热力管道施工合同

2021-11-09 施工合同

  在人民愈发重视法律的社会中,关于合同的利益纠纷越来越多,签订合同能够较为有效的约束违约行为。那么问题来了,到底应如何拟定合同呢?下面是小编为大家收集的热力管道施工合同,希望能够帮助到大家。

  发包方(甲方):

  代表人:

  承包方(乙方):

  负责人:

  为明确甲乙双方在高压热力管道安装工程中的权利义务,双方在平等互利的前提下,依照《中华人民共和国建筑法》和《合同法》等有关法律、法规的规定,双方就本工程有关事宜达成一致意见,订立本合同,供双方遵照执行。

  一、工程概况

  1、工程内容:

  2、工程地点:

  3、承包范围:

  4、承包方式:

  二、工期

  开工日期:以甲方开工通知书为准,暂订______年______月______日,如有特殊情况,甲、乙双方协商解决。计划完工时间:______年______月______日。

  三、工程规范

  乙方必须按照施工图并执行国家及工程所在地的相关标准,规范施工。

  四、双方的责任与义务

  甲方责任与义务

  1、合同签订时,甲方提供给乙方工程施工图资料及其它基础资料,并完成技术交底,资料的真实性、合法性、完整性由甲方负责。

  2、甲方有权随时检查乙方的施工情况,质量、安全一把抓。

  3、按合同规定及时向乙方支付费用。

  3、甲方在接到乙方竣工验收的通知时,及时组织人员验收。

  乙方责任与义务

  1、按合同规定,保质保量完成工程进度,对工程质量负责,凡施工期间发生的施工质量、安全事故由乙方负责。

  2、在接到甲方委托及施工图等文件资料后,按照预定的工程节点制定施工计划,按施工计划完成工程。

  3、乙方应保证安全文明施工,不得酒后作业。

  4、工程完工当日,向甲方发竣工验收通知书。

  五、工程返工

  1、乙方在施工过程中对设计、图纸或施工方案有疑惑时且涉及工程变更或影响工期时,须以书面形式向甲方提出,甲方须在______小时内以书面形式将相应的技术措施或工程特殊保护措施给予答复或批准。

  2、工程验收前,由于甲方原因造成的返工损失其费用由甲方承担,由于乙方原因造成的返工损失其费用由乙方承担。

  3、甲方安排乙方施工后,如果中途造成乙方停工,甲方应在______小时内做出处理意见并通知乙方复工。并非甲方原因乙方中途停工,乙方应在______小时内做出处理意见并及时复工。无论何方超过四十八小时还不能复工,造成方应赔偿对方的`经济损失。工期相继顺延。

  六、工程量确认

  1、乙方提出变更设计,必须征得甲方同意,否则因此所增加的费用由乙方承担。

  2、本工程的工程量据实结算。

  七、工程款结算与支付

  1、乙方每月25日前向甲方提交当月工程进度表,经发包方确认后,按确认量的60%支付。

  2、月工程进度款累计支付至合同价款的85%时停付。

  3、工程竣工验收合格交付使用并通过项目审计后,剩余5%的工程款作为质量保证金,质保期为______个采暖期,如无质量问题,质保期满后不计利息一次性支付给乙方。

  4、本工程无预付款。

  八、材料设备供应

  乙方采购的所有材料、设备必须有厂家的合格证书,均应达到国家规定要求“合格”标准。采购前须将材料、设备样品报甲方确认签字并封样后方可订货,材料进场必须经甲方和监理单位共同验收合格后方可使用,否则甲方有权要求乙方退货。因材料、设备质量造成的损失,由乙方负全部责任。

  九、违约责任

  1、乙方不能按照合同竣工,质量不合格,因其它原因并无正当理由造成停工,四十八小时还不能复工,应承担违约责任,合同终止。

  2、甲方应按合同约定内容及时履行包含付款在内的相关义务。

  3、违约方承担了违约责任后,甲、乙双方通过协商还可以继续履行合同。

  4、任何一方书面提出解除合同,对方需在七天内予以答复,不予答复视同认可。

  十、其它

  1、本合同自双方签字后生效,自双方义务履行完毕后失效。

  2、合同一式份,双方各执份,具有同等法律效力。

  3、因履行本合同发生争议,双方协商解决,协商不成的,均可向工程所在地人民法院起诉。

  4、本合同未尽事宜,双方协商解决。

  甲方:

  地址:

  联系人:

  联系方式:

  签订时间:______年______月______日

  乙方:

  地址:

  联系人:

  联系方式:

  签订时间:______年______月______日

【热力管道施工合同】相关文章:

1.管道安装施工合同

2.关于管道施工合同

3.管道维修施工合同

4.管道施工合同范本

5.管道维修施工合同范本

6.管道施工合同(精选5篇)

7.管道施工合同(通用5篇)

8.管道工程施工合同

上一篇:建设施工合同 下一篇:简明施工合同