道路照明工程施工合同

2022-03-31 施工合同

  在不断进步的社会中,随时随地,各种场景都有可能使用到合同,签订合同是减少和防止发生争议的重要措施。你所见过的合同是什么样的呢?以下是小编为大家整理的道路照明工程施工合同范本,希望对大家有所帮助。

  道路照明工程施工合同1

  工程名称:______________工程

  合同编号:______________

  发包方(以下简称甲方):______________

  承包方(以下简称乙方):______________

  依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程事项协商一致,订立本道路工程施工安全合同。

  一、工程概况

  工程名称:______________

  工程地点:______________

  工程内容:______________、

  工程立项批准文号

  二、工程承包范围

  1、承包范围:_________________。

  三、承包方式:乙方对本合同承包范围内的工程实行总承包,即包人工、包材料、包质量、包安全、保工期,包验收。

  四、合同工期

  1、合同工期:_________________

  2、开工日期:_________________

  五、质量标准

  六、合同价款

  七、组成合同文件

  组成本合同的文件包括:_________________

  1、施工补充协议

  2、本合同协议书

  3、本合同专用条款

  4、意向协议书

  5、投标书(承诺书)及其附件

  6、本合同通用条款

  7、标准、规范及有关技术文件

  8、图纸

  9、双方核对确认的工程预算书

  双方有关工程的`洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

  八、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

  九、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

  十、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

  十一、合同生效

  合同订立时间:_________________

  合同订立地点:______________

  本合同经双方签字盖章后生效。

  发包人(公章):______________承包人(公章):______________

  法定代表人(签字):_________________法定代表人(签字):_________________

  _____年_____月_____日_____年_____月_____日

  道路照明工程施工合同2

  发包方(甲方):

  代表人:

  承包方(乙方):

  责任人:

  按照《中华人民共和国合同法》的规定,甲乙双方就_______________项目的道路照明安装工程达成一致意见,结合本项目工程的具体情况,订立如下协议,双方共同遵守。

  第一条、工程概况

  1、工程名称:

  2、工程地点:

  3、施工范围:

  4、承包方式:

  5、工程造价:

  6、工程工期:

  (1)从甲方通知乙方进场施工之日起计算,工期暂定为______天。

  (2)施工期间,如遇不可抗力,无法施工,则工期顺延。

  第二条、甲方责任

  1、甲方应积极配合乙方施工,给乙方施工创造有利条件,保证施工段内的场地、通道平整畅通。

  2、甲方应在乙方通知验收后三日内组织验收。

  3、甲方应按照本合同的规定支付工程款。

  第三条、乙方责任

  1、按照国家电力工程质量标准,负担施工任务。

  2、负责协调电业局,办理施工许可、竣工验收,相关资料转移及手续的办理。

  3、在施工前,由乙方申报开工报告,报告经甲方同意后,方可进行工程施工。工程竣工后,乙方负责协调电业局做好工程竣工验收工作。

  4、乙方应保证组织工作的工人具备相应资质,并保证安全文明施工,不得酒后作业。

  第四条、施工条件

  1、做好施工前的线路测量定位,并进行复测;

  2、基坑的回填夯实,要求夯实程度达到原状土密实度的80%及以上。

  第五条、关于工期的提前与延迟

  1、甲方要求比合同约定完成的工期提前竣工时,应征得乙方的同意。

  2、因甲方未按约定完成工作而影响工期,工期顺延。

  3、因乙方责任不能按期开工或中途无故停工同,影响工期的,工期不顺延。

  第六条、工程质量与验收

  1、本工程质量应达到国家质量评定合格标准,将按照《城市电力规划规范》中的有关规定验收。甲方要求部分或全部工程项目达到优良标准时,应向乙方支付由此增加的费用。

  2、甲乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收的,乙方可自行验收,甲方应予承认。若甲方要求复检时,乙方应予办理复检。若复检合格,甲方承担复检费用,由此造成的停工,工期顺延;复检不合格,其复检及返工费用由乙方承担,工期不顺延。

  3、由于乙方原因造成任何质量事故,其返工费用及因质量事故给甲方造成的损失均由乙方承担。

  4、工程竣工后,乙方通知甲方验收。验收合格后,由乙方协调电业局及相关部门办理验收、移交手续。

  第七条、保修期

  工程竣工验收后,开始计算保修期,保修______年。在保修期内出现由乙方原因引起的质量问题,乙方无条件保修。因使用不当所造成的一切责任事故,由使用甲方负责。

  第八条、工程价款与结算

  1、本工程无预付款。

  2、甲方应在工程竣工验收合格,建设单位付款后30个工作日内付至工程款的95%。剩余5%作为工程的质保金,自工程竣工验收合格之日起满一年后,一月内付清质保金。

  3、质保金在质保期满后,如不发生维修情况,由甲方返还乙方。

  第九条、安全条款

  1、乙方提供的施工图纸或做法说明,应符合10KV电力电缆埋地方式铺设施工及验收规范(GB50173—92)及电力部门的有关规定。

  2、由于乙方原因造成的任何安全事故,均由乙方承担一切经济损失。

  3、若是第三人造成的安全事故,甲方有义务协助乙方向第三人追究责任。

  第十条、争议解决

  1、本合同在履行期间,双方发生争议时,在不影响工程进度的前提下,双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。

  2、当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时,双方均可向工程所在城人民法院起诉。

  第十一条、附则

  1、本合同未尽事宜,双方另行协商约定。

  2、本合同正本______份,双方各执______份,具有同等法律效力。

  甲方:

  地址:

  联系人:

  联系电话:

  工程所在地:

  签订时间:______年______月______日

  乙方:

  地址:

  联系人:

  联系电话:

  工程所在地:

  签订时间:______年______月______日

【道路照明工程施工合同范本】相关文章:

城市及道路照明工程施工合同02-08

市政道路工程施工合同范本01-26

市政道路工程施工合同范本_施工合同02-10

照明灯具购销合同范本02-25

道路桥梁工程施工合同02-08

照明采购合同03-25

村道路施工合同范本02-15

道路施工合同范本精选02-15

道路路灯施工合同范本02-08

简易道路施工合同范本02-07

弱电工程施工分包合同 房建工程施工合同