施工合同

2021-11-19 施工合同

  随着时间的推移,合同对我们的约束力越来越不可忽视,签订合同可以使我们的合法权益得到法律的保障。那么制定合同书有什么需要注意的呢?下面是小编整理的施工合同7篇,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。

施工合同 篇1

  发包方(以下简称甲方):娄底市涟鑫房地产开发有限公司 承包方(以下简称乙方):

  经甲乙双方商定,由乙方承包甲方建设的“涟鑫佳苑”小区塑钢窗工程。为明确双方权利、义务和经济责任,根据《合同法》、《建筑法》的有关规定,特签订本合同,望共同遵守执行。

  一、工程概况:

  1、工程名称:涟鑫佳苑小区 号楼塑钢窗工程;

  2、工程地点:潇湘学院西侧、娄涟公路北侧;

  3、建筑面积及计算方式:以现场实际制作安装的塑钢窗面积核定为准。

  二、承包方式:大包干包工包料,包搬运输,包清理,包验收合格。

  1、选用湖南长沙“五强”型材品牌塑钢材料系列型号,全部为75系列型材单玻璃塑钢窗。单玻璃窗选用75系列型材。

  2、玻璃选用洛阳生产的4mm浮发绿玻,外面用绿玻,内面用白玻,厚度误差不能超过±0.02mm。

  三、承包价格:

  1、75系列单玻璃塑钢窗 (包含纱窗,不包含税费和衬钢)。

  2、以上价格不管材料是涨是跌都不做任何调整。

  四、工期要求:

  1、开工时间以甲方书面通知量好尺寸为准,根据甲方技术人员现场交底安排定好窗子大小、高低为准进行制作安装。

  2、施工程序,乙方应并清理、丈量、校对窗洞尺寸,必须用叁个头以上的焊塑机施工制作,安装外框前乙方必须保护好窗子每个部位,下滑、边封、中封等都必须粘贴新型保护胶带,窗与墙空隙用膨胀剂填满空隙,以防漏水,下滑朝外方向设置多个排水孔避免积水倒流(空隙不超出1公分)。

  3、制作方法,根据工程施工图纸严格按照国家规定的门窗图集施工制作安装。

  4、乙方必须紧密配合甲方项目土建工程进行安装外框,若耽误和延长时间所造成的损失乙方负责赔偿,按每天罚款总工程款的0.1‰。

  五、质量要求:

  1、乙方已提供样品窗“五强”型材75系列单玻璃窗,安装完工后按样品窗验收合格为标准,如出现主要材料和其它辅材、配件与样品窗不符,甲方有权拒绝验收和不付工程款,乙方接到甲方通知叁天内自行退出工地,塑钢窗必须达到国家规定合格标准,并且通过质监、监理等有关单位验收合格,否则乙方视无偿返工到合格并赔偿由此给甲方造成的一切经济损失。

  2、乙方必须提交主要的质量保证书,合格证等有关资料给甲方及有关单位验收备案。

  六、安全责任:乙方施工人员进场后必须在涟鑫佳苑项目经理部

  进行安全技术交底,外架作业时乙方的施工人员必须事先检查甲方提供的脚手架和安全网是否完好,安全操作时必须严格按安全操作规章制度及程序进行,否则发生的一切伤、残、病、亡及其它安全事故概由乙方全部负责承担,甲方不负任何责任。

  七、双方责任

  (一)甲方责任

  1、甲方应组织有关人员进行现场情况技术交底。

  2、组织现场质检人员对施工过程进行质量监控。

  3、负责做好施工现场的协调工作及安全事故隐患。

  4、为乙方提供施工方便(如电、支架拆除等)。

  (二)乙方责任

  1、按时间要求,组织施工人员进场施工,确保工程按时完成。

  2、安排有经验的施工技术人员进场施工,严格按照《国家规定的门窗安装规范》要求施工,确保工程质量,如因工程质量不好造成损失,壹年内由乙方免费保修。

  3、未经甲方同意。乙方不能将本工程分包、转包,否则后果自负。

  4、严格按照安全施工有关规定组织施工,确保施工安全必须制定有效的安全措施,确保无任何人身安全、人身事故发生。

  5、施工过程中要爱护甲方的设施,不得损坏,如有损坏,加倍赔偿。

  八、付款方式:合同签订后,由乙方施工,安装完两层以下外框甲方及时退还履约保证金,外框全部装完后甲方需要向乙方付总工程

  款的30%,乙方安装完一半以上内扇由甲方向乙方再付总工程款的30%,到工程竣工验收合格后,甲方向乙方再付总工程款的35%,余留5%作为质保金,经甲方及有关单位验收合格后没有质量问题,壹年后付清。

  九、履约保证金:为保证本工程顺利进行,乙方按双方约定交纳履约保证壹万元(¥:10000元)但不计利息。

  十、违约责任:如甲乙双方任何一方违约,应按总工程款的10%赔偿另一方。

  十一、本协议未尽事宜,双方协商解决。如协商不成,由当地仲裁委员会仲裁,或由当地法院诉讼解决。

  十二、本合同壹式肆份,甲乙双方各持贰份,经双方代表签字盖章后生效,余款付清后合同自动失效。

  甲方(签章):

  联系电话:

  乙方(签章):

  联系电话:

  20xx年10月15日

施工合同 篇2

  甲方:

  乙方:

  乙方在甲方进行高空作业中严格按照甲方要求进行施工作业。为了方便于双方的管理,确保施工现场的安全,特制定以下安全职责书。

  1、乙方务必遵守《中华人民共和国安全法》和《中华人民共和国消防法》,以及无锡市治安管理处罚条例的有关规定。

  2、乙方务必按照操作规程作业。特殊工种务必持证上岗(电工、焊工和有线高空作业等)。如无证操作造成人身事故或火灾,将由乙方负责。

  3、施工单位的施工负责人为第一安全职责人,现场施工负责人为现场安全职责人。施工单位的第一职责人对施工人员及现场安全负责。

  4、作业前乙方应指定专人对监护人和作业人员进行安全教育。监护人应时刻对现场进行监护。

  5、乙方施工人员施工时务必严格按照《高空作业操作规程》等有关规定施工。系好安全带,带好安全帽,做好必要的安全防护措施。

  6、乙方人员在工作期间,因安全职责造成我伤亡事故,甲方不负任何职责。

  7、施工现场严禁动用明火。

  8、乙方应严格遵守安全协议,遵守各项作业规程,严禁违章指挥违章作业。

  本协议书一式两份,甲乙双方各持一份,经双方签字后生效。甲方:乙方:

施工合同 篇3

  甲方(业主):_________

  乙方(承包方):_________

  依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》以及其它有关法律、法规的规定,遵循公平、诚实信用的原则,双方就本装饰工程的有关事项协商达成一致,订立本合同。

  一、工程概况

  装饰工程施工地点:_________

  施工内容:_________

  承包方式:_________

  合同总工期____天,自____年____月___日开工至___年___月___日竣工。

  合同总价款(金额大写):_________

  其中:人工费____元,材料费____元。(见附表一)

  二、双方工作

  1.甲方工作

  1.1 开工前,向乙方提供装饰方案及做法说明一份,并向乙方进行现场交底。腾空房屋,清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施,并经乙方书面确认。

  1.2 办理本工程施工所涉及的各种申请、批件等手续,协调邻里关系,保证乙方施工时间。

  1.3 向乙方提供施工需用的水、电、气等设备,并说明使用注意事项。协调做好垃圾清理等工作,并承担相应费用。

  2.乙方工作

  2.1 按照甲方的意图和要求,向甲方提供施工图纸及做法说明并进行现场交底,交甲方进行书面认定。

  2.2 乙方指派_________(姓名)为乙方驻现场代表,负责合同履行。按要求组织施工,解决由乙方负责的各项事宜。

  2.3 未经甲方同意和所在地房管或物业管理部门批准,不准随意拆改原有建筑结构及各种设备管线。

  2.4 遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定,严格执行施工规范、安全操作规程、防火及环保规定。

  2.5 工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

  三、工期

  1.工期延误

  1.1 因以下原因造成工期延误,经甲方确认,工期相应顺延:

  (1)甲方不能按约定提供开工条件。

  (2)设计变更和工程量变化。

  (3)甲方同意工期相应顺延的其它情况。

  1.2 由于甲方原因导致中途停工,甲方应补偿乙方因停工、设备闲置所造成的损失,每停工一天,甲方支付乙方____元。

  1.3 由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方支付甲方_____元违约金。

  四、工程价款支付

  开工日前三天,甲方支付总价款的_____%,计______元;

  工程日期过半,甲方再支付总价款的____%,计______元;

  验收合格三日内,甲方支付总价款的剩余部门,计_____元。

  五、材料供应

  1.甲方提供材料甲方供应的材料、设备应有材料设备表(见附表二)。甲方供应的材料、设备有质量问题或规格差异,乙方应及时向甲方提出,甲方仍表示使用的,由此造成损失的,由甲方承担责任。甲方供应的材料、设备运抵现场_____日内,经乙方验收,由乙方负责保管。由于保管不当造成的损失,由乙方负责。甲方供应的材料、设备未经甲方同意,乙方不得挪作它用,否则,乙方应按相应价款的双倍补偿给甲方,并承担由此造成的损失。

  2.乙方采购的材料乙方采购的材料、设备,必须有材料设备表(见附表三)注明品牌、规格、等级、数量、单价和总价,甲乙双方签字认可。如乙方采购的材料、设备与材料设备表不符,不得使用。如乙方未经甲方同意擅自使用,造成的损失由乙方负责。

  六、工程变更

  在工程施工过程中甲方提出设计修改意见及增减工程项目时,须提前与乙方代表联系,在签订变更单(见附表四)后方可进行该项目施工。凡私自与施工作业人员商定更改施工内容所引起的一切后果,甲方自负。给乙方造成损失的,甲方应负责赔偿。

  七、质量与验收

  1.工程质量

  1.1 工程以施工图纸、做法说明、设计变更为依据,以《天津市建筑装饰工程质量检验评定标准》为质量评定标准。

  1.2 乙方应认真按照约定技术质量标准和设计要求进行施工,随时接受甲方的检查检验,为检查检验提供便利条件。如工程质量达不到约定条件,乙方应按照甲方的要求返工、修改,并承担由于自身原因导致返工、修改的费用。

  2.竣工验收与保修

  2.1 工程完工后,乙方应当向甲方提交工程验收单(见附表五)。甲方自接到工程验收单七日内验收,在验收单上签字。甲方无正当理由不按时验收,超过七日的视为竣工验收已被确认。

  2.2 双方约定隐藏工程和中间验收部位:______。

  2.3 双方约定的保修项目内容期限为:______。(本条2.2和2.3款的内容过多可另加页)

  八、安全和防火

  1.甲方或乙方提供的施工图纸或做法说明,应符合《中华人民共和国消防法》和有关防火设计规范。

  2.由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程,导致发生安全或火灾事故,乙方应承担由此引发的一切经济损失。

  九、违约责任

  甲、乙双方应严格履行合同所规定的

施工合同 篇4

  发包方(甲方):

  承包方(乙方):

  合 同 编 号:

  XX市工商行政管理局监制

  二00四年三月修订

  使 用 说 明

  1、本市行政区域内的家庭居室装饰装修工程适用此合同文本。此版合同文本适用期至新版合同文本发布时止。

  2、工程承包方(乙方),应当具备工商行政管理部门核发的营业执照,和建设行政主管部门核发的建筑业企业资质证书。

  3、甲、乙双方当事人直接签订此合同的,应当一式两份,合同双方各执一份;凡在本市各市场内签订此合同的,应当一式三份(甲、乙双方及市场主办单位各执一份)。

  4、开工:双方通过设计方案、首期工程款到位、工程技术交底等前期工作完成后,材料、施工人员到达施工现场开始运作视为开工。

  5、竣工:合同约定的工程内容(含室内空气质量检测)全部完成,经承包方、监理单位、发包方验收合格视为竣工。

  6、验收合格:承包方、监理单位、发包方在《工程竣工验收单》上签字盖章或虽未办理验收手续但发包方已入住使用的,均视为验收合格。

  7、工期顺延:是指非因乙方的责任导致工程进度受到影响后,工程期限予以相应延展。在工期顺延的情况下,乙方不承担违约责任。

  粘贴印花税票处

  XX市家庭居室装饰装修工程施工合同协议条款

  发包方(以下简称甲方):

  委托代理人(姓名): 民族:

  住所: 身份证号:

  联系电话: 手机号:

  承包方(以下简称乙方):

  营业执照号:

  住所:

  法定代表人: 联系电话:

  委托代理人: 联系电话:

  甲方(物业管理单位):__________________

  联系电话:___________________________

  乙方(装修人):________________________

  联系电话:___________________________

  丙方(装修施工单位):__________________

  联系电话:___________________________

  为了规范小区住宅室内装饰装修(以下简称装修)活动及管理行为,维护小区正常秩序和公共利益,根据国家《物业管理条例》、建设部《住宅室内装饰装修管理办法》等相关法规,对本小区_________栋_________房装修管理服务事宜,达成本协议。

  一、装修项目或方案(可加附页)

  1、__________________;

  2、__________________;

  3、__________________;

  4、__________________。

  二、装修期限

  装修期限为_________年_____月_____日至_________年______月_____日。如超期装修,乙方应与甲方续签住宅室内装饰装修管理协议。

  三、装修禁止行为

  1、破坏或擅自改动建筑主体和承重结构;

  2、擅自增加楼面荷载;

  3、在承重墙上穿洞或扩大承重墙上原有的门窗尺寸,拆除连接阳台的墙体;

  4、将厅、房、阳台改为卫生间、厨房间,将雨水管用于排放生活污水;

  5、破坏卫生间、厨房的地面防水层;

  6、违法搭建建筑物、构筑物;

  7、破坏或擅自改变住宅外观,擅自在非承重墙上开门窗;

  8、擅自改动、接驳燃气管道设施和公共管线;

  9、占用、损坏或者擅自变动物业共有部位、共有设施设备;

  10、其他影响建筑结构和使用安全的行为。

  四、装修管理规定

  1、装修施工人员进入小区需佩带《装修出入证》,并接受甲方人员的查验。乙方向甲方申领装修施工人员《装修出入证》_________个,交纳押金_________元/个共_________元。

  2、装修施工人员一般不允许在装修住宅室内内住宿,如需留人看守施工现场,乙方应向甲方申报登记。

  3、装修施工作业应当遵守消防规定,作业现场至少配备2个灭火器。

  4、施工时间为每天8:00-12:00、14:00-18:00,其余时段禁止施工。

  5、装修施工期间,丙方须对各种管道口采取保护措施,避免杂物进入管道造成堵塞。

  6、甲方在履行管理职责时有权采取下列措施,乙方及丙方不得拒绝或阻碍:

  (1)要求乙方或丙方提供有关资料;

  (2)进入装修现场进行检查;

  (3)制止违规装修行为,要求停工或整改;

  (4)向政府有关部门报告;

  (5)采取__________________措施;

  (6)___________________________;

  (7)___________________________。

  五、室外设施及防盗门窗的安装规定

  1、室外各种设施如空调、太阳能热水器等,应当安装在建筑设计预定的位置,尺寸不得超出设计要求。如原设计未预定位置,则按照甲方指定的统一位置进行规范合理安装。空调机冷凝水应当接入管道内,不得滴漏。

  2、室外防盗门窗应按规定安装,不得违反有关法规。

  3、_____________________________________________。

  六、装修材料与装修垃圾的存放、清运与处置

  1、装修材料应存放于装修住宅室内内,不得堆放在公共部位或公共场所,因装卸需要暂时堆放的应尽快清理;不及时清理的,经甲方通知后,乙方或丙方仍未做出适当安排的,甲方有权进行处置,处置费用可从乙方的装修保证金中扣除。

  2、装修垃圾清运采用下列第_________种方式:

  (1)自行清运。乙方或丙方必须于每天18:00前清运堆放在指定地点的装修垃圾;未按时进行清运的,甲方将代其进行清运,清运费用按_________元/车(不足一车按一车计)从装修保证金中扣除。

  (2)委托甲方清运。乙方或丙方应在需清运垃圾前一天通知甲方,并将装修垃圾用包装物装载或捆扎后放在指定地点;乙方或丙方须向甲方缴交装修垃圾清运费_________元/车,不足1车按1车计。

  3、____________________________________。

  七、装修保证金及管理服务费用

  1、本协议一经签订,乙方即按下列标准向甲方交纳装修保证金:

  住宅物业每户_________元;

  非住宅物业每户_________元。

  2、装修工程完毕后,经甲方检查确认无违章装修、无损害公共利益及其他业主利益行为的,甲方在验收后_________天(不得超过30天)内将装修保证金退还乙方。

  3、乙方按约定向甲方支付装修服务费_________元。

  4、____________________________________。

  八、其他约定

  1、因装修造成共用部位、共用设施设备损坏、共用管道堵塞、渗漏等,乙方应当立即组织修复;造成经济损失的,乙方应与受损人协商进行合理赔偿。协商不成的,可申请仲裁或者提起诉讼。属于丙方责任的,乙方可向丙方追偿。

  2、___________________________。

  3、___________________________。

  4、___________________________。

  甲方(盖章):___________乙方:________________

  负责人(签名):_________装修人(签名):_________

  _________年____月____日_________年____月____日

  丙方(盖章):_________

  负责人(签名):_________

  _________年____月____日

  合同编号:

  发包人:

  营业地址:_____________

  委托代理人:_________营业执照号:___________

  电话:_______________法定代表人:___________电话:_________

  承包人:

  委托代理人:___________电话:_________

  本工程设计人:_________电话:_________

  施工队负责人:_________电话:_________

  依照<<中华人民共和国合同法>>及有关法律、法规的规定,双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就发包人的场所装饰装修工程(以下简称工程)的有关事宜,达成如下协议:

  第一条 工程概况

  1.1 工程地点:___________________________________________

  1.2 工程内容及做法(详见:预算表。施工图纸)。

  1.3 工程承包方式:双方商定采取下列第______种承包方式。

  (1)承包人包工、包料

  (2)承包人包工、部分包料,发包人提供部分材料(详见发包人提供装饰装修材料明细表。承包人提供装饰装修材料明细表);

  (3)承包人包工、发包人包料(详见发包人提供装饰装修材料明细表)。

  1.4 工程期限_____天,开工日期______年____月____日,竣工日期_______年_____月_____日。

  1.5合同价款:本合同工程造价为(大写):______________元(详见预算报价单)。

  第二条 施工图纸

  双方商定施工图纸采取下列第_______种方式提供:

  (1)发包人自行设计并提供施工图纸,图纸一式二份,发包人、承包人各一份(详见:装饰装修工程设计图纸);

  (2)发包人委托承包人设计施工图纸,图纸一式二份,发包人、承包人各一份(详见:装饰装修工程设计图纸),设计费__________元,由发包人支付(此费用不在工程价款内)。

  第三条 发包人义务

  3.1 开工前______天,为承包人入场施工创造条件。包括:搬清室内家具、陈设或将室内不易搬动的家具、陈设归堆、遮盖,以不影响施工为原则;

  3.2 提供施工期间的水源、电源;

  3.3 负责协调施工队与邻里之间的关系;

  3.4 不拆动室内承重结构,如需拆改原建筑的非承重结构或设备管线,负责到有关部门办理相应的审批手续;

  3.5 施工期间发包人仍需部分使用该场所,负责做好施工现场的保卫及消防等项工作;

  3.6 参与工程质量和施工进度的监督,负责材料进场、竣工验收。

  第四条 承包人义务

  4.1 施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准,按期保质完成工程;

  4.2 严格执行有关施工现场管理的规定,不得扰民及污染环境;

  4.3 保护好原场所室内的家具和陈设,保证室内上、下水管道的畅通;

  4.4 保证施工现场的整洁,工程完工后负责清扫施工现场。

  第五条 工程变更

  工程项目及施工方式如需变更,双方应协商一致,签定书面变更协议,同时调整相关工程费用及工期(见装饰装修工程增减项目单)。

  第六条 材料的提供

  6.1 由发包人提供的材料、设备(详见发包人提供装饰装修材料明细表),发包人应在材料运到施工现场前通知承包人,双方共同验收并办理交接手续;

  6.2 由承包人提供的材料、设备(详见承包人提供装饰装修材料明细表),承包人应在材料运到施工现场前通知发包人,并接受发包人检验。

  第七条 工期延误

  7.1 对以下原因造成竣工日期延误,经发包人确认,工期相应顺延;

  (1)工程量变化和设计变更;

  (2)不可抗力;

  (3)发包人同意工期顺延的其他情况。

  7.2 因发包人未按约定完成其应负责的工作而影响工期的,工期顺延;因发包人提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的,返工费用由发包人承担,工期顺延。

  7.3 发包人未按期支付工程款,合同工期相应顺延。

  7.4 因承包人责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的,工期不顺延;因承包人原因造成工程质量存在问题的,返工费用由承包人承担,工期不顺延。

  第八条 工程款支付方式

  8.1 双方约定按以下第 种方式支付工程款:

  (1)合同生效后,发包人按下表中的约定直接向承包人支付工程款:

  支付方式 支付时间 支付金额

  第一次 开工前三日 支付 元

  第二次 工程进度过半 支付 元

  第三次 双方验收合格 支付 元

  工程进度过半指:________________________________________

  (2)其他支付方式:________________________________________

  8.2 工程验收合格后,承包人应向发包人提出工程结算,并将有关资料送交发包人。发包人接到资料后日内如未有异议,即视为同意,双方应填写工程结算单并签字,发包人应在签字时向承包人结算工程尾款。

  8.3 工程款全部结清后,承包人应向发包人开具正式统一发票。

  8.4 本工程验收合格后,保修期为自双方签字之日起月

  第九条 违约责任

  9.1 合同双方当事人中的任何一方因未履行合同约定或违反国家法律、法规及有关政策规定,受到罚款或给对方造成损失的均由责任方承担责任,并赔偿给对方造成的经济损失。

  9.2 未办理验收手续,发包人提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的,由发包人负责。

  9.3 因一方原因,造成合同无法继续履行时,该方应及时通知另一方,办理合同终止手续,并由责任方赔偿对方相应的经济损失。

  9.4 发包人未按期支付第二(三)次工程款的,每延误一天向对方支付违约金_________元。

  9.5 由于承包人原因,工程质量达不到双方约定的质量标准,承包人负责修理,工期不予顺延。

  9.6 由于承包人原因致使工期延误,每延误一天向对方支付违约金________元。

  第十条 合同争议的解决方式

  本合同在履行过程中发生的争议,由当事人双方协商解决;也可由有关部门调解;协商或调解不成的,按下列第______种方式解决:

  (一)提交__________________仲裁委员会仲裁;

  (二)依法向人民法院提起诉讼。

  第十一条 附则

  11.1 本合同经双方签字(盖章)后生效,合同履行完毕后终止。

  11.2 本合同签订后工程不得转包。

  11.3 本合同一式_______份,双方各执________份,_________部门___________份。

  11.4 合同附件为本合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。

  发包人:____________(签字) 承包人:_______________(签章)

  法定代理人:_____________ 法定代理人:_____________

  委托代理人:_____________ 委托代理人:_____________

  ________年_____月_____日 _________年_____月_____日

施工合同 篇5

  发包方:_________

  承包方:_________

  依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、行政法规,甲方将赛什斯镇上古城至麻渣塘村农村公路建设项目施工发包给乙方,由乙方负责承包施工。遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,明确双方的权利义务关系,经协商订立本合同。

  一、工程概况

  工程名称:赛什斯镇上古城至麻渣塘村农村公路建设项目

  1、路基长5公里,路面宽3、5米,总计整修面积17500平方米,中标价3万元。

  2、路面长5公里,路面沙化宽3、5米,厚15厘米,总计沙化面积17500平方米,中标价12万元。

  3、铺设涵洞4道,涵洞深3、5米,中标价2万元。

  工程内容:路基处理、沙面层、小桥涵、路肩培筑。

  二、工程承包范围

  承包范围:施工设计全部内容。

  三、工程价款及支付方式:

  合同价款金额合计(大写):壹拾陆万元(人民币)¥:16万元。

  工程价款按工程进度分期分批支付,工程验收合格后决算。甲方扣工程总价款的5%作为质量保证金,工程竣工无质量缺陷后付给乙方。

  四、双方的权利义务:

  1、由甲方提供图纸,乙方必须按图纸和公路改造工程技术规范的要求施工,乙方确保质量达到合格。

  2、乙方必须在签订合同之日起3日内开工。

  3、甲方对乙方的施工有监督管理权,甲方按施工进度对乙方的施工进行验收,验收合格后,方可进行下一工序的施工。

  4、未经甲方同意,乙方不得更换项目经理,否则,甲方有权终止合同。

  5、乙方不得将工程项目转包,未经甲方同意不得分包。否则一经查实,甲方有权终止合同,同时不承担任何由此引发的法律责任。

  6、乙方在施工过程中,确保施工安全。若出现工伤等安全事故,由乙方负责。若乙方的施工对国家、集体、个人的财产或人身造成损害的,由乙方负责赔偿。

  7、甲方负责施工过程周边纠纷的协调处理。

  8、施工所需缴纳的各种税费由乙方承担。

  五、违约责任:

  1、乙方必须按时竣工,否则,每超期一天,按1000元/天支付违约金。

  2、若乙方中途终止合同,则其前期施工的投入,甲方不予赔偿,甲方所拨付的工程价款由乙方退回。

  3、若甲方对工程质量进行验收不合格,需要返工、修复的,则乙方无条件返工、修复,直到达到要求的标准,其损失由乙方自负。

  4、若甲方无故中途终止合同,给乙方造成损失的,由甲方负责赔偿乙方的损失。若工程质量达不到标准,需要返工、修复,而乙方不予返工、修复的,则甲方有权终止合同,解除承包关系,乙方的投入损失自负,甲方所拨付的工程价款由乙方退回。

  六、合同工期:

  开工日期:XX年9月25日

  竣工日期:XX年11月25日

  合同工期总日历天数60天。

  七、质量标准

  工程质量标准:合格。

  八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

  九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

  十、合同生效

  本合同双方约定签字盖章后生效。

  发包人:_________(签名)

  承包人:_________(签名)

  合同订立时间:_________

  合同订立地点:_________

施工合同 篇6

  合同编号:  

  年 月 日

  发包方(以下简称甲方):

  承包方(以下简称乙方):

  根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及相关规定,结合本工程的具体情况,经双方协商一致,订立本合同,以资共同遵守。

  第一条 工程项目

  一、工程名称:

  二、工程地点:

  三、工程内容:

  四、承包方式:乙方按承包价包人工,包工期,包质量,包安全,文明施工。

  五、材料:

  1、型材:选用XXXXX系列和XXXXX系列断桥隔热型材;

  2、推拉窗五金

  件采用XXXX专用配件,XXXX系列五金件采用XXXXXX;

  3、采用5+12A+5㎜中空玻璃,金晶原片玻璃,需要钢化部分执行现行标准(单片大于1.5㎡或低于地面300㎜时,玻璃采用钢化);

  4、使用国产三元一丙胶条和硅化毛条,采用“XX”或“XX”牌硅酮结构胶和密封胶。

  第二条 工程总价和单价

  一、工程综合单价为: 元/平方;

  二、工程总面积:约计: 平方米;

  三、估算工程总造价为:人民币(小写) 元(大写) ;

  四、最终总价按建筑施工图纸设计洞口尺寸及实际数量结算(如果统一工程量计算有明显失误,误差大于±5%,则该部分据实调整)。

  第三条 工 期

  一、合同工程总工期为 60 天,即自年月日开工到年月日竣工;

  二、具备开工条件前 5 天,甲方向乙方发出书面开工通知。

  第四条 甲方责任

  一、提供工程施工图、图纸会审记录、技术交底及有关设计变更的全套资料;

  二、提供施工场地用水、用电、交通畅通、土地平整,拆除可能阻碍乙方施工的设施(包括架空和隐蔽的),为乙方提供临时仓库及安装工人的住宅场地;

  三、委派 对施工全过程进行监理;

  四、委派 为甲方现场代表协同监理公司一起监管检查工程质量、进度、投资控制等,并解决现场施工遇到的问题;

  五、组织对工程的竣工验收,并按合同规定的日期支付工程款及结清尾款;

  六、对施工过程中非乙方责任造成的门窗损坏负责维修并承担相关费用。

  第五条 乙方责任

  一、负责约定的门窗的制作和安装;

  二、编制施工进度计划、支出计划、及相关文件;

  三、严格按照施工图和说明书进行施工,确保工程质量,按合同规定时间如期完工;

  四、提供竣工验收技术资料,办理竣工结算,参加竣工验收;

  五、在合同保修期内,对属于乙方责任的工程质量问题,负责无偿修理;

  六、委托为技术主管,处理门窗安装过程中的技术问题;

  七、委托为项目经理,负责业务工作。

  第六条 工程验收

  一、乙方认为工程具备竣工验收条件后,应于竣工验收前十天向甲方提供完整的竣工资料(一式四份)和竣工报告。甲方收到报告后十天内组织有关部门验收,并在验收三天内提出修改意见,修改意见经乙方确认后,由乙方负责修改,并承担由乙方原因造成修改的费用。

  二、甲方收到乙方竣工报告后十天内,无正当理由不组织验收或验收三天内不予以批准且不能提出正当修改意见则视为竣工验收报告已批准。

  三、竣工日期为乙方递交竣工验收报告日期,验收须返修的,竣工日期为乙方修改后重新递交报告的日期。

  四、工程未经验收,甲方提前使用或擅自动用的,视为经验收合格,由此发生的安

  全、质量等问题及相应经济支出或损失,概由甲方承担,工程验收过程中发生的费用由甲方承担。

  第七条 工程款的支付和结算

  合同签订后框安装完毕甲方向乙方支付合同总价款的30%;工程全部完成经验收合格后付至合同总价款的70%,工程结算完成后,付至审定工程造价的95%,剩余5%作为质保金,保修期为 壹 年,保修期满后付清。

  第八条 违约、争议

  一、乙方如转包、擅自分包该项目属违约行为,并全部承担由此造成的一切后果。

  二、合同双方的任何一方不能履行合同条款均属违约,违约所造成的经济损失由违约方承担赔偿责任。违约造成工期延误的,甲方违约,工期顺延,乙方违约,非经甲方许可工期不得顺延。

  三、合同履行中任何一方无正当理由而单方面提出终止合同均属单方毁约,毁约方除承担赔偿 因此造成对方的全部经济损失外,还必须向对方支付合同价款 %的违约金。

  四、本合同如发生争议,双方应积极协商解决。协商不成,任何一方可向工程所在地的经济仲裁委员会申请仲裁,也可以直接向法院提起诉讼。

  第九条 其他约定

  一、本合同所订条款,任何一方不得擅自变更或修改。

  二、本合同一式 四 份,甲方、乙方、建设单位、委托代建人各持 一 份;如有未尽事宜,以附件说明,附件经双方确认签章具有与合同同等法律效力。

  三、本合同自双方签字盖章之日起生效,在本合同门窗工程竣工验收并结算货款完毕后自动失效。

  甲方(签章): 乙方(签章):

  电 话: 电 话:

  日 期: 日 期:

施工合同 篇7

  第一章 废砂浆回收利用项目总述

  第一节 硅片线切割及项目来源

  废砂浆回收利用项目的产生源于近几年来光伏产业的发展。 本项目生产中所用的“废砂浆”原料及生产出来的产品“碳化硅”、正是来源于和应用于光伏产业中的单、多晶硅棒切片工序。

  在光伏产业链中,硅片切割是光伏电池生产中一个十分重要的工序,切割出的硅片质量直接影响到整个产业链后续电池的生产以及电池的性能质量。

  在实际生产中,硅片生产厂家一般先将废砂浆进行简单的离心或沉降分离,液体部分返回工序再使用一次,其它的难以分离的部分或将其作为垃圾废弃掉,或将其处理给专业废砂浆回收利用厂家。作为一种十分重要的资源被当做垃圾处理掉,不仅会对环境产生严重的污染,而且浪费了大量的资源,令人惋惜。

  随着国家节能降耗,保护环境等可持续发展政策的实施,从废砂浆中回收价值较高的'碳化硅项目应运而生,并且越来越受到人们的重视。近两年中,相关单位和团体都投入了许多精力,对废砂浆回收利用做了大量的研究工作,产生出一些新技术和新工艺,取得了一定的成果。

  废砂浆回收处理产生的“碳化硅”产品或再行回用于硅晶片的生产切割过程,或应用于其它工业领域,都会产生出巨大的经济价值和社会效益,对国家、对环境、对个人都是一件十分有意义的事情。

  第二节 生产原料及产成品

  本项目生产时的原料为“废砂浆”,另外还需要“烧碱”、“硫酸”等化工原料。生产的产品是 “碳化硅”等,下面分别对我们生产中接触到的主要物质进行一下简单介绍。

  一 废砂浆、废切割液及废硅粉的组成

  废砂浆是硅光伏产业或半导体工业在硅锭(硅棒)切割生产硅片时产生的一种工业废料,它的组成成分并不十分固定,主要成分有:碳化硅、聚乙二醇和金属硅粉,另有水分、金属颗粒以及少量表面活性剂、金属螯合剂等。含碳化硅较多的称为“废砂浆”,一般由65%左右的碳化硅、6%左右的硅粉、1.5%左右的铁等金属颗粒、15%的聚乙二醇和10%左右水份组成。

  二 碳化硅的性质及光伏产业所用的碳化硅

  1 碳化硅的性质特点

  碳化硅的化学成分是碳化硅,因为它的硬度十分高,人们俗称碳化硅颗粒为碳化硅。碳化硅在自然界少量伴生于岩石中,没有利用价值。工业碳化硅的生产是一种高耗能、高污染产业。碳化硅的制备合成是通过将石英砂(SiO2)与石油焦(C)等原料按一定比例混合后,在隔绝氧气的条件下利用电弧产生的高温反应烧结而成,这一反应过

  程需要消耗大量的能源,平均每合成一吨碳化硅需消耗高达8000千瓦时的电能,同时上述反应过程会释放出大量的一氧化碳(CO),一氧化氮( NO),二氧化硫( SO2)等有害废气,会对大气环境造成十分严重的污染。根据碳化硅的生产方式的不同,又可将其分为绿碳化硅和黑碳化硅两大类,绿碳化硅的纯度和硬度较黑碳化硅略高,市场价格也相对较高。

  碳化硅的分子式为SiC,是典型的共价键型化合物。有立方型和六方型两种晶型,立方型称为β—SiC,它是在1800~20xx℃温度下形成,属低温产物,硬度稍小,主要用于微型轴承的超精研磨。六方型称为α—SiC,它是在20xx℃以上形成的,硬度较大,一般常用的都是α—SiC。碳化硅在一个大气压下的分解温度为2400℃,无熔点。α—SiC碳化硅理论密度是3.18g/cm3,碳化硅粉的自然堆积密度在

  1.2~1.6g/cm3之间。碳化硅的莫氏硬度仅次于金刚石,在9.2~9.3之间,威氏显微硬度3300kg/mm2 。由于碳化硅具有相当优异的特性,所以它的应用领域十分广泛。

  碳化硅(碳化硅粉)用于制作砂轮、砂纸、砂带、油石、磨块、磨头、研磨膏等。由于碳化硅的性质特点,最适合半导体工业材料及压电晶体材料方面的切割、研磨抛光等。尤其是在太阳能电池硅片切割中,国际上绝大多数生产厂家都要用到碳化硅。

  利用它具有的高硬度、高耐磨性、高耐腐蚀性、高的高温强度及导热性能良好、抗冲击等特点,碳化硅可用于各种冶炼炉衬等构件、碳化硅坩埚等。可用于制作耐磨、耐蚀、耐高温等高级碳化硅陶瓷材

  料。在航空航天工业碳化硅材料还可以制做火箭发动机喷管、燃气轮机叶片等。

  2 光伏产业切割用碳化硅

  光伏产业中所用的碳化硅主要在硅片切割工序。由于光伏产业对硅片有特别严格的要求,并且在切割效率和质量方面与碳化硅的选用有着密切的关系,所以,在碳化硅的选择使用方面都十分苛刻。

  硅片切割用碳化硅多为绿碳化硅,在粒度选择上相对于不同机型的线切割机来说一般常见的有两种:1200与1500目(极少数采用800和20xx目),且它的粒径范围要求狭窄,晶角要尖锐锋利,绝不能混入大颗粒物质,避免划伤硅晶片。为了防止金属离子对硅片的玷污,要求碳化硅的纯度要高。硅片切割用碳化硅国内没有统一标准(有的企业采用日本JZS工业标准)。

  第三节 技术经济指标

  1、 废砂浆利用率

  废砂浆中的碳化硅含量在65%左右,根据工艺水平提取率在80%左右总收率为50%左右。

  2、 酸碱消耗量

  生产一吨碳化硅,需要浓硫酸(98%)、烧碱的费用为300元。

  3、 水、电的消耗量

【【推荐】施工合同范文七篇】相关文章:

1.【推荐】施工合同范文合集七篇

2.【推荐】施工合同七篇

3.【推荐】施工合同范文集锦七篇

4.【推荐】施工合同合集七篇

5.【推荐】施工合同汇编七篇

6.施工合同范文七篇

7.【推荐】施工合同范文8篇

8.【推荐】施工合同范文九篇

上一篇:施工合同 下一篇:别墅花园施工合同_施工合同