随着人们对法律的了解日益加深,合同的类型越来越多,在达成意见一致时,制定合同可以享有一定的自由。那么一般合同是怎么起草的呢?下面是小编整理的施工合同10篇,仅供参考,大家一起来看看吧。
施工合同 篇1
建设工程施工合同管理是规范建筑市场的重要内容之一。近十年来,经过建设行政管理部门的积极努力,合同备案工作取得了很大成效。但是,由于目前施工合同备案一些深层次问题还未从根本上得到解决,部分施工合同的内容不够详细,管理不到位,履约效果不甚理想。现结合我市合同备案善,就当前合同备案的必要性、存在的若干问题及解决的对策的思路谈一些认识。
一、强化建设工程施工合同的备案管理是市场经济发展的客观要求:
随着我国加入WTO后建筑市场的规范发展,施工合同必将成为维系发承包双方经济活动的重要法律依据。强化建设工程施工合同的备案管理不仅是主观需要,更是市场经济发展的客观要求。
首先,从社会制度和企业性质看,我国目前是以公有制为主的多种经济形式并存的经济结构,生产力水平不高,法制不健全,不正当竞争行为时有发生,建筑市场承发包双方的合同自律行为还比较差。现阶段必须依靠政府有关部门的宣传、监督和管理,发挥政府职能部门的作用,才能使建筑市场不断规范和完善。
其次,从当前经济秩序的状况看,旧的体制虽然已被打破,但新的体制还没有完全建立起来,人们缺乏市场经济所必需的法制观念和行为规范,经济交往的随意性和盲目性很大,加之投机和趋利的心理作用,使建筑市场交易秩序经常处在一个不稳定的状态,如果版面地强调施工合同签约自由和企业自律,只会加剧建筑市场经济秩序的混乱,使企业付出更加学生的代价。
其次,从企业经营管理的现状看,一些企业的合同意识比较薄弱,废止签合同,不会用合同保护自身的合法权益,不知如何管理合同的现象仍很普遍。如:大连水陆工程局由于签订施工合同的随意性,短短两年时间就遗留了47起合同纠纷,花80多万元,先后打了五年官司,造成直接经济损失400多万元。沉痛的教训,使他们认识到加强合同管理的重要性。此后,由于他们主动申请备案鉴证,完善了合同内容,使企业的合法权益得到了保障,经营状况越来越好。
最后,我国加入WTO后,建筑市场将全面放开。国外建筑承包商
将进入我国市场,如果我们业主不是以平等主体来进行交易,仍然盲目地压价、压工期和要求垫资,就有可能被外国承包商援引“非歧视原则”而引发贸易纠纷。这就要求我们必须加强施工合同的规范化管理,树立国际化意识,以适应加入WTO引发的新形式、新变化和新要求。
二、当前建设工程施工合同备案面临的几个共问题:
1、法律意识淡薄。一是有相当部分企业对履行施工合同备案法定程序缺乏自觉性,承发包双方签订了施工合同后,不按规定办理备案手续,回避建设行政主管部门的监督管理;二是个别单位不采用国家统一的施工合同示范文本而自订条款;三是部分发包方不执行国家的法律、法规,而各行其是,甚至个别单位自定章程代替法规,有的背地私下另行签订合同来约束承包方;四是个别承包方不具备法人资格,超越权限对外签订合同;五是有的单位不使用合同专用章。上述问题产生的原因,是由于某些领导及合同承办人员的法律意识淡薄,对建设工程施工合同签订和改造应具有严格的法定程序的重要性和必要性认识不足。
施工合同 篇2
发包人:
手机:
委托代理人:
公司电话:
承包人:
手机:
委托代理人:
公司电话:
依据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定,结合家庭居室装饰装修工程施工的特点,双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就发包人的家庭居室装饰装修工程(以下简称工程)的有关事宜,达成如下协议:
第一条工程概况
1.1工程地点:_____________________________________________________________________________。
1.2工程内容及做法:(详见施工图)。
1.3工程承包方式:双方商定采取下列第____________种承包方式。
(1)承包人包工、包料;(详见预算清单)
(2)承包人包工、部分包料,发包人提供部分材料;(详见预算清单)
1.4工程期限______天,开工日期________年____月____日,竣工日期________年____月____日。
1.5合同价款:本工程合同价为:大写:()元,小写:()元。(详见预算书)
第二条施工图纸
双方商定施工图纸采取下列第______种方式提供:
2.1发包人自行设计并提供施工图纸,图纸一式二份,发包人、承包人各一份。
2.2发包人委托承包人设计施工图纸,图纸一式二份,发包人、承包人各一份(注:图纸在发包人签约付款后提供),设计费(大写)______________________________元,由发包人支付(此项费用不在工程合同价款内)。
第三条发包人义务
3.1开工前______天,为承包人入场施工创造条件。清理出室内物品,以便不影响施工。
3.2提供施工期间的水源、电源并负责相关费用。
3.3负责协调与物业公司的相关手续及费用(装修押金,垃圾清运费)。负责协调与邻里之间的关系
3.4如需拆改原建筑物的非承重结构或设备管线,负责到有关部门办理相应的审批手续及相关费用。
3.5施工期间发包人仍需部分施工该居室的,负责做好施工现场的保卫及消防等项工作。
3.6参与工程质量和施工进度的监督、竣工验收。负责自备材料按工程进度进场。
第四条承包人义务
4.1施工中严格执行安全操作规范、防火规定、施工规范及质量标准,按期保质完成工程。
4.2严格执行有关施工现场管理的规定,不得影响邻里居民的作息及环境污染。
4.3切实保证居室内给、排水管道的畅通。
4.4保证施工现场的整洁,工程完工后负责清扫施工现场。
第五条工程变更
工程项目及施工方式如需变更,双方应协商一致,签订书面变更协议,同时调整相关工程费用及工期,签字确认变更联系单。
第六条材料的提供
6.1由发包人提供的材料、设备,发包人应在材料运到施工现场前通知承包人,双方共同验收并办理交接手续。
6.2由承包人提供的工程主体材料(电线、水管、板材、油漆),承包人应在材料运到施工现场后通知发包人,并接受发包人检验。
第七条工期延误
7.1对以下原因造成竣工日期延误,经发包人确认,工期相应顺延。
(1)工程量变化和设计变更
(2)不可抗力的自然原因(如气候等)。
(3)发包人同意工期顺延的其他情况。
7.2因发包人未按约定完成其应负责的工作影响工期的,工期顺延;因发包人提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的,返工费用由发包人承担,工期顺延。
7.3发包人未按期支付工程款工期相应顺延。
7.4因承包人责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的,工期不顺延;因承包人原因造成工程质量存在问题的,返工费用由承包人承担,工期不顺延。
第八条质量标准
双方约定本工程施工质量标准:按____省装饰装修地方标准DB331022—20执行。
第九条工程验收和保修
9.1工程竣工后,承包人应通知发包人验收,发包人应自接到验收通知后两天内参加验收,验收合格后,填写工程竣工单。办理移交手续并填写工程保修单。
9.2未竣工验收,发包人自行入住视作验收合格。
9.3本工程自验收合格双方签字之日起水电隐蔽工程保修期为________年,其他相关工程保修期为________年。(自备材料,自备成品除外)
第九条工程款支付方式
10.1合同生效后,双方约定,发包人按以下方式直接向承包人支付工程款:
第一次:________年____月____日(合同签订当日),支付金额(合同总价的35%):________________元。
第二次:________年____月____日(木工进场时),支付金额(合同总价的35%):________________元。
第三次:________年____月____日(油漆工进场时),支付金额(合同总价的25%):________________元。
第四次:安装工程开始时,支付金额(合同总价的5%):________________元。
10.2工程安装前,承包人应向发包人提供工程决算书。发包人在接到决算书后日内如未有异议,即视为同意,同时发包人应向承包人结清工程尾款,利于安装工程展开。
第十一条违约责任
1
1.1合同双方当事人中的任何一方因未履行合同约定或违反国家法律、法规及有关政策规定,受到罚款或给对方造成损失的均由责任方承担责任,并赔偿给对方造成的经济损失。
1
1.2未办理验收手续,发包人提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的,由发包人负责。
1
1.3因一方原因,造成合同无法继续履行时,该方应及时通知另一方,办理合同终止手续,并由负责方赔偿对方相应经济损失。
1
1.4发包人未按期支付
第二(三)次工程款的,每延误一天向承包人支付违约金3天,承包人有权采取停工措施。
1
1.5由于承包人原因致使工期延误,每延误一天向发包人支付违约金元。
第十条合同争议的解决方式
本合同在履行过程中发生争议的解决方式:_________
1
2.1由当事人双方协商解决
1
2.2由有关部门调解
1
2.3协商或调解不成的,按下列第______种方式解决。
(1)提交_________________仲裁委员会仲裁。
(2)依法向人民法院提起诉讼。
第十一条几项具体规定
1
3.1因工程施工而产生的垃圾,由承包人负责运出施工现场,并负责将垃圾运到小区内指定地点。
(如小区内无指定地点,垃圾须运至小区外,则属于二次清运,二次清运费由发包人承担)1
3.2施工期间,发包人将外屋钥匙交给承包人保管。工程竣工验收后,发包人负责提供外屋新锁,由承包人当场负责安装交付使用。
1
3.3施工期间,承包人每天的工作时间为:上午______点______分至______点______分下午______点______分至______点______分
第十二条其他约定事项:__________________________________________________________。
第十三条附则
1
5.1本合同经双方签字(盖章)后生效,合同履行完毕后终止。
1
5.2本工程施工图及预算书作为本合同附件,发包方认可签字生效,具同等法律效力。
1
5.3本合同签订后工程不得转包。
1
5.4本合同一式______份,双方各执______份。
甲方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
________年____月____日
乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
________年____月____日
施工合同 篇3
发包方: (以下简称甲方)
承包方: (以下简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》及有关规定,经双方协商遵循公平、诚实信用原则,签订合同,共同遵守执行。
第一条该工程为本工程甲方以 包工包料 的全包形式包给乙方,总承包价为 人民币 元包干。
第二条 施工准备
一、发包方:
1、 月 日前甲方负责协调准备施工电源、水源及进场道路,拆迁清除全部障碍物(包括架空或隐蔽的)。
2、合同签订后2天内,提供完整的工程要求和质量标准,以及其它有关技术资料。
二、承包方:
1、施工中发生质量事故,应及时报告有关各方,按规定程序进行处理。
2、乙方应按有关规定,采取严格的安全防护措施,承担由于自身安全不力造成事故的责任和因此发生的费用。非是乙方责任造成的事故,由责任方承担责任和有关费用。发生伤亡事故,应立即上报有关部门和通知有关各方,按主管部门要求处理。甲方为抢救提供必要条件发生的费用由事故责任方承担。
3、乙方在施工期间必须遵守甲方制订的治安保卫(门卫制度)、环境卫生以及其它有关方面的规定(纪律、制度),否则,不但应承担所发生的后果而且应承担违约责任。
4、乙方在施工期间,严禁在施工现场打架斗殴,搞好防盗及施工现场综合治理工作,严防治安案件的发生,一旦发生应承担一切责任。
三、本合同经双方代表签字后生效:本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
施工合同 篇4
发包方: (以下简称甲方)
承包方:(以下简称乙方)
身份证:
为了更好地保护校园建设,经学校研究决定,甲乙双方本着平等自愿的原则,乙方愿意承担我镇学校堡坎及操场平整修建工程,经双方共同协商,达成以下协议,共同遵照执行:
一、工程地点:
1、我镇学生宿舍正对面操场。
2、我镇厕所至学生宿舍后。
二、乙方承包施工内容:
1、乙方愿意承包我镇操场平整工程,平整价格按32元方计算(含开挖土方、开挖石方、转运土方、转运石方费用及税费),开挖长50米左右、宽12米左右、深1米左右,其中开挖出的石方属于学校所有,开挖出的方量按实际挖出的坑长、宽、高计算。
2、乙方愿意承包我镇厕所至学生宿舍后堡坎修建工程,施工过程中乙方先用甲方提供的石方施工,甲方提供的石方按50元方计算,施工价格按218元元计算(含材质费、运费、劳务费及税费等费用),其余部分所有材质由乙方提供,价格按268元方计算(同样含材质费、运费、劳务费及税费等费用),所有方量按堆砌好的堡坎方量计算。
三、质量要求:
1、操场平整 乙方平整的操场除按长、宽、深平整外,平整完后操场无大坑小洼,平整后的操场中无剩余的土方,石方堆积,经甲方验收合格为准。
2、堡坎修建 乙方进行堡坎修建时,按平均宽度0.8米修建,堡坎长度、高度按实际修建进行测量计算,修建时使用毛石加细砂混凝土浇灌填缝,且砂浆标号足,满浆满灌,经甲方验收合格为准。
四、矛盾纠纷:
1、甲方负责提供外运土方、石方地点,若堆放时发生矛盾,一切矛盾由甲方负责,乙方概不负责。
2、甲方负责处理好修建堡坎时的地界,若乙方施工与老百姓发生地界纠纷,乙方概不负责。
3、乙方注意文明施工,若在施工过程中乙方有影响老百姓利益问题,与老百姓发生纠纷,乙方自行处理,甲方概不负责。
五、工程造价: 以上所有工程造价按实际丈量计算。
六、竣工时间:________年____月____日。
七、付款方式: 乙方工程完工后,经甲乙双方验收合格后,乙方出具正规税务发票,甲方到会计核算中心报账后,一次性支付给乙方。
八、安全施工: 乙方在组织施工过程中,应注意施工安全,杜绝安全事故的发生,则出现的一切安全安全事故,造成的人员伤亡,带来的经济损失及刑事民事责任由乙方负责。
九、违约责任: 甲乙双方若有违约,双方共同协商妥善解决,若争执不下,按照相关法律程序进行解决。
十、其它:
1、本合同未尽事宜由甲乙双方共同协商解决。
2、本合同一式四份,乙方一份,甲方三份,具有同等法律效力。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
法定代表人(签字):_________
________年____月____日
________年____月____日
施工合同 篇5
发包方(以下简称甲方):星缘圣府小区
承包方(以下简称乙方):
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,秉着平等互利、诚实信用的原则,甲方将星缘圣府小区的深水井水泵系统及管道系统的安装调试及验收工程发包给乙方施工,甲乙双方就该施工过程经过充分协商,达成并签订如下合同条款,以资双方共守。
一、工程名称:小区深水井水泵系统安装工程
二、承包方式:乙方包工包料,负责工程方面所涉及的所有工作。
三、工程承包内容:
本工程内容包括星缘圣府小区深水井水泵系统和管道系统的安装调试、验收及工程完工后为期一年的维护与维修。
四、施工工期:
本工程要求在 年 月 日开工,并在20xx年 月 日前竣工。
五、结算依据及付款方式:
1、工程造价:万元
2、造价包含乙方施工时所发生的一切费用(包括吊运车辆、施工人员、安装材料及设备等)、保修期内维修所时所发生的一切费用(包括吊运车辆、施工人员、安装材料及设备等)和所产生的税金。
3、乙方工程进场,甲方不支付预付款。
4、工程完工验收合格后,甲方留取10%的质量保证金,并在一个月内一次性支付乙方90%的工程款项。甲方留取10%的质量保证金在保修期满后一个月内一次性付清。
六、甲方职责:
1、工程开工前,对施工现场进行安排及确定,保证乙方正常开工。
2、施工过程中,协助乙方处理除工程原因外的阻碍施工进程的情况。
3、为乙方提供材料堆放场地。
七、乙方职责:
1、提供乙方法人单位的营业执照和及相关的资质证明。
2、严格按甲乙双方确认的图纸施工(如有变动,按甲方指定施工)。
3、施工电源由甲方协助乙方处理,其电费由乙方自行承担。
4、做好各项质量检查记录,按甲方要求的施工进度按期竣工,组织竣工验收并保证验收合格。
5、工程完工后现场恢复由乙方负责。
6、负责施工期间的安全责任问题和安全事故所产生的一切费用。
7、施工完成后,提供竣工图纸,及时办理工程结算。
8、按有关规定该工程保修期为验收合格交付使用后一年。
9、如发生设备损坏(水泵损坏、管道损坏、漏水、渗水等),乙方须在接到甲方通知的5个工作日内到场组织维修。
10、维修时所产生的所有费用(包括车辆、材料、人工等)均由乙方负责,甲方不再额外支出。
八、本合同自双方代表签字盖章即生效,本合同履行完成后自动终止。
九、本合同一经签订生效,甲乙双方必须认真履行,在履行合同过程中如有争议,双方须协商解决,协商不成,甲乙任何一方均有权向仲裁委员会申请仲裁解决或向人民法院提起诉讼。
十、本合同壹式肆份,甲乙双方各执两份,均具有同等法律效力。
甲方单位名称: 乙方单位名称:
(盖章) (盖章)
法定代表委托人:(签字) 法定代表委托人:(签字)
身份证号码:
地址: 地址:
电话: 电话:
施工合同 篇6
发包方(简称甲方):_______________
承包方(简称乙方):_______________
根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国价格法》、《上海市保护消费合法权益条例》,中华人民共和国建设部(1997)92号文《家庭居室装饰装修管理试行办法》以及其他有关法律法规规定的原则,为保护双方的合法权益,结合本工程的具体情况,双方达成如下协议,共同遵守。
一、概况
1、甲方装饰住房系合法居住。乙方为本市经工商行政管理机关核准登记并经市建委有关部门审定具有民用装饰《资质证书》的企业法人。
2、装饰施工地点:__区(县)___路___弄(村)___号__楼___室。
3、住房结构:_____房型____房___厅___套,施工面积___平方米。
4、装饰施工内容:详见附件一《装饰施工内容表》。
5、承包方式:_____(包工包料、清包工、部分承包)。
6、总价款:¥____元,大写(人民币):_____其中: 材 料 费:______,人工费:______ 管 理 费:______,设计费:______ 垃圾清运费:______,税金(3.41%):____其 他 费 用:______
经双方认可,变更施工内容,变更部分的工程款按实另计。
7、工期:自___年___月___日开工,至___年___月___日竣工,工期___天。
二、关于材料供应的约定:
1、甲方提供的材料:详见附件二《甲方提供材料、设备表》。本工程甲方负责采购供应的材料、设备,应为符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场,乙方应办理验收手续。如甲方供应的材料、设备发生质量问题或规格差异,乙方应及时向甲方书面提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程损失的,责任由甲方承担。甲方供应的材料抵现场后,经乙方验收,由乙方负责保管,乙方可收取甲方提供材料价款保管费,费率由双方约定,由于保管不当造成的损失,由乙方负责赔偿。
2、乙方提供的材料:详见附件三《主材料报价单》。
3、乙方对甲方采购的装饰材料、设备,均应用于本合同规定的住宅装饰,非经甲方同意,不得挪作他用。如乙方违反此规定,应按挪用材料、设备价款的双倍补偿给甲方。
4、乙方供应的材料、设备,如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用。如已使用,对工程造成的损失由乙方负责。如乙方提供的材料、设备系伪劣商品,应按材料、设备价款的双倍补偿给甲方。
三、关于工程质量及验收的约定:
1、本工程执行dbj08-62-97《住宅建筑装饰工程技术规程》、db31/t30-1999《住宅装饰装修验收标准》和市建设行政主管部门制定的其它地方标准、质量评定验收标准。
2、本工程由___方设计施工方案。
3、甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量,其返工费用由甲方承担,工期顺延。
4、由于乙方原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不变。
5、在施工过程中,甲方提出设计修改意见及增减工程项目时须提前与乙方联系,在签订《工程项目变更单》(详见附件(略))后,方能进行该项目的施工,由此影响竣工日期甲、乙双方商定。凡甲方私自与工人商定更改施工内容所引起的一切后果,甲方自负,给乙方造成损失的,甲方应予赔偿。
6、工程验收。甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续,甲方不能按预约规定日期参加验收,由乙方组织人员进行验收,甲方应予承认。事后,若甲方要求复验,乙方应按要求办理复验。若复验合格,其复验及返工费用由甲方承担,工期也予顺延。
7、工程竣工:乙方应提前三天通知甲方验收,甲方应自接到通知三日内组织验收,并办理验收移交手续(详见附件《工程质量验收单》)。如甲方在规定时间内不能组织验收须及时通知乙方,另定验收日期。如通过竣工验收,甲方应承认原竣工日期,并承担乙方的看管费用和其他相关费用。
四、有关安全生产和防火约定:
甲方提供的施工图纸做法说明及施工场地应符合防火、防事故的要求,主要包括电气线路、煤气管道、自来水和其它管道畅通、合格。乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施,保障作业人员及相邻居民的安全,防止相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故发生。如遇上述情况发生,属甲方责任的,甲方负责和赔偿;属于乙方责任的,乙方负责修复和赔偿。
五、关于工程价款及结算的约定:
1、工程款付款方式列下表:
2、工程结算:详见附件六《工程结算单》。
3、工程保修期壹年。须工程款全部结清,甲、乙双方方能签订《工程保修单》(详见附件七),保修期从竣工验收签章之日起算。
4、双方款项往来,均应出具收据,施工结束须开具发票。
六、其它事项
1、甲方工作:(1)甲方应在开工前一天,向乙方提供经物业管理部门认可的施工图纸或做法说明____份,并向乙方进行现场交底。全部腾空或部分腾空房屋,清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等应采取保护措施。向乙方提供施工需用的水、电等必备条件,并说明使用注意事项。(2)做好施工中因临时性使用公用部位操作以及产生影响邻里关系等的协调工作。(3)如确实需要拆改原建筑结构或设计管线,负责到所在地房管部门或物业管理部门办理相应审批手续,并承担承担有关费用。
2、乙方工作:(1)参加甲方组织的施工图纸或做法说明现场交底。(2)指派____为乙方驻工地代表,负责合同履行。按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜,对其行为乙方应予认可。如更换人员,乙方应及时书面通知甲方。(3)未经甲方同意和所在地房管或物业管理部门批准,不得随意拆改原有建筑承重结构及各种共用设备管线。
七、违约责任:
1、由于甲方原因导致延期开工或中途停工,甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失,每停工或窝工一天,甲方付乙方__元;甲方未按合同的约定付款的,每逾期一天,按逾期未付款的__%支付违约金。
2、由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已付款的___%向甲方支付违约金。
3、甲方未办理有关手续,强行要求乙方拆改原有建筑承重结构及共用设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款)由甲方负责并担责任。
4、乙方擅自拆改原有建筑承重结构或共用设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款),由乙方负责并承担责任。
八、纠纷处理方式:
1、因工程质量双方发生争议时,凭本合同文本和施工企业开具的统一发票,可向上海市建筑装饰协会家庭装饰委员会商请调解,也可向所在区、县建设行政主管部门或消费者协会投诉。
2、当事人不愿通过协商、调解解决,或协商、调解解决不成时,可以按照本合同约定向———市仲裁委员会申请仲裁———人民法院提起诉讼。(将不选定的`解决方式划出)
九、合同的变更和解除:
1、合同经双方签字(在有形市场签订的合同须经市场管理部门盖章见证)生效后,双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容,应经协商一致后,重新签订补充协议。如要终止合同,提出终止合同一方,要以书面形式提出,应按合同总价款___%支付违约金,并办理终止合同手续。
2、施工过程中任何一方提出终止合同,须向另一方以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,订立终止合同协议,可视为本合同解除。
十、其它约定: 1. 2. 3. 4. 5.
十一、本合同一式_____份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力。合同附件为本合同的组成部分。
甲方(签章): 乙方(签章):
委托代理人: 法定代表人:
住 址: 地 址:
电 话: 电 话:
邮 编: 邮 编:
签订日期: 年 月 日 签订地点:
施工合同 篇7
甲方:
乙方:
依据《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,为圆满完成模板分项施工任务,经甲方项目部研究决定,同意乙方采取分部分项承包。为确保施工任务顺利进行和各项目标的实现,经双方共同协商达成一致,订立本合同。
一、 工程承包范围:
(发泡、XX)工程
二、 工程造价:
工程造价采用包清工计算。混凝土施工面积按图纸为 ㎡。其中:发泡混凝土 元㎡;总造价约 元。
约计工程款:
三、工程质量要求:
1、质量要求为合格
1.1承包方在施工中应按设计及现行的混凝土施工规范进行施工。
1.2发泡混凝土厚度为23公分;XX混凝土厚度为45公分。
1.3表层要平整、扫毛,达到施工验收标准。
2、材料要求:主材由甲方供应(水泥、XX、沙),其他辅材由乙方负责。或者使用双混。
四、结算方式:
竣工后以现场实际浇筑面积结算。
五、甲方工作:
1、甲方负责提供成品堆放场地,材料供应,施工用水、用电接驳点。
2、甲方负责外界协调关系。
六、乙方工作:
1、乙方按照甲方制定的时间要求组织施工(包括搅拌、泵送、施工)。
2、乙方应负责安装后卫生的清理工作。
3、因甲方的过失造成(停水、停电)所引起的损失由甲方承担。
4、已完成工程的保护工作由甲方负责保护,乙方不承担现场保护。
七、施工安全:
乙方应具备施工条件,切实抓好安全施工,做到无安全事故发生,施工时要服从监理和甲方代表的监督和检查,对提出的安全问题应认真整改。
八、
(一)竣工。
(二)工程款结算:
九、合同解约:
合同中约定的工程款结算完毕即合同生效。
十、合同生效时间
合同签约地点:
十一、本合同一式四份,双方各执两份,本合同双方签字盖章生效。
甲方代表: 乙方代表:
________年____月____日________年____月____日
电 话: 电 话
施工合同 篇8
甲方(发包人):_______________
乙方(承包人):_______________
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国消防法》等有关法律法规的规定,结合本工程的具体情况,甲乙双方在遵循自愿、平等、公平、诚信的基础上,经双方协商一致,签订本合同。
第一条 工程概况
一、工程名称:_______________。
二、工程地点:_______________。
三、建筑面积:_______________。
第二条 工程范围
乙方承包的工程范围:_____________。
第三条 承包方式
承包方式(请在方框内打勾):
□包工包料
□其他:___________________。
第四条 合同工期
一、本合同工期为________日,自乙方进场之日起计算。乙方接到甲方书面进场通知后________日内进场施工。
二、在施工过程中,如遇下列情况,工期相应顺延:
(一)因甲方设计变更或工程量增加而影响正常工期的。
(二)因甲方不能按期提供施工图、材料、设备的。所供材料、设备不符合施工需要的。所供材料、设备在交验时发现缺陷需要修、配、代、换而影响进度的。
(三)因甲方未具备进场条件,不能提供施工场地、水、电源,场地道路未能畅通,障碍物未能清除等,影响进场施工的。
(四)在施工中如因连续间歇性停水、停电影响正常施工的。
(五)非因乙方原因造成的前道工序没有完成,影响本工程进度的。
(六)隐蔽工程在隐蔽以前,乙方通知甲方验收,甲方没有验收的。
第五条 工程价款
双方选择下列第 种方式确定本合同工程价款,并附《预算单》,价款不含消防检测费:_____________。合同价款的形成:以_______年《________省安装工程消耗量定额及单位估价表》、《_________省市政工程消耗量定额及统一基价表》及相应的费用定额为依据,结合设计图纸形成预算造价,经甲方审定后形成工程价款。如有增项,结算方式执行上述同等标准。
1、暂定价格。工程价款暂定,双方在结算时确定最终工程价款。
(1)工程价款暂定为:(大写)_________,(小写)______________。
(2)工程价格调整计算方法:___________。
(3)结算依据:定额范围内的项目依据国家相关部门颁发的有关定额。定额规定范围以外的材料及设备费用依据供应厂家发票或相关依据。施工工程量以甲方现场工程师签证为依据。
2、固定价格。工程价款固定,根据图纸及综合单价确定,仅在下列第(2)项情况出现的,调整工程价款。
(1)工程价款为:(大写)____________,(小写)________。
(2)在合同履行中出现下列情况时,应调整本工程的工程价款:
①乙方承包的材料市场价格变动或者工程价款管理部门的价格调整,双方作如下约定:____________。
②经批准的设计变更。
③甲方更改经审定批准的施工组织设计(修正错误除外)造成费用增加的。
④双方约定的其他因素:__________。
⑤工程价格调整计算方法:_________。
第六条 工程价款支付
1、工程预付款:本合同签订后________日内,甲方预付工程价款的________%。
2、工程进度款:工程进度款根据工程价款与实际完成的工程量,经双方确定的比例支付。工程进度款的结算与支付、工程量的计算约定如下:___________________。
3、本工程经公安机关消防机构验收合格或消防备案后_______日内,甲方付至工程价款的______%。
4、本工程需要结算的,经双方确认完工结算报告后_____日内,甲方付至经结算后的工程价款的_______%。
5、本工程质保金为本工程经结算后的工程价款的_______%,待质保期满后________日内支付给乙方。
第七条 工程结算
一、本工程经公安机关消防机构验收或消防备案后______日内,乙方向甲方提交本工程完工结算报告及完整的结算资料,双方进行工程结算。
二、甲方收到乙方递交的完工结算及完整的结算资料后,应在 日内给予确认或者提出修改意见。
第八条 工程质量
1、甲方应在乙方进场前________日,向乙方提供施工图纸和施工说明____套,并向乙方进行技术交底。乙方向甲方出具总工期进度计划,甲方可以提出修改意见。
2、乙方按照工程图纸、施工说明、组织计划、进度计划等组织施工,上述约定的事项变更的,双方均以书面形式通知对方。
3、涉及隐蔽工程的,在工程隐蔽前,乙方应当通知甲方到场验收。甲方没有验收的,乙方可以停止该隐蔽工程施工。验收不合格的,乙方应整改后重新验收。
4、乙方保证工程符合国家工程建设消防技术标准。
5、本工程使用的消防产品必须符合国家规定。使用依法实行强制性产品认证的消防产品的,须经具有法定资质的认证机构按照国家标准、行业标准的强制性要求认证合格。
第九条 调试与验收
1、工程完工后,乙方应书面通知甲方验收,甲方自接到验收通知 日内组织自行验收。
2、自行验收合格后,双方办理工程移交手续。
施工合同 篇9
甲方(建筑施工企业):_____________
法定代表人:_______________________
地址:_____________________________
电话:_____________________________
乙方(农民工):___________________
姓名:______性别:____年龄:_______
文化程度:_________________________
住址:_____________________________
身份证号:_________________________
甲乙双方根据《劳动法》及《国务院办公厅转发建设部等部门关于进一步解决建设领域拖欠工程款问题意见的通知》规定,平等自愿、协商一致,签订本合同。
一、合同期限
自______年______月______日起至______年______月______日止或者工作(工程)结束止。
二、工作内容
甲方分配乙方在__________岗位担任________职务(工种)。在正常情况下乙方应当完成生产(工作)任务,具体生产(工作)任务和质量标准为:______________。
三、工作时间
1、甲方实行每日不超过8小时、每周不超过40小时工作制;如实行综合计算工时或不定时工作制,由甲方报劳动保障行政部门批准后实行。
2、因生产工作需要,经协商安排乙方加班加点,甲方按规定支付工资。日加班不超过3小时,月加班不超过36小时。
四、劳动报酬
甲方按月足额以货币形式支付乙方工资,每月______日为发薪日。工资制度和分配形式按下列第______项执行。
1、实行计时工资制,乙方完成生产工作任务,每日工资_________元,每月工资______元;
2、实行计件工资制,具体标准为:_____________________。
五、劳动保护
1、甲方按照自治区人民政府的规定参加工伤保险,乙方因工负伤、致残、死亡依法享受因工伤亡待遇;
2、甲方为乙方提供符合国家、自治区有关劳动安全、职业卫生规定的作业场所和防护设施;
3、乙方遵守甲方的安全规定和操作规程,不得违章操作。
六、其他约定的事项
七、违约责任
本合同具有效力,双方应严格履行。一方违反本合同,应承担违约责任;给对方造成经济损失的,依法赔偿相关损失。
八、因履行本合同发生劳动争议,甲乙双方均可以向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。
九、本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
甲方(签章):__________ 法定代表人(签章):__________
乙方(签章):__________ 法定代表人(签章):__________
鉴证机关(章):________ 鉴证人(签章):______________
_______年_____月______日 _________年________月_______日
施工合同 篇10
甲方:___________
乙方:___________
经过甲乙双方协商同意打(吃水井/工业用井/灌溉用井)一眼,协商条件如下:
1.井深___________根管,管高_________,直径_________。
2.价格每根水泥管_____元。打井地点在__________________________
3.甲方负责打井队的吃住。香烟。物品看管和所用的电费。压水。跟班。机油。柴油以及拉管运费,负责打井机的进出厂地碾压地的赔偿,下管人工等事宜。
4.乙方负责机井能按拔水泵为标准,负责井管费用,不负责出水量大小。
5.打井进料前预支___________元,其余放架子算清帐,不欠帐。
6.双方各自负责自己人员安全问题。
7.如果发生纠纷,由甲乙双方签字负责人负责,以此为据,双方共同遵守。
电话:
电话:
甲方负责人:
乙方负责人:
___年____月____日
【有关施工合同模板汇编10篇】相关文章: