试验委托合同

2021-01-13 委托合同

  在人们的法律意识不断增强的社会,我们用到合同的地方越来越多,合同协调着人与人,人与事之间的关系。那么大家知道合法的合同书怎么写吗?下面是小编精心整理的试验委托合同,仅供参考,希望能够帮助到大家。

试验委托合同1

  甲方(委 托 人):

  乙方(检测机构):

  根据《中华人民共和国合同法》、《建筑工程资料管理规程》、《云南省建设工程质量检测管理规定》等法律法规的规定,遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则,甲乙双方就本建设工程检测事宜协商一致,签订本合同。

  第一条:工程概况

  1.1工程名称:大唐丘北赶马路风电场道路工程

  1.2工程地点:丘北县舍得乡

  1.3结构类型:级配碎石基层、泥结碎石路面

  1.4监督单位:中国水利水电建设工程咨询中南公司云南丘北赶马路风电工程监理部

  1.5开工日期:20xx-4-1

  1.6其它:

  第二条:检测项目

  甲方委托乙方的检测项目:

  原材料检测 □压实度检测 □弯沉检测砼、砂浆强度检测 □砂浆配比试验 □砼配比试验其它:

  第九条 争议的解决方式

  双方发生争议的,可协商解决,或向有关部门申请调解;也可向当地法院进行起诉。

  第十条 附则

  本合同自双方签字或者盖章之日起生效。本合同一式二份,甲方执一份,已方执一份。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

试验委托合同2

  甲方(委 托 人):

  乙方(检测机构):

  根据《中华人民共和国合同法》、《建筑工程资料管理规程》、《云南省建设工程质量检测管理规定》等法律法规的规定,遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则,甲乙双方就本建设工程检测事宜协商一致,签订本合同。

  第一条:工程概况

  1.1工程名称:

  1.2工程地点:

  1.3结构类型:

  1.4监督单位:

  1.5开工日期:20_-4-1

  1.6其它:

  第二条:检测项目

  甲方委托乙方的检测项目:

  原材料检测 □压实度检测 □弯沉检测

  砼、砂浆强度检测 □砂浆配比试验 □砼配比试验

  其它:

  第九条 争议的解决方式

  双方发生争议的,可协商解决,或向有关部门申请调解;也可向

  当地法院进行起诉。

  第十条 附则

  本合同自双方签字或者盖章之日起生效。本合同一式二份,甲方执一份,已方执一份。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

试验委托合同3

  合 同 编 号:

  甲方(委 托 人):四川星星建设集团有限公司大唐丘北赶马路

  风电场道路工程项目部

  乙方(检测机构):丘北县建设工程质量检测中心

  检测机构编号:20_250098R

  根据《中华人民共和国合同法》、《建筑工程资料管理规程》、《云南省建设工程质量检测管理规定》等法律法规的规定,遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则,甲乙双方就本建设工程检测事宜协商一致,签订本合同。

  第一条:工程概况

  1.1工程名称:大唐丘北赶马路风电场道路工程

  1.2工程地点:丘北县舍得乡

  1.3结构类型:级配碎石基层、泥结碎石路面

  1.4监督单位:中国水利水电建设工程咨询中南公司云南丘北赶马路风电工程监理部

  1.5开工日期:20_-4-1

  1.6其它:

  第二条:检测项目

  甲方委托乙方的检测项目:

  原材料检测 □压实度检测 □弯沉检测

  砼、砂浆强度检测 □砂浆配比试验 □砼配比试验

  其它:

  第九条 争议的解决方式

  双方发生争议的,可协商解决,或向有关部门申请调解;也可向当地法院进行起诉。

  第十条 附则

  本合同自双方签字或者盖章之日起生效。本合同一式二份,甲方执一份,已方执一份。

  甲 方:(盖章)

  乙 方:(盖章)

  法定代表人:

  法定代表人:

  联 系 人: 联系人手机:

  联 系 人: 联系人手机:

  合同订立时间: 年 月 日

试验委托合同4

  委托单位: (以下简称甲方)

  试验单位: (以下简称乙方)

  甲乙双方经友好协商,甲方将该项工程的检测试验内容委托乙方承担,为明确双方权益签订本合同,相关事项如下:

  一、乙方严格按照国家、部委、省市有关现行行业标准、规范、规程进行检测,及时提供真实、有效的试验报告,不得弄虚作假。

  二、根据甲方施工要求,积极配合,做到随叫随到,对甲方要求检测的项目,及时进行检验并提供检验报告。

  三、甲方应严格按照国家、部委、省市有关现行行业标准、规范、规程进行抽样送检。送检材料及样品应根据施工现场、真实抽样,不得弄虚作假。

  四、送检样品必须按要求填写送样委托单,填写内容必须与送检样品一致。

  五、乙方在接受甲方样品时,根据甲方所委托的检测项目,仔细检查样品外观状态、型号、生产厂家、规格、等级与送检委托单对照无误经双方签字认可,接受委托检测项目完成。如不符合要求,甲方应重新取样送检,否则不予接收。乙方严格做好样品的保密和安全工作,对甲方的样品及相关技术信息负保密责任。

  六、甲方在领取送检样品检测报告时应该对试验报告内容、检测指标是否一致,无误后在发文薄上签字方可领取报告(检测报告一式四份、甲方三份、乙方保存一份存档)。乙方将按照甲方提供的单位工程名称分别建档。如甲方对试验报告的各项数据、内容有疑问的,必须在收到报告十五日内向乙方提出,乙方根据实际情况及时进行解答或更正,超过十五日后乙方不予受理,由于乙方造成的返工由乙方负责,由于甲方造成的返工和补换报告乙方将另收每份报告10元的成本费。

  七、收费标准:

  1、根据本工程情况试验费用按本工程实际检测的建筑面积每平方米 元进行计取约 。

  2、试验费支付方式:在本合同签订后支付人民币 元合同履约金,在本工程基础检测完成后支付人民币 ,主体结构检测完成时支付人民币 ,余下 待本工程屋面防水材料、保温材料、门窗三性、中空玻璃试验检测完毕领取最后一次报告时一次付清尾款。

  八、合同规定试验内容:水泥、砂、石、砼配合比、砼抗渗、砖、钢材(焊接)、砼及砼同条件试件、结构实体检测、防水材料、保温材料、门窗三性、中空玻璃等试验项目(注:空气质量检测不在本合同包干范围)。

  九、本合同一式两份,甲方双方各执一份,双方签字盖章有效。未尽事宜,双方协商解决。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

试验委托合同5

  委 托 单 位:北京XX公司

  受委托单位: 南昌赣建工程质量检测中心

  签 订 时 间:________年____月____日

  签 订 地 点:____市____区安苑东里三区10号

  根据《中华人民共和国合同法》和《建设工程质量检测管理办法》(建设部令141号)及____省、____市关于建设工程质量检测相关的文件等规定,结合在施工程具体情况,就施工试验检验项目委托。为确保试验检验质量,明确责任,经委托方: 北京XX公司(以下简称甲方)和受委托方: 北京 (以下简称乙方)平等协商一致,特签定本合同。

  一、工程概况

  1、工程名称: 国家空管系统1501工程游泳池及配套设施精装修和水处理系统项目

  2、工程地点:

  3、建筑面积:

  4、结构类型:

  5、层 数:

  6、结构完成日期:

  7、工程竣工日期:

  二、试验检验范围及试验检验资料标准

  1、甲方委托乙方对本工程施工的钢筋原材、水泥、砂、防冻剂、防水材料、砖(砌块) 等材料进行常规 及见证 复试检验,土工击实、回填土、钢筋连接、混凝土强度(标养试块、同条件试块、实体试块)、混凝土抗渗、钢筋保护层厚度、砂浆强度、回弹、拉拔 等常规 及见证 试验检验,并提供砂浆配合比。

  2、 乙方必须按照《建筑工程资料管理规程》DB01-51-的要求及时、准确提供试验检验报告,试验检验报告为一式 肆 份。

  3、 对上述规程中没有具体规定的试验检验报告表种类,由乙方提供试验检验报告表样式并征得甲方确认。

  三、试验检验费用收取标准及结算方式

  中相应单价的 %支付乙方试验检测费用。单位公章,经与甲方试验人员核对,由甲方试验人员出具签字资料,甲方总工程师签字确认,工程试验费最终结算资料必须由甲方经理确认。

  3、甲方每月____日,根据试验报告资料出具情况按每月双方确认试验费金额的80%支付试验费,剩余款项在工程竣工验收并交付齐全所有资料后一个月内付清。

  四、甲方的权利与义务

  1、按照国家规范、规程、标准及有关规定及要求,对所委托试验检验的样品试件的代表性、真实性、及时性负责。

  2、委托单填写字迹清楚、内容完整、准确;样品试件标识清楚、内容完整、准确并与委托单内容一致。

  3、本合同有关条款中甲方应负的责任。

  五、乙方的权利与义务

  1、按照国家规范、规程、标准及有关规定的要求,对所委托的样品试件及时进行试验检验。如遇不合格时,乙方应24小时内通知甲方,若因乙方原因延误工期,乙方需承担相应的赔偿责任。

  2、按试验检验标准规定的时间及时提供试验检验报告,要求内容必须完整、真实、准确、有效并对其负责。如因乙方延误提供试验检验报告,给甲方正常施工造成的影响,乙方需承担相应的赔偿责任。

  3、本合同中有关条款中乙方应负的责任。

  六、 违约责任

  1、乙方未按照合同履行义务,给甲方造成损失的,应承担相应的经济责任。

  2、甲方逾期付款违约金按欠款部分日万分之一计算。

  七、合同的效力

  本合同自双方签字盖章之日起生效。

  甲方指定签订合同的公章为北京XX公司合同专用章,其它印章一律不具备效力。

  本合同未尽事宜,经双方协商一致对合同条款做出修改或者补充,修改或补充条款须经甲方委托代理人签字并经公司经营部确认,并加盖北京XX公司合同专用章后方可生效,补充条款与本合同具有同等效力。

  八、其它约定事项

  员,收到甲方通知后及时到现场取件及报送合格试验资料。

  九、争议解决方式

  本合同在履行过程中所发生的任何争议,双方协商解决,协商无效时,依法向工程所在地人民法院起诉。

  十、附则

  本合同壹式伍份,自双方签字盖章之日起生效。

  委托单位名称: 受委托单位名称: (盖章) (盖章)

  法定代表人: 法定代表人:

  委托代理人: 委托代理人:

  单位地址: 单位地址:

  联系电话: 联系电话:

  传真: 传真:

  签定日期:________年____月____日 签定日期:________年____月____日

试验委托合同6

  甲方(委 托 人):

  乙方(检测机构):

  甲方将检测产品委托乙方,由乙方根据相关的国家标准、行业标准、企业标准对样品进行检验检测,并及时出具检验报告书交与甲方。双方遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则,就检验检测事宜协商一致,签订本协议书。

  第一条:检测对象

  第二条:检测项目

  甲方委托乙方不限于以下检测项目:

  企标全项、外壳防护、外观、绝缘电阻、抗电强度、泄漏电流、静电放电、快速脉冲群、电磁场辐射抗扰度、浪涌抗扰度、电压暂降和短时中断、高温、低温、恒定湿热、振动、冲击、跌落、稳定性。

  第三条:检测现场

  乙方测试检测现场应具备功能、设备齐全的检测试验环境,但不限于以下检测试验设备、工具及仪器:高低温箱、振动试验机、盐雾试验箱、跌落试验机、防水试验装置等。

  第四条:甲乙双方责任及义务

  1、甲方责任

  (1)甲方自愿委托乙方作为样品检测机构。

  (2)甲方向乙方提供所要检测的样品,对所需检测的仪器设备进行确认。

  (3)甲方向乙方人员说明检测项目、技术要求所涉及的技术要点及乙方要求予以说明的事项。

  (4)对于没有具体检测标准的项目,双方协商解决,因检测要求不明确造成检测结果有误的,由甲方承担责任。

  2、乙方责任

  (1)乙方自愿作为甲方的委托检测实验室。有义务配备有资质的检测人员和相应的检测设备,依据相应检测标准和程序开展委托检测业务。

  (2)乙方应严格按照有关要求开展各项工作,保证测试数据的'公正性、科学性、准确性、可追溯性,并对检测结果负责。

  (3)乙方检测时使用的设备、仪器必须在检定合格有效期内。

  (4)乙方仅对来样负责。乙方必须按照甲方委托要求内容进行测试,出具检验报告。报告内容必须真实、准确,保证与所测试的原始数据一致。

  (5)乙方未经甲方允许,不得将有关信息向第三方披露。

  第五条 争议的解决方式

  双方发生争议的,可协商解决,或向有关部门申请调解;也可向当地法院进行起诉。

  第六条 附则

  本合同自双方签字或者盖章之日起生效。本合同一式四份,甲方执二份,已方执二份。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

试验委托合同7

  委 托 单 位:xxx有限公司

  受委托单位: xxx检测中心

  签 订 时 间:20xx年4月10日

  签 订 地 点:北京市朝阳区安苑东里三区10号

  根据《中华人民共和国合同法》和《建设工程质量检测管理办法》(建设部令第141号)及江西省、南昌市关于建设工程质量检测相关的文件等规定,结合在施工程具体情况,就施工试验检验项目委托。为确保试验检验质量,明确责任,经委托方: 北京城建十建设工程有限公司(以下简称甲方)和受委托方: 北京 (以下简称乙方)平等协商一致,特签定本合同。

  一、工程概况

  1、工程名称: 国家空管系统“1501”工程游泳池及配套设施精装修和水处理系统项目。

  2、工程地点:

  3、建筑面积:

  4、结构类型:

  5、层 数:

  6、结构完成日期:

7、工程竣工日期:

二、试验检验范围及试验检验资料标准

  1、甲方委托乙方对本工程施工的钢筋原材、水泥、砂、防冻剂、防水材料、砖(砌块) 等材料进行常规 及见证 复试检验,土工击实、回填土、钢筋连接、混凝土强度(标养试块、同条件试块、实体试块)、混凝土抗渗、钢筋保护层厚度、砂浆强度、回弹、拉拔 等常规 及见证 试验检验,并提供砂浆配合比。

  2、 乙方必须按照《建筑工程资料管理规程》DBJ01-51-20xx的要求及时、准确提供试验检验报告,试验检验报告为一式 肆 份。

  3、 对上述规程中没有具体规定的试验检验报告表种类,由乙方提供试验检验报告表样式并征得甲方确认。

  三、试验检验费用收取标准及结算方式中相应单价的 %支付乙方试验检测费用。单位公章,经与甲方试验人员核对,由甲方试验人员出具签字资料,甲方总工程师签字确认,工程试验费最终结算资料必须由甲方经理确认。

  3、甲方每月25日,根据试验报告资料出具情况按每月双方确认试验费金额的80%支付试验费,剩余款项在工程竣工验收并交付齐全所有资料后一个月内付清。

  四、甲方的权利与义务

  1、按照国家规范、规程、标准及有关规定及要求,对所委托试验检验的样品试件的代表性、真实性、及时性负责。

  2、委托单填写字迹清楚、内容完整、准确;样品试件标识清楚、内容完整、确并与委托单内容一致。

  3、本合同有关条款中甲方应负的责任。

  五、乙方的权利与义务

  1、按照国家规范、规程、标准及有关规定的要求,对所委托的样品试件及时进行试验检验。如遇不合格时,乙方应24小时内通知甲方,若因乙方原因延误工期,乙方需承担相应的赔偿责任。

  2、按试验检验标准规定的时间及时提供试验检验报告,要求内容必须完整、真实、准确、有效并对其负责。如因乙方延误提供试验检验报告,给甲方正常施工造成的影响,乙方需承担相应的赔偿责任。

  3、本合同中有关条款中乙方应负的责任。

  六、 违约责任

  1、乙方未按照合同履行义务,给甲方造成损失的,应承担相应的经济责任。

  2、甲方逾期付款违约金按欠款部分日万分之一计算。

  七、合同的效力

  本合同自双方签字盖章之日起生效。

  甲方指定签订合同的公章为“北京城建十建设工程有限公司合同专用章”,其它印章一律不具备效力。

  本合同未尽事宜,经双方协商一致对合同条款做出修改或者补充,修改或补充条款须经甲方委托代理人签字并经公司经营部确认,并加盖“北京城建十建设工程有限公司合同专用章”后方可生效,补充条款与本合同具有同等效力。

  八、其它约定事项

  员,收到甲方通知后及时到现场取件及报送合格试验资料。

  九、争议解决方式

  本合同在履行过程中所发生的任何争议,双方协商解决,协商无效时,依法向工程所在地人民法院起诉。

  十、附则

  本合同壹式伍份,自双方签字盖章之日起生效。

  委托单位名称: 受委托单位名称: (盖章) (盖章)

  法定代表人: 法定代表人:

  委托代理人: 委托代理人:

  单位地址: 单位地址:

  联系电话: 联系电话:

  传真: 传真:

  签定日期:20xx年4月10日 签定日期:20xx 年4月8日

【试验委托合同7篇】相关文章:

1.试验委托合同

2.试验检测委托合同

3.试验检测委托合同书

4.合作试验协议

5.委托合同

6.委托合同:国际期货委托合同

7.合作试验协议书

8.混凝土试验员实习报告

上一篇:质量检验委托合同 下一篇:专利代理委托合同