外围施工合同

　　随着法治精神地不断发扬，人们愈发重视合同，合同对我们的约束力越来越不可忽视，合同协调着人与人，人与事之间的关系。拟定合同的注意事项有许多，你确定会写吗？以下是小编整理的外围施工合同，仅供参考，欢迎大家阅读。

　　发包人(全称)：_________________(简称甲方)

　　承包人(全称)：_________________(简称乙方)

　　遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

　　一、工程概况

　　1.工程名称：_________________

　　2.工程承包范围：_________________

　　二、合同工期计划开工日期：______年______月______日。计划竣工日期：______年______月______日。工期总日历天数：_________________天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

　　三、质量标准：工程质量符合_________标准。

　　四、外围施工合同签约合同价与合同价格形式

　　1.签约合同价为：_________________人民币(大写)：_________________(￥元)

　　2.合同价格形式：_________________固定价+变更签证

　　五、结算及付款方式：

　　1.发包人承诺按照合同约定的`期限和方式支付合同价款。

　　2.承包人承诺按照合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

　　3.发包人和承包人双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

　　六、违约责任及处理方式

　　1、发包方的责任：_________________周边施工环境及现场协调工作由甲方负责，由此造成的窝工等问题工期顺延。

　　2、承包方的责任：_________________工程质量不符合合同规定的，承包方负责无偿修理或返工。

　　3、发生争议时，双方请当地仲裁委员会或人民法院裁决。

　　七、补充协议合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

　　八、合同生效本合同自签字、盖章之日起生效。

　　九、附则1、本合同一式______份，其中发包方______份，承包方______份。

　　2、本合同自双方签字后生效，全部工程竣工验收并结清尾款后失效。

　　发包人：_________________(公章)法定代表人(签字)：_______________________年______月______日

　　承包人：_________________(公章)法定代表人(签字)：_______________________年______月______日

【外围施工合同】相关文章：