施工合同

2020-07-07 施工合同

  随着法律知识的普及,越来越多事情需要用到合同,它可以保护民事法律关系。知道吗,写合同可是有方法的哦,下面是小编为大家整理的施工合同5篇,欢迎大家分享。

施工合同 篇1

  甲方:

  乙方:

  身份证号码:

  依据我国《合同法》及国家和当地政府的相关规定双方协商致,签订本合同,望双方共同遵守。

  第一条 工程概况

  1、工程地点:2、房屋规格:室厨

  3、委托方式:4、开工日期:年日

  5、竣工日期:年日

  6、竣工总价:元,金额大写元。

  第二条 付款方式

  1、水、电工程完工并隐蔽工程验收合格后,甲方付给乙方

  2、泥、木工程完工并验收合格后,甲方付乙方元整,即人民币(大写) 元整。

  3、油漆完工后,甲方付乙方 元整。

  4、工程竣工验收合格,甲方付给乙方尾款写) 元整。

  第三条 施工内容

  乙方负责内容如下:

  1、拆墙

  2、水电材料及人工(武汉二厂电线、金牛水管)

  3、水泥、沙、瓷砖 35元/㎡

  4、板材及人工 福汉鹰冠

  5、油漆材料及人工 乳胶漆:多乐士(立邦)

  6、衣柜梭门 170元/㎡

  7、地板 60元/㎡

  8、烤漆门850元/樘

  9、厨卫吊顶 85元/㎡

  10、飘窗石、过门石160元/m

  11、开关插座项:600元

  12、洁具 项:20xx元

  13、灯具 20xx元

  14、厨柜 900元/m

  15、电视背景墙纸 200元/卷

  16、五金 600元

  第四条 保修

  1、负责范围:凡属乙方施工质量或乙方保管不力造成合同工程范围的损坏脱落、丢失、开裂等,由乙方自己承担,尾款押三个月结付。

  第五条 附则

  1、本合同壹式贰份,双方各执壹份。

  2、本合同自甲、乙双方签字盖章之日起生效,履行完成后自动终止。

  甲方:乙方:

  日期:日期:

施工合同 篇2

  甲 方:_________

  乙 方:_________

  甲乙双方为_________(地点名称)弱电综合布线系统签订合同如下:

  一、工程概况

  1、工程名称:_________(地点名称)弱电综合布线系统

  2、工程地址:_________

  3、工程概况:金属桥架安装、信息点管路安装、信息点布线及安装;机房光缆布线信息点布线及安装;协助安装防雷、消防系统产品。其中包括暗管暗线工程、综合布线工程、UPS配电工程。

  乙方具体负责:

  (1) 暗管暗线工程中的配管穿线、底盒安装、面板安装、配线箱安装

  (2) 综合布线工程中的配管、配槽、穿线、底盒安装、面板安装、机柜安装、配线架和理线器的安装,设备的安装和系统调试

  (3) UPS配电工程中的配管、配槽、穿线、底盒安装、面板安装、配电柜和电池组的安装和系统调试;

  (4) 整个弱电工程采购部分包括:

  除综合布线工程所用的交换设备及UPS配电工程中所用的UPS主机由甲方采购外,其它材料和主材由乙方统一采购。

  二、甲乙双方的责任和义务

  1、甲方负责协调处理工地现场有关问题,保证现场正常施工的必要条件。

  2、乙方应按合同规定的时间施工、完工,在保证工程质量和工程进度的前提下完成如下工作:

  1)完成_________(地点名称)弱电综合布线系统(工程量为:约 米金属桥架安装;约_________米的管路铺设;约_________个信息点布线安装;约_________个机房信息点布线安装;约_________条室内光缆布线;及协助安装防雷系统产品、消防系统产品)

  2)提交信息点平面标识图、配线架标识表、线缆标签、及相关对应文档资料。

  3、乙方保证统一着装(工作服)在现场施工及项目班组长每天到场。

  4、乙方保证该项目工程开通正常运行一年的维护工作。

  5、甲方应及时将工程材料运到现场,并存放在安全的仓库。

  三、工程进度安排

  1、在甲乙双方协商下,计划在_________年_________月_________日前全部完工。

  2、若遇甲方无法提供施工条件,甲乙双方另行协商。

  四、工程验收时间

  工程完工后一月内,甲方应组织验收。无正当理由在一月内不组织验收视为工程合格。

  五、合同预算金额

  本合同预算总金额为:(人民币)_________元整(000.00)

  六、结算方式

  工程量进行到50%时甲方向乙方支付合同总额_________%的预付款。工程验收合格后一周内付_________%;余款_________%一年内付清。

  乙方向甲方开据《_________省_________市建筑安装专用发票》。

  七、人力不可抗拒事故

  如因战争、火灾、水灾、台风、地震和其它人力不可抗力事故导致工期延误,则工期顺延,责任不在乙方。但乙方应立即通知甲方,并有采取一切必要措施从速完成施工。

  八、违约责任

  甲方不按本合同第六条的规定支付工程款,应承担每天千分之五的违约金。

  乙方中途舍弃工程安装,合同金额不予支付处理;乙方不遵守《保密约定》应承担合同金额的百分之五十的扣款。

  九、解决争议的方式本合同发生纠纷,双方应协商解决,协商未成,交乙方所在地人民法院管辖。

  十、合同生效及其它

  1、本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份,签字盖章即生效。

  2、本合同所属的附件与本合同具有同等效力。

  3、本合同执行过程中,签订的补充协议属合同的组成部分。

  4、若有未尽事宜,双方友好协商解决。

  甲方(签章):_________ 乙方(签章):_________

  法定代表或其委托人:_________法定代表或其委托人:_________

  地 址:_________地 址:_________

  开户行:_________ 开户行:_________

  帐 号:_________帐 号:_________

  签约时间:_________年___月___日 签约地点:_________

施工合同 篇3

  发包人(以下简称甲方):

  承包人(以下简称乙方):

  依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就混凝土道路及练车场地硬化工程施工事宜协商一致,订立本合同。

  第一条 工程概况

  总硬化面积约一万四千㎡,现对硬化工混凝土道路及练车场地的施工进行发包。

  第二条 工程承包范围

  2.1、混凝土道路及练车场地硬化工程的施工,详细做法及工程量见图纸及变更。

  2.2、承包范围发生变更或调整的,双方应另行签订补充协议约定。

  第三条 承包方式

  3.1、包工【包施工、包工期、包质量、包安全、包验收】

  3.2、不包含施工中涉及的所有混凝土及水、电费用。

  第四条 合同工期

  4.1、进入现场后 天。

  第五条 工程质量标准

  5.1、合格工程;

  5.2、同时施工质量严格按照施工图纸、变更、及国家相关施工验收规范进行施工。

  第六条 合同价款、结算办法及支付方式

  6.1、合同价款

  6.1.1 本合同为单价合同,合同综合单价为, 陆元肆角 人民币(大写)每平方米。综合单价已包括混凝土路、防滑纹、伸缩缝、所有道路工作内容的人工费、管理费、其它风险等所有费用;该综合单价为包死价,合同履行期间不予调整。

  6.2、结算办法

  6.2.1、合同综合单价包死,工程量据实结算;

  6.2.3、结算及支付所使用的货币为:人民币。

  6.3、支付方式

  6.3.1、无预付款,经监理及甲方相关部门审核后付已完工程量的50%;甲乙双方办理正式竣工验收和结算手续后15个工作日内付至合同结算总价款的95%;余款5%作为保修金,若乙方无违约行为,甲方在保修期满15个工作日内向乙方无息退还。

  6.3.3、每笔付款前,乙方向甲方发出验收通知,经甲方审核确认后付款。

  第七条 工程验收

  7.1、验收标准:

  7.1.1、工程竣工验收,应以招标文件、投标文件、甲方确认的工程施工图纸、国家颁发的施工及验收规范、质量检验标准为依据。

  7.2、工程具备竣工验收条件,乙方按同类工程竣工验收有关规定,向甲方提供完整竣工验收申请;甲方收到竣工验收申请后组织有关单位验收,并在验收后给予认可或提出修改意见。乙方按要求修改,并承担由自身原因造成修改的费用。

  7.3、甲方收到乙方送交的竣工验收报告后不组织验收,或验收后不提出修改意见,视为竣工验收报告已被认可。

  第八条 质保期及维保

  8.1、本工程的免费质量保修期为 壹 月 ,质量保修期自本工程竣工验收合格之日起计算。如出现下列质量问题按双方责任划分,

  8.2、甲方责任:1、路基不合格造成的质量问题由甲方负责,与乙方无关:2、由于甲方提供的一切原料出现的质量问题由甲方承担。乙方责任:1、由于乙方振动、模板、配料施工出现的质量问题由乙方承担,并做出相应补偿;2、乙方在道路施工中出现的安全问题由乙方负责,与甲方无关;由于天气自然灾害出现造成的质量问题与乙方无关

  第十条 双方的权利和义务

  11.1、甲方的权利和义务第八条

  11.1.1、甲方派驻的现场代表为 ,职权:负责项目实施的全面管理和协调工作,监督乙方施工,涉及到费用的现场签证,须经过甲方内部审批后方可生效;

  11.1.2、监督乙方的施工质量、进度、安全文明施工等;

  11.1.3、对乙方施工过程质量、工程竣工等的验收;

  11.1.4、对乙方进场材料、施工半成品进行检查时发现达不到标准要求的,乙方不得使用,同时甲方有权责令乙方调换、退场或返工;

  11.1.7、为乙方提供必要的施工材料堆放场地和施工作业环境及各参建方的关系;

  11.1.8、施工前甲方将提供施工所需的水源、电源接驳点,施工中乙方自行负责安装及水、电表的安装,经甲方检验确认合格后进行使用。

  11.1.9、甲方应按合同约定及时支付工程款。

  10.2、乙方的权利和义务

  11.2.1、乙方派驻本工程的项目经理为 ,职权:负责项目实施过程中全面工程施工和现场协调工作,接受甲方的工程监督;

  11.2.2、配合甲方对进场材料的验收、施工过程质量验收、竣工验收等工作,服从甲方人员的现场管理;

  11.2.3、按照合同工期和合同要求质量、验收标准进行施工;

  11.2.4、严格实行工序开工前向甲方或监理报验制度,施工中因乙方责任造成的停工、返工、材料损失等均由乙方承担;

  11.2.5、施工期间至工程交付时,由乙方产生的施工垃圾应由乙方负责清运出场,由此产生的所有费用均由乙方承担;

  11.2.6、本工程未正式移交甲方之前,乙方负责本工程的成品、半成品保护,所有的人为或非人为原因造成的破坏均由乙方负责;

  17.2.7、工程经验收不合格的`,乙方应当无偿在甲方指定的合理期限内返工至合格,由此造成的损失由乙方承担。因返工造成乙方没有在合同约定的时间内完工的,视为乙方工期超期,乙方应当按照上述工程超期的约定承担逾期违约金;乙方不得将该工程转包或分包,否则甲方可以不予支付乙方所发生的任何费用;

  11.2.8、乙方进场施工时应自觉遵守施工现场管理制度,服从甲方的有关指令,对现场所有其它的建筑及建筑装修、设备、器具、绿化苗木不得破坏,施工时如损坏甲方、乙方、第三方的财产或造成人身伤亡的,乙方应负责赔偿并承担由此产生的法律责任。还应做到文明施工,工完料净、场清;

  11.2.9、乙方负责与自己的劳务工人签订合同,并购买保险,甲方在此对乙方责任进行告知,出现问题由乙方承担完全责任,乙方务工人员无与甲方单独结算权利,出现一次,乙方承担10000元违约金。

  第十一条 安全文明施工

  12.1、乙方应遵守国家和地方现行关于安全文明施工规范的要求,乙方在施工过程中,凡因乙方原因违反以上规范而导致发生的安全事故,乙方应承担全部责任及由此造成的一切损失。

  第十三条 违约责任

  13.1、质量责任及其它责任

  13.1.1 乙方应严格按照本合同约定的质量标准进行施工,并按照本合同相关条款的约定履行本合同,否则甲方视情况有权进行处罚,罚款将从应付工程款中直接扣除,情节严重的有权解除合同。

  13.1.2 由于乙方违约造成本合同不能履行或不能完全履行,如甲方认为本合同已无必要继续履行或乙方在收到甲方要求其纠正违约的通知后仍不纠正其违约行为,则甲方有权向乙方发出解除本合同的书面通知,该通知自送达乙方时生效,乙方除承担本合同约定的违约责任外,另须按合同总价款的20 %向甲方支付违约金,甲方有权直接在甲方应付未付款中扣除,违约金不足以弥补甲方损失的,甲方可继续向乙方追偿;

  13.2、工期责任

  乙方如果不能在合同约定的工期内竣工,根据工期节点每延迟一天,扣除工程总价款3‰的违约金,若由于不可抗力或甲方的原因致使工期延误,由甲方现场工程负责人认可签证后方可顺延工期。

  13.3、延期付款责任

  甲方不按合同的约定拨付款,甲方承担违约责任。

  13.4 本合同其它条款约定的违约情况,按照其相应约定执行。

  第十四条 合同的终止或解除

  14.1、有下列情形之一的,合同终止或解除:

  14.1.1、本合同因已按约定履行完毕的;

  14.1.2、本合同经各方协商一致终止或解除的;

  14.1.3、本合同因一方违约或因一方有不正当竞争行为或因一方擅自转让本合同项下权利义务的;

  14.1.4、本合同其他条款及法律法规规定的其他情形。

  第十七条 其它约定

  17.1、本合同如有未尽事宜,经双方友好协商,另签补充协议。

  17.2、本合同一式两份,甲方,乙方各一分,双方签字后生效。

  甲方代表人:

  乙方代表人:

  委托签约人:

  委托签约人:

  电 话:

  电 话:

  签约日期: 年 月 日

施工合同 篇4

  建设单位:凤阳县府城镇人民政府 (以下简称甲方) 施工单位:王清龙 (以下简称乙方) 根据甲乙双方协商,甲方委托乙方全面完成凤阳县政府20xx年下达给甲方的绿化施工任务。为了明确双方责任,确保工期、质量及栽植效果,经双方协商签订本合同,具体内容如下:

  一、工程名称:

  省道S101、S307、S310绿化工程

  二、工程地点

  省道S101、S307、S310府城镇路段

  三、工程造价:

  30000元(叁万元整)

  四、双方责任:

  (一)甲方责任:

  1、提供道路绿化所需苗木。

  2、提供技术指导。

  3、安排人员对工程质量、工程进度进行监督。

  4、为施工人员施工提供必要的方便条件,做好有关协调工作以及其它事宜。

  5、工程竣后,及时组织人员对工程进行竣工验收。

  (二)乙方责任:

  1、严格按照县林业局要求栽植苗木4267棵。

  2、乙方自工程开工之日起至甲方竣工验收之日保证苗木保存率达到100%,否则乙方应无偿地进行补植。

  3、工程竣工后,要及时提供竣工验收技术资料,参加竣工验收,办理竣工结算及交换手续。

  五、工程工期:

  工程自20xx年2月18日至20xx年3月18日内完成。

  六、工程款的拨付与结算:

  工程完工后,经甲方验收合格一次性付清。

  七、本合同自签订之日起生效,一式二份,双方各执一份。

  八、本合同未尽事宜,由双方另行协商解决。

  甲方(盖章)乙方(盖章)

  负责人: 责任人:

  年月日

施工合同 篇5

  发包人:

  承包人:

  按照《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》及相关法律、法规的规定,发包人与承包人本着公平和诚实信用的基本原则,就___围墙工程施工承包事宜,签订本合同。

  一、工程概况

  工程名称:

  工程地点:

  二、承包范围

  按本合同约定的围墙路线进行砌筑(详附图一),实际工程量以现场施工的实际发生量计算。围墙的做法见详图(附件二)。本工程范围包含围墙施工中的基础开挖、基础施工、材料、人工、包安全文明施工、包质量、包验收、包利税、包至小区交付的成品保护等。

  三、承包方式及工程款支付

  1、工程单价

  本工程采用单价计价包干方式承包,以现场实际发生量来计算总造价。 永久性围墙块石基础 220元/m3。体积约138m3,总价

  永久性围墙上部墙体 210元/m。 体积约410m,总价86100元

  临时性围墙(含基础)190元/m。 体积约220m,总价41800元

  现场工程因地质条件及其他原因造成工程量发生变化的,由乙方提出签证,增加工程量按上述单价进行结算。

  2工程单价说明:

  ⑴块石基础单价包含的施工内容:块石、水泥、砂、材料二次运输、基础开挖、基础夯实、砂浆制作、块石湿水、块石砌筑、养护、土方回填及夯实等。

  备注:块石基础因现场地质条件影响,深度超过800mm的,块石基础的宽度改为800mm。

  ⑵围墙墙体单价包含的施工内容:标砖、水泥、细砂、材料二次运输、砂浆制作、标砖湿水、墙体砌筑、墙跺砌筑、勾缝、压顶以及养护等。

  ⑶临时性围墙(含墙体)单价包含的施工内容:标砖、水泥、细砂、材料二次运输、基础开挖、砂浆制作、砖基础砌筑、标砖湿水、墙体砌筑、墙垛砌筑、土方回填、土方压实、压顶及养护等。

  ⑷以上二条的单价中均包含文明施工、质量、验收、利税及成品保护费用。

  3、付款方式

  ⑴本工程永久性块石基础完成后,经检验合格,计算出块石基础总量并按合同单价计算出基础总造价。由乙方提出申请,甲方支付给乙方块石基础总造价的80%。

  ⑵本工程的永久性主体围墙完成后,经检验合格,计算出永久主体围墙总量并按合同单价计算出永久性主体围墙总造价。由乙方提出申请,甲方支付给乙方永久性主体围墙总造价的80%。

  ⑶本工程的临时性围墙(含基础)完成后,经检验合格,计算出临时性围墙总量并按合同单价计算出临时性围墙总造价。由乙方提出申请,甲方支付给乙方临时性围墙总造价的80%。

  ⑷本工程所有承包范围内的任务完成后,经检验合格,并通过验收,计算出本工程总造价,由甲方支付乙方至本工程临时性围墙总造价的100%,由甲方支付乙方至本工程永久性围墙总造价的95%,预留永久性围墙总造价的5%作为质量保修金,永久性围墙二年质量保修期满,扣除围墙维修费用,由甲方支付给乙方剩余工程款。以上每次支付工程款时必须提供正式发票。

  四、质量要求

  1、乙方按图施工,要求外形美观,工程质量达到国家质量验收标准。

  2、本工程为清水墙体,围墙上所有勾缝必须美观,线条横平竖直完全达到质量验收规范要求。

  3、乙方所承包围墙施工在甲方正常使用中必须保证不跨塌,墙身不裂缝。

  五、工期(60个日历天)

  开工日期:20xx年9月20日

  竣工日期:20xx年11月20日

  由于甲方原因推迟交付的,由甲方提供相应文件,工期顺延。由于工程质量及乙方其他原因造成的,工期不予顺延。

  六、甲乙双方责任

  1、甲方责任

  ⑴按图纸要求进行放线和交底,并处理协调和对应位置施工单位的关系。 ⑵按合同要求支付工程款,逾期不支付,按日利息万分之五给予乙方利息。

  2、乙方责任

  ⑴处理施工时和周边居民及双泉村的关系,协调好红线分界问题。

  ⑵按工期要求进行施工,逾期不交付使用的,每推迟一天,乙方支付甲方1000元作为违约金。

  ⑶加强施工现场的安全文明教育,并做好交底,做好相应的安全文明措施,并为现场作业人员购买相应的保险,否则,现场一切安全事故均由乙方负责。

  ⑷施工现场所有材料乙方应派专人进行管理,由于管理不善,发生的遗失和偷盗由乙方负责。

  ⑸乙方有成品保护义务,在本小区交付使用前,所有围墙均为成品保护期,人为及机械损坏,或者因质量问题发裂的,均由乙方无条件进行修补或修复。

  七、其他

  1、合同执行过程中的争议或纠纷,应首先由甲方、乙方双方协商解决。协商不成时,任何一方均可向甲方注册地人民法院提起诉讼,请求人民法院解决。

  2、本合同一式贰份,甲方、乙方各执壹份,经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖双方公章后发生法律效力。本合同未尽事宜,双方可通过协商,订立补充协议,补充协议与本协议具有同等效力。

  甲方(公章): 乙方(公章): 法定代表人: 法定代表人: 经办人: 经办人: 联系电话: 联系电话:

【【精选】施工合同汇编5篇】相关文章:

1.精选施工合同汇编6篇

2.精选施工合同模板汇编五篇

3.精选施工合同模板汇编8篇

4.【精选】施工合同范文汇编7篇

5.【精选】施工合同范文汇编8篇

6.【精选】施工合同范文汇编9篇

7.【精选】施工合同范文汇编10篇

8.施工合同模板汇编10篇

9.关于施工合同汇编8篇

施工合同 施工合同