须及时抢救伤员、扑救火灾;妥善保护现场,立即上报有关领导,配合有关部门进行事故调查。

  六、严格遵守总包单位各项用火、用电安全操作规程及防火安全规定、制度。电气焊工、电工、防水工必须经过专门培训,持证上岗。电气焊工须持有效证件到保卫部门登记备案认可。严禁非焊工从事电气焊操作。电气焊工进行明火作业时,按规定开具动火证,

  七、施工现场、生活区、料场等,不准使用电炉子、电热水器、电褥子等电热器具,特殊情况须经上级消防保卫部门审批后方可使用。

  八、生活区宿舍内的照明灯具,不得超过60瓦,严禁使用碘钨灯取暖、照明,严禁私拉乱接电源线。

  此协议一式两份,双方各存一份。

  甲方代表: 乙方代表:

  盖章: 盖章:

  二零 年 月 日

工程协议书 篇3

  协议书编号:

  甲方:

  乙方:

  经甲乙双方友好协商并共同努力,于 年月日完成该项工程的结算工作,双方同意就本工程结算事宜达成协议如下:

  1、本结算协议书的签订仅代表甲乙双方就合同执行价款的最终核定,并不解除乙方与甲方签署的 (以下简称“本工程”)的施工合同中所规定的所有责任及义务,除非该责任及义务已被乙方遵照合同文件完整无误的履行完毕(包含保修期内的所有责任及义务)。

  2、双方同意,除乙方未能履行合同规定的责任而发生保修金扣款外,从本结算协议书签定之日起,互不向对方提出增减工程费用要求。

  保修期间乙方负责人姓名:

  联系电话:

  合同编号:

  合 同 价:

  结算总价:

  3、本协议自签订之日起生效,为合同书不可或缺的一部分,若与合同书有不一致之处,以本协议相关规定为准。

  4、协议书原件与此结算书封面一起作为工程结算款支付的依据。

  5、 本协议一式贰份,甲乙双方各壹份,经双方签字盖章后生效。

  甲方(盖章): 乙方(盖章):

  代表人: 代表人:

  日期: 日期:

工程协议书 篇4

  甲方:代表:地址:电话:乙方:代表:地址:电话:风险提示:

  合作的方式多种多样,如合作设立公司、合作开发软件、合作购销产品等等,不同合作方式涉及到不同的项目内容,相应的协议条款可能大不相同。

  本协议的条款设置建立在特定项目的基础上,仅供参考。实践中,需要根据双方实际的合作方式、项目内容、权利义务等,修改或重新拟定条款。甲、乙双方本着互惠、公平、公正和诚实守信的原则,根据《民法典》及相关法律、法规之规定,经双方友好协商,达成如下协议,共同遵守。

  一、合作内容

  1、乙方受甲方委托,为完成甲方同_______公司取得工程项目内部承包合同,乙方负责完成对本工程项目的调查、对接、洽谈等相关事务,由此产生的差旅费、招待费、工资及考察等费用作为投资条件,代表甲方完成该承包的实施。

  2、甲方负责组织,提供承包该工程的一切手续及资金至最终签订项目承包合同,并由甲方独立组织施工,自负盈亏。甲方经过严格的预算程序,决定按本协议规定分配给乙方相应的收益作为乙方代理行为的投资回报。

  二、工程概况

  1、工程项目及名称:________工程。

  2、工程总造价:______元,大写______元人民币。

  3、工程地点:__________________。

  4、工程内容:土石方工程。

  5、工程保证金:______元。

  6、本工程计价方式:按主合同执行

  7、本项目合作方式:以甲方同项目方约定方式执行。

  三、合作收益

  1、本协议规定按甲方所做工程中土石方总方量提取______元立方米作为乙方的收益。

  2、乙方收益的支付时间与方式:甲方与项目方签订项目施工合同进场的______个工作日内,支付______万元(大写:______元整),乙方应得收益剩余部分根据工程月进度按比例足额支付,直至付完为止。

  3、乙方应得收益所涉及国家相关法律法规应缴纳的税费由甲方代扣代缴,乙方不提供票据,相关审计等由甲方负责完成,确保乙方所得款项的合法性和安全性。

  4、每月工程进度款到账后,甲方保证在每月收到进度款后______个工作日内将乙方收益支付到乙方指定的银行账户。

  5、乙方有权派专员对甲方财务进行监管,并且对甲方工程进度款的到账情况,享有监督权和知情权。

  四、协议的履行及违约责任风险提示:

  合同的约定虽然细致,但无法保证合作方不违约。因此,必须明确约定违约条款,一旦一方违约,另一方则能够以此作为追偿依据。

  1、甲方如不按照本协议约定的方式支付乙方的约定收益,乙方有权凭本协议向项目发包方提出从甲方应得工程项目款中扣除,并有权依法向人民法院提请诉讼。

  2、申请执行本协议约定利润,并按合同约定工程造价总额的______%追究违约金。

  五、保密约定风险提示:

  应约定保密及竞业禁止义务,特别是针对项目所涉及的技术、客户资源,以免出现合作一方在项目外以此牟利或从事其他损害项目权益的活动。甲、乙双方都应当无条件保守本协议的商业秘密,本工程承包项目在未经施工队伍进场之前不得向协议外第三方透露该协议约定的任何内容;更不允许违规炒作。

  六、其他约定

  1、乙方不承担甲方与项目方之间的经济纠纷、法律责任及施工过程中的安全事故等责任。

  2、本协议在甲乙双方代表签字盖章后成立,甲方同项目发包方签订《项目承包合同》时生效,如甲方与项目方签约不成,本协议无效。

  3、本协议在甲方支付完乙方所有应得定额利润后自动失效,双方解除合同关系。

  4、本协议涉入的内容甲乙双方应遵照执行,如需变更,必须经双方协商同意,否则视为约,甲方仍无条件按此协议负责。并赔偿乙方由此发生的经济损失。

  5、本协议一式______份,甲乙双方各执______份;本协议未涉入事项,以项目合同约定的相关内容为准。甲方(签章):代表人(签字):________年____月____日乙方(签章):代表人(签字):________年____月____日

工程协议书 篇5

  甲方:

  乙方:

  根据,《中华人民共和国建筑法》、《建筑安装工程条列》、《建设工程质量管理条列》,《建筑工程安全管理条列》,结合本工程具体事项,本着双方互利互惠公平、公正的原则,经甲乙双方共同友好协商,达成如下协议,以资信守。

  一、工程地点:迎宾路以西,西安大路以北。香港城一期场区土方挖运。

  二、承包范围及内容:场区土方挖运。

  三、承包方式:挖土及场外运输(挖掘机及其他所有挖运土方设备均由乙方负责)

  四、工程承包价格及计算方式

  按实际挖土方实测实量计算土方量及场外运输每立方米24元。

  五、质量要求:按照国家验收规范施工,验收达到合格。

  六、工程款支付方式:土方挖运完成支付3万元人民币,余款20xx年7月末支付。

  七、施工工期

  八、甲方责任

  负责测量土方标高

  九、乙方责任

  1、乙方自行办理渣土证、卸土地、及各项城建行政执法罚款、车辆运输、等挖运土方手续,所发生的一切费用均由承包方负责,与甲方无关。

  2、乙方负责运输车辆所发生的一切行车安全事故,由于挖运土方而产生的任何事项与甲方无关。

  3、承包人严格按照施工现场管理规定,关于安全、环保交底的内容执行,遵守相关法律法规,违者将按照相关条列进行处罚,由此发生的安全及质量事故油承包人自行承担,并对发包人承担赔偿责任。

  4、乙方必须配合甲方管理人员的工作,按照测绘人员所提供的挖土标高挖土。

  5、乙方应配合甲方做好文明施工。

  6、挖土方工程机械在施工中所发生一切安全伤亡事故,均由乙方负责,与甲方无关。

  7、乙方严格按合同工期要求完成工程施工,如因乙方所造成的工期延误,甲方有权终止合同,对已发生的挖土工程量不予结算,因此给甲方所造成的负面影响及经济损失由乙方赔偿给甲方。

  十、争议的解决

  存在争议时双方协商解决,协商不妥时采用法律诉讼解决

  十一、本协议一式两份,甲乙双方各执一份,经双方代表签字后生效。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

工程协议书 篇6

  甲方:

  乙方:

  甲方需建一栋层高的私人住宅楼,现发包给乙方承建,为确保施工能顺利进行,经甲乙双方协商,对具体条件和建筑要求签订协议如下:

  一、 甲方建一栋层高的楼房主体及装修,总面积约平方米,现

  以包工包料的方式由乙方承包, 承包价以每平方米元计算,总共元整,按投影面积计算乙方需由基础做起(包括工人破桩)。

  二、 乙方施工一定要有建筑机械(如升降机、搅拌机、震机等一切机器设备)。

  三、 甲方负责建筑材料,乙方负责模板(注:一定要有二层模板)、顶木、

  排生竹、铁钉、铁线仔、胶带、安全网、贴地板砖用的砂轮及一切建筑有的用具、费用由乙方负责。

  四、 乙方在施工期间要注意安全,如有工人发生意外伤亡事故,一切责任和费用由乙方负责。

  五、 在施工期间,建筑工人要遵守当地的乡规民约,户口费、治安费等一切费用由乙方负责。

  六、 乙方按设计图纸施工,包括建造化粪池(2个)、下水道,如有质量问题需要返工的,一切材料费及人工费由乙方负责。

  七、 每层楼面铺了水泥后,2天内不得在楼面上工作,一定要20天后才能拆模板,不得提前拆。

  八、 楼房外墙前面贴瓷砖,其3面贴马赛克,一楼门面贴门面砖,一楼

  大厅做水磨石米,楼房内人行道要贴

  2.1米高的墙裙砖,楼梯级边贴墙裙砖,厨房、卫生间贴瓷片到墙顶,楼梯走道贴

  2.1米高的墙裙砖,每层楼板均贴地板砖,房内贴墙砖

  2.1米,厨房内要建灶台并贴瓷片。第二层厅和房间都贴

  1.5米高墙裙(第二层每个窗台要跳30公分)。

  九、 批荡前,把屋内所有杂物余X清理后才方可批荡。工程完成后,一定要清理好所有杂物,保持房里清洁。

  十、 付款方法,按工程进度付款,前期付50%,工程完成合格后,余款50%待验收合格后,在三个月内付清。

  十

  一、 甲方给乙方的建筑时间为________年____月____日至________年____月____日,乙方要按时竣工交楼,每延误一天罚款人民币1000元正。

  十

  二、 此合约一式两份,双方各执一份,依此为据,不得违反。

  甲方签名:

  乙方签名

工程协议书 篇7

  甲方:

  乙方:

  甲、乙双方本着平等互惠共同发展的原则,对外环道路施工二十七标段西南环路边石安装项目转让施工工作达成以下协议。甲方因施工时间紧张现将二十七标段西南环路边石安装工工作转让给乙方承担:

  1.甲方在本协议签订后先支付预付款人民币四万元整(人民币:40000元整)。在施工开始时,第一车石材进场不付款,从第二车石材进场开始每次进场石材后均须付款;

  2.该项目运行中监理由乙方负责,项目部由甲方负责。

  3.变更款项双方对半。

  4.因甲方原因造成工程扣款由甲方承担,因乙方原因出现工程扣款乙方承担;因甲方原因给乙方造成误工损失(两天以上时间)由甲方补偿。5.在施工过程中出现伤亡事故均有乙方负责。

  此协一式两份,甲乙双方各执一份。

  甲方(签字):乙方(签字):

  20XX年4月26日

工程协议书 篇8

  订立合同各合作人:

  工程部:_________

  设计部:_________

  第一条 合作宗旨相互尊重,双赢为目的,在密切的配合中共同发展。

  第二条 合作经营项目和范围

  _________

  第三条 合作期限

  合作期限:_________年_________月_________日至_________年_________月_________日

  第四条 出资额、方式、期限

  1、合作人_________以技术方式出资及相应的设计书籍,以_________元计算。

  形式是合作协作工作,相互协助、配合,不存在股份制合作,独立核算,自负盈亏。

  房租为每月_________元,用两张效果图代替,以月为单位,不得累计。

  2、设计费项目合作的几种形式

  (1)设计项目由_________介绍,项目作成后,按设计费的10%提点归介绍人所得。

  (2)共同合作的项目作成后,工程部并负责与甲方协调和收款任务,以每平方米的单价为基础,分别为:

  每平方米45元,20%

  每平方米65元,30%

  每平方米85元,40%

  分成,分成所得归工程公司所得,按工程公司内部股份,自行分配。

  (3)投标项目,如工程部委托设计部作设计,应以实际合作方式进行,每张图单价以公司内部报价单为准,中标后,以整体设计费提点,提点方式以公司内部合作设计费报价单为准。

  (4)如工程项目不用投标,工程部直接委托设计部作设计,以双方商定的点数提_________%,或一共多少费用即可。

  第五条 盈利分配,甲方付清设计费后,以_________为限,按比例分配,5日内完成,届时不分配,应有相应合理的理由,不得随意拖延,否则视为违约,责任自负。

  第六条 合作、退作

  1、参与合作

  (1)需承认本合同;

  (2)需全体合作人同意;

  (3)执行合同规定的权利义务。

  2、解除合作

  (1)需有正当理由方可解除合作;

  (2)解除合作时以不影响双方利益为准。

  (3)解除合作需提前_________月告知其它合作人并经合体合作人同意。

  (4)未经合作人同意而自行解除合作给合作人造成损失的,应进行赔偿。

  第七条 合作负责人及其它合作人的权利

  1、为合作负责人。其权限是:

  (1)以外开展业务,订立合同;

  (2)对合作事业进行日常合作管理;

  2、其它合作人的权利:

  (1)参与合作事业的管理;

  (2)听取合作负责人开展业务情况的报告;

  (3)检查合作帐册及经营情况;

  (4)共同决定合作重大事项。

  第八条 禁止行为

  1、未经全体合作人同意,禁止任何合作人私自以合作名义进行业务活动;如其业务获得利益归合作,造成损失按实际损失自行赔偿。

  2、禁止合作人经营与合作竞争的业务。

  3、禁止合作人再加入其它合作。

  4、如合作人违反上述各条,应按合作实际损失赔偿。劝阻不听者可由全体合作人决定除名。

  第九条 合作的终止及终止后的事项

  1、合作因以下事由之一得终止:

  (1)全体合作人同意终止合作关系

  (2)合作事业完成或不能完成

  (3)合作事业违反法律被撤销

  (4)法院根据有关当事人请求判决撤销

  2、合作终止后的事项:

  (1)即行推举清算人,并邀请_________中间人或_________公证员参与清算;

  (2)清算后如有盈余,则按收取债权、清偿债务、返还出资、按比例分配剩余财产的顺序进行。固定资产和不可分物,可作价卖给合作人和第三人,其价款参与分配;

  (3)清算后如有亏损,不论合作人出资多少,先以合作共同财产偿还,合作财产不足清偿部分,由合作人按出资比例承担。

  第十条 纠纷的解决

  合作人之间如发生纠纷,应共同协商,本着有利于合作事业发展的原则予以解决。如协商不成,可以诉诸法院。

  第十一条 本合同自订立、双方签字后之日起生效并开始营业。

  第十二条 本合同如有未尽事宜,应由合作人集体讨论补充或修改。补充和修改的内容与本合同具有同等效力。

  第十三条 其它

  第十四条 本合同正本一式_________份,合作人各执一份,送_________各存一份。

  甲方(签章):_________ 乙方(签章):_________

  授权代表人(签字):_________ 授权代表人(签字):_________

  签约时间:_________年___月___日

【关于工程协议书集合八篇】相关文章:

关于小工程承包协议书12-28

工程协议书范本05-14

工程中介协议书05-14

工程承包协议书范文09-25

工程资料承包协议书09-25

工程承包的协议书09-25

工程合作协议书05-14

工程施工协议书05-14

装修工程承包协议书05-14

解除工程合同协议书05-14

房协协议书 停车场租赁协议书