施工合同

2020-05-25 施工合同

  随着时间的推移,关于合同的利益纠纷越来越多,签订合同也是避免争端的最好方式之一。那么正式、规范的合同是什么样的呢?以下是小编精心整理的施工合同7篇,希望对大家有所帮助。

施工合同 篇1

  甲方: 代表人: 乙方: 代表人:

  一、 经甲乙双方商定,甲方将自己挡土墙双包给乙方修建。

  二、 施工要求:挡土墙基础及墙身用C20商品砼浇筑,基础宽1.5米*1米,挡土墙身下口为1.2米、上口厚0.5米、高度高于场地标高0.2米,每立方单价: 元/立方,总造价按甲乙双方实际收方计算。(挖填土方平衡后如需外购土方,甲方认费用、如有余土,甲方自行处理)

  三、 乙方在施工中一切按甲方质量要求和国家规范进行施工,甲方按乙方实际施工方量计算工程造价。

  四、 此工程不另计算土方挖掘和回填,机械和人工费用,在砼方量内。(为工程一切包干价)

  五、 乙方在施工中一切机械材料由乙方自行看管,若发生损失,甲方不承担任何费用。

  六、 乙方在施工过程中必须遵守甲方管理规定,管理好自己的施工人员,工地发生一切工伤事故,由乙方自行负责,甲方不承担一切经济损失和法律责任。

  七、 付款方法:乙方施工完成并通过甲方验收后两个月,甲方按施工产值支付工程费用95%。

  八、 乙方工程全部完工后留5%质量保证金,(保修期为一年)。

  九、 施工用电由甲方负责提供,不计费用,此合同一式两份,双方

  各持一份,双方签字后生效。

  十、 乙方派现场代表,负责本工程的管理及协调。

  甲方代表:

  乙方代表:

  20xx年日 月

施工合同 篇2

  单选:

  1、设计合同履行过程中,设计审批部门拖延对设计文件审批的损失应由( A )

  A.发包人承担 B.设计人承担 C.双方各自承担 D.设计审批部门承担

  2、 依据设计合同示范文本,下列有关设计变更中提法不正确的是(B )

  A.设计人负责对不超出原定范围的内容做出必要的调整补充

  B.如果发包人确需修改设计时,应首先请设计单位修改,然后经有关部门审批后使用

  C.发包人原因的重大设计变更造成设计人需返工时,双方需另行协商签订补充协议

  D.发包人需要委托其他设计单位完成设计变更工作,需经原设计人书面同意

  3、下列说法错误的是(D )

  A、监理人应在收到工程设计文件后编制监理规划,并在第一次工地会议7天前报委托人

  B、监理人有权检查施工承包人的试验室

  C、监理人应参加由委托人主持的第一次工地会议,主持监理例会并根据工程需要主持或参加专题会议

  D、委托人有独立于监理人之外的自主支付权

  4、在工程施工中经工程师认可合格已经覆盖的工程,工程师要求重新检验不合格,由此发生的费用应当由(C )承担。

  A、发包人 B、工程师 C、承包人 D、监理单位

  5、发包人供应的材料使用前,由承包人负责检验或试验,不合格的不得使用,检验或试验费用由( A )承担

  A、发包人 B、工程师 C、承包人 D、供货单位

  6、在施工合同中,属于承包人应当完成的工作是( B)。

  A、办理土地征用 B、负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作

  C、组织竣工验收 D、协调处理施工现场周围地下管线的保护工作

  7、施工合同文本规定,承包人要求的延期开工应( A)。

  A、经工程师批准 B、经发包人批准

  C、由承包人自行决定 D、由承包人通知发包人

  8、依据施工合同示范文本规定,因承包人的原因不能按期开工,( C)后推迟开工日期。

  A、需承包人书面通知工程师 B、应经建设行政主管部门批准

  C、应经工程师批准D、需承包人书面通知发包人

  9、设计合同生效的时间是指(C )之日。

  A、设计人收到中标通知书 B、当事人双方在合同签字盖章

  C、设计人收到发包人的定金 D、设计人实际开始工作

  10.监理合同有效期是指( D )

  A.合同约定的开始日至完成日 B.合同签订日至工程验收合格日

  C.合同签订日至合同约定的完成日D.合同签订日至监理人收到尾款日

  11.某监理合同中出现了需遵守xx市地方性标准《建设工程监理规程》的约定,该约定应写在( C )中

  A.建设工程委托监理合同 B.通用条件 C.专用条件 D.协议书

  12、《建设工程监理合同》示范文本规定,监理人对第三方违反合同规定的质量要求和完工(交图.交

  货)时限,( D)。

  A.承担监督责任 B.承担全部责任 C.承担部分责任D.不承担责任

  13、在业务紧急情况下,为了工程和人身安全,监理人有权( D )。

  A.只在授权范围发布变更指令

  B.事先得到批准后,超越委托人授权发布变更指令

  C.事先未得到批准。不可发布超越委托人授权的变更指令

  D.事先未得到批准,也可发布超越委托人授权的变更指令,但应尽快通知委托人。

  14、工程建设过程中需要与当地政府有关部门的协调工作,应由( B )办理。

  A.承包商B.业主C.总监理工程师 D.监理机构有关人员

  15、由于承包商的原因使监理单位增加了监理服务时间,此项工作应属于( C )。

  A.正常工作 B.委托工作 C.附加工作 D.意外工作

  16、施工合同文本规定,发包人供应的材料设备在使用前检验或试验的,( C )

  A.由承包人负责,费用由承包人承担 B.由发包人负责,费用由发包人承担

  C.有承包人负责,费用由发包人承担 D.由发包人负责,费用由承包人承担

  17、施工合同文本规定,工程师要求承包人立即执行的指令,承包人未提异议,因指令错误发生的费用由( A)承担。

  A.发包人B.承包人 C.工程师 D.项目经理

  18. 根据《建设工程施工合同示范文本》20xx年的规定,工程经竣工验收合格的,实际竣工日期为(A )。

  A.承包方递送竣工验收申请报告日期B.承包方施工完工日期

  C.竣工验收合格日期 D.办理竣工验收手续日期

  19.已竣工工程交付使用之前应由( B )负责成品保护工作。

  A.建设单位B.施工单位 C.监理单位 D.协商解决单位

  20. 按照《施工合同示范文本》规定,当组成施工合同的各文件出现含糊不清或矛盾时,应按( C)顺序解释。

  A.合同协议书、工程量清单、中标通知书

  B.中标通知书、投标书及附件、合同履行中的变更协议

  C.合同履行中的洽商协议、中标通知书、工程量清单

  D.施工合同专用条款、施工合同通用条款、中标通知书

  21. 某设计合同履行过程中,发包人要对部分设计进行变更。原设计人由于资源能力有限,不能在要求的时间内完成,发包人征得原设计人书面同意后将这部分设计仟务委托另一设计人,则(A )。

  A.原设计人对变更的设计不承担责任

  B.该部分设计成果需经原设计人审查批准

  C.原设计人对该部分设计质量承担连带

  D.原设计人对该部分设计未能按时交付承担责任

  多选

  1、下列说法错误的有( ABDE)

  A.监理人应熟悉工程设计文件,主持图纸会审和设计交底会议

  B.监理负责审查施工承包人提交的工程变更申请,独立处理施工进度调整、费用索赔、合同争议等

  C.监理负责审查施工承包人提交的竣工验收申请,编写工程质量评估报告

  D.监理人享有对承包人的确定权

  E.监理人有发布开工令、暂停令和复工令的权利

  2、下列关于监理人的权利,正确的说法有( ABD )

  A.获得奖励的权利 B.建设工程有关事项的建议权

  C.对承包人的选定权 D.有关协作单位组织协调的主持权

  3、有关缺陷责任期的说法中,正确的是( CE)

  A.缺陷责任期自竣工验收合格之日起计算B.缺陷责任期最长不能超过 36个月

  C.缺陷责任期届满,承包人仍应按合同约定的工程各部位保修年限承担保修义务。

  D.主体结构工程的缺陷责任期为无限期

  E.合同当事人应在专用合同条款约定缺陷责任期的具体期限

  4、在设计合同履行过程中,设计人的责任包括( BD )

  A.按时提供设计依据文件和基础资料 B.设计交底

  C. 施工图设计完成后,组织鉴定和验收 D.保证设计质量

  E.支付定金

  5、施工合同文本规定,应当由发包人承担的保险费用有( ACD )。

  A.施工场地内发包方人员的生命财产保险费用

  B.从事危险作业施工人员意外伤害的保险费用

  C.安装工程一切险

  D.建筑工程一切险

  E.施工现场内承包人施工人员的工伤保险

  6、我国施工合同履行中,在甲方供应材料设备条件下,下列说法错误的有(ABC)。

  A.甲方在所供材料设备验收前可以口头通知乙方参加清点

  B.乙方不参加验收、不负责保管

  C.乙方负责材料设备保管,发生损失,由乙方负责赔偿,并承担保管费用

  D.甲方应按协议条款约定提供材料设备

  7、设计变更涉及的问题的正确规定包括( ACD)。

  A.发包人对原设计进行变更,经设计人同意后,设计费应按设计人实际返工修改工作量增付

  B.设计任务书进行重大修改,需经设计人同意后进行

  C.施工图设计的修改需经原设计单位同意

  D.委托人因故停止设计,已付的设计费不能退回

  E.委托人可独立进行设计变更事宜

  8、设计合同设计人对所承担的设计任务的建设项目应配合施工,进行(ABD )。

  A.施工前设计交底B.设计变更

  C.修改预算D.参加竣工验收

  E.施工管理

  分析题:

  某工程业主供货,由承包人选择的分包人将集中空调安装完毕,进行联动无负荷试车,试车检验结果

  表明,该集中空调设备的某些主要部件存在严重的质量问题,需更换,

  问题:依据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定,1.该试车应由谁负责组织?如何组织?

  2.监理工程师应如何处理(即问双方责任)?

  由发包人负责,在试车48小时以书面形式通知承包人,通知包括试车内容、时间、地点和对承包人的'要求,承包人按要求做好准备工作,试车合格,双方在试车记录上签字。

  有分包人进行拆除,由业主重新更换好的试车,追加分包人的费用及工期。

施工合同 篇3

  委托方(以下简称甲方): 联系地址: 联系电话:

  施工方(以下简称乙方): 联系电话:

  根据《中华人民共和国合同法》,《中华人民共和国建筑法》及其他有关的法律法规,结合本工程具体情况,本着自愿 平等的原则,经双方协商一致签订本合同,具体条款如下:

  第一条:工程概况

  1:工程名称:

  2:工程地址:

  3:承揽方式:

  4:工程内容及承包范围:

  5:工程总量:预计工程量约为最终

  结算按实际工作量。

  第二条:工程期限

  1:本工程总工期为

  2:本工程开工日期日;竣工日期 年 月 日。

  第三条:技术质量要求

  1:工程质量要求标准:按国家现行有关施工及验收规范,达到优良标准。乙方必须按照甲方提供的作业指导书及有关技术 质量交底资料精心组织施工作业,达到甲方建设 设计 监理及质监等部门联合验收评定合格标准。出现质量问题必须服从甲方整改意见限期整改 修补 打磨。

  2:建设单位验收合格(耐磨面层不脱层、不起砂、表面光感一致)

  第四条:合同价款及付款方式:

  1:单价 人民币(大写): : 元)

  2:根据预计工程量,合同总价为人民币(大写) ( : 元)。最后结算以实际工作量乘以合同单价计算。

  3:付款方式与期限

  ⑴本合同工程完工一次性付100000元作进度款。

  ⑵剩余工程尾款于20xx年9月1日前全部结清。

  ⑶甲方以现金支票或银行电汇的方式向乙方支付工程款,工程款请汇入以下账户:开户行:中国农业银行景鸿支行

  第五条:双方责任

  1:甲方

  ⑴ 提供现场,协调乙方与工程现场总包单位的协作关系,以保障进度的顺利实施;

  ⑵ 按合同规定按时付款结算。

  ⑶ 提供安全的作业环境,设备机械用具(设备机具如有丢失需照价赔偿)及水电接入点。

  ⑷ 提供临时住宿。

  2:乙方

  ⑴ 负责提交进度计划和有关资料,严格按照操作规程和施工方案进行施工,保质按期完成施工。

  ⑵ 遵守现场安全文明施工的管理规定,如因乙方的责任造成的费用和罚款,由乙方承担。

  3:乙方不履行上款各项义务,造成延误和甲方损失,应对甲方的损失给予赔偿。

  第六条:违约责任和仲裁

  一、合同生效后,不经双方协商同意,任何一方不得随意变更或解除。如乙方不经甲方同意,单方解除合同时,因由乙方赔偿甲方支付合同总价20%的违约金,并赔偿由此给对方造成的经济损失;如甲方不经乙方同意,单方解除合同时,应由甲方赔偿乙方支付合同总价的20%的违约金,并赔偿由此给对方造成的经济损失。

  二、由于乙方责任未按本合同规定的日期竣工,每逾期一天,应偿付给甲方按预算造价的万分之一的逾期违约金;属于包工不包料的,每逾期一天,应偿付给甲方按预算人工费千分之二的逾期违约金。

  三、甲乙双方不得借故拖欠各种应付款项,如拖期不付,按银行的短期贷款利率偿付给对方逾期付款违约金。需双方协商决定。

  四、实行合理化建设奖和提前竣工奖的,甲乙双方应根据有关政策的规定,另行协议。

  五、甲、乙双方在履行合同时发生争议,首先应本着友好态度协商解决,若经协商不能解决,可向工程所在地的劳动仲裁委员会申请仲裁,对仲裁结果不服,可向工程所在地的人民法院提起诉讼。

  第七条:竣工验收

  1:本地坪工程全部完成后,乙方通知甲方按本合同第三条规定的技术质量要求验收。

  2:遵守施工现场安全生产,文明施工的规定服从甲方的合法指令,否则均视为乙方违约。

  第八条:保修服务

  施工完毕后一年内,由于乙方施工所引起的工程质量问题,由乙方提供免费修补。因人力不可抗拒因素或第三方引起的质量问题,不属于保修范围,但乙方应提供服务,费用另议;保修期满后,乙方保证继续提供服务,费用另议。

  第六条:其他条款

  一:本合同未尽事宜由双方协商解决。协商不成可向人民法院提起诉讼。

  二:本合同一式贰份。

  三:本合同自双方签订之日生效,结算全部款项后本合同自然终止。

  甲方(公章):_________        乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________     法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日       _________年____月____日

施工合同 篇4

  甲方:_________________________________

  乙方:_________________________________

  甲方将_________________爆破任务委托乙方作爆破设计与施工。经双方协商达成如下协议:

  一、工程地点:_____________________________________________________

  二、工程量:_______________________________________________________

  三、工程造价:_____________________________________________________

  四、付款方式:乙方设备进场开始_________________作业,甲方支付乙方工程款的50%,尾数待工程完工后一次性付清。

  五、甲乙双方责任

  (一)甲方责任:

  1.负责_________________________,以方便乙方_________________作业。

  2.派人员协助乙方作好爆破安全警戒工作。

  (二)乙方责任:

  1.负责到政府各有关部门办理爆破施工手续。

  2.负责整个爆破过程的安全工作,负责确保爆破对甲方_________楼体结构不予影响及破坏。

  3.作业人员持证上岗。

  4.加强安全警戒工作。

  六、违约责任

  1.乙方按甲方要求完成爆破施工。

  2.甲方按时结算工程款,不得以任何借口拖欠工程款。

  七、本合同未尽事宜,双方另行协商解决。

  八、本合同一式肆份,双方各执二份。

  甲方(盖章):_____________乙方(盖章):_____________

  甲方代表(签字):_________乙方代表(签字):_________

  _________年______月______日_________年______月______日

  依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定,结合装饰装修工程施工的特点,双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就发包人综合楼的装饰装修工程(以下简称工程)的有关事宜,达成如下协议:

  第一条 工程概况

  1.1 工程地点:________________________

  1.2 工程承包方式:承包人包工、包料。

  1.3 工程期限____天,开工日期____年___月___日,竣工日期_____年___月___日。

  1.4 合同价款:本合同工程暂定造价为(大写)_________________________ 。

  第二条 工程结算方式

  工程结算造价编制以《____年_____省建筑装饰工程预算定额》及____年____月《_____省工程造价信息》为依据,不能直接套用定额及信息价的,应提前通知甲方,由甲方确认品牌及价格后再行施工。特别贵重材料及器材品牌及价格由双方另行面议。工程量按实结算。

  第三条 施工图纸

  发包人委托承包人设计施工图纸,图纸贰份,发包人、承包人各壹份(详见附表:家庭居室装饰装修工程设计图纸)。

  第四条 发包人义务

  4.1 开工前7天,为承包人入场施工创造条件。

  4.2 提供施工期间的水源、电源。

  4.3 派置______同志为甲方代表协调现场施工监理。

  4.4 参与工程质量和施工进度的监督,负责材料进场、竣工验收。

  第五条 承包人义务

  5.1 施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准,按期保质完成工程。

  5.2 严格执行有关施工现场管理的规定,不得扰民及污染环境。

  5.3 乙方在施工中发生的安全事故,一切责任均由乙方负责承担。

  5.4 保证施工现场的整洁,工程完工后负责清扫施工现场,施工人员和设备必须在7天内撤离施工现场。

  5.5 乙方应对该单位工程的产品负责,应做好设备、器材的防盗、防窃及产品保护工作至验收交付甲方时为止。

  5.6 乙方派项目经理_______同志负责现场施工工作。

  第六条 工程变更

  工程项目及施工方式如需变更,双方应协商一致,签订书面变更协议,同时调整相关工程费用及工期。

  第七条 材料的提供

  由承包人提供的材料、设备、器材,承包人应在运到施工现场前通知发包人,并接受发包人检验。经发包人验收合格后方可用于本工程

  第八条 工期延误

  8.1 对以下原因造成竣工日期延误,经发包人确认,工期相应顺延:

  (1)工程量变化和设计变更。

  (2)不可抗力。

  (3)发包人同意工期顺延的其他情况。

  8.2 因发包人未按约定完成其应负责的工作而影响工期的,工期顺延;因发包人提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的,返工费用由发包人承担,工期顺延。

  8.3 发包人未按期支付工程款,合同工期相应顺延。

  8.4 因承包人责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的,工期不顺延;因承包人原因造成工程质量存在问题的,返工费用由承包人承担,工期不顺延。

  第九条 质量标准

  双方约定本工程施工质量标准:《建筑装饰施工质量验收规程》以及相关的验收标准。

  施工过程中双方对工程质量发生争议,由相关部门对工程质量予以认证,经认证工程质量不符合合同约定的标准,认证过程支出的相关费用由承包人承担;经认证工程质量符合合同约定的标准,认证过程支出的相关费用由发包人承担。

  第十条 工程验收和保修

  10.1 双方约定在施工过程中属隐蔽工程的需书面通知甲方进行隐蔽验收;承包人应提前两天通知发包人进行验收,验收合格后应填写工程验收单。

  10.2 工程竣工后,承包人应通知发包人验收,发包人接到验收通知后七天内组织验收,经相关部门验收合格后填写工程验收单并办理移交手续。

  10.3 本工程自验收合格双方签字之日起保修期为一年。验收合格签字后,填写工程保修单。

  第十一条 工程款支付方式

  11.1 双方约定按以下方式支付工程款:

  (1)开工前按暂定价的20%预付施工备料款_____元。

  (2)工程进度至50%时再付_____元。

  (3)工程进度至80%时再付_____元。

  (4)工程竣工验收后10天内付______元。

  (5)工程竣工结算后留5%作为工程质量保证金,余款7天内一次性付清。

  11.2 工程验收合格后,承包人应向发包人提出工程结算,并将有关资料送交发包人。发包人接到资料后___日内如未有异议,即视为同意,双方应填写工程结算单并签字,发包人应在签字时向承包人结清工程尾款。

  11.3 工程款全部结清后,承包人应向发包人开具正式统一发票。

  第十二条 违约责任

  12.1合同双方当事人中的任何一方因未履行合同约定或违反国家法律、法规及有关政策规定,受到罚款或给对方造成损失的均由责任方承担责任,并赔偿给对方造成的经济损失。

  12.2 未办理验收手续,发包人提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的,由发包人负责。

  12.3 因一方原因,造成合同无法继续发行时,该方应及时通知另一方办理合同终止手续,并由责任方赔偿对方相应的经济损失。

  12.4 发包人未按期支付工程款的,每延误一天向对方支付违约金______元。

  12.5 由于承包人原因,工程质量达不到双方约定的质量标准,承包人负责修理,工期不予顺延。

  12.6 由于承包人原因致使工期延误,每延误一天向对方支付违约金________元。

  第十三条 合同争议的解决方式

  本合同在履行过程中发生的争议,由当事人双方协商解决;也可由有关部门调解;协商或调解不成的,依法向人民法院提起诉讼。

  第十四条 因工程施工而产生的垃圾,由承包人负责运出施工现场,并负责将垃圾运到指定的地点。

  第十五条 附则

  15.1 本合同经双方签字(盖章)后生效,合同履行完毕后终止。

  15.2 本合同签订后工程不得转包。

  15.3 本合同一式肆份,双方各执贰份。

  15.4 合同附件为本合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。

  发包人(签字)__________________ 承包人(盖章)

  法定代表人 _____________________ 法定代表人____________________

  委托代理人 _____________________ 委托代理人____________________

  ___________年________月_______日 ___________年________月_____日

  施工单位:公司(以下简称甲方)

  承包单位:化工有限公司(以下简称乙方)

  经甲方对乙方承建专业资格的考核,同意将公司xx防水工程委托乙方施工,为了明确双方在施工过程中的权利、义务和责任,按照确保工程质量、工程进度、工程安全的原则,协商确定如下合同条款共同遵守执行。

  一 、总则

  1、 工程名称:公司梅林生产、生活基地2#、3#楼

  2、 工程地点:上梅林深华石料公司大院内

  3、 工程内容:

  根据公司xx工程施工联系单和设计变更通知单要求,厨卫间防水工程采用聚合物水泥基防水涂膜(1.5厚),屋面防水工程采用聚氨酯“851”防水涂膜(找平层上作基层处理)。

  二、承包方式:

  乙方包工、包料、包质量、包管理、包安全、包进度等总包方式。

  三、工程造价:

  厨卫间聚合物防水每平米20元;屋面“851”聚氨酯防水每平米28元。结算时按实际面积结算。

  四、质量标准:

  乙方应确保公司梅林生活、生产基地2#、3#楼防水工程达到优良标准,严格参照广东省防水工程新规范标准dbj15-19-97和XX市现行有 关标准及甲方要求施工,涂膜工程保证不起皮、不空鼓、不分层、不露点、平整均匀,与基层有一定粘结力,达到设计厚度等质量要求。

  五、双方责任:

  1、 甲方责任:

  (1)应提前提出施工计划,并将工作面整理达到防水施工标准提交乙方施工。

  (2)应提出工期计划,但应考虑到天气及人力等不可避免的因素,工期顺延。

  (3)配合乙方施工,如提供必要的垂直运输、工人工地住宿等。

  (4)甲方有权对乙方在施工过程中的工程质量进行监督检查,发现问题,提交乙方限时整改。

  2、 乙方责任:

  (1)听候甲方通知,即时将防水材料进场,提交防水材料合格证、检测报告及XX市建设局颁发的准用证,由甲方现场负责人抽检合格后使用,必要时由甲方抽送市“建科院”检验合格后使用。

  (2)配合市建公司梅林生活基地整体进度,按甲方提出的施工计划施工,除不可避免的因素外,不得人为拖延。

  (3)应遵守施工现场的各项规章管理制度,不得有违规行为,否则接受甲方各种形式的处罚。

  (4)应严格按防水工程标准规范施工,发现问题,及时自行解决,确保工程质量达到优良标准,并对工程保修三年。

  六、付款方式:

  本工程无预付工程款,甲方按乙方进度支付进度款,待工程全部完工验收达优良标准后甲方付至全部工程款的95%给乙方,留5%的工程款作保修金,三年保修期满后乙方无质量问题,甲方支付余款。

  七、本合同一式二份,甲乙双方各执一份,具同等法律效力,待三年保修期满,甲方支付余款后,合同自动失效。未尽事宜,双方共同协商解决。

  甲方:(签章) 乙方:(签章)

  代表: 代表:

施工合同 篇5

  甲方:

  乙方:

  为高起点、高质量、高标准快速推进新农村示范化建设,经甲乙双方协商决定将文化广场建设工程交由乙方施工,现就有关事项达成如下一致意见:

  一、工程建设内容及工程单价

  1、挖土方。必须挖到硬底经甲方验收后进行砂石换填,碾平整并进行夯实,工程单价为挖土方30元/m3,换填100元/m3。

  2、广场硬化。必须按C25混泥土标准实施并刻印,工程单价为380元/m3。

  3、其他工程以现场确认为准。如贴砖、栏杆、桌凳、下水道等。

  以上工程量均以验收为准。

  二、工程质量要求

  1、乙方必须指派专门的现场技术负责人专门负责工程质量管理,并主动接受甲方监督。

  2、甲方负责组织专人全程监管工程质量,凡发现工程质量问题,甲方责令乙方限期整改至整改合格,否则甲方概不支付乙方工程款。

  三、安全责任

  甲方有权随时对乙方工地进行安全检查,制止违章作业,对违反安全规定的行为有权责令乙方停工整顿,乙方必须按照工程安全管理规定组织施工,凡施工中造成的一切安全事故,概由乙方负责。

  四、工程期限

  20xx年8月底前全面完成文化广场建设。如乙方施工不能达到甲方既定的进度要求,甲方有权选择其他工程队进行突击。

  五、付款方式

  甲方按施工进度和区拨款进度分阶段支付乙方工程款,全部工程完工后,甲方将邀请区农委、区规划建设局等相关部门共同组织验收,对合格工程,除扣留5%的质量保证金外,其余工程款将及时支付,质保期限两年,若两年内工程未出现质量问题,甲方将全额支付质量保证金。

  六、其他未尽事宜,由甲乙双方协商解决。

  七、本合同一式三份,甲乙双方各执一份,报农委备案一份。

  甲方: (签章)甲方代表:(签字)

  乙方:(签章) 乙方代表:(签字)

施工合同 篇6

  甲方:

  乙方:

  甲乙双方本着平等互利的原则,经甲乙双方共同协商,就吊篮租赁有关事宜已达成协议,签订本合同。

  一、 租赁设备数量及作业范围

  1、 甲方根据施工需求,向乙方承租ZLP-630电动吊篮,租赁台数2号楼挂满(计算租金以实际使用数量为准)。使用数量建议双方签收的签收单为准

  2、 吊篮使用工程项目名称:遵义市共青大道一号地块一期工程扩2#楼3、 吊篮作业内容:

  二、 租赁期限

  1、吊篮到达工地时间月日前(具体时间甲方提前一周通知乙方)。

  2、吊篮租赁时间以吊篮安装验收合格交甲方使用之日起(不包括使用前的安装时间)至吊篮报停之日止。暂定40天,如超过40天及不足40天则按实际天数计算租金,使用期间吊篮维修时间超过4小时/天或者因乙方原因无法正常使用的天数,不计算租金。

  三、租金及支付

  1、吊篮租金:甲方按每台40元/天支付(其他费用一律均由乙方全部负责)。

  2、甲方支付给乙方吊篮进出场及安拆费用每台元,安拆费待工程竣工后和租赁费一起支付。

  3、春节或其他节日放假期间不收取租金,免租金,期限不超过15日,除特殊原因外(其他节假日、雨天风雪停电)照样计算租金,工程未完工中途不能报停。

  4、租金结算:中途不支付任何租赁费用,待甲方工程全部完工后,30个工作日内付清。

  四、吊篮的进场及安装

  1、乙方按甲方要求的时间组织吊篮入场,入场时乙方应向甲方提供企业的租赁资质证明、备案手续、安全技术档案、检验合格证等手续,提供质量合格的吊篮设备,并及时组织人员进行吊篮的安装调试。甲方提供现场人员临时维修吊篮及零配件存放场所库房。

  2、吊篮安装好后,甲方负责组织监理、总包单位及安检部门验收,验收时如有产生相关费用由乙方负责,验收合格后交付甲方操作使用,双方办理交付使用单,并确定吊篮数量,未经验收不得投入使用,否则后果自负。

  3、乙方提供的吊篮不存在任何危及人身安全和施工安全的因素,否则,即使甲方验收合格,乙方同样应承担由此造成的一切责任和损失。

  4、吊篮安装验收后,乙方负责对上机操作人员培训,甲方具体负责技术交底,操作规程培训并完善相关手续,甲方负责人员的组织、管理,未经技术交底的人员严禁使用吊篮,后果自负。

  5、乙方负责吊篮的安装、拆卸。甲方负责现场转运期间协调电梯、塔机等设备为辅助吊装转运使用的工作,乙方负责吊篮进出场上下车。

  五、电动吊篮《丢失、损坏赔偿规定》

  六、吊篮的使用与管理

  1、在租赁期内,乙方应负责检查及维护使用其保持正常状态和发挥正常效能,甲方在使用过程中应给予吊篮良好的爱护,凡因乙方未检查、维护不当,造成吊篮损毁等损失由乙方自行承担,造成甲方不能正常使用的,甲方不支付未使用期间的租金,并由乙方承担违约责任并承担由此造成的一切损失。

  2、在租赁期内,甲方在施工工作时,必须按国家有关规定进行施工,佩戴安全帽,系好安全带(安全绳),安全绳均由乙方负责,不准野蛮和酒后施工,严格按照使用说明作业,此设备严禁当作货物提升机使用,夜间或风速为五级以上严禁使用,如违反安全操作规程发生意外,其责任由甲方自负(如属乙方提供的设备出现质量问题发生安全事故,经有关部门鉴定属实,一切安全事故等均由乙方负责赔偿损失)。甲方移动吊篮,经乙方技术人员同意后才能移动,否则后果自负。

  3、乙方派驻一名现场技术负责人驻工地维护,维修设备及每日对设备进行例行检查,如乙方现场技术负责人特殊原因请假,乙方应另安排技术人员接替工作,否则甲方拒付当日所有吊篮租赁费用,乙方还应负责甲方当日所有外墙作业人员人工费,人工费从租赁费中扣除。

  4、因乙方的指导有误而造成事故的,由乙方承担违约责任并赔偿由此造成的一切损失。

  5、租赁期内,乙方未按照规定履行维修义务的,甲方有权委托第三方进行维修,产生的维修费用由乙方承担。

  七、甲方如不按时支付租金,乙方有权利采取下列措施:

  1、 要求甲方及时付清租金,吊篮停机,停机期间租金照常计收,每超过一天乙方向甲方收取所欠租金百分之三的滞纳金,直至甲方付清所欠租金。

  2、 因吊篮发生故障不能使用,乙方接到甲方通知后4~5小时未到现场维修,甲方有权拒付该台故障吊篮当日租金。

  八、甲乙任何乙方如未按合同履行自己的责任,将赔付对方违约金五万元整(人民币)。合同履行中如发生争议,甲乙双方均可向合同履行地法院起诉解决。

  九、本合同至甲乙双方签字盖章之日起生效。

  十、本合同一式贰份,甲乙双方各执壹份,具有同等法律效力。全部费用结清后自然失效。

  甲方(盖章):乙方(盖章):

  负责人: 负责人:

  身份证号码: 身份证号码:

  联系电话:联系电话:

  合同签订地址: 合同签订地址:

  合同签订时间: 合同签订时间:

施工合同 篇7

  发包方: 有限公司 以下简称甲方

  总承包方: 以下简称乙方

  分包方: 以下简称丙方

  甲、乙、丙叁方根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的精神,本着各方自愿、平等、互利的原则,结合本消防工程具体情况,达成协议如下:

  一、工程概况

  1.工程名称: 有限公司一期消防工程

  2.设计单位:

  3.工程地点: 路

  二、各方职责

  甲方: 乙方: 丙方: 技术文件和承包范围

  技术文件:

  1、(一期工程)施工图

  2、建筑工程消防审核意见书——杭公消审[ ]第 号

  3、施工图审查报告

  4、(二期工程)消防系统图

  5、投标文件(预算书)

  承包范围:

  主厂房、展示厅、集体宿舍及职工活动楼的全部消防系统

  包括:消防自动报警控制系统(包括二期工程消防接口位置)、喷淋系统、消火栓系统、地下层通风和排烟系统、消防广播和消防电话系统(包括二期工程消防接口位置)、成套消防箱(含水枪和消防带、报警按钮等)、成套灭火器箱(含灭火器)、室外消火栓接合器、成套消防和喷淋泵系统(含控制柜)、消防报警备用电源、电梯消防接口、投标预算书中所列的所有工作内容(包括应急照明、防火卷帘、疏散指示灯的联动控制系统;应急照明、防火卷帘、疏散指示灯供货安装除外)等全部消防系统的采供、安装和调试。

  第一条 工程造价

  主厂房、展示厅、集体宿舍及职工活动楼的全部消防系统造价按一次性包干总价 万元(其中包括如下费用)。

  1、总包管理费3%

  2、市场价格风险调整的不可预见费用

  3、消防验收、消防检测费用(电气检测费用除外)

  4、设计变更调整的费用(以提供的技术文件为依据)

  5、其它与领取《消防工程验收合格证》的所有费用。

  6、对建设单位消防系统及设备操作维护人员的培训。

  7、涉及对非承包范围的工程(如防火门等)进行检查、指导,资料整理和消防验收。

  第二条 工期要求和开工日期

  1、工期要求:

  主厂房: 天(到 年 月 日止)起始时间要明确

  展示厅、集体宿舍及职工活动楼的工期及起止时间

  2、同时必须满足中国建筑第八工程局的施工进度要求。

  (工程局的施工进度表要抄送消防工程的施工单位)

  第三条 质量要求和评定标准

  1、质量要求:合格并符合消防和设计要求

  2、评定标准:按国家和杭州市现行的质量评定标准和施工技术验收规范执行。

  第四条 安全生产规范执行

  必须符合国家和杭州市有关规定要求。

  第五条 材料、设备的采购、供应方式和要求

  1、本工程的材料及设备由丙方采购。按规定报甲方、总包、监理单位验收,由甲方、总包、监理单位盖章确认。

  2、材料及设备品牌必须采用投标时确定的品种、规格、型号、产地、质量等级并且符合消防要求,以保证质量。

  第六条 工期、质量保证金

  1、丙方保证工程质量、工期、安全文明施工全部达到本协议承诺的要求,愿支付给甲方项目保证金为 万元(其中质量保证金 万元,工期保证金 万元,文明、安全保证金 万元)。

  2、项目保证金的支付:

  本协议签订后七天内,丙方交纳给甲方项目保证金 万元。

  3、竣工后经验收达到质量、工期、安全文明施工的标准的,在二个月内,甲方将项目保证金退还给丙方(项目保证金不计息)。

  第七条 工程价款及支付方式

  1、 房屋结顶 天,甲方支付给丙方 万元;

  2、 丙方支付给乙方总包管理费 %( 万元);

  3、 房屋结顶后,按每月完成工程量的 %支付;

  4、 竣工后并且交付《消防验收合格证》和全部竣工技术资料时支付到总工程款的 %;

  5、 余款 万元(其中 万元作为工程保修金),在满一年后支付 万元, 万元工程保修金满二年后按规定返还(保修金不计息)。

  6、 接受工程价款的

  单位名称:

  帐号:

  开户银行:

  第八条 工程质量保修 保修期为二年。在保修期间,丙方在接到甲方保修通通知起 小时内派员进行保修,否则甲方有权另行委托修理,费用从保修金内直接扣除。

  第九条 违约责任及处理

  1、工期违约:丙方如不能按期竣工,丙方应向甲方支付违约金 万元。同时每逾期一天再按每个单体工程计 元/天计算罚金支付给甲方。

  2、质量违约:丙方保证消防工程全部达到合格并符合设计和消防要求,丙方如未达到以上承诺, 万元保证金作为丙方违约金予以罚没。

  3、安全文明:符合国家和杭州市有规定要求。丙方承诺确保做好安全生产工作,若发生任何人员安全事故,丙方承担全部责任和所有费用,造成甲方的损失由丙方全额承担,并愿将 万元人民币作为丙方违约金予以罚没。

  4、自工程竣工验收交付之日起,施工单位人员、施工机具、临时设施等全部在一个月内撤出施工现场,逾期按丙方违约处理。每逾期一天,丙方应向甲方交纳违约金,违约金按 元/天计取。

  5、丙方必须接受总包单位、监理公司和甲方的管理和遵守总包单位的有关规章制度,否则甲方有权进行罚款,每次 元/次。

  第十条 其它

  1、丙方必须负责施工范围现场的治安、

  环卫、防盗、防火,安全等多项管理,负责与环卫、交通、环保、市容、园文、治安、居民等部门的关系疏通工作,如发生费用问题由丙方自行承担。

  2、甲方负责将施工用水、用电接至消控中心和泵房,其余由丙方负责验收。

  3、施工用水、用电由丙方直接与总包单位结算。

  4、甲乙丙方同意本协议与今后签订的补充协议书具有同等法律效力。《建筑工程承包合同》、招标文件及的承诺书、补充协议书等与本协议有抵触的,以本协议为准。

  5、本协议履行地为本工程所在地。

  6、本协议一式六份,叁方各执二份,自双方签字并盖章之日起生效。

  甲方: 乙方: 丙方:杭州富新反光材料有限公司

  代表: 代表: 代表:

  年 月 日

  [ 内 容 结 束 ]

【【实用】施工合同锦集7篇】相关文章:

实用的《家乡美》作文300字锦集8篇12-11

【实用】读书笔记作文300字锦集8篇02-13

心情日记锦集九篇12-02

童话作文400字锦集九篇05-16

想象作文400字锦集八篇11-07

《读书》作文500字锦集5篇11-30

【实用】童话作文锦集9篇11-24

【实用】英语作文锦集5篇11-26

【实用】想象作文锦集6篇10-28

【实用】亲情作文锦集九篇11-04

土石方工程施工合同 施工合同