建设施工合同质量反诉状

2022-02-07 施工合同

  随着时间的推移,合同的使用频率呈上升趋势,它也是实现专业化合作的.纽带。那么相关的合同到底怎么写呢?以下是小编为大家收集的建设施工合同质量反诉状,希望能够帮助到大家。

  反诉人(本诉被告):_________________

  法定代表人:_________________。

  联系电话:_________________

  被反诉人(本诉原告):_________________。

  法定代表人:_________________。

  住所:_________________昆号。

  联系电话:_________________

  反诉人就被反诉人混凝土买卖合同纠纷一案,对被反诉人提起反诉。

  反诉请求

  1、请求判令被反诉人赔偿反诉人机械租赁、工期延误、人员误工等损失共_________元;

  2、本案的诉讼费、签定费及相关费用由被反诉人承担

  事实和理由

  _____年_____月_____日,反诉人与被反诉人的法人委托代表(广东阳江市人)签订《商品混凝土购销合同》,被反诉人未能按合同和建筑规范要求按时按质提供给反诉人混凝土,混凝土质量存在问题,且在运送混凝土中经常误时,造成所浇筑混凝土的质量、结构、防水出现冷缝等质量问题。但反诉人本着友好合作目的,并未向被反诉人提出索赔,直至_____年_____月_____日向,反诉人仍主动向被反诉人的对单,并一直按约向被反诉人的法人委托代表谭兴华付款。_____年_____月,被反诉人的法人委托代表辞职离开云南筑城混凝土公司,被反诉人一直未通知反诉人,造成_____年_____月份双方未对单,反诉人找不着付款对象。且_____年_____月____日,被反诉人在未通知反诉人的情况下,单方停止供货,造成反诉人严重经济损失。

  综上,反诉人认为,由于被反诉人内部人员、产品质量管理混乱,导致反诉人严重经济损失,故反诉至贵院,请依法支持反诉请求。

  此致

  _____________人民法院

  附:本上诉状副本__________份

  反诉人:_________________(签名)

  _____年_____月_____日

【建设施工合同质量反诉状】相关文章:

建设施工合同_施工合同11-18

银行施工建设合同01-15

建设承包施工合同10-24

铜雕施工质量合同01-11

建设工程施工合同05-14

建设工程承揽施工合同01-11

围墙建设施工合同12-24

工程质量责任合同(建设单位与施工单位)05-14

粉砂建设工程施工合同12-04

园林建设工程施工合同11-09

高杆灯亮化施工合同 防水材料施工合同