公司工程施工合同

2022-04-21 施工合同

  在人们愈发重视契约的社会中,越来越多的人通过合同来调和民事关系,它也是实现专业化合作的纽带。知道吗,写合同可是有方法的哦,以下是小编为大家收集的公司工程施工合同范本,欢迎大家分享。

  公司工程施工合同1

  发包方(以下简称甲方)__________________

  承包方(以下简称乙方)__________________

  根据《中华人民共和国经济合同法》,《中华人民共和国建筑法》,《建筑工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规及______省颁布的有关的建设工程质量标准、规范、规程、条例、规定,结合本工程的具体情况,为了明确工程项目及双方责任,本着互相协作,确保施工项目顺利完成的原则,经过协商签订本合同。

  一、工程概况

  1、工程名称:__________________.

  2、工程地点:__________________.

  二、工程承包范围

  安全维护及整改。

  三、合同工期

  ______天。

  四、工程造价

  工程造价为:__________________元整

  五、质量标准

  1、质量标准:达到现行国家或专业的质量评定的合格标准。

  2、使用标准、规范(包括但不限于以下内容)

  (1)本工程的技术标准与规范应按照国家、部颁、地方的施工技术(验收)规程和规范。

  (2)本工程适用的地方标准、规程必须符合______省标准规程。

  六、承包方式

  按本合同第2条承包范围所列工作内容包工包料、包质量、包工期、包安全大包干。

  七、工程计价

  1、本工程计算编制原则:按____________________________________统一解释进行编制。

  2、人工、材料价格的确定:人工工资按__________________计取,材料价格按照__________________执行。

  3、具体工程量以甲方签证单为准。

  八、工期

  有下列情况者,工期经核实签证后可顺延。

  1、不可抗力因素引起的停工,不可抗力包括:国家政策调整、战争、动乱、空中飞行物体坠落或者其他非甲乙方责任找出的爆炸、火灾,以及洪水、地震等自然灾害,工程所在地量小时降雨200mm或200mm以上(以______市气象局报告为准),一次停水、停电8小时以上。

  2、因非乙方原因造成乙方关键工序延误的工期,工期可以按实际情况顺延。

  3、因乙方原因造成的工期延误,合同工期不能顺延,费用由乙方承担。

  4、因甲方原因造成的工程延误,合同工期顺延,费用由甲方承担。

  九、工程款的支付

  1、工程完工后,甲方在10内向乙方支付工程预算价的80%.

  2、在工程结算办理完毕后,甲方支付至结算总价的97%,工程保修金留结算总价的3%,自工程验收之日起满一年后如无质量问题15天内全额返还,保修金不计利息。

  十、违约责任

  1、违约方案本合同约定的形式承担违约责任,合同没有约定的,案合同法及相关法规执行。

  2、因违约方违约造成对方损失的,违约方承担违约责任后仍不足以弥补对方损失的,还应承担赔偿责任。

  十一、安全生产和文明施工

  认真执行国家及当地有关建筑施工安全生产条例和规定及建设单位的有关管理要求,并做好安全管理工作,杜绝重大安全事故的发生,同时做好社会综合治理工作。

  十二、争议的解决

  本合同在履行过程中发生的争议,双方当事人协商解决,也可由当地建设行政主管部门调解,调解不成时,双方当事人同意由原告所在地人民法院解决,但诉讼期间不得中断施工。

  十三、其他

  乙方应按国家有关规定及时支付民工工资,如乙方承建的该工程项目在施工过程中出现拖欠民工工资等而被政府处理,甲方有权直接从工程款中支付民工工资。本合同一式______份,甲乙双方各执______份。双方签字盖章后生效。

  甲方(公章)__________________

  乙方(公章)__________________

  ______年______月______日

  公司工程施工合同2

  发包人(以下简称甲方):

  统一社会信用代码:

  通讯地址:

  承包人(以下简称乙方):

  统一社会信用代码:

  通讯地址:

  根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,为明确双方在施工过程中的权利、义务,经双方协商自愿签订本合同。

  第一条工程项目

  一、工程名称:______________________________

  二、工程地点:______________________________

  三、工程内容:______________________________

  四、承包形式:______________________________

  五、工程立项批准文号:______________________

  六、工程承包范围:__________________________

  第二条工程期限

  一、合同工期总日历天数_______天;

  开工日期:______年______月______日;

  竣工日期:______年______月______日。

  二、如遇下列情况,经甲方现场代表签证后,工期可相应顺延:

  1、在施工中如因停电、停水_______小时以上或连续间歇性停水、停电_______天以上(每次连续_______小时以上),影响正常施工;停水停电_______天以上;

  2、因台风暴雨飓风等不可抗力的因素;

  3、因人力不可抗拒的其他因素而延误工期。

  三、因乙方原因造成施工延迟的,不得请求顺延工期。

  第三条工程价款、结算及付款方式

  双方同意按下述第_______方式支付本合同价款,甲方付款前,乙方应提供正式发票。

  第一种方式:本合同实行固定总价,经甲乙双方核定按本工程合同包干价为_______元人民币(大写:__________)。任何政策性因素和市场因素均不调整包干价。

  1、本合同签订后_______日内,甲方支付_______元工程款;

  2、工程竣工经甲方验收合格后,甲方支付_______元工程款;

  3、余款_______元作为质量保证金,待保修期满后_______个工作日内无息支付。

  第二种方式:本合同实行按实结算,双方依据最新现行定额计价规范和施工期(或材料定购期)的信息价(信息价不明确的以甲方确认材料价为准)进行计算,计算后的总价下浮_______%作为本合同的结算价款。

  1、甲方于_____年_____月_____日支付_______元;

  2、乙方施工完成并经甲方验收合格后,提交竣工验收报告及工程决算书,经甲方审核确认后,付至结算价款的_______%,留_______%做质保金,待保修期满后_______个工作日内付清。

  3、工程量及价格签证,签证单都必须有甲方现场代表签字并加盖公章后方可作为结算依据。

  第四条建筑材料、设备的供应和采购

  一、工程材料、设备由乙方采购。

  二、乙方采购的材料、设备,必须附有产品合格证和试验报告才能用于工程,甲方认为乙方提供的材料需要复验的,乙方应按要求提供复验报告。经复验符合质量要求的,方可用于工程;复验不符合质量要求的,应退货处理,其复验费和退货损失由乙方承担。

  第五条施工与设计变更

  一、甲方签字认定交付的设计图纸、说明和有关技术资料,作为施工的有效依据,乙方不得擅自修改。

  二、甲方因使用功能提出的变更内容,为不影响施工进度,乙方应先行实施,并及时做好现场签证。

  三、设计变更增减数应以甲方代表签证单为依据,工程采用包干价,对增减部份的工程款由甲乙双方协商确认。

  第六条工程质量管理及验收

  一、质量标准:工程质量符合___________________标准。

  二、工程具备隐蔽条件,乙方先进行自检,并在隐蔽验收前48小时以书面形式通知甲方验收。验收合格,甲方现场代表在验收记录上签字后,承包人可进行隐蔽和继续施工。验收不合格,乙方予以整改后再交由甲方重新验收。

  三、工程具备竣工验收条件,乙方按国家工程竣工验收有关规定,向甲方提供完整竣工资料及竣工验收报告(含竣工图、隐蔽工程签证和现场签证单及保修书等)。验收合格的,双方进行交接,验收不合格的,乙方应及时返工,费用由乙方自行承担,返工导致工期延误的,乙方应承担相应的违约责任。

  四、工程质量应符合国家及行业规定的建筑工程质量检验评定的“合格”标准。

  第七条安全施工

  乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,由乙方承担。

  第八条质量保修

  一、本工程保修期限为______年,自工程竣工验收合格起算。

  二、在免费保修期内,乙方应保证通讯畅通,令甲方能够随时同乙方取得联系。乙方在接到甲方维修通知后小时内到达现场并及时处理。如乙方更换保修人员或联系电话,应及时通知甲方。若因乙方通讯不畅或故意不接,拖延推诿,甲方将视为乙方放弃保修责任,有权自行解决,由乙方承担所有费用并加收_______%的劳务费。

  乙方保修联系电话:_____________;乙方保修联系人:_____________。

  第九条违约责任

  一、乙方未能按时竣工的,每延期一日应按工程总价款的_______向甲方支付违约金(从工程款中直接扣除);无故延期_______日以上视为根本性违约,甲方有权解除本合同,乙方除应全额退还甲方已支付的工程款外,还应向甲方支付违约金人民币________元。

  二、工程出现质量问题视为乙方严重违约,视情节轻重乙方应按工程款的_______%向甲方支付违约金(可从工程款中直接扣除),此外应赔偿因此给甲方造成的损失。

  三、协议一方擅自解除或终止本合同的,违约方应按工程款的20%向守约方支付违约金。

  四、保密事项:

  除法律规定或合同另有约定外,未经发包人同意,承包人不得将发包人提供的_________需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

  除法律规定或合同另有约定外,未经承包人同意,发包人不得将承包人提供的_________保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

  第十条争议解决

  本合同在履行过程中如果产生纠纷,则各方应首先友好协商解决。若无法协商,也可通过和解、调解的方式解决,非诉方式无法解决争议时,双方均可向工程所在地的人民法院提起诉讼。

  第十一条 签订地点

  本合同在市 区 签订。

  第十二条 补充协议

  合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。

  第十三条 合同生效

  本合同自双方签字盖章后生效。

  第十四条 合同份数

  本合同一式份,均具有同等法律效力,发包人执份,承包人执份。

  甲方(盖章):

  签约日期:________年___月___日

  乙方(盖章):

  签约日期:________年___月___日

  公司工程施工合同3

  发包单位:_____________(以下简称甲方)

  承包单位:_____________(以下简称乙方)

  为明确甲乙双方在施工过程中的权利和义务,促进双方共同搞好配合与协作,保证工程按质按量按时完成建设任务。根据《中华人民共和国合同法》的有关规定,经甲乙双方协商一致,签订本工程施工承包合同,以便双方共同遵守。

  第一条总则

  1.工程名称:_____________

  2.工程地点:_____________

  3.工程施工范围及内容:_____________

  4.工程造价:_____________

  本合同规定乙方以包工包料方式承包。

  第二条施工期限及停工

  1.本合同全部工程项目于______年______月______日开工,于______年______月______日竣工。

  2.在施工过程中,如遇下列情况,工期顺延,双方应及时协商,以书面形式确定顺延期限。

  3.因人力不可抗拒的自然灾害被迫停工者;

  4.因甲方工程计划调整需停工者;

  5.因材料采购困难被迫停工者。

  第三条工程占地及物资供应

  1.工程所需砂、石材料及模板等由乙方自行加工和采购。

  2.水泥由乙方在县内采购合格产品。

  3.爆破材料原则上由乙方采购,如有困难,甲方可协助办理有关手续。

  第四条工程质量要求及设计变更

  1.乙方在组织施工过程中,必须严格执行现行的国家和行业制定的有关技术规程、规范和质量评定标准。建立健全施工质量保证体系,认真填写单元工程质量评定表。加强施工质量管理,使工程质量达到合格标准。

  2.各工程项目有关技术数据必须严格按设计进行施工,不得降低标准。

  3.建筑材料质量要求:本合同工程所有建筑材料必须符合有关规程规范要求,不准使用不符合质量要求的材料,如有违反,甲方有权要求乙方赔偿一切损失,并终止合同。

  4.砂、石骨料,砂子采用中砂(抹面砂浆采用细砂),含泥量按重量计不大于3%;碎石最大粒径4cm,含泥量按重量计不大于3%。

  5.砼质量要求:砼标号必须达到设计要求和有关质量标准,砼浇筑面平整,振捣密实,无蜂窝麻面,防渗性好。

  6.允许偏差

  7.砼和水泥砂浆强度允许偏差±5%。

  8.若因乙方管理不善,造成工程返工、窝工等浪费,均由乙方自行负责。

  第五条工程的支付

  1.工程预付款:工程开工后,甲方不支付进度款,一切费用由乙方支付。完工后甲乙双方及时验收结算。

  2.乙方不得拖欠民工工资。

  第六条工程竣工验收、结算和保修

  1.工程竣工验收:工程完工后,乙方应尽快向甲方提交竣工验收资料(即竣工图、施工技术总结、工程质量检验评定的有关表格等)。甲方收到竣工资料后,于一个月内组织有关单位和部门验收。

  2.工程结算:乙方按甲方验收合格的工程,结算甲方认定的`实际工程量。凭甲方工程技术负责人所开出的验收结算清单,乙方开具建安发票到甲方财务人员处结清帐务。

  第七条工伤事故

  乙方必须严格执行国家有关安全生产的法律、法规、条例及政策。在施工中做到安全第一,严格操作规程,杜绝安全事故发生,若发生安全事故,乙方自行负责。

  第八条违约责任

  1.工期:竣工时间超过合同规定时间后,甲方有权从第十天开始,每天罚款工程结算款价的5%。

  2.按本合同规定,乙方若违约,甲方有权根据有关法律法规和规程规范采取任何方式要求乙方给予赔偿。反之,乙方有权要求甲方给予赔偿。

  第九条合同份数及有效期

  1.本合同一式四份,乙方执一份,甲方三份。

  2.本合同自双方签字之日起生效,工程尾款付清后失效。

  第十条附则

  1.本合同未尽事宜,甲乙双方协商解决。

  2.本合同所有附件,与本合同具有同等效力。

  发包单位(甲方):(签章)_____________

  法人委托代表:(签名)_____________

  工程项目负责人:(签名)_____________

  承包单位(乙方):(盖公章)_____________

  法人委托代表:(签名)_____________

  工程项目负责人:(签名)_____________

  _____________年_____________月_____________日订立

  公司工程施工合同4

  合同编号:

  甲方(发包人):

  乙方(承包人):

  签订地点:

  根据《中华人民共和国合同法》和《建设工程质量管理条例》及有关法律、法规的规定,并结合工程的实际情况,为明确双方在施工过程中的权利、义务和责任,经双方友好协商,在平等自愿、公平和诚实信用原则的基础上,双方自愿签订本合同。

  第一条工程概况

  一、工程名称:

  二、工程地点:

  三、承包工程范围和内容:

  四、工程工期:开工日期______年______月______日,竣工日期______年______月______日。

  五、本合同为固定综合单价合同,工程量及固定综合单价见附表。工程总价款为(小写)¥________万元(大写_______)。

  第二条工程质量

  一、双方约定的工程质量标准:符合甲方企业标准。

  二、铺装的产品名称、型号、规格:符合甲方标准或见附件。

  三、工程完工后,乙方应在3日内通知甲方及时验收。

  第三条工程价款的支付与结算

  一、本合同签订后3日内,甲方支付合同价款的30%作为预付款;

  二、工程施工期间,完工80%前,付至合同价款的60%;

  三、工程验收合格后5日内,付至合同价款的80%;

  四、结算完成后7天内付至结算价的95%;

  五、剩余工程总价款的5%作为质量保修金。在达到合同约定的质保期限后支付。

  第四条双方的权利和义务

  一、甲方权利义务:

  1、对乙方进行安全、质量、文明施工等方面的教育,做好日常监管工作。

  2、负责对乙方施工人员的安全、文明施工等方面的工作进行指导、监控,并按规定及时做好验收工作。

  3、按照合同约定支付工程款。

  4、负责完成乙方施工前所应具备的施工条件。

  5、甲方现场负责人:_______身份证号:_______联系电话:_______

  二、乙方权利义务:

  1、乙方具有本合同履行所需的施工资质。

  2、按甲方的要求,委派有专业经验的技术人员,严格按国家操作规范,精心组织施工、完成工程。

  3、乙方技术人员按施工方案组织施工,对工程质量、安全、工期等全面管理、负责,并按甲方工期计划要求完成所承包的任务,如不符合甲方或国家质量标准,,乙方要进行返工处理,由此造成的损失由乙方承担。

  4、乙方在施工过程中必须认真贯彻有关安全施工的规章制度,严格遵守安全操作规程。

  5、尽量减少对周围办公人员的不利影响,否则,所造成的一切后果由乙方负责。

  6、在本工程竣工后清理现场。

  7、乙方未经甲方允许不得与建设单位或甲方上级发包单位联系。

  8、乙方现场负责人:_______身份证号:_______联系电话:_______

  第五条承包方的安全责任

  一、工程开工前,必须向施工人员进行安全技术交底,让全体施工人员掌握工程特点及施工安全措施。

  二、承包方必须按照国家有关规定,为施工人员配备合格的劳动防护用品及安全用具,并保证施工工具、器械使用安全。

  三、承包方对所承担的施工项目,必须制定施工方案,并结合工程实际做好安全工作,设立相应的安全防护或警示措施。

  四、承包方必须贯彻执行国家有关安全生产的方针、政策、法令、法规,遵守国家、行业有关安全施工、文明施工的规定。

  五、现场施工中,遵守现场的各项规章制度。

  六、乙方在施工过程中发生的一切人身、财产等事故赔偿、罚金等均由乙方承担。

  第六条违约责任

  一、当发生下列情况之一时,甲方应承担违约责任:

  甲方不按约定支付工程款,每延误一日,应向乙方支付合同工程总造价0.5‰的违约金。

  二、当发生下列情况之一时,乙方应承担违约责任:

  1、乙方因自身原因延期完工的,每延误一日,应向甲方支付合同工程总造价的0.5‰的违约金。

  2、乙方不按本合同的其他约定履行的,每出现一次应向甲方支付合同工程总造价的5‰的违约金。

  3、如上述违约金不足以赔偿甲方的损失,仍应赔偿因此给乙方造成的经济损失及相关的所有费用。

  第七条质量保修

  一、保修内容及期限:保修_______年。

  二、保修期起始时间:自工程验收合格之日起计算。

  三、乙方保修范围:施工范围内的所有内容。

  四、在质保期内,如果发生质量问题,乙方需在接到甲方通知4个小时内派专业人员到现场进行排查、维修。

  五、如乙方未按约定维修,甲方有权自行或委托第三方维修,相应费用从质保金中扣除或由乙方支付。

  第八条合同争议的解决方式

  本合同在履行过程中如发生争议,由当事人双方协商解决,协商不成的按下列第2种方式解决。

  1、提交北京仲裁委员会仲裁。

  2、依法向甲方所在地人民法院起诉。

  第九条附则

  本合同一式4份,合同附件:工程量及固定综合单价表1份,与合同具有同等法律效力,甲乙双方各执2份。自双方签字盖章后生效。

  甲方(盖章):

  乙方(盖章):

  签订时间:

【公司工程施工合同范本】相关文章:

门窗工程施工合同范本04-01

交通工程施工合同范本03-31

工程施工简易合同范本03-29

防雷工程施工合同范本03-29

爆破工程施工合同范本02-22

装饰工程施工合同范本02-17

附属工程施工合同范本02-16

小工程施工合同范本02-16

改造工程施工合同范本02-15

桩基工程施工合同范本02-12

家装水电施工合同标准版 九部委标准施工合同