随着时间的推移,合同的类型越来越多,签订合同是减少和防止发生争议的重要措施。拟定合同的注意事项有许多,你确定会写吗?下面是小编收集整理的施工图深化设计合同样本,欢迎阅读,希望大家能够喜欢。
施工图深化设计合同样本1
委托单位: _______________________(以下简称甲方)
承接单位: _______________________(以下简称乙方)
兹甲方委托乙方进行____________________,经双方协商一致,签订本合同,具体如下所示:
1、 工程概况
1.1.项目名称:
1.2.项目地址:
1.3.设计范围:
1.4.合同价款:
1.4.1.设计费按:建筑面积 平方米 单价 元/平方米,设计费用合计¥ 元(大写: 不含税)
1.4.2.效果图另行计费,本合同包括____张效果图,效果图按¥____元/张计费。
1.4.3.修改方案说明:如方案修改内容工作量超过来15%,则按修改内容的工作量酌情收费。
2.施工图打印或装订,本合同包括______图纸,如需增加则自行打印(根据乙方交付的电子档及打印样式文件)
3.后期维护:设计文件按阶段交给甲方审核,最终文件交付后,参照图纸会审,施工单位进场一个月负责现场交底,补充图纸。全程服务及现场深化工作费用另计,双方另行签订协议。
4.设计质量:符合国家及地方相关规范要求,并按照本合同所附要求内容实施。
5、双方责任和权利义务
5.1乙方提供的项目设计图纸,须甲方逐项确认为准则。甲方审定乙方的各阶段设计图纸。
5.2甲方按本合同第三条规定的内容,在规定的时间内向乙方提交资料及文件,并对其完整
5.3甲方在方案阶段变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误,或对提交资料作大量修改,以致造成乙方某阶段设计需双方可另行协商签订补充合同。
5.4负责审定乙方提交的设计文件,对乙方设计中有与甲方要求不符时,甲方有权向乙方提出设计补充、修改或变更要求。
5.5在合同履行期间,甲方因非乙方原因单方提出解除合同,乙方开始设计工作的,甲方应按设计工作量比例支付相应设计费。
5.6甲方应按本合同第五条规定的时间和金额向乙方支付设计费用,每逾期支付一天,承担应支付金额千分之二的逾期违约金。逾期超有权暂停下阶段工作,且提交下阶段设计成果时间顺延。
5.7由于乙方自身原因,延误了按本合同第四条规定的设计文件交付时间,每延误一天,应按该项目应收设计费的千分之二减收设计费3天,甲方有权单方面终止合同。
5.8乙方按进度交付设计文件给甲方审查,甲方审查时间不得超过2天,或故意以审查为借口拖延设计进度,每超过一天,担应支付金额违约金,逾期超过3天,乙方有权利向甲方要求支付下一次付费。
6、乙方在设计过程的其他义务
6.1乙方交付设计文件后,参与图纸会审会议,开工前应去现场对施工负责人进行技术交底。外地项目如甲方要求乙方出差去现场交底,吃住车费全报销。
6.2乙方应与甲方另行委托的相关联专业设计单位做好配合协调工作。
6.3合同生效后,乙方单方提出解除合同的,应双倍返还定金。
7、其他约定
7.1由于不可抗因素致使合同无法履行时,双方应及时协商解决。
7.2本建设工程设计合同在履行过程中发生纠纷,双方应及时协商解决。协商不成时,双方同意依法向甲方所在地人民法院起诉。
7.3本合同未尽事宜,双方可签订补充协议,补充协议与双方认可的来往传真、电报、会议纪要、银行付款记录等,均为本合同的组成部分,具有同等效力。
7.4本合同一式贰份,甲乙双方各执壹份。
7.5双方履行完合同规定的义务后,本合同即行终止。
7.6本合同经甲、乙双方盖章签字后立即生效。
甲方(盖章): 乙方(盖章):
委托代理人: 委托代理人:
签订日期: 签订日期:
施工图深化设计合同样本2
建设单位(甲方):
审查机构(乙方):
甲方委托乙方承担 工程的施工图设计文件审查工作,经双方协商一致,签订本合同。
第一条 本合同依据下列法规和文件签订:
1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》。
1.2《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》。
1.3国家及地方有关建设工程设计文件施工图审查法规和规章。
1.4建设工程批准文件。
第二条 本合同涉及项目的情况:
2.1工程名称:
2.2设计单位资质等级
2.3勘察单位: 资质等级
2.4项目概况:
2.5工程造价: ;
2.6初设(方案)批准时间:
第三条 乙方对甲方提交的施工图进行以下内容的审查:
3.1: 建筑 结构 给排水 电气 道路
3.2是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计;
3.3地基处理及结构设计的安全性、合理性;
3.4是否达到规定的设计深度要求;
3.5是否按照建设工程标准强制性条文进行设计;
3.6建筑面积计算结果是否符合有关规定。
第四条 审查机构应在本合同签订后的十五个工作日内向建设单位提交由审查人员签字、审查机构盖章的施工图设计文件审查记录,在与设计单位沟通、由设计单位修改设计合格后,出具《深圳市建筑工程施工图设计文件审查报告》(一式肆份),并在两套经过修改合格的.图纸上加盖"工程设计施工图审查专用章"的施工图文件。
第五条 本合同收费及付款方式
本合同依据深圳市物价局深价管函[20xx]6号《关于我市建筑工程施工图技术审查中介服务收费问题的复函》的规定及深圳市规划局市政工程设计审查收费的补充规定,双方商定本次审查收费按工程造价的4‰计取,总计审查收费为 元人民币(¥ 元)。双方约定采取以下付款办法中的第(二)种:
(一) 建设单位应在本合同签订后的 个工作日内向审查机构付清所有审查费用。
(二) 建设单位在合同签订后 个工作日内,向审查机构支付合同审查总费用的____%作为预付款,共计 元;审查机构完成所有的施工图审查,并在提供完整的施工图审查记录单后,建设单位应在三天内付清本合同约定的全部审查费用。
第六条 建设单位或设计单位对审查机构做出的审查报告如有重大分歧时,首先应由建设单位或设计单位与审查机构协商解决,协商不成时可由建设单位或者设计单位向深圳市规划局提出复查申请,由深圳市规划局组织专家论证并做出复查结论。建设单位或设计单位对于复查结论仍有分歧时可通过仲裁或法律途径解决争端。
第七条 双方责任
7.1建设单位责任
7.1.1建设单位应对向审查机构提交的施工图纸、文件以及相关资料的真实性负责。对于因建设单位提交错误的施工图纸、文件以及相关资料造成的损失,审查机构不负任何责任。
7.1.2建设单位变更委托项目或对提交的资料作较大修改,以致审查机构需返工时,双方除需另行协商签订补充协议(或另订合同)外,建设单位应按照审查机构所耗工作量向审查机构增付审查费用。
7.2审查机构责任:
7.2.1审查机构对审查的图纸质量负相应的审查责任,但不代替设计单位应承担的设计质量责任。
7.2.2审查机构应保护建设单位(或设计单位)的知识产权,不得向第三人泄露、转让建设单位提交的设计图纸、文件以及相关资料等,如发生以上情况并给建设单位(或设计单位)造成经济损失,建设单位(或设计单位)有权向审查机构索赔。
第八条 违约责任
8.1在合同履行期间,建设单位要求终止或解除合同,审查机构向建设单位退还审查总费用的80%;已经开始审查工作的,根据实际已经审查工作量占全部审查工作量的百分比收取审查费用。
8.2建设单位应在本合同规定的期限内交付审查费用,对于建设单位未按时交纳审查费用的审查项目,审查单位有权停止审查工作,待建设单位交纳相关费用后再行审查,审查时间顺延。
8.3由于审查机构原因,延误了按本合同规定的审查报告交付时间,每延误一天,应减收该项目应收审查费用的1‰。
8.4合同生效后,审查机构要求终止或解除合同,审查机构应向建设单位支付本合同规定的审查费用的20%作为赔偿,且返还甲方已支付的所有费用。
8.5任何情况下,审查机构的赔偿金额不超过其所收取的审查费合同金额。
第九条 本合同争议解决方式由当事人在合同约定从下列两种方式中选择(一)种;
(一)因履行本合同发生的争议,由当事人协商解决,协商不成的,提交 中国国际经济贸易仲裁委员会深圳分会 仲裁;
(二)因履行本合同发生的争议,由当事人协商解决,协商不成的,
依法向人民法院诉讼。
第十条 其他事项
10.1本合同一式四份,建设单位执二份,审查机构留二份。
10.2本合同经双方签章后生效。
10.3本合同生效后,审查机构按规定向深圳市规划局或其指定机构备案。双方认为必要时,到项目所在地工商行政管理部门申请签证。双方履行完合同规定的义务后,本合同即行终止。
10.4本合同未尽事宜,双方可签订补充协议,有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等,均为本合同组成部分,与本合同具有同等法律效力。
建设单位名称: 审查机构名称:
(盖章) (盖章)
年 月 日
【施工图深化设计合同样本】相关文章:
施工图设计委托合同01-22
勘察设计合同样本07-28
新设计合同样本07-26
寻VI设计合同样本01-05
福建施工图审合同01-11
加油站施工图合同01-12
样本租赁合同11-29
建筑安装工程设计合同样本05-14
融资合同样本05-11
培训合同样本05-11