简易施工合同

2021-10-22 施工合同

  随着时间的推移,关于合同的利益纠纷越来越多,合同是企业发展中一个非常重要的因素。你知道合同的主要内容是什么吗?以下是小编精心整理的简易施工合同范本(精选5篇),希望能够帮助到大家。

  简易施工合同1

  发包人: (以下简称甲方)

  承包人: (以下简称乙方)

  经过甲乙双方协商,就本工程施工事项协商一致,订立本合同,共同遵照执行。

  一、工程项目

  1、 工程名称:

  2、 工程地点:

  3、 承包范围:

  4、 承包方式:

  5、 合同价款:合同总价每公里 万。单位造价每平方米 元(竣工后以实际丈量面积为准进行结算)。

  二、 技术要求

  1、路面为xx cm厚 水泥混凝土路面,宽xx米。

  2、 天然级配砂砾石垫层,厚度 cm天然级配砂砾石,宽度6M。

  3、xx cm厚 灰土垫层。

  三、 施工及质量要求

  1、路基处理

  在原有路基的基础上,对高低不平路段,采用推土机或装载机整平,并清除地表杂草,然后用压路机压实。

  2、严格控制路面材料质量,垫层必须夯实,否则返工。

  四、 双方权利和义务

  1、发包人的权利和义务

  发包人委派的业主代表:

  姓名: 职务;

  职权:对施工阶段质量、进度以及现场工程质量进行监理与控制、参与工程竣工验收以及保修阶段的相关工作。

  2、发包人主要工作:

  负责场地三通一平;

  3、承包人的权利和义务

  项目负责人姓名:

  项目负责人代表承包人就此工程项目全权对发包人负责。

  4、承包人主要工作:

  负责本工程施工范围内的施工安全工作。承包人应按有关规定严格实施安全防护措施,承担由于自身安全措施不当造成事故的责任和因此而发生的费用;做好现场设备、材料的照管工作。做好现场施工记录,配合发包人和监理单位进行质量检查:

  五、工程价款的支付

  本合同签订之日付xx%,工程竣工验收完后分阶段视情况支付 下剩款项。工程质量保证金为总造价的 %,质保期一年,质保期自竣工验收之日计算,期满后一次性支付质保金。

  六、安全文明施工

  承包人应按建设总承包单位工程施工现场管理规定及发包人统一管理制度的规定,精心组织、文明安全施工;发包人、总承包单位对承包人任何违反现场管理制度的行为均有权予以制止,直至罚款和解除合同。

  承包人在施工过程中发生的一切安全事故、质量事故均有承包人自行负责并承担相应的经济责任、法律责任及相应的一切经济赔偿。

  七、竣工验收

  承包人在工程具备竣工验收条件钱24小时通知发包单位组织竣验收。发包人在收到通知后及时组织有关单位进行验收,并在验收后2天内给予认可或提出整改意见。承包人按要求整改,并承担自身原因造成的整改费用。

  发包人: (以下简称甲方)

  承包人: (以下简称乙方)

  日期:

  简易施工合同2

  发包方(以下称甲方):

  承包方(以下称乙方):

  为了保证________施工质量,如期完成施工任务,达到双方互惠互利的目的,依据《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律法规,双方友好协商,就本工程施工项目协商一致,订立本合同。

  一、工程名称:

  _____________________________。

  二、建筑面积(工程形式):

  __________________。

  三、施工地点:

  ______________________________。

  四、工期:

  1、开工:____年___月___日;

  2、竣工:____年___月___日;

  3、合同工期总共历时____天。

  五、承包形式:

  ___________________。

  六、工程价款:

  共计_______人民币元。

  七、付款方式:

  本合同生效后支付合同款项的____%,计____元;工程竣工且验收合格后,支付工程价款的____%,计____元;质保金___元,质保期满后支付。

  八、质保期:

  ____年。

  九、工程质量及验收:

  本合同项工作内容应满足国家相关工程施工规范以及验收标准的要求,质量合格。

  十、甲方的责任:

  乙方自行解决施工过程中所需要的水源、电源和运输道路问题;甲方协助消除妨碍乙方施工的障碍物;

  十一、乙方的责任:

  1、按照合同所规定的施工内容进行施工,确保工程质量,按照合同规定的时间如期完工和交付使用。

  2、在国家规定的'保修期内,对属于乙方责任的工程质量问题,免费无偿修理。

  十二、特别约定:

  1、施工中因乙方原因发生的伤亡事故,均由乙方负责,并承担相关医疗、赔偿费用。

  2、施工过程中涉及的线路通道、土地占用,由双方共同协调处理。

  十三、其他

  1、本合同自双方签字盖章后生效,有效期至保修期满。

  2、因本合同产生纠纷,如协商无法解决,双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

  3、本合同未尽事宜,可由双方协商解决并签署书面补充协议,补充协议与本合同享有同等法律效力。协商未果,提交山东曹县人民法院提起诉讼。

  4、合同附件为本合同条款的组成部分,本合同连同附件一式____份,双方各执_____份,具有同等效力。

  发包方:

  承包方:

  _____年___月___日

  简易施工合同3

  甲方:

  乙方:

  甲方工程由乙方城建,为明确双方的责任和义务,确保工程顺利完成,根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规规定,结合本工程具体情况,经双方协商签订本合同如下:

  一、工程概况

  1、工程名称:

  2、工程内容:

  二、工程合同造价

  本工程共计xx㎡,单价xx元/㎡,合计xx元。

  三、施工期限

  本工程工期自xx年xx月xx日至xx年xx月xx日。

  四、工程价款的支付与结算

  在乙方施工任务完成后,甲方一次性付清工程款。

  五、甲乙双方责任

  (一)甲方

  1、配合乙方迁移一切影响施工的障碍物,帮助乙方协调所需用土、沙方。

  2、待工程结束后,负责组织有关人员进行验收。

  3、定期不定期对工程施工进行质量检测。

  (二)乙方

  1、严格按照合同、工程技术标准及工程质量管理要求组织施工。

  2、工程完成经业主等有关单位验收合格交付为准,如出现质量问题由乙方负责维修赔偿。

  3、施工期间无条件服从甲方及监理部门的监管。

  4、保证所有施工机械符合施工要求。

  六、安全施工与检查

  乙方应遵守安全生产有关管理规定,严格按照安全标准组织施工,因乙方安全措施不力造成事故和因此发生的费用,由乙方承担。甲方不得要求乙方违反安全规定进行施工,因甲方导致的安全事故,由甲方承担相应责任。

  七、本合同未尽事宜,甲乙双方应本着相互谅解的原则,随时协商解决。因协商无效,提交新野县人民法院解决。

  八、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,经双方签字盖章后生效。项目工程有关款项全部计算完毕后自行失效。

  甲方:(签章)

  乙方:(签章)

  日期:

  简易施工合同4

  甲方:(盖章)

  乙方:(盖章)

  第一条 工程概况

  一、工程名称:油污水处理厂污水管道安装工程。

  二、工程地点:镇海化工区油污水处理厂

  三、工程内容:管道安装;阀门安装,电动机维修等。

  四、工程造价:合同造价暂定为人民币(大写)壹拾贰万元整,即¥120000.00元,详见预算书,结算按实。

  第二条 工程价款结算与支付

  一、工程承包方式:包工包料。

  二、工程结算方式:工程直接费单价参照2010版《浙江省建筑工程预算定额》和《浙江省安装工程预算定额》。取费统一参照2010版《浙江省建筑安装工程取费定额》,民用三类收费标准,费率取中间值,工程量按实结算。在施工过程中,甲方若需要增加预算以外的工作内容,以双方确认的工程联系单为准,并作为结算调整的依据。本次工程总价下浮率为10%。

  三、工程款支付方式:本工程不支付备料款;工程完成80%时支付进度款90000.00元(玖万元整),竣工验收合格后支付至结算价的95%;余款一年保修期满后无息支付。

  第三条 工期

  本合同全部工程工期为30日历天,起止时间:20xx年2月28日至20xx年3月29日, 具体开工日期以开工报告为准。

  第四条 物资供应

  一、本合同全部工程所需材料按下列方式办理:本项目所有材料由乙方按项目提供,但主材的品牌型号价格需经甲方确认,其余材料价格结算时按宁波市20xx年1月份镇海区(地区)建筑造价信息的价格结算。

  二、所有材料、设备进场均应符合有关规定。

  第五条 施工准备

  一、甲方

  1、负责接通施工现场三通一平。

  2、本合同签订后 / 天内提供完整的建筑安装施工图 / 份。

  3、甲方现场代表:王海

  二、乙方

  1、负责施工区域的临时道路、临时设施、水电管线铺设管理。

  2、编制施工组织设计和施工方案、施工预算、施工进度计划送甲方。

  3、乙方现场代表:陈英妙

  第六条 施工与设计变更

  一、乙方在组织施工中,必须遵照国家、行业及设计要求的施工验收规范和质量检验标准组织施工。

  二、在组织施工中,如必须变更设计,应按下列程序办理:

  1、施工中发现设计有错误或严重不合理的地方,乙方应以书面通知甲方,由甲方在3天内提出修改或变更设计文件,经甲乙双方办理签证手续后,方可继续施工。

  2、施工中如遇变更超出原设计标准或规模时,须经原批准单位审批同意,甲乙双方办理签证手续后方可继续施工。在设计变更未批准前,任何一方不能强行施工。

  3、在施工中如遇中途停建、缓建,甲乙双方对在建工程应商定做到合理部位。

  4、乙方不得擅自将合同工程转包、分包给第三方,全部工程必须由乙方自行完成。否则按乙方违约处理,并责令施工单位退出工地。

  由上述原因延期施工而造成的经济损失,由责任方承担。

  三、在施工中由乙方本身的原因造成的停工、返工、材料构件的倒运、机械二次进场等损失,由乙方自行负担。

  四、乙方要严格执行隐蔽工程验收制度。隐蔽工程完成后必须经过验收合格做出记录,方能进入下一道工序的施工。凡隐蔽工程均应由乙方书面通知甲方,共同进行验收,并办理验收手续;届时如甲方未参加,乙方可以自行检查验收,并应作好记录,甲方应予承认。如甲方以后提出检查时,其检查结果不符合要求的,检查费由乙方负担,符合要求其检查费由甲方负担。

  第七条 竣工验收与保修

  一、本工程质量标准:按国家验收标准一次性验收合格。

  二、工程竣工验收后,乙方对施工的工程质量负责保修,保修期 1 年。

  第八条 经济责任

  一、由于乙方责任未按本合同规定的日期竣工(按国家现行规范),每逾期一天,须付甲方500元逾期违约金;质量达不到一次性验收合格的一次罚款5000元,并整改至验收合格。

  第九条 其他约定

  一、甲方提供施工现场的水电接口,但水电费由施工方承担。

  二、乙方必须遵守国家有关安全生产的法律、法规。

  三、甲乙双方必须同时签订廉政合同和安全生产合同。

  第十条 附则

  一、本合同共 陆 份,甲方执 肆 份,乙方执 贰 份。

  二、本合同自签定之日起生效,在本合同全部工程竣工验收并结算尾款后失效。

  三、本合同条款如对特殊情况有未尽事宜,双方可根据具体情况结合有关规定议定附则条款,经审定后作为本合同附件以便共同遵守。

  四、有关承包合同的其他问题,均按照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及《建筑安装工程承包合同条例》的规定执行。

  五、本合同有未尽事宜,由双方协商解决。协商不成可向工程所在地人民法院提起诉讼。

  甲方:(盖章)

  乙方:(盖章)

  日期:

  简易施工合同5

  发包人:

  承包人:

  依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,发包人承包人就本工程施工有关事项达成一致意见,订立本合同。

  一、工程概况

  工程名称:工程地点:工程内容:工程立项、规划批准文件号:资金来源:

  二、工程承包范围

  承包范围:

  三、合同工期

  工程合同工期总日历天数:____天。拟从_____年_____月_____日开始施工,至_____年_____月_____日竣工完成。

  四、质量标准

  工程质量标准:

  五、合同价款

  合同总价(大写):____元;

  (小写):____元。 项目单价:□详见承包人的投标报价书(招标工程);

  详见经确认的工程量清单报价单或施工图预算书(非招标工程)。

  六、组成合同的文件

  组成本合同的文件及优先解释顺序按有关规定执行。

  七、词语含义

  本协议书中有关词语含义按有关规定执行。

  八、承包人承诺

  承包人向发包人承诺按照本合同约定施工、竣工,并在质量保修期内承担工程质量保修责任,履行本合同所约定的全部义务。

  九、发包人承诺

  发包人向承包人承诺按招标文件约定的期限和方式支付工程价款及其他应当支付的款项,履行本合同所约定的全部义务。

  十、合同生效

  本合同共六份,双方各执三分。

  发包人:(公章)

  承包人:(公章)

  日期:

【简易施工合同范本(精选5篇)】相关文章:

1.简易建筑施工合同范本

2.简易绿化施工合同范本

3.简易电力施工合同范本(精选6篇)

4.简易工程施工合同范本

5.简易的工程施工合同范本

6.工程简易施工合同范本(通用5篇)

7.简易施工合同(精选5篇)

8.简易施工合同(精选3篇)

上一篇:厂房施工合同 下一篇:水沟施工合同