安装施工合同

2021-10-21 施工合同

  随着人们法律观念的日益增强,合同出现在我们生活中的次数越来越多,正常情况下,签订合同必须经过规定的方式。那么一般合同是怎么起草的呢?下面是小编为大家收集的安装施工合同(精选5篇),欢迎阅读,希望大家能够喜欢。

  安装施工合同1

  设单位:(简称甲方)

  施工单位:(简称乙方)

  兹有工程,经过投标、议标、决定由乙方施工,电气安装施工合同。根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》规定,结合本工程的实际情况,为了明确工程项目及双方责任,本着互相协作,确保施工项目顺利完成的原则。经过甲乙双方协商签定本合同。

  第一条:工程地点

  第二条:工程内容

  第三条:承包方式

  第四条:工程价款及调整

  1.工程价款

  2.发生以下情况之一经双方协商同意后可做调整:

  (1)甲方代表确认的工程量增减;

  (2)甲方代表确认的设计变更或工程洽商;

  (3)工程造价管理部门公布的价格调整;

  (4)甲方原因造成的乙方窝工损失或其他得有关损失;

  (5)合同条款以外得其他增减或调整;

  第五条:付款方式

  第六条:合同工期

  1.双方商定总工期为天。

  开工日期: 年 月 日

  竣工日期: 年 月 日

  2.如遇下列情况,经甲方代表签证后,工程可以顺延。

  (1) 甲方不能按合同约定提供开工条件,

  (2) 工程量变化和设计变更;

  (3) 非乙方原因得气超过4个小时以上时;停水停电停

  (4) 工程款未按时支付;

  (5) 不可抗力(如地震台风火灾等)

  3.由甲方责任造成的工期延误,甲方应支付由此给乙方造成得窝工损失及其他增加费用,相应顺延工期。

  4.乙方如无正当理由拖延工期,每超过一天罚款元,反之每提前一天奖励元。但奖罚累计不超过总造价得2%。

  第七条:工程质量要求:

  第八条:材料设备:

  提供施工人员生活住宿场地,并在乙方进场前办妥本工程报建和消防以及施工许可证等有关手续;

  (2)负责解决施工场地的用水用电热力电讯保证乙方在施工期间的需求;

  (3)按时支付工程款项;

  (4)协调施工现场内各交叉作业施工单位之间的关系及施工次序,保证乙方顺利施工;

  (5)组织有关单位进行图纸会审,向乙方进行设计交底;

  (6)组织施工现场的隐蔽工程变更工程的验收和签证工作;

  (7)负责本工程涉及有关部门的联系和协调工作;

  (8)组织工程竣工验收工作 。

  2.乙方:

  (1)做好施工组织管理及向甲方提供工程进度情况;

  (2)做好施工安全防范措施,确保施工安全;

  (3)负责做好材料、设备的采购和保管工作;

  (4)遵守地方政府和有关部门对施工场地交通和施工噪音等管理规定,经甲方代表同意,需办理有关手续的,由甲方承担由此发生的费用,因乙方责任造成的罚款除外;

  (5)参加工程竣工验收工作。

  第十条:保修

  保修期限:工程竣工验收合格及甲方在验收证书签字之日起计算,按国家规定的保修条款执行。本工程保修期为个月。

  第十一条:工程停建或缓建:

  1.因政策调整,人力不可抗力及甲.乙双方之外原因导致工程停.缓建,是合同不宜继续履行,双方应签订工程停缓建协议。

  2.工程停缓建后,乙方应妥善做好已完工和已购材料设备器具的保护及移交工作,并将自有机械设备,以及人员撤出施工现常甲方应为乙方撤离提供必要条件,并支付撤出的一切费用,同时按合同支付已完工程价款和赔偿乙方有关损失。

  3.已订货的材料设备器具等款项,由甲方承担,应退货的由订货方负责退货,不能退货的货款和退货发生的费用,由甲方承担。

  第十二条:其它

  1.如甲方要求变更工程内容,改变安装范围及条件,应征得乙方的同意,并办理书面签证(为合同附件)工程竣工验收后按实际工程量结算,否则乙方有权拒绝设计和施工。

  2.工程款项必须汇入合同指定的乙方银行帐号,否则因此引起的法律纠纷由甲方负责全部责任。

  第十三条:合同生效与终止

  本合同自甲乙双方法人代表或委托代理人签字、盖章后生效,至办完工程验收交接和竣工结算后,除有关保修条款仍生效外,其它条款即告终止,保修期满后有关保修条款终止。

  甲方:

  乙方:

  签订日期:

  安装施工合同2

  发包方(简称甲方):

  住址:

  承包方(简称乙方):

  住址:

  经协商,由乙方承包甲方_____________________项目的冷库安装工程,为了明确双方职责,保证工程顺利进行,以《中华人民共和国合同法》及其他有关规定为根据,结合本工程具体情况,双方达成如下条款,共同遵守执行。

  一、工程概况

  1、工程名称:

  2、工程地点:

  3、承包范围:

  4、承包方式:

  5、工程质量:

  二、工期

  本合同工程总工期为个_______日历天,计划开工日期:_______年_______月_______日,计划完工日期:_______年_______月_______日。

  本工程除遇到不可抗力,否则工期不予顺延,乙方必须按期交付验收。

  三、工程造价及付款方式

  1、工程造价:

  2、付款方式:

  总价款分______期支付:

  工程合同签署后3日内支付第一笔,总价款的______%,即____________元人民币。

  工程完成50%后3日内支付第二笔,总价款的______%,即____________元人民币。

  工程完成后3日内支付第三笔,总价款的______%,即____________元人民币(5%作为质保金,保险期满后一次性支付)。

  四、甲方义务

  1、在施工前负责施工场地的平整,协调相关相邻关系,具体介绍场地及地下管线情况。

  2、在施工期间给予乙方施工必要方便,提供水源、电源、材料堆放场地。

  3、提供冷库工程的图纸,若增加工程量、变更设计,需及时通知乙方,以便乙方施工。

  4、对乙方提交的增加工程量资料,进行必要的及时审核,以作为工程决算的依据。

  5、按照合同的规定向乙方支付款项。

  6、接到乙方验收的通知后,在3日内予以验收。

  五、乙方义务

  1、乙方须对甲方提供图纸进行必要的专业审核及时解决问题。

  2、乙方应按合同的约定负责设备的供应、安装、调试、保修等。

  3、乙方应保证工程所用材料、配件、设备的质量符合国家或行业标准,且需经甲方代表或监理人员认可后方可使用。

  4、乙方在施工前必须视察工地并详细了解工地各种环境:结构、排水、电力等系统,如现场情况与图纸不符,及时与甲方相关人员沟通。

  5、乙方保证安装施工人员均为专业的熟练技工,工程设备安装完成后,乙方必须负责免费调试,保证无任何操作故障。

  6、已完工的工程和设备,在交付前由乙方应负责保管,并负责将场地清扫干净。

  六、工程设计的变更

  1、在组织施工中,要坚持按图施工,任何一方不得随意变更设计。

  2、施工中发现设计有错误或有严重不合理的地方,乙方应以书面通知甲方,并提供修改或变更设计方案,经甲方确认后方可继续施工。

  七、安全施工

  1、乙方应遵守工程建设安全有关管理规定,严格按照安全标准组织施工,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患,一切安全措施及费用均由乙方承担。

  2、乙方必须为其施工人员购买意外伤害保险,应对其进行安全教育,并对其安全负责。

  八、材料设备供应

  1、本工程所需的材料设备均由______方采购并供应到施工现场,材料设备进场时必须经甲方书面确认。

  2、乙方负责采购的材料、设备,应按照设计和国家有关标准采购,对材料设备质量负责,乙方对材料设备的质量担保责任不因甲方的确认而减轻或免除。

  3、乙方需要使用代用材料时,必须征得甲方书面同意。

  九、竣工验收

  1、工程全部完工后乙方应及时提请甲方组织验收,甲方组织有关人员验收合格后,双方在《验收单》上签字确认,《验收单》是乙方请求付款的必要凭证。

  2、在工程全部验收合格后,工程移交甲方后,乙方离场,工程自移交后毁损风险由甲方承担。

  3、若不能通过验收,乙方必须在甲方指定的期限内完成整改并通过验收。

  十、质量保修

  1、本工程的保修期为______年,自验收之日起算。

  2、保修期内工程或设备出现故障(人为因素除外),乙方负责免费保修及更换配件。

  3、保修期内工程或设备出现故障,乙方应在接到甲方通知后______小时内修复(如有特殊情况双方可另行商定)。

  十一、违约责任

  1、若乙方承建的工程在质保期内出现质量瑕疵,乙方必须按本合同约定的期限及时予以修复对设备存在质保期内出现质量瑕疵,由乙方负责免费维修。

  2、甲方需按照本合同的约定及时支付合同款项,若逾期不支付,须向乙方承担未支付款项10%的违约金,但乙方违反本合同约定的,不受此限。

  十二、其他条款

  1、本合同履行过程中,发生争议,双方应协商解决,协商不成,双方均可向合同履行地人民法院起诉。

  2、本合同一式______份,双方各执______份,具有同等的法律效力,自合同履行完毕后失效。

  3、其他未尽事宜双方协商解决。

  甲方:

  责任人:

  联系电话:

  合同履行地:

  ________年_______月_______日

  乙方:

  责任人:

  联系电话:

  合同履行地:

  ________年_______月_______日

  安装施工合同3

  发包方(甲方):

  负责人:

  承包人(乙方):

  负责人:

  根据《合同法》及相关法律规定,甲乙双方在平等、自愿的基础上,就甲方将____________________项目的装饰安装工程给乙方承包,就相关事宜达成如下协议:

  一、工程概况

  1、工程地点:

  2、工程内容:

  3、承包方式:

  4、工程期限:

  计划开工时间:________年________月________日,计划完工时间:________年________月________日,共_______个工作日。

  5、合同价款:本合同工程造价预算为人民币_________________元。

  二、甲方权利义务

  1、开工前,确定建筑物(或构筑物)、道路、线路、上下水道的定位标桩、水准点和坐标控制点,负责到有关部门办理有关手续和协调邻里关系;

  2、提供施工期间的水、电和施工场地的障碍物(也可委托乙方承担);

  3、施工期间甲方负责做好施工现场的安全保卫及消防等工作;

  4、按时支付工程款和结算,参与工程质量和施工进度的监督,负责材料进场验收及竣工验收,乙方所进材料进场通知甲方,乙方应在接到通知后的8小时内验收,超过八小时没有验收的视为验收合格;

  5、组织相关人员对施工图等技术资料进行签认,所有图纸一经签认不得随意更改,如需更改需提前协商,工程中途停建、缓建或变更造成的返工、停工、窝工,甲方应采取措施弥补或减少损失,同时,赔偿乙方由此而造成的窝工、返工、倒运、人员、材料和构件积压的实际损失,延误的工期顺延;

  6、派驻工地代表,对工程进度、工程质量进行监督,检查隐蔽工程,办理中间交工工程验收手续,负责签认、解决应由甲方解决的问题及其他事宜;

  7、工程未经验收,甲方提前使用或擅自动用,由此而发生的质量或其他问题,由甲方承担责任。

  三、乙方权利义务

  1、编制施工方案,做好各项施工准备工作,施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定,施工规范及质量标准,按期保质完成工程;

  2、按双方商定的分工范围,做好材料和设备的采购、供应和管理,严格执行有关施工现场管理的规定;

  3、保护好原房内的'水、电、气管道,保证管道的畅通;

  4、及时向甲方提出开工通知书。施工进度计划表、施工平面布置图、隐蔽工程验收通知、竣工验收报告;

  5、严格按照施工图进行施工,确保工程质量,按合同规定的时间如期完工和交付;

  6、按照有关规定提出竣工验收技术资料,办理工程竣工结算,参加竣工验收;

  7、由于乙方原因,工程质量达不到双方约定的质量标准,乙方负责修理,工期不予顺延;

  8、在合同规定的保修期内,对属于承包责任的工程质量问题,负责无偿修理。

  四、工程变更

  工程项目及施工方式如需变更,双方应协商一致,签订书面变更协议,同时调整相关工程费用及工期。

  五、工期延误

  对以下原因造成的工期延误,工期顺延;

  1、工程变化和设计变更,停水、停电;

  2、因甲方未按约定完成其应负责的工作而影响工期的,工期顺延;

  3、甲方不按期支付工程款,合同工期相应顺延;

  4、因甲方责任不能按期开工或中途停工而影响工期的,工期顺延;因乙方原因造成工程质量存在问题的,返工费用由乙方承担,工期不顺延;

  5、不可抗力及甲方同意工期顺延的其他情况。

  六、质量标准

  1、双方约定本工程施工质量标准按照国家、行业的相关规定中较高的标准执行,并按双方合同约定履行。

  2、施工过程中双方对工程质量发生争议,由工程所在地的家装协会对工程质量予以认证,经认证工程质量不符合合同约定的标准,认证过程支出的相关费用由乙方承担;经认证工程质量符合合同约定的标准,认证过程支出的相关费用由甲方承担。

  七、工程验收和保修

  1、双方约定在施工过程中分项对工程质量进行验收,对每一个分项目乙方应提前两天通知甲方进行验收,分项验收合格后应填写工程验收单,在工程款结清后,办理移交手续。

  2、本工程自验收合格双方签字之日起保修期为两年。验收合格签字后,填写工程保修单。

  八、工程款支付方式

  1、本合同签订后十五日内支付工程总造价10%,即___________元整;完成工程的50%时,支付工程款的30%,即___________元整;全部工程完工并验收合格后一个月内支付工程总造价55%,即___________元整,剩余工程尾款5%,即____________元在质保期结束付清。

  2、如施工工程发生变更,按甲方的变更图纸为结算依据。

  九、违约责任

  1、合同双方当事人中的任何一方因未履行合同约定或违反国家法律法规及有关政策规定,受到罚款或给对方造成损失的均由责任方承担责任,并赔偿给对方造成的经济损失。

  2、甲方未按期支付工程款的,按日向乙方支付应付工程款总数_________%的违约金。

  3、本合同生效后,擅自解除合同方,按合同总价的20%作为违约金。擅自解除合同,给对方造成的实际损失超过违约金的,应对超过部分进行补偿。

  4、因一方原因造成合同无法继续履行时,该方应及时通知另一方,办理合同终止手续,并由责任方赔偿对方相应的经济损失。

  十、争议解决

  本合同在履行过程中发生争议,双方应首先协商解决,协商不成,交由工程所在地人民法院裁判。

  十一、附则

  1、本合同一式________份,双方各执________份,具有同等法律效力;

  2、本合同双方签字(盖章)后生效,合同履行完毕后终止;

  3、本合同未尽事宜,双方协商解决。

  甲方:

  地址:

  负责人:

  身份证号:

  签订地点:

  签订时间:________年________月________日

  乙方:

  地址:

  负责人:

  身份证号:

  签订地点:

  签订时间:________年________月________日

  安装施工合同4

  甲方:

  乙方:

  甲方将xxx工程交由乙方负责施工。为明确甲、乙双方权利和义务,确定经济关系,共同确保该工程质量、工期的全面完成,经双方协商一致,达成如下条款,以资共同遵守执行。

  一、工程概况

  1、工程名称:

  2、工程地点:

  3、工程内容:

  4、承包方式:

  5、合同价款:

  6、质量等级:

  7、工期: 天(从进场安装之日起)

  8、发生下列情况时,工期顺延:

  不可抗力的自然灾害。(如下雨、大风、停电等)

  设计修改后工程量增加。

  二、双方责任

  (一)甲方责任

  1、向乙方提供施工图纸并进行技术交底;

  2、提供施工用水和用电接点位置;

  3、指派 为甲方驻现场代表,对工程质量、进度进行监督。

  4、协调有关部门做好现场安全保卫、消防等工作。

  (二)乙方责任

  1、乙方须在合同签订前,与甲方签订《施工安全、环境保护协议书》,作为本合同的附件之一,否则,合同为无效合同。

  2、乙方须在合同签订后2天内,以书面形式向甲方报送管理人员资格证书;

  3、遵守法律法规和甲方的有关规定,()按规定办理施工所需的证件、批件并承担其费用;

  4、对施工过程中的质量、工期、消防、安全等负全部责任;

  5、加强现场文明施工管理,施工中不得影响环境卫生及占道,工程交工前要达到工完场清的要求;

  6、负责已完工程的成品保护,承担未交付业主之前发生损坏的修复工作。

  7、乙方必须按设计要求和施工质量验收规范要求进行施工。

  8、质量:如果在施工中,阶段验收为不合格工程,除责成乙方拆除返工重建外,停工整改的一切费用由乙方负责,不顺延期工期;若工程验收为不合格,甲方不予验收,一切责任和损失由乙方承担。

  因工程质量问题造成该项目工程倒塌和人畜重大伤亡,其损失和责任由乙方按国家规定全权承担。

  9、工期:按合同工期执行,每延误一天罚款一千元。施工过程中,如遇人力不可抗拒的灾害,工期顺延。

  10、转包:乙方不能转包,一经发现甲方有权终止合同,因转包造成的损失由乙方负责。

  11、进度:乙方不得以任何理由影响工程进度,否则,甲方有权要求更换,由此造成的损失由乙方承担,甲方拒付一切施工费用。

  12、停工:乙方以不得以任何理由停工。如因资金不足或其他原因停工,合同即告终止,甲方不需征得乙方同意即可更换施工人员,由此造成的一切损失由乙方承担;

  13、其他施工单位的纠纷:乙方施工进程中与其他施工单位发生的各种纠纷由乙方自行处理,引起的聚众闹事、打架斗殴等事端,造成停工或影响工程进度,所有损失由乙方承担。

  三、工程质量

  1、乙方必须按设计要求和施工质量验收规范要求进行施工。

  2、经检查、检验、验收工程质量不合格,乙方应按业主或监理的整改通知要求进行返修至合格,并承担费用及赔偿由此造成的一切损失。

  四、工程验收

  工程施工完毕,乙方须三日内通知甲方组织验收。乙方必须确保工程质量达到合格标准。

  五、工程保修

  工程保修期,自甲方与业主办理工程竣工验收签证之日起计算,按国家有关规定执行。保修期内,如因乙方原因造成的质量问题,由乙方无偿返修,若乙方未及时返修,甲方可自行返修,费用在乙方质保金中扣除。

  六、付款方式:

  序号拨款分 次进行金额(元)

  七、附则:

  1、本合同履约中发生的变化或未尽事宜,甲乙双方需另行签订补充协议,该协议与本合同有同等效力。

  2、本合同经双方签章后生效,一式二份,双方各执一份。

  3、本合同出现争议时,可向人民法院起诉。

  甲方:

  乙方:

  日期:

  安装施工合同5

  合同编号:__________________

  工程名称:__________________

  建设单位:__________________

  委托单位:__________________(以下简称甲方)(制作)

  施工单位:__________________(以下简称乙方)

  一、概况:

  1.1.工程项目名称:__________________;

  1.2.工程项目面积:__________________;

  1.3.甲方委托乙方制作、安装螺栓球节点网架工程,经双方协商,签订网架制作、安装合同,以资共同执行。

  二、网架定制作、施工依据:

  2.1.甲方应提供资料:(1)土建总平面图;(2)网架支承点、圈梁平面图及其他相关技术要求;

  2.2.网架面积:_________;

  2.3.网格尺寸:_________;

  2.4.网架矢高:_________;

  2.5.网架型式:正放四角锥;

  2.6.支承方式:_________;_________;

  2.7.施工依据1

  《网架结构设计与施工规程jgj-7-91》;

  2.8.施工依据2

  《网架结构工程质量检验评定标准jgj-78-91》;

  2.9.施工依据3

  《钢结构工程施工质量验收规范gb50205-XX》

  2.10.施工依据4

  《江苏省建筑安装工程施工技术操作规程db32/298-1999》

  2.11.施工依据5

  《建筑钢结构焊接技术规程jgj81-XX》

  三、荷载:

  3.1、上弦球节点荷载:_________kg/㎡,

  3.2、下弦球节点荷载;_________kg/㎡,

  3.3、其他荷载:

  四、网架工程定制作、安装项目内容名称及费用:

  制作及安装费用编号施工内容工程面积单价金额

  合同总价(大写)

  备注:1)此费用不包安装网架时的脚手架费;2)最终工程决算按各项单价固定、工程量按实结算为准;

  五、工程款支付方法

  付款方式:1.汇票;2.现金;注:在支付现金时,必须出具本公司介绍信与收款凭证方能支付

  六、质量标准、施工及验收

  6.1.乙方按照《网架结构设计与施工规程jgj-7-91》、《网架结构工程质量检验评定标准jgj-78-91》、《钢结构工程施工质量验收规范gb50205-XX》及有关法律、法规与标准、规范精心制作,确保工程质量;

  6.2.甲方依据《网架结构设计与施工规程jgj-7-91》、《网架结构工程质量检验评定标准jgj-78-91》、《钢结构工程施工质量验收规范gb50205-XX》、工程施工图及有关法律、法规与标准、规范进行验收;

  6.3.甲乙双方按照相关国家法律、法规,规范施工,质量达到合格;

  6.4、从乙方安装结束递交竣工验收报告之日起,甲方在15天内未组织验收的,则甲乙双方视为该工程项目已验收合格。

  七、工期要求

  7.1.甲方预埋件和脚手架必须于_________完成;

  7.2.乙方构件制作必须于_________完成;工程总工期为_________天;

  7.3.甲方按合同约定的时间预付工程款及完成预埋件、脚手架的情况下,乙方方能确保施工工期要求;

  7.4.如遇不可抗力的因素影响工程进度,则由甲乙双方共同协商解决。

  八、双方协作、责任与配合

  8.1.如甲方设计变更应及时通知乙方,由于设计变更而造成乙方的经济损失由甲方全面承担;

  8.2.甲方土建单位在放置网架支座预埋件时应按乙方提供的预埋件位置图上的相关规定放置,搭建安装网架的脚手架必须按乙方提出的详细图纸及尺寸要求施工,预埋件和脚手架搭好后,经乙方派专人验收合格后,乙方才进场安装网架;

  8.3.甲方必须按照合同要求的约定时间支付乙方的工程款;

  8.4.甲方在接到乙方竣工验收报告半个月内应组织有关部门进行验收

  8.5.甲方应尽最大能力提供乙方现场施工中的方便以确保工程顺利竣工;

  8.6.甲方应提供水、电源,并且工具房一间,提供住宿便利;

  8.7.乙方必须接受现场监理公司现场监理工程师的监督检查指导,完善相关的工程报验资料;

  8.8.乙方必须服从甲方总承包单位的现场管理制度,包括文明施工管理、安全管理等制度,一切的安全责任均由乙方自行负责;

  8.9.乙方将指定为项目经理,并成立工程施工项目经理部。

  九、供货方法:由乙方自行负责,垂直运输由甲方协助乙方利用现场总包单位的吊车进行垂直运输至脚手架上,如现场没有吊车,则垂直运输费用由甲方负责。

  十、违约责任

  10.1、违约方承担另一方的所有经济损失;

  10.2、甲乙双方如有违反合同约定责任的行为,则另一方有权要求对方限期整改,否则,另一方有权要求暂时终止合同,并有权要求对方承担合同相应金额同等的罚款;

  10.3、甲乙双方因自己的原因而延误工程工期的,应承担由此给对方造成的损失;

  10.4、未尽事宜由双方共同协商解决;

  十一、其他

  11.1、本合同如在履行中发生争议,可提请当地仲裁庭或人民法院仲裁;

  11.2、本合同签字盖章后生效至竣工验收完毕最后一次工程款结清时终止;

  11.3、本合同一式贰份,双方各执壹份;

  十一、签约单位、时间和签约地点

  甲方:__________________

  乙方:__________________

  签订日期:

【安装施工合同(精选5篇)】相关文章:

1.安装施工合同

2.设备安装施工合同

3.电力安装施工合同

4.建筑施工安装合同

5.水电安装施工合同

6.消防施工安装合同

7.护栏安装施工合同

8.管道安装施工合同

上一篇:道路简单版施工合同 下一篇:施工合同