随着时间的推移,合同对我们的约束力越来越不可忽视,签订合同能够较为有效的约束违约行为。相信大家又在为写合同犯愁了吧,下面是小编为大家收集的设备采购施工合同范本(精选5篇),仅供参考,希望能够帮助到大家。
设备施工合同1
发包方(甲方):
承包方 (乙方) :
根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑工程承包合同条例》等相关法律法规,经甲乙双方协商一致,签订本合同,并信守下列条款,共同严格执行。
第一条 工程名称:武汉中和设备基础工程
第二条 工程地点:黄陂区罗汉街工业园
第三条 工程内容:以甲方提供的施工图纸及现场确认签单为准。
第四条 工程造价:设备基础按照 元/m3砼(按实际工程量结算)。
第五条 承包方式:包工包料。
第六条 工期:本工程自 年 月 日开工至 年 月日竣工。工期为天。
第七条 工程质量:按施工验收规范、建筑工程质量检评标准施工及验收,本工程质量等级为合格。
第八条 结算方式:以实际的工程量为结算依据,按月进度计算。
第九条 工程类别及企业等级:按有关规定执行。
第十条 甲方权利:派驻工地全权代表,负责与乙方工地代表进行工作联系。并对设 计、 施工技术、经济等事宜办理相应手续。
第十一条 乙方权利:
1、按承包工程设计图纸或甲方具体技术、使用要求组织施工。
2、乙方确保工程质量和工期,不偷工减料,如发现偷工减料行为,甲方有权不付款或付部分款。
3、施工中注意安全,施工中发生一切安全事故所引起的损失均由乙方自负。
第十二条 竣工验收与结算:
一、工程竣工后甲方按国家有关施工规范、质量检评标准、设计图纸和甲方具体技术、使用要求及实完工程量进行验收。
二、验收合格后十日内办理竣工验收及结算手续。
第十三条 付款方式:
自开工之日起每月支付实际完成工程量50%的工程款,工程竣工验收之后支付剩余45%的工程款。预留总价款的5%作为质保金,于工程完工一年后在未出现质量问题的情况下,予以支付。
第十四条 保修:按现行建筑工程保修办法执行。竣工验收时乙方出具保修书。保修期从甲在验收单签字之日起1年。 第十五条 违约与仲裁:
一、合同在履行中如有争议双方协商解决,如协商不成,提请黄陂区经济合同仲裁委员会申请仲裁。
二、确因乙方责任造成的工程质量不合格所引起的返修造成的经济损失,由乙方自负。
第十六条 附则:
一、本合同一式两份,甲乙双方各持一份。
二、合同有效期限:本合同经双方签章后生效,至工程竣工验收结清尾款后失效。
第十七条 其它:
甲方:
乙方:
签约时间:
设备施工合同2
发包方:
承包方:
根据相关法律法规,经双方友好协商一致,签订本合同,并信守下列条款,共同严格执行。
第一条 工程名称:。
第二条 工程地点:。
第三条 工程内容:以发包方提供的施工图纸及现场确认单为准。
第四条 工程造价:按实际工程计算。
第五条 承包方式:包工包料。
第六条 工期:本工程设备基础主体工程须于20xx年xx月xx日前完成。
第七条 工程质量:本工程质量等级为合格。
第八条 结算方式:以实际工程量为结算依据,按月进度支付工程款。
第九条 发包方权利:派驻工地全权代表,负责与乙方工地代表进行联系,并对设计、施工技术、经济签证等事宜办理相关手续。
第十条 承包方权利:
1、按发包方提供的图纸及具体要求组织施工;
2、确保工程质量和工期,不偷工减料;
3、施工中注意安全,如因自身原因引发安全事故造成损失的,均自行承担。
第十一条 竣工验收与结算:
1、工程竣工后,由发包方组织人员对工程进行质量评定和验收;
2、竣工验收后十日完成工程结算。
第十二条 付款方式:自工程开工之日起每月按实际工程量的70%支付工程款,工程竣工完成结算后三日内付至95%。剩余5%作质量保证金,于工程完工后一年后在未出现质量的情况下,予以支付。
第十三条 保修:本工程保修期为一年,自发包方在竣工验收单签字之日算起。
第十四条 附则:
一、 本合同一式四份,双方各执两份;
二、 合同有效期限:本合同经双方签章后生效,至工程竣工验收结清尾款后失效。
发包方:
承包方:
签订日期:
设备施工合同3
发包人(甲方):
承包人(乙方):
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,鉴于天津联发精(以下简称为“承包人” )双方就天津联发精密钢铁有限公司一期主厂房设备基础工程事项经协商达成一致,订立本合同。
一、工程概况
工程名称:天津联发精密钢铁有限公司一期主厂房设备基础工程
工程地点:天津经济技术开发区西区
工程内容:依据工程图纸内容,包括冷轧分条、冷轧裁剪、热轧2-7mm裁
剪、热轧6-14mm裁剪、涂层分条、涂层裁剪等六条设备
基础(详见工程预算表标单)
二、承包合同价款
金额:大写:人民币柒佰肆拾陆万伍千肆佰柒拾伍元整。
小写:
三、 工期
开工日期:本承包工程自本合同签定日起7天后开始计算工期。
竣工日期:本承包工程初步定于 20xx年 xx月xx日竣工; 合同工期总日历天数为:135天。
四、 工程质量标准
本承包工程质量标准双方约定为: 合格
五、 组成承包合同的文件包括:
1、 本合同协议书;
2、 中标通知书(如有时);
1 密钢铁有限公司(以下简称为“发包人” )与 江苏省建工集团天津公司
3、 工程预算表标单;
4、 本合同专用条款;
5、 合同履行过程中,发包人和承包人协商一致的其它书面文件。
六、承包人向发包人承诺
按照合同约定的工期和质量标准,完成本协议书第一条约定的承包工程内容(以下简称为“工程”),并在质量保修期内承担保修责任。
七、发包人向承包人承诺
按照合同约定的期限和方式,支付本协议书第二条约定的合同价款(以下简称“承包合同价”),以及其他应当支付的款项。
八、承包人向发包人承诺,履行所承包工程有关的承包人的所有义务。
九、合同的生效
发包人:(公章)
承包人:(公章)
日期:
设备施工合同4
承租方(甲方):
出租方(乙方):
甲乙双方经友好协商、本着诚实信用原则就设备租赁的相关内容达成如下合意。
1、甲方承租乙方相关设备,具体内容如下:
2、租赁期限为
3、租金为。租金支付方式。
4、乙方人员、设备进场时间为。
5、甲方只负责支付租金,设备产生的相关燃油费、相关人员工资、设备的调试、安装、维修等其他费用全部都有乙方负责。
6、乙方负责提供本合同约定的设备,乙方保证按照甲方提供的日期准时将设备、人员进场,保证甲方顺利施工。如乙方提供的设备或人员不具备开工条件,乙方应当承担违约责任。违约金为合同总价款的3%赔偿。
7、乙方应当保证向甲方提供的设备不存在产权纠纷,不得因此影响甲方的正常施工。如果因此影响了甲方的正常施工,乙方应当承担违约责任,违约金为本合同总价款的.3%。如果因此给甲方造成损失的,乙方应承担赔偿责任。
8、乙方承诺并且保证,已经为进场的设备及人员办理了相关保险,如果在施工过程中,乙方的设备及人员自身或给他人造成损坏,由乙方承担赔偿责任。
9、乙方在施工过程中造成的人员财产损失由乙方负责,甲方不承担任何责任。
10、如果在施工过程中设备发生故障,乙方应当及时派人员修理,如果不能立即修好的,乙方应当提供其他合格设备,保证甲方的施工顺利进行。如果因此给甲方造成损失的,乙方应当承担赔偿责任。
11、如果在施工过程中,乙方所派人员不能胜任工作或不能保证工作时间的,乙方应当及时更换人员,保证甲方施工顺利进行。如果因此给甲方造成损失的,乙方应当承担赔偿责任。
12、乙方应当保证其所派人员听从甲方的指派,本着勤勉、谨慎的原则认真完成工作。因乙方所派人员不听从甲方指派,给甲方或他人造成损失的,乙方应当承担赔偿责任。
13、如果甲方租赁的设备在进场前及进场的途中发生事故,由乙方承担责任。并且乙方保证及时调遣其他适格设备准时进场,不影响甲方的施工,由此给甲方造成损失的,由乙方承担违约责任。
14、乙方保证在设备人员进场前已经对设备进行了全面、彻底的检修;对人员进行的全面的安全、技能培训。如果乙方的人员和设备给他人造成人身财产损失的,由乙方承担赔偿责任。
15、本合同未尽事宜由甲乙双方另行协商。
16、如在履行本合同过程中发生纠纷,甲乙双方应当协商解决,协商不成的,按照以下第中方式解决。
(1)、提交天津仲裁委员会仲裁。
(2)、提交人民法院裁决。
17、本协议一式份,甲乙双方各持份,具有同等法律效力。
18、本协议自甲乙双方签字或盖章后生效。
19、其它补充条款:
甲方:
乙方:
日期:
设备施工合同5
出租人(甲方):
承租人(乙方):
应乙方 工程任务需求,甲方将以下 租给乙方使用,根据合同法及相关规定,经双方友好协商一致,特签定本合同。
一,租金结算
1、租用时间:从出库之日至设备退回的当日至、按日历天数计算
2、结算日期:从起租日起、每月20日结算一次租金
3、付款方式:现金及支票支付。
4甲方收取租金后向乙方开具租金票据,但甲方收取的赔偿费、维护保养费。甲方不向乙方出具发票
二、租凭押金及其他:
1、合同签订后乙方向甲方支付押金 万整、收款收据为依据、乙方付完押金后方能使用设备:租凭押金不计利息。
2、乙方退设备时、甲方及时验收设备完好后办理退换手续,乙方付清租金并结算其他费用后全额退还押金
3、所发材料以库房发料为准
三、合同期限:合同期暂定为xx个月,即从xx年xx月xx日起xx年xx日 止
三、装卸及运输:
1、提货退货地点在甲方指定地点
2、提货。退货装卸及运输中的一切安全责任由乙方负责并承担全部费用
四、双方责任
1、甲方负责派员对乙方使用进行抽查、发现问题及时向乙方进行纠正、乙方在使用过程中造成的设备损害及故障如需甲方派员维修、更换材料费、维修工时费由乙方负责
2、乙方负责人为安全生产责任人,负责该设备的日常安全管理工作,严格遵守安全生产规章制度,并指定专人负责监管安全作业。乙方负责此设备生产的全部安全责任,如果在生产中发生生产安全事故,由乙方承担全部的事故责任和经济责任。
3、设备租凭期间、乙方不得将甲方的设备转租、抵押和变卖。转移工地需征得甲方同意
4、乙方必须按时支付租金,否则甲方有权收回设备并按租金的0.3%收取滞纳金
五、保养及赔偿
1、乙方租用甲方材料,应向甲方一次性给付除锈、除污、防锈等保养费,一次性保养费在乙
方第一月付租金实合并支付
2、乙方在使用过程中造成丢失、顺坏。硬伤扭曲、切割、等不能再使用的按全额赔偿、如造成部件损坏的(除钢丝绳外)按总价比例赔偿。
6.本合同一式两份,由甲乙双方各执一份。合同自双方签字日起生效。
六、违约责任
1、合同期如乙方不按期支付甲方租金,甲方有权收回机械设备及材料并按每日应付金额的0.3%向乙方收取违约金。
2、乙方不得私自将设备及材料转借或转租,一经发现,甲方将由租金两倍向乙方收取违约金、
3、乙方如未按合同支付甲方租金、甲方有权终止合同并收回设备
4、乙方如需续租,应提前十五天通知甲方并办理续租手续,如不按时办理,则双倍收取租金费。
七、其他条款:
本合同一式两份,双方各执一份,从签订之日生效,双方并需严格遵守。违者按造合同法和有关规定处理,约定发生纠纷由出租方所在地法院管辖
甲方:
乙方:
日期:
【设备施工合同范本(精选5篇)】相关文章:
3.设备安装施工合同
7.设备购销合同范本
8.设备租赁合同范本