通信施工合同

2021-12-10 施工合同

  随着法律观念的深入人心,合同出现在我们生活中的次数越来越多,合同是企业发展中一个非常重要的因素。那么大家知道合法的合同书怎么写吗?以下是小编整理的通信施工合同,仅供参考,希望能够帮助到大家。

  通信施工合同1

  甲方(发包方):(以下简称甲方)_________

  乙方(施工方):(以下简称乙方)_________

  经友好共赢协商,甲乙双方就《郑东新区龙湖区域环路通信管理工程》埋设施工事宜,达成如下协议:

  1、甲方发包给乙方_________区_________区域_________路通信管理埋设工程施工,长度约_________公里。地点位于_________。

  2、按图纸设计的通信管道与通道施工要求进行施工。

  3、根据工程地质情况,甲方必须具备良好的施工条件和施工环境,协调周边和政府、监理人员的关系,积极推进工程施工顺利进展;乙方不参与本工程地形地貌的填充和平整,只保持正常而具备条件路段的管材埋设施工。

  4、本工程通信管材确定为最高32孔,外径在110mm的塑料管,过路支管为一层4孔,正常四层叠铺,每层8根,入孔井相距120m—150m,井深1.2m。

  5、甲方无偿提供管材、入孔井盖和施工所需用的沙子、水泥、砖。

  6、承包单价为税后综合单价,每千米壹拾柒万元人民币(不含预算规费、均按延长米计取单价)。

  7、付款方式为5000米一个支付节点,支付已完成工程的90%的款,余款10%待工程全部验收合格后付清。

  8、通讯管道材料保证金为拾万元,工程进入施工时,每遇一个支付节点甲方返还保证金20%,工程按四个节付点返完。

  9、施工过程中,如果没有经乙方同意,因甲方的原因而造成停工,甲方应承担乙方的一切经济损失,如果经甲乙双方同意停工时,停工不得超过3个工作日,超过3个工作日甲方承担乙方工人工资。

  10、甲方在支付点时,如果不支付乙方已完成的'工程款或欠缺工程款,乙方有权停工。

  11、双方责任和义务:甲乙双方履行以上10条各自的责任和义务时,不得推诿或回避。甲方必须保证有连续管道铺设场地,必须保证所供材料,按节点支付承包费,不得借助业主拨款才给施工队付款,不得借口不良事项回避付款。甲方对施工方有监督及协调的权利和义务。乙方必须按图施工,必须按要求工期完成任务,保证施工质量,防范安全事故,服从甲方安排。乙方对甲方有建议献策的权利和义务。

  12、争议的解决:发生争议,双方友好协商解决,协商不成时,可诉至当地人民法院。

  13、违约责任:违约方承担一切违约经济损失和法律责任,同时加罚工程造价2%的违约金。

  14、本协议一式两份,甲乙双方各执一份,签字盖章生效,工程相关事项履行完毕本协议自然终止。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

  通信施工合同2

  发包方:(甲方)

  承包方:(乙方)

  依照合同法和原邮电部颁发的“626”号文件等有关法律法规的规定,经双方协商一致,签订本合同并严肃履行。

  一、建设内容

  工程名称

  二、计价方式

  (1)参照结算表价格按实结算。

  (2)款项支付与移动结算同步。

  三、建设工期

  根据移动公司要求,在规定的期限内完成。

  四、违约责任

  (1)甲乙双方不得借故拖欠各种应付款项,如预期不付,按银行的短期贷款率偿付给对方逾期付款违约金。

  (2)发生合同纠纷时,当事人双方应及时协商,协商不成的,可申请调解,或者直接向人民法院起诉。

  五、其他

  (1)本合同一式四份,甲乙双方各执贰份。

  (2)本合同未尽事宜,由双方协商解决,另行签订补充协议。

  (3)本合同自双方签订之日起生效。

  (4)其他相关本项目的约定,见附件。

  甲方(公章):_________

  乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________

  法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日

  _________年____月____日

  通信施工合同3

  甲方:_________

  乙方:_________

  为确保浙赣铁路(江西段)通信工程安全、优质、高效的完成施工任务,甲方将_________施工任务交由乙方完成,为明确双方的责任和义务,经双方协商达成如下协议。

  一、施工承包范围及金额

  隧道电缆槽道盖板整治共计_________元;通信过渡工程及调试共计_________元;上述工程共计_________元(包工包料)交由乙方负责完成。除此费用之外,甲方不负责其他任何费用。其中税金_________元由甲方代扣。

  二、工期

  20xx年1月16日~20xx年7月30日

  三、双方职责

  1、甲方职责

  (1)负责对乙方进行技术交底、安全教育及质量交底,解决乙方施工中遇到的技术问题。如出现因甲方原因造成乙方的损失由甲方责任人对乙方做出相应的赔偿。

  (2)负责对外协调与建设单位及路内单位之间的关系。

  (3)负责施工资料的整理、签证。

  (4)负责对乙方每道工序完成后的检查签认。

  (5)负责对乙方施工过程中出现的变更工程数量核实、签认。

  (6)负责对乙方施工队施工过程的监督、管理。

  2、乙方责任

  根据甲方的要求,安全、优质、高效的完成甲方交付的每一项施工任务。如因自身原因造成损失,责任乙方自负。协助甲方对施工资料的收集工作,配合甲方整理、签认。如因乙方施工质量达不到要求,而不能签认,造成损失由

  乙方负责。

  及时向甲方汇报施工中出现的情况。施工期间服从甲方必要合理的安排调配。工作中严格遵守企业各项规章制度。生活中严于律己不得做出任何有损企业形象的事情。严格按照施工技术交底施工,没有甲方责任人签认不能进行下一道工序。根据施工现场调查,向甲方提出合理化方案,配合甲方及时调整施工方案。配合甲方填写施工日志。

  四、安全质量

  1、安全

  (1)乙方必须提高自身安全意识,所有参加施工的人员,在施工前须接受甲方的安全质量教育,经甲方同意后方准施工。

  (2)杜绝挖坏、破坏铁路沿线或地方地下既有光、电缆和民用设施等。发生以上情况予以相应处罚,并按照相关规定追究责任。

  (3)乙方在施工过程中,一旦发现施工现场存在施工安全隐患时,必须及时通知甲方现场安检人员和技术人员,积极协助消除影响施工的安全隐患。

  (4)乙方一意孤行、盲目蛮干、不遵照甲方施工安排而造成施工安全事故者,将对相关责任人予以严厉处罚。

  (5)甲方合理安排施工,对可能发生的安全隐患应及时预防,如有安全隐患应立即做出相应反映,确保人身、施工安全。

  (6)对乙方的施工过程进行严格细致的安全检查,实行有效的监控。

  2、质量:

  (1)乙方必须保质保量按甲方要求完成施工任务,并达到甲方技术交底所要求的标准。

  (2)乙方不按甲方要求施工而导致工程出现质量问题,甲方有权责令乙方返工或停工,直至符合质量要求为止。由此发生的一切费用由乙方全部承担。

  五、付款方式

  甲方根据施工需要在乙方人员签字后由甲方预先支付乙方施工所必需的资金,待工程竣工验收后甲方对乙方进行一次性清算。

  六、其他事宜

  本合同未尽的其他事宜,经双方共同协商解决。

  七、生效期限

  本合同自双方签字盖章之日起生效,在双方就工程价款清算结账完毕后,自行失效。

  八、合同份数

  本合同一式四份,甲乙上方各持两份。

  甲方(公章):_________

  乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________

  法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日

【通信施工合同】相关文章:

1.通信建设工程合同

2.施工合同书_施工合同

3.别墅花园施工合同_施工合同

4.建设施工合同_施工合同

5.屋顶防水施工合同_施工合同

6.通信行业劳动合同

7.有关通信行业劳动合同

8.班组施工合同(施工队)

9.施工围挡工程施工合同

正规水利施工合同 路灯安装施工合同