产品协议书

2021-02-25 协议书

  在我们平凡的日常里,协议书与我们的生活息息相关,签订协议书可以保护当事人的合法权益。那么相关的协议书到底怎么写呢?以下是小编整理的产品协议书4篇,仅供参考,欢迎大家阅读。

产品协议书 篇1

  甲方:

  乙方:

  乙方决定在甲方处进行清除灰指甲处理,甲方承诺无效退款保证;甲乙双方经友好协商,达成以下共同协议:

  一, 甲方只对乙方在甲方店面处理的灰指甲承诺无效退款,对于乙方在其它店铺处理的灰指甲不承担任何责任、义务;

  二, 甲方对于乙方未在甲方店铺进行灰指甲处理的手指是否出现灰指甲不承担任何责任、义务;

  三,为了避免不必要的纠纷,乙方在甲方店铺处理的灰指甲以按指印后方列入无效退款承诺范围内,否则视为无效;指印以右手食指为准,特殊情况者按照双方约定处理,并明确填写入本协议书的补充条款中;

  左手:大拇指; 食指; 中指; 无名指; 小拇指;

  右手:大拇指; 食指; 中指; 无名指; 小拇指;

  左脚:大拇趾; 食趾; 中趾; 无名趾; 小拇趾;

  右脚:大拇趾; 食趾; 中趾; 无名趾; 小拇趾;

  共处理灰指甲(趾甲)__________个,收取灰指甲专项处理费用人民币____仟_____佰_______拾(¥_______.00)元整。

  四,有效与否的判定方法:甲方采用的处理灰指甲系封包法,既将杀灭真菌的成分用胶布封包在病甲上,保留6天后去除掉封包物并进行相关处理,以彻底杀灭真菌为有效,没有能够彻底杀灭真菌为无效;由于病甲被清除,新甲的再生需要一个过程(普通人手指甲为2个月左右;脚趾甲为3个月左右),因此,确定是否有效须新指甲(趾甲)完全长出来时确定;

  五, 如果双方对是否有效出现分歧,可请与甲乙双方均无任何利害关系的权威专家判定;

  六,对于因甲方的操作不当等原因而导致的一次性处理没有达到满意目的的情况,乙方应同意再给甲方一次处理机会(此种情况下第二次或者第二次以上处理灰指甲的费用归甲方承担,若乙方还需要接受其它服务,如足浴、按摩等,费用归乙方承担);若依然无效,则甲乙双方友好协商是选择再次处理,或者是选择当即退款;若乙方拒绝继续在甲方店铺接受灰指甲处理,则甲方应无条件退款;

  七, 若乙方同时处理多个灰指甲,则清除成功的灰指甲不予以退款,只退还清除失败的灰指甲处理款项;

  八,如果由于乙方的'原因(如私自去掉封包处理物、提前打开封包物、由于剧烈运动等原因导致封包物脱落等等)而导致清除灰指甲失败,则甲方不承担无效退款责任;若乙方还想继续在甲方店铺处理此灰指甲,则须重新交费并重新签订新协议书;

  九,如果乙方进行灰指甲封包后出现剧烈疼痛等意外,必须打开的,则须到甲方店铺进行清除封包物处理(在特殊情况下无法到甲方处进行清理的,则须经甲方同意后自行清除),当上述现象消失后,再进行重新封包处理,此种情况下产生的灰指甲专项处理费用,由甲方承担;

  十,本协议书所规定的无效退款协议书中所规定的无效退款金额,特指灰指甲处理专项费用,并不包括其它类别的消费项目,如果乙方尚同时在甲方店铺进行足浴、足疗按摩等消费,或者购买有其它产品,不在本协议书规定的无效退款内容中;

  十一,若由于甲乙双方对上述协议书及具体情况的认识不同,出现了不可调和的纠纷,必须通过法院处理的,则选择在甲方所在地的法院进行仲裁;

  十二, 本协议书一式二份,甲乙双方各执一份,经甲乙双方签字(盖章)后生效;

  补充协议:

  协议人:

  甲方:签字(盖章) 乙方:签字(盖章)

  年 月 日

产品协议书 篇2

  发包人:(全称) 承包人(全称): 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工项协商一致,订立本合同。

  一、工程概况

  二、工程承包范围

  承包范围:

  三、合同工期:

  开工日期: 年 月 日竣工日期: 年 月 日合同工期总日历天数天

  四、质量标准

  工程质量:

  五、合同价款

  金额(大写):元(人民币)¥: 元

  六、组成合同的文件

  组成本合同的文件包括:

  1、本合同协议书

  2、中标通知书

  3、投标书及其附件

  4、本合同专用条款

  5、本合同通用条款

  6、标准、规范及有关技术文件

  7、图纸

  8、工程量清单

  9、工程报价单或预算书

  双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

  七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

  八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量

  保修责任。

  九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款

  项。

  十、合同生效

  本合同一式 份,双方各执 份 合同订立时间: 年月___ _日 合同订立地点: 本合同双方约定盖章 签字 后生效。 发包

  人:(公章)_______________________承包人:(公章)______________________________ 住

  所:_______________________________住所: 法

  定代表人:_________________________法定代表人:________________________________ 委

  托代表人:_________________________委托代表人:________________________________ 电

  话:_______________________________电话: 传

  真:_______________________________传真: 开

  户银行:___________________________开户银行:__________________________________ 账

  号:_______________________________账号:______________________________________ 邮

  政编码:__________________________邮政编码:服务中心确认: 本部分同gf—20xx—0201建设部、国家工商行政管理局共同制定的《建设工程施工合同》

产品协议书 篇3

  甲方(需方):_________________________________________________

  住所:_________________________联系电话:_____________________

  乙方(供方):_________________社员证号码:___________________

  住所:_______________________联系电话:______________________

  甲、乙双方依据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定,在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上,就本年度柑橘(杨梅、西兰花、茶叶)基地种植收购有关事项达成如下协议:

  第一条 甲方负责对乙方耕种地域的环境(空气、水质、土壤)进行检测,在符合无公害标准的条件下,方可建立产品购销关系。

  第二条 甲方免费为乙方进行技术培训,在需要的时候,派技术人员到基地现场指导、监督检查,并帮助建立田间生产管理档案。乙方必须严格按照甲方各品种的生产技术规程、各项标准进行操作,并完整地在“档案”中记录。

  第三条 乙方在生产过程中的种子、农药、化肥等生产资料应到甲方认定推荐的供应点选购,不得使用禁用的农资物品。

  第四条 收购农产品内容:

  产品名称

  种植面积

  规格

  (直径cm)

  数量

  最低保护价(元)

  投售时间

  备注

  合计

  第五条 验收标准;

  1、质量标准;按照________产品质量标准执行;

  2、包装标准:

  为防止产品内伤,用袋装、散装包装的拒绝收购。

  第六条 交售地点:甲方场地及设在各地的临时收购点内。

  第七条 收购价格:在最低保护价的基础上,按当地当天市场价格面定。

  第八条 付款方式:凭收购单领取现金,每十天结算一次。

  第九条 违约及争议解决:

  双方在本协议履约过程中若发生争议,由双方协商解决,协商不成的,按本协议约定的下列第________项方法解决;

  1、向________仲裁委员会申请仲裁。

  2、向人民法院起诉。

  第十条 免责约定:甲乙双方任何一方,由于自然灾害、重大病虫害等不可抗力的原因,不能履行或不能完全履行合同时,应及时向对方通报,经核实后,免于承担违约责任,并允许变更或解除合同。

  第十一条 本合同一式二份,甲乙双方各执一份,经双方签章后生效。

  甲方(签章): 乙方(签章):

  法定代表人:

  委托代理人:

  签订时间: 年 月 日 签订时间: 年 月 日

产品协议书 篇4

  甲方单位名称:乐天(中国)投资有限公司北京分公司. 联系电话: 甲方单位地址: 联系人:

  乙方单位名称:_________________________________ 联系电话:_______________________ 乙方单位地址:_________________________________ 联系人: _________________________

  为进一步促进销售,甲方将推出部分新产品在乙方进行销售,现就新产品的进店双方达成如下协议: 1. 甲方将委托丙方 负责此次新产品的供应工作。

  (注:如本表尚不足列出所有进店之品项,请另附同等格式的表格作为附件)

  3. 乙方同意对上述进店产品提供相应的条形码以确保销售,甲,乙双方同意新品费按___________元 / 种进行收取, 此次

  新产品进店数量共为__________种。进店费用共计人民币:___________ 元。 4. 此费用将按照以下第_________种方式进行支付。

  A:一次性付清全部新产品进店费用,付款日期为_________年_______月________日前。

  C:其它方式(请注明) ______________________________ 。

  5. 甲方支付促销费按种方式支付丙方, A:由甲方银行付款,付款人名称:开户银行:

  银行账号: B:由丙方帐扣甲方货款 .C以同等价值的甲方产品支付。

  6. 陈列费结帐方式为 A时,丙方向甲方提供相同金额的收款单位服务业发票,发票台头 。丙方承

  乙方需提供甲方相关进店产品价格标签,作为新品进场凭证。 7. 乙方在收费并收到丙方供货后,乙方应保证甲方产品及时上架销售,并保证日常的补充。

  8. 新产品进店是在双方签署协议后确定的,在未经甲方认可的情况下,乙方不得随意撤架或撤消条码。否则甲方有权要

  求收回已支付的进店费用。

  9. 本协议一式贰份,分别由甲、乙、双方盖章后生效,双方各存一份。 10. 本协议未尽事宜,将由甲、乙双方协商解决。

  11. 由本协议引起的所有争议,双方协议解决,协议不成,提交甲方所在地人民法院诉讼解决。

  甲方: 乐天(中国)投资有限公司北京分公司 乙方:

  签署人及盖章处:

  签署日期:

【【精华】产品协议书4篇】相关文章:

1.【精华】产品协议书四篇

2.产品开发协议书

3.产品经销协议书

4.产品监制协议书

5.产品推广协议书

6.产品购买协议书

7.产品合作协议书

8.产品赔偿协议书范本

上一篇:用工协议书 下一篇:护工协议书