施工合同

2020-06-26 施工合同

  随着时间的推移,越来越多的人通过合同来调和民事关系,签订合同也是最有效的法律依据之一。拟定合同的注意事项有许多,你确定会写吗?下面是小编精心整理的施工合同7篇,希望能够帮助到大家。

施工合同 篇1

  我单位承建的石大御景园1#、17#、18#、19#、20#楼施工项目。为促进工程进度和保证工程质量、确保安全的情况,我单位奔着公平、合理、平等、互利的原则,将本工程混凝土浇筑、砌砖等分部分项工程承包给 施工队。内容为:

  一、承包方式:本工程以清工形式承包,项目部只提供一台电锯(副材、钉子、铁丝、胶带、施工照明灯具、灯线、生活等乙方自负)。

  二、承包内容:

  1.模板制作安装和拆模全部施工程序。

  2.本工程所有模板内容(框架、二次结构、小型构件等)。

  3.模板相关的材料到场卸车,材料堆放(按项目部指定位置堆放)。

  4.模板加工及工程外围现场整理。

  5.模板工程结束将所有材料分类码放整齐,钉子拔掉后,在项目部指定位置放置(如木方、模板、扣件、顶丝等各自归类堆放,便于送回)。

  6.钢筋棚、木工棚防护。

  三、质量标准及现场文明施工要求:

  1.工程质量:合格工程,优良验收。执行地方性和国家现行的质量验收标准和操作规范。严格按照三检要求(自检、互检、专检)等专项报验程序。施工前把本分项工程的施工方案和施工组织设计报项目部审核后方可施工。积极配合建设方、监理方和上

  级有关部门的验收。

  2.现场要求:市级文明工地的标准。执行现行的法律、法规及强制性条文和强制性规范,保护好、保持住现场文明工地的布局。

  四、工期:1#、17#、18#三月底必须封顶,19#、20#四月底封顶,3月1日开始施工人员必须达到70人以上,少一人罚款贰佰元

  五、双方的权利和义务:

  1.工人进入施工现场必须服从项目部的管理,积极配合管理人员的工作,统一安排、统一协调,共同维护工地的生产秩序,遵守公司项目部的各项规章制度,工人要遵纪守法,维护公司的荣誉,严谨打架、酗酒、闹事等行为,情节严重、性质恶劣者项目部移交公安机关处理。要与其他工种相互配合,搞好团结及成品防护,以促进工程进度。

  2.工人进入工地必须接受三级教育及公司项目部的各项规章制度,公司项目部始终坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针。

  3.严谨违章作业,模板配料期间正确掌握和使用机械,搞好机械安全防护措施。达不到施工条件、违章作业造成意外伤害后果自负。对机械做好定期保养,人为损坏加倍赔偿。模板支撑严格按照要求搭设。扫地杆、剪刀撑等承重部位必须按要求施工、不能凭经验马虎大意。发生经济损失及人身伤害均由乙方负责。材料使用要合理精心计算,如发生材料浪费,乱拉乱据,项目部任何人发现至少贰仟元罚款。现场达到活完、料净、场地清。出现涨模现象,乙方如不及时处理甲方处理,处理费用在工程款中扣回。

  4.对于违章指挥,工人有权拒绝,并可向上一级领导反映,对于违章作业,出现后果由班组及个人负责。

  5. 班组要严格熟悉图纸,对于各种构筑物几何尺寸和标高要严格控制,必须符合设计要求。对图纸中不明白的地方及时沟通,如私自窜改图纸,私做主张,后果自行处理。处理费用在工程款中扣回。

  6.工程施工要善始善终,中途退出人工费拒付。

  7.爱护公物,生活区的房屋、门窗、床、电器等要使用好保护好、使用好。出现损坏加倍赔偿,如出现违章乱拉乱扯,项目部给予500元以上罚款,出现的损失和造成对他人的伤害由乙方自行处理赔偿。

  六、价格、结算依据及付款方式:

  1. 结算依据:按混凝土与模板接触面积结算,执行山东省建筑工程量计算规则。

  2.价格 元 /㎡。

  3.付款方式:平时支付部分生活费,农忙时支付工程款的70%,余款工程竣工后年底付清。

  4.本合同一式三份,签订之日后生效,未尽事宜另行商议,如发生争执到本工程所在地人民法院裁决,本合同随工程结束自行作废。

  甲方:山东顺发建筑安装有限公司石大御景园项目部

  乙方:

  年月日

施工合同 篇2

  发包人(甲方):

  承包人(乙方):

  一、基本内容

  依照《中华人民共和国合同法》及相关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚信原则,合同双方就 项汇流箱、配电柜及其他相关辅材。

  1、基础施工部分包括:场地平整、场地开挖、基础制作、屋面防水及其附属施工。(注:本项目屋面防水由发包方施工)

  2、电气安装部分包括:太阳能支架及组件安装,电缆敷设、接线,逆变器、配电柜安装,防雷接地、输出线路的所有设备安装调试。

  二、工期

  开工日期:

  并网日期:

  竣工日期:

  三、合同价格和付款方式

  合同价格

  本合同为固定总价合同(含税),不做工程决算。合同总价格为人民币(大写):元(小写金额 元)。合同总价已包括了合同中规定的总承包方应承担的全部义务(包括提供货物、材料、设备、保险、服务等义务)以及为实施和完成本合同工程和其缺陷修复所必需的一切工作、条件和费用,包括但不限于为实施本项目施工前的准备、进退场前的场地平整、施工临时设施及施工过程中应由总承包方负担的各种措施费、规费、物价上涨引起的价差、税金、风险、保险及政府各部门的收费等一切费质保金为合同总价的 %,本合同的质保期为 年,在竣工验收合格次日开始计算。发包方在质保期满后15日内一次性支付质保金给承包方。

  四、施工质量和质量检查

  1、工程质量

  (1)、承包方应对施工工程质量全面负责,施工必须严格按施工图所提要求和标准进行施工。

  (2)、发包方确定为不合格的工程,承包方必须返工重来,费用由承包方自行承担。如果因此引起工期延误,承包方应无条件赶工并完成计划。

  2、质量检查:

  五、解决争议的办法

  1 起诉讼。

  (1)调解要求停止施工,且为双方接受。

  (2)、法院要求停止施工。

  六、违约

  1、甲、乙双方约定,违约应承担以下经济责任:

  (1)、发包方不能及时给出指令、确认、批准、不按合同约定 履行自己的各项义务,使合同无法履行的,应承担违约的责任,违约金按实际损失向承包方支付。

  (2) 承包方不能按合同工期竣工、施工质量达不到设计和规范的要求及本合同附件要求,或发生其它使合同无法履行的行为,承包方应承担违约责任,违约金按实际损失金额向发包方支付,且2 3 发包方无故恶意拖欠工程款的,付的工程款不予退还。

  七、合同的生效及终止

  1、本合同自双方代表签字并加盖合同章之日起生效。

  2、本合同在双方完成相互约定的内容后即告终止。

  八、合同份数

  本合同正本一式肆份,发包方执贰份,承包方执贰份,具有同等效力。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

施工合同 篇3

  发包人(以下称甲方):

  承包人(以下称乙方):

  依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《***市建设工程质量管理条例》、《建设工程价款结算暂行办法》及其他有关法律、行政法规,甲乙双方本着合作、共赢的原则,特针对“***别墅”主体改造工程施工相关事项订立本合同,以供双方遵照执行。

  一、工程概况

  第1条.工程名称:***别墅主体改造工程。

  第2条.工程地点:***市***区***624号住房。

  第3条.承包范围:包括本合同第47条附件(三)所含工程项目、***别墅平面设计图、***别墅结构施工图所含全部内容及甲方根据“***别墅”改造工程的实际需要而临时安排的零星项目工程。

  第4条.承包方式:乙方包工、包料,固定单价包干。

  本工程施工期间,施工人员工资、食宿、施工所需的工具和设备、水电费均由乙方承担。

  二、工程期限

  第5条.工期总日历天数牐牐牐牐犔欤开工日期: 年 月 日。

  第6条.本工程由甲方组织竣工验收,经甲方组织竣工验收合格的,以竣工验收合格之日为竣工日期,要求竣工日期为: 年 月 日。

  第7条.因甲方变更工程或增加零星项目工程,造成工期延误的,工期相应顺延。 非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力等因素影响,导致一周内累计停工8小时以上的,工期相应顺延。因乙方原因造成工期延误的,工期不顺延。

  三、工程价款

  第8条.本合同工程总价款为: (大写:人民币)(含税)。 最终工程结算总价款以各分项工程实际施工工程面积乘以单价后得出的总价款为准。

  第9条.各分项工程单价款请见本合同第47条附件(三)。

  第10条.变更工程的价款与本合同以外的零星项目工程价款的结算,均以实际施工工程面积乘以单价后得出的价款为准。

  若本合同中已经有适用或者类似于变更工程、零星工程的项目单价,则均按本合同已有的项目单价确定变更工程项目单价、零星项目单价;若本合同中没有适用或者类似于变更工程、零星工程的项目单价,则由甲乙双方按照施工地点(***市***区***)的市场单价另行协商确定。

  四、付款方式

  第11条.自乙方进场开工之日起3日内,甲方向乙方预付本合同第8条工程款的%,即¥元(大写:人民币 )。

  中途按进度付款,自乙方改完顶板之日起 日内,付至币)

  乙方应自工程竣工验收合格个工作日内,向甲方递交工程结算单;甲方收到工程结算单后,应在个工作日内完成会计审核。经甲方会计审核通过,甲方应在个工作日内工程按结算单支付工程尾款。

  第12条.工程质量保证金自缺陷责任期(壹年)届满一个月内付清。

  第13条.甲方向乙方付款前,乙方须向甲方出具等额的合法发票。

  五、工程质量

  第14条.乙方应当严格按照***别墅平面设计图、***别墅结构施工图等设计文件进行施工。***别墅平面设计图、***别墅结构施工图等设计文件上未注明的,均应按照国家相关法律及***市现行法律规范及规程进行施工,并经甲方竣工验收合格。

  第15条.垃圾清运项目应当遵守《城市建筑垃圾管理规定》和《城市生活垃圾管理办法》。

  第16条.甲乙双方约定本合同工程缺陷责任期的工程质量保证金为本合同第8条规定的工程总价款的8 %.

  第17条.工程质量缺陷责任期为壹年,自工程经甲方竣工验收合格之日起算。

  第18条.在缺陷责任期内,乙方应当负责修复工程的缺陷、损坏,修复的费用根据以下情况处理:

  (一)在缺陷责任期内,由于乙方施工工艺或者其他归于乙方的原因造成工程的缺陷、损坏,乙方应承担修复的费用和风险。

  (二)由于甲方或者甲方物业使用人原因造成的工程的缺陷、损坏,乙方应及时修复,但甲方应承担修复所需的费用。

  (三)若乙方在接到甲方通知之日起满48小时未修复甲方通知的缺陷或者损坏,则甲方可自行修复或者委托第三方修复,所需费用应当由乙方承担,并由甲方在质量保证金中径直扣除。

  第19条.在缺陷责任期内,为了修复缺陷或者损坏,乙方经甲方或者甲方物业使用人的同意,可以进入工程现场施工,并不得损害甲方或者甲方物业使用人的利益。

  第20条.缺陷责任期届满之日起,乙方有权要求甲方按合同约定结算并退还相应的质量保证金。

  六、双方权利义务

  第21条.甲方指派 (联系电话 )为本项目固定联络人,代表甲方签署、接收甲乙双方关于本合同项目的往来文件。

  甲方在不妨碍乙方正常作业的情况下,可以随时对作业进度、工程质量进行检查。

  第22条.甲方应当向乙方提供***别墅平面设计图、***别墅结构施工图,该***别墅平面设计图、***别墅结构施工图为乙方施工工艺指标的主要依据。

  第23条.甲方应当组织乙方对***别墅平面设计图、***别墅结构施工图进行审查和设计交底。

  第24条.甲方有权根据***别墅改造工程的实际需要,增加零星工程项目。

  第25条.甲方应当配合乙方协调好周边邻居及当地有关单位的关系。

  甲方负责向相关部门提交工程材料的运输申请,并获得通行许可证明。

  第26条.甲方应当落实本合同工程施工用水、用电及生活用水、用电的总箱开关到施工现场,落实乙方施工材料存放地。

  第27条.甲方应当根据施工图纸、施工验收规范和质量检验标准,自接到乙方通知之日起3个工作日内完成隐蔽工程验收,并按照本合同第36条规定进行竣工验收。

  第28条.甲方应当按合同约定向乙方支付工程款。

  第29条.乙方指派 (联系电话 )为本项目固定联络人,代表乙方签署、接收甲乙双方关于本合同项目的往来文件,并负责监督工程进度和本合同的履行。

  第30条.乙方应当按照本合同第14条的规定,严格按图施工。

  施工前,乙方应对工程图纸等设计文件进行审查,发现该项目相关设计或者工艺存在问题或者缺陷的,应事先告知甲方,并提出相应的意见和建议;在施工过程中若发现工程设计或者工艺存在问题或者缺陷的,乙方应及时告知甲方并及时向甲方提出解决方案。

  乙方不得私自变更施工内容,由此造成的一切后果由乙方承担;给甲方造成损失的,甲方有权要求乙方据实赔偿。确需变更工程内容的,乙方应书面通知甲方,经甲方同意后方可实施。

  乙方应积极完成甲方增加的零星工程,由此增加的费用,根据本合同第10条相关规定和实际工程量编入工程结算单。

  第31条.乙方施工人员应当严格执行操作规程,安全施工,防火防盗。施工人员进入施工现场,应当戴好安全帽,扣紧帽带;高空作业应当系安全带,安全带应高挂低用,挂点牢靠。

  乙方应当在施工现场设置醒目的警示标志,采取警戒措施,严禁无关人员在工地附近逗留,并安排专人监护。

  乙方及其施工人员在施工过程中发生的施工人员财产损失、伤亡事故和因乙方管理不善造成的其他损失,均应由乙方承担损害赔偿责任;影响工程进度的,乙方应承担违约责任。在施工过程中造成第三人财产损失或者致第三人人身伤亡的,应由乙方承担由此产生的全部损害赔偿责任。

  第32条.乙方应当保证其施工时间合理,不得影响周围居民的正常生活和正常休息。

  第33条.乙方及其施工人员应当将工程现场的建筑垃圾、生活垃圾分类堆放、分类清理、分别运输。不得将建筑垃圾混入生活垃圾,不得将建筑垃圾倾倒、抛撒或者堆放在生活垃圾场。因违反垃圾清运规定被行政处罚的,由乙方自行承担相关行政责任。

  第34条.乙方使用的工程材料、设备,应当符合质量、规格要求,如乙方使用的材料、设备不符合质量要求或者存在规格差异,对工程造成的`损失应当由乙方承担。

  第35条.乙方应确保各分项工程如期开工、如期竣工,逾期开工或者竣工的,应承担违约责任。每完成一个隐蔽工程施工工序,乙方应尽快书面通知甲方到现场验收并派员参与验收,待甲方工程人员验收合格并填写隐蔽工程验收记录表后,可以进行下一个施工工序。

  第36条.乙方应如期竣工并将工程成品交付甲方竣工验收。

  乙方负责工程验收前的成品保护,如待验收的成品遭遇损坏,由此产生的损失,应当由乙方承担。

  第37条.竣工验收合格后,乙方应据实编制工程结算文件并提交甲方审核。

  七、工程验收

  第38条.本合同项目由甲方组织竣工验收。

  乙方应于各项工程全面完成之日起三天之内书面通知甲方验收。甲方自收到通知之日起三天内组织工程竣工验收,并于七个工作日内完成竣工验收。

  经甲方组织竣工验收合格的,以竣工验收合格之日为竣工日期。

  八、违约责任

  第39条.甲方未按本合同的约定支付工程款的,每迟延一天,按照应付工程款的千分之一计算违约金。

  第40条.由于乙方的原因而逾期竣工的,每逾期一天,按照应付工程款的千分之一计算违约金。

  第41条.如工程质量未能达到本合同约定标准的,乙方应根据甲方的要求返工,因返工引起的经济损失,由乙方自行承担。

  九、工程变更

  第42条.甲方在施工过程中提出变更要求,乙方应当及时按照甲方的要求作出变更。工程变更的情形包括但不限于:

  (一)合同包括的任何工作内容的数量的改变;

  (二)合同包括的任何工作内容的质量或者特定的改变;

  (三)本工程任何部分的标高、线形、位置和尺寸的改变;

  (四)本工程任何部分施工的约定顺序或者时间安排的改变;

  (五)为进行工程变更需要的任何附加工作、材料或者设备。

  甲方应在工程施工前7天向乙方发出工程变更书面通知。

  十、争议解决方式

  第43条.因本合同引起的或者与本合同有关的任何争议,双方应积极协商解决;协商不成的,均提请***仲裁委员会按照该会仲裁规则进行仲裁。

  十一、附则

  第44条.本合同经双方签字盖章后生效。

  第45条.本合同一式肆份,甲乙双方各执贰份,均具有同等效力。

施工合同 篇4

  编号:

  甲方:

  地址:

  乙方:

  地址:

  甲、乙双方经友好洽谈和协商,甲方决定在原合同签定的总价基础上新增加装修项目。新增加项目由甲方在现场确定,乙方根据甲方要求进行施工。为保证工程顺利进行,根据国家有关法律规定及原合同条款规定基础上,特签订本合同,以便共同遵守。

  第一条 新增加工程概况

  1、 新增加工程名称:2、 新增加工程地址:3、 施工内容:甲方现场决定要求乙方增加装修项目内容。(附:增加装修项

  目清单)

  4、 委托方式:包工包料

  5、 开竣工日期:根据原合同签定的日期增加(即开工日期: 年

  月日,竣工日期:年月日)

  第二条 新增加装修工程价款

  1、新增加工程价款:¥,详见《增

  加装修工程项目报价》。

  第三条 新增加装修项目事宜

  1、乙方应按原有合同条款内容规定施工,保证施工工期、工程质量。

  2、新增装修项目内容中甲乙双方责任、义务应按原有合同条款规定执行。

  3、甲方现场要求增加的装修项目,经双方现场确认,甲方不得以任何借口拒付新增加装修项目工程款。

  4、甲方要求乙方现场增加装修工程项目,乙方应保质保量严格施工,不得拒绝执行。

  5、全部工程完工,乙方向甲方提交新增装修项目清单,甲方确认;现场增加装修项目是甲方要求乙方施工的,甲方不得在完工后拒绝承认。

  6、新增装修项目中的材料、工艺要求、技要标准、验收标准按原合同条款执行。

  第四条 争议解决

  双方如发生因新增装修项目有关的任何争议,在不影响工程进度的前提下,双方应协商解决。如工程完工后,双方对新增装修项目内容有争议,当事人不愿通过协商、调解解决,或协商、调解解决不成时,应向原合同签订地人民法院提起诉讼。

  发生争议后,双方应首先对已完成新增装修项目工程量进行登记并盖章确认,如不能就已完工程量达成一致,双方以原合同附件(装修工程报价清单内容)为基础现场确认增加装修项目内容。

  第五条 合同生效

  1、 增加装修项目合同和附件是原合同补充,与原合同同样具有法律效力,加盖公章或合同专用章后生效。

  2、 新增加装修项目合同附件与新增加装修项目合同具有同等效力,但附件内容与合同正文不一致时,以合同正文为准。

  3、 本合同(包括合同附件)一式两份,甲乙双方各执壹份,各份具有同等法律效力。

  甲方: 乙方:

  授权代表:授权代表:

  签订日期:年月日

  合同签订地:

施工合同 篇5

  甲方:________________________

  乙方:________________________

  一、工程项目

  本工程全部项目的施工由乙方负责。

  二、工程承包形式

  以轻工形式承包。

  三、工程质量

  本工程为合格工程,乙方严格按施工规范和图纸进行施工,严把工程质量关。因施工质量造成返工,损失由乙方承担,并对乙方_______-_______元/次的罚款。

  四、工程日期:自开工之日起至_______年_______月_______日交付使用。

  五、材料管理

  本工程中主要材料有甲方购进。乙方负责验收和监督材料的质量、数量、单价及材料购进后的保管、使用。以甲乙双方签字的收料单依据施工定额进行工程结算。

  材料保管乙方要严格管理,出库、领料要有专人负责。严禁丢失和浪费。进入工地后,场内材料所发生的所有费用由乙方承担,因管理不善,交付乙方入库后,如有丢失、浪费和超预算使用,由乙方承担赔偿责任。

  六、机械管理

  工程中所有机械及脚手架、模板、起重设备由乙方负责。

  七、结算方式

  本工程依据定额,按工程进度和实际工程量,对人工费、机械费、脚手架、模板、土建项目的水电费进行结算,按甲方支付能力进行付款。乙方发生费用的_______%为质保金,质保期满_______年后全部付清。

  八、费用提取

  土建工程按乙方实际发生的工程量取企业管理费_______%,人工费按实际工程量每工日取_______元,利润按乙方实际发生的费用取三级,税金按乙方实际发生费用取费。机械费、模板费等执行费用定额。

  九、水、电费由乙方负责向当地供电部门进行结算。

  十、安全责任

  乙方一定注意施工安全,按规范施工避免一切事故的发生,对于施工中出现的一切大小事故,均有乙方负责,甲方不负一切责任(另签安全责任书)。

  十一、其它

  起重设备的使用费依据定额结算(包括设备的进出场运输费用、安拆费用及设备基础的钢筋混凝土浇筑)。

  十二、本合同一式二份,甲、乙双方各持一份,签字盖章后生效。本合同未尽事宜,按《合同法》执行或双方协商解决。

  甲方签字(盖章):____________

  __________年_______月_______日

  乙方签字(盖章):____________

  __________年_______月_______日

施工合同 篇6

  发包人(甲方):

  承包人(乙方):

  依照《中华人民共和国合同法》及相关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚信原则,合同双方就 项汇流箱、配电柜及其他相关辅材。

  一、工程概况

  1、基础施工部分包括:场地平整、场地开挖、基础制作、屋面防水及其附属施工。(注:本项目屋面防水由发包方施工)

  2、电气安装部分包括:太阳能支架及组件安装,电缆敷设、接线,逆变器、配电柜安装,防雷接地、输出线路的所有设备安装调试。

  二、工期

  开工日期:

  并网日期:

  竣工日期:

  三、合同价格和付款方式

  合同价格

  本合同为固定总价合同(含税),不做工程决算。合同总价格为人民币(大写):元(小写金额 元)。合同总价已包括了合同中规定的总承包方应承担的全部义务(包括提供货物、材料、设备、保险、服务等义务)以及为实施和完成本合同工程和其缺陷修复所必需的一切工作、条件和费用,包括但不限于为实施本项目施工前的准备、进退场前的场地平整、施工临时设施及施工过程中应由总承包方负担的各种措施费、规费、物价上涨引起的价差、税金、风险、保险及政府各部门的收费等一切费质保金为合同总价的 %,本合同的质保期为 年,在竣工验收合格次日开始计算。发包方在质保期满后15日内一次性支付质保金给承包方。

  四、施工质量和质量检查

  1、工程质量

  (1)、承包方应对施工工程质量全面负责,施工必须严格按施工图所提要求和标准进行施工。

  (2)、发包方确定为不合格的工程,承包方必须返工重来,费用由承包方自行承担。如果因此引起工期延误,承包方应无条件赶工并完成计划。

  2、质量检查:

  五、解决争议的办法

  1 起诉讼。

  (1)调解要求停止施工,且为双方接受。

  (2)、法院要求停止施工。

  六、违约

  1、甲、乙双方约定,违约应承担以下经济责任:

  (1)、发包方不能及时给出指令、确认、批准、不按合同约定 履行自己的各项义务,使合同无法履行的,应承担违约的责任,违约金按实际损失向承包方支付。

  (2) 承包方不能按合同工期竣工、施工质量达不到设计和规范的要求及本合同附件要求,或发生其它使合同无法履行的行为,承包方应承担违约责任,违约金按实际损失金额向发包方支付,且2 3 发包方无故恶意拖欠工程款的,付的工程款不予退还。

  七、合同的生效及终止

  1、本合同自双方代表签字并加盖合同章之日起生效。

  2、本合同在双方完成相互约定的内容后即告终止。

  八、合同份数

  本合同正本一式肆份,发包方执贰份,承包方执贰份,具有同等效力。

  甲方(公章):_________        乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________     法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日       _________年____月____日

施工合同 篇7

  甲方:(以下简称甲方)

  乙方:(以下简称乙方)

  为促进乡域经济发展,改善村民出行条件,本着平等互利、协商一致和诚实信用的原则,经甲乙双方协商达成如下协议:

  一、工程概况

  1、工程名称:XXXXXXX公路桥建设工程。

  2、建设地点:XXXXX村XXXX。

  二、承包方式及结算方式

  1、本工程采取包工、包料、包质量、包工期、包安全的不变单价承包方式。费用为XXXX万元。材料由乙方自行购买,甲方负责监督材料质量。

  2、工程完工验收后甲方结清工程款XXX万元整(预付工程启动资金XXXX万元)。

  三、双方责任

  (一)甲方

  1、甲方负责工程设计、投资估算、技术指导、质量监督及工程验收。

  2、按协定及时支付工程款项。

  (二)乙方

  1、必须按甲方提供的实施方案或施工设计图及施工设计规范和水利工程验收规范组织施工。

  2、乙方负责解决施工中出现的土地纠纷和民事调解,施工安全自行负责。

  3、工程所需材料由乙方按有关安全与质量管理规定自行采购、加工和管理。

  四、施工内容及要求

  1、修建长XXXX米,宽XXXX米的钢筋混凝土桥梁主体。

  2、桥梁基础采用地下连续墙基础,下挖深度不得少于XXXX,基础见岩石。基础采用片石混凝土结构,片石石料不得含有妨碍砂浆的正常粘结或有损于外露面外观的污泥、油质等有害物质。

  3、乙方必须按甲方设计要求,对各种标号满浆满座,浆砌条石砌筑,水泥板做盖。底面及四周墙体钢筋铺设比例合理,墙面光滑平整。

  五、工程期限

  1、本工程从**年**月**日开工,**年**月**日前完工。

  2、因不可抗拒的原因、因设计要更改的和末按合同及时支付工程款的影响工程进度的工期可作相应顺延。

  六、本合同一式叁份,甲乙双方各一份,双方签字生效。合同未尽事宜,双方协商解决。

  甲方: 乙方:

  年 月 日 年 月 日

【施工合同合集七篇】相关文章:

1.有关施工合同合集七篇

2.【必备】施工合同合集七篇

3.【实用】施工合同合集七篇

4.【精品】施工合同合集七篇

5.【精选】施工合同范文合集七篇

6.关于施工合同模板合集七篇

7.施工合同模板七篇

8.施工合同范文七篇

9.【精选】施工合同模板七篇

施工合同 施工合同