施工合同

2021-06-03 施工合同

  在人民愈发重视法律的社会中,随时随地,各种场景都有可能使用到合同,签订合同能够较为有效的约束违约行为。你知道合同的主要内容是什么吗?下面是小编整理的施工合同8篇,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。

施工合同 篇1

  发包方(以下简称甲方): 山东威普斯橡胶股份有限公司 合同编号: 承包方(以下简称乙方): 河南新洋电建有限公司 签订地点: 临沂.沂水

  根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、

  行政法规的规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经双方协商一致,订立本合同。

  一、工程概况:

  工程名称: 管道保温

  工程地点:山东威普斯橡胶股份有限厂区

  工程工作内容: 管道保温、岩棉管壳50mm、镀锌铁皮005厚

  二、工程承包范围:管道保温工程第一期

  三、合同工期:

  开工日期:年 月 日

  竣工日期:年 月 日

  合同工期总日历天数: 天。

  四、合同价款:

  合同总价:元(人民币大写 元整)

  五、工程价款的支付与结算:

  1、本合同签订生效后,乙方进入施工现场后,向乙方支付合同总价的 %为预付

  款;根据工程实际月进度付 %进度款。

  2、双方根据实际验收合格的竣工验收证书进行结算工程的总金额。

  3、付款方式:在以下方式中选择 □电汇 □汇票 □承兑汇票。

  4、工程竣工验收合格后并将有关竣工资料移交后,向乙方支付向乙方支付合同总价

  的%,余下的%作为工程质保金,待工程竣工验收满 年后20日内全部结

  清。

  六、工程质量标准:

  1、本工程质量标准双方约定为:标准,乙方按照施工图、国家现行施工验收

  规范和技术条例组织施工,确保工程质量达到合同要求。

  2、乙方必须严格按照施工图中规定的品种、规格、尺寸采购材料、保质保量,严禁

  不合格的材料,半成品、成品在施工中运用。

  3、施工过程中,甲方按规定进行检查,因乙方原因造成的质量不符合要求,达不到

  本合同

  约定要求的质量等级,甲方有权要求乙方返工、重新施工,乙方应满足要求,并在规定时间内完成,直至质量满足合同要求。

  4、工程具备隐蔽条件或达到中间验收条件后,乙方应进行自检,并在隐蔽工程或中

  间验收前48小时内以书面形式通知工程师验收,验收合格,乙方可进行隐蔽和继续施工;验收不合格,乙方负责整改或返工,直至满足合同质量要求。

  七、质量保证期:

  1、正式移交签证之日起的 年时间内,是质量保证期。

  2、凡属乙方责任造成的质量缺陷,由乙方负责无偿处理 ,直至工程质量符合验收

  标准。如果乙方不能进行返修,甲方将另选委托单位承修,其费用在乙方质保金中扣除。

  八、双方责任:

  甲方责任

  1、甲方派为该工程的项目经理, 为本工程安全监督负责

  人、 为质量监督负责人。

  2、在开工前10天向乙方提供施工图纸与说明书和有关的技术资料。

  3、五天内完成工程施工技术交底。

  4、施工用水用电、暖、路、负责接通,费用由乙方负责。

  5、组织对工程的隐蔽工程验收、交工验收。

  6、负责质量、安全的监督管理。

  乙方责任

  1、委派 为该工程的项目经理,负责施工期间的施工质量、进度和安全扥更

  协调工作,并派 为施工现场安全、文明管理的负责人。

  2、工程开工前,必须按甲方要求编制安全方案报甲方安全管理部门审批提交开工报

  告,落实安全措施和开工报告经总监批准后,才能施工。

  3、对所属员工进行安全生产、法律法规、防火、防爆、防毒等教育并做好文明施工。

  由于乙方原因造成的安全事故,责任由乙方自负。

  4、必须严格按照施工图和说明很俗以及施工技术规范和操作规程进行施工,按规定

  做好材料的试验确保工程质量,按期完工。

  5、施工过程中因乙方责任造成的停工、返工、材料、设备损失等均由乙方承担。

  6、交工验收后,施工单位人员必须在10天内撤离施工现场。

  九、合同内容的变更与解除:

  1、本工程设计变更必须经业主项目的委托人签署的书面通知形式通知乙方,乙方按

  要求报批预算及相关手续,经甲方确认后方能实施。

  2、因甲方原因的签证,签证单要一事一签,并有详细的原因说明、具体位置、尺寸、

  工程量及费用预算在五个工作日内甲方确认。未经批准的签证单不能作为工程结算的依据。

  十、违约责任:

  1、甲方未能按照合同的规定履行,出现以下情形的,工期延误。

  a、不按期交出施工现场场地。

  b、因图纸变更未能及时送达乙方。

  c、不按期支付工程进度款。

  d、因工程设计变更,使已经完成的工程拆改。

  e、逾期组织验收。

  2、乙方逾期交付使用或因质量问题返工逾期完工的,按合同工期规定逾期的次日起,

  每逾期一天,甲方扣乙方元。

  十一、争议的解决:

  本合同履行过程中发生的争议,由双方协商解决,协商不成的,可向 工程所在地 人民法院起诉。

  十二、合同的生效与终止:

  本合同经双方签字、盖章后生效(传真件有效)。在竣工结算、甲方工程款支付完毕,乙方将工程交付甲方,保修期满价款结清后合同终止。

  十三、合同份数:

  合同文本一式份,双方各自保留份。双方有关供货合同的协商、会议纪要、技术文件、招投标文书等书面协议或者文件视为本合同组成部分,与本合同具有同等法律效力。

  甲方(盖章): 乙方(盖章):河南新洋电建有限公司

  法定代表人: 法定代表人:

  委托代理人: 委托代理人:

  地址: 地 址:河南省长垣县博爱路6号 年 月 日 年 月 日

施工合同 篇2

  补 充 协 议

  工程名称:

  工程地点:_

  发 包 人:_

  承 包 人:_

  签订日期: 年 月 日

  补 充 协 议

  发包人 : (以下简称:甲方)

  承包人 : (以下简称:乙方)

  经甲乙双方自愿、公平、友好协商,双方就 年 月 日签订的就 工程合同(以下简称为原合同)作如下补充协议:

  一、 写明具体补充的内容。

  二、如有未尽事宜,双方另行协商。

  三、此协议经双方签字盖章后生效,一式陆份,双方各执叁份,具有同等法律效力。

  四、本协议生效后,即成为原合同不可分割的组成部分,除本协议中明确所作修改的条款之外,原合同的其余部分应完全继续有效。

  甲方: 乙方:

  (盖章) (盖章)

  法人代表或代理人: 法人代表或代理人:

  年 月 日 年 月 日

施工合同 篇3

  (以下简称甲方)

  (以下简称乙方)

  根据甲方配电改造方案,乙方承担其施工任务,为明确双方在施工过程中的权利和义务,保证施工任务按时、优质、顺利完成,经双方协商,签定本合同,以资信守。

  一、 工程概况及承包方式:

  工程名称: 工程地点: 承包方式:包工包料(线材由甲方指定采购,由甲方负责与供货方结算)

  二、 承包范围:

  定制专用配线柜一个(2米*1.5米*0.5米),计8500.00元。 指定乙方采购PVC绝缘管(直径100毫米)以及配件,计600.00元; 指定乙方采购接线端子,绝缘带,计3000.00元; 维修低压电容补偿屏2块并并指定乙方负责购买相关配件,计6000.00元; 乙方拆除老配电间低压出线;安装新配电间各路低压出线并保证车间正常运转,安装及拆除工资计10000.00元。

  三、 工程期限及质量

  工程期限:合同签订,预付款到账后即开工,有效工作日45天;

  工程质量:工程质量合格,以保证各车间用电正常,无功补偿正常工作。

  四、 甲方责任及权利:

  协助乙方现场施工,协调好周边环境,严格控制影响工程进度的不良现象。

  五、 乙方责任:

  1、 明确施工措施和质量要求,作好施工前的`准备工作,并密切协调好与高压的安装工作。

  2、安全生产,文明施工,杜绝安全事故的发生,如发生事故,概由乙方负责; 搬迁电器设备时若有损坏负责维修或赔偿; 结算前,乙方负责提供符合报帐要求的票据;

  六、 合同价款与付款方式:

  1、 工程费用:根据本工程预算书,经甲乙双方商定,确认工程总价(不含电缆线)为贰万捌仟壹佰元整(¥28100.00元);

  2、 付款方式:合同签定甲方即预付工程备料款壹万元整(¥10000.00元) ,本电缆安装工程和低压补偿工程均验收合格后,于20xx年4月15日前一次性付清其余工程款壹万捌仟壹佰元整(¥18100.00元)。

  七、 未尽事宜,双方协商解决。协商不成时,根据合同法、电力法进行解决。

  本合同一式二份,甲、乙双方各持一份。

  甲方: 乙方:

  法定代表人:委托代理人:

  时间: 年 月 日 法定代表人: 委托代理人: 时间: 年 月 日

施工合同 篇4

  甲方:

  乙方:

  经双方友好协商一致,同意由乙方对甲方的导热油及沥青管道保温部分进行维修,合同内容如下:

  一、维修范围:甲方成型车间导热油管道、沥青管道的保温层维修。

  二、乙方负责维修施工及所用材料和工具,并确保施工安全。

  三、合同金额:

  采用单价承包方式,合同总价待维修工作全部结束后按实际维修数量结算。乙方提供发票,并承担相应的税款。

  四、付款方式:本合同无预付款,等维修工作全部结束后一次性支付90%的维修费,留10%维修费作为质保金,质保期为一年,质保期满后如无问题,一次性付清质保金。

  五、乙方应确保安全施工,施工期间的安全由乙方负全部责任,甲方不承担连带责任。

  六、质量承诺:维修部位的质量保证期为一年,如维修过的部位在一年之内出现问题,乙方负责免费维修。

  七、本协议一式四份,经双方签字盖章后生效,未尽事宜,由双方共同协商解决。

  甲方: 乙方:

  代表: 代表:

  盖章: 盖章:

  年 月 日

施工合同 篇5

  发包人(甲方):大连万地恒市政建设有限公司 合同编号:

  承包人(乙方):合同签订地点:大连万地恒市政建设

  有限公司办公室

  为了明确双方的责任和义务,双方依据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规的规定,遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则,甲乙双方就本建设工程承包事项协商一致,订立本合同,双方约定共同遵守。

  一、工程概况

  工程名称:后石区域市政基础设施配套工程—世茂大道及玉兰街道路工程-电力隧道 工程地点:大连后石

  工程内容:电力隧道的钢板桩施工(含打桩机、钢板桩进出场费用,钢板桩打、拔),沟槽内支持(含钢管、工字钢、内支撑),沟槽排水、土方工程(挖土方、淤泥和外排)。钢板桩设置为封闭长方形,维护净宽度不小于4.5米,每一封闭长度不小于100米,打桩深度满足甲方施工需求为标准。

  合同签订后,乙方对施工现场情况和施工内容视为了解,乙方不得以任何理由增加额外费用。

  二、工程工期

  本工程开工日期暂定为:20xx年 月 日,具体开工日期以甲方指令为准;竣工日期为:20xx 年 月 日。

  因以下原因,工期可顺延(但必须办理书面确认):

  1、人力不可抗拒的自然因素(台风、水灾、地震、瘟疫、)的影响;

  2、甲方不能按时提供开工条件;

  3、因现场业主代表、监理非正常原因,致使工期延误或验收不能通过,施工不能正常进行。

  乙方必须按照甲方的施工进度计划组织足够的人员进场施工,并接受业主代表及其委派的监理对进度的检查督促。工程实际进度与计划不符时,乙方应按甲方的要求提出改进措施,报甲方批准后执行。由于乙方原因引起的工期延误,即使甲方代表批准同意进度计划调整,但总工期不能顺延。

  乙方必须熟悉并掌握甲方提供的工程量清单、图纸、招投标文件、设计变更、地勘报告

  等,充分了解施工现场情况,乙方根据上述资料考虑施工中各种风险自行组织施工。乙方不对现场进行考察确认,风险自负。钢板桩施工原始记录按规范要求填写,同时每天报送甲方。

  三、承包范围

  世茂大道电力隧道的施工设计图纸、工程量清单、设计变更及补充、图纸会审所包括的工作内容。

  四、承包方式

  承包方式属于大包方式,即包工、包料、施工用电乙方自己负责。

  五、工程质量及检验验收

  1、乙方的施工质量以现行的国家施工规范、工程质量检查评定标准、工程施工及验收规范及设计图纸、施工说明、设计变更等技术文件为依据,工程质量应达到工程质量合格等级。

  2、钢板桩施工严格按照乙方上报甲方并经甲方审批的施工方案进行施工。《钢板桩施工方案》、《钢板桩施工安全方案》作为合同的附件,与合同具有同等法律效力。

  3、工程质量不符合设计要求和双方约定的标准,甲方可要求乙方停工和返工,停工和拆除、返工费用由乙方承担并承担相关费用,工期不顺延。

  4、乙方在施工过程中应根据甲方的要求进行自检、互检、交接检,随时接受业主、监理的检查检验,并有义务为检查检验提供便利条件。

  5、工程达到阶段验收条件,乙方应准备好自检资料。验收不合格,乙方在限定的时间内整改合格后重新验收,如因乙方原因隐蔽验收不合格造成的业主罚款及经营费用,由乙方承担并承担甲方经济损失。

  6、除以上条款外,甲乙双方在施工过程中进行分项质量控制,如在过程控制中达不到约定标准,乙方必须承担相应的罚款,罚款金额为合同总金额的20%,罚款在工程款中扣除。

  六、合同价款与付款方式

  1、本合同为总价合同。 合同金额(小写):

  (大写):

  2、工程量的确认:最终结算工程量以实际发生工程量为准。工程结束后乙方将完成且达到质量要求的工程量报送甲方核实,经甲方项目经理或经甲方授权的相关负责人确认无误后作为结算依据。对乙方超出设计图纸范围和因乙方原因造成返工的工程量不予计量。

  3、支付方式:与业主支付甲方工程款同期。

  4、乙方应按时足额发放雇佣农民工工资。如果因乙方拖欠农民工工资而导致法律后果和产生的经济纠纷由乙方自行承担。

  5、乙方向甲方提供符合国家税收的正规发票。

  七、安全施工

  1、甲方不得要求乙方违反安全管理的规定进行施工。因甲方原因导致的安全事故,由甲方承担相应责任及发生的费用。

  2、甲方应对乙方安全生产进行定期或不定期检查,乙方应自觉接受甲方检查,对甲方提出的整改要求,乙方必须按时完成。

  3、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,由乙方承担。

  4、乙方必须对工人经常性地进行安全教育,分项工程安全交底、签字手续要齐全;并建立由生产管理人员和班组长参加的安全生产管理体系,做好安全班前活动工作及做好记录,对施工进行监督检查,发现隐患及时消除;全体工人应自觉遵守安全操作规程不得违章作业,且有权拒绝任何人要求的违章作业。

  5、乙方必须对安全生产负全面责任,切实加强安全管理;如在施工过程中,发生的一却安全事故均由乙方负责。必须向操作工人配发必要的劳动保护用品、用具,改善劳动条件。生活用品、工作服、安全帽必须统一,由甲方统一购买发放给乙方,按乙方实际进场人数核发,费用由乙方承担,完成该工程时在进度款中予以扣除。

  6、乙方特殊工种要持证上岗。

  7、发生重大伤亡及其他安全事故,乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知甲方和监理,同时按政府有关部门要求处理,由事故责任方承担发生的费用。

  8、非甲方原因造成的人员伤亡及其他安全事故的,其责任和损失由乙方承担。

  八、文明施工

  1、乙方必须按照甲方的整体规划搞好现场的文明施工,按照甲方要求,配合悬挂安全、质量、CI宣传牌(幅)。施工现场每天下班前作到材料排列、堆码规范,应将作业层垃圾运至工地指定地点,不得到处乱扔。

  2、乙方应做到工完场清、文明施工;乙方在分项工程施工成品后,因乙方原因造成的修补、清理,由乙方负责。

  3、乙方在施工期间应加强班组内部文明施工教育,搞好承包范围内的现场文明施工及住宿范围内的清洁卫生,不得违章作业、野蛮施工以及穿拖鞋、骂人、争吵、扯皮打架等不文明行为。

  4、甲方项目部制订的安全、文明施工及生活区管理等相关制度、处罚条例与本合同具有相同法律效力,乙方必须遵守。

  九、环境保护

  1、乙方在施工过程中产生的生活、施工垃圾应进行清理和组织外运,对生活、施工污水的处理应达标后排放,对施工中产生的扬尘、噪音等采取有效的措施解决,所需费用乙方自理。

  2、乙方因管理不善或其他非甲方原因发生环境保护方面侵权行为及法律纠纷应自行承担责任,如连累甲方并给甲方造成损失的应给予甲方赔偿。

  十、双方权利、责任、义务

  (一)甲方权力和义务

  1、负责与项目部及监理的业务接洽和联系。

  2、负责向乙方提供相关的设计文件和技术交底,质量标准等资料。

  3、负责工程项目之间衔接,协调现场安全检查,协调与外部有关事宜。

  4、负责现场施工流程的统筹安排,负责工序施工过程中及完成后的质量检查。

  5、按本合同有关条款支付工程款。

  6、与乙方通过《安全目标责任书》形式向乙方进行安全生产交底,定期组织检查、提出整改措施,实施奖罚办法,明确安全事故责任。如乙方严重违章甲方有权停止作业。

  7、负责提供相关图纸。

  (二)乙方权力和义务

  1、负责完成本合同确定施工范围内的全部作业内容。

  2、乙方负责设备、材料的进出场运输。

  3、乙方承包人必须派专人进驻现场组织施工管理。

  4、承担本合同范围内甲方向业主承担的义务和责任。

  5、乙方应认真执行设计文件及有关标准,防止质量事故或质量缺陷发生。如发生质量缺陷或事故,应及时报告甲方妥善处理,按甲方处理意见及时修补缺陷并承担经济责任,经济处罚为合同总额的20%。

  6、合理组织人力、资金,保证施工工期,乙方须设现场管理人员1人,负责现场施工管理以及与甲方协调、沟通。

  7、执行甲方、业主、监理发出的通知、指令、决定等。

  8、协调好与当地群众关系,施工中保持道路畅通,环境不遭破坏。

  9、乙方需保证施工人员相对稳定,不准滋事斗殴,如有发生按本工地相关规章制度予以处罚,发生一切后果由乙方承担,情节严重的移交司法机关处理。

  10、乙方的财务、税务、劳务等一切责任和纠纷由乙方自己承担。

  11、施工中发生的交通及安全生产事故,其一切责任由乙方承担并承担一切经济损失。

  12、乙方自行解决工人伙食。

  十一、甲乙双方违约责任

  1、合同双方必须全面履行合同规定的权利和义务,如果出现违约情况,合同未违约方有权要求解除合同,有权要求违约方赔偿违约金,违约金为合同金额的20%,并保留追究合同违约方的其它违约责任的权利。

  2、合同签订,乙方进场后要求加价,或中途因乙方原因造成劳资纠纷或工程质量、工期、安全文明施工等方面无法满足甲方和业主的要求,给甲方造成较大经济损失或恶劣的社会影响,甲方有权终止合同并勒令乙方无条件退场后,再另行协商办理双方经济往来事宜,并处乙方罚款金额为合同总价的20%,并保留追究乙方的其它违约责任的权利。

  十二、其它事项

  1、因设计变更发生的工程增减,乙方需无条件接纳。

  2、本合同未尽事宜,由甲乙双方协商解决。

  3、甲乙双方发生争议时,可以通过协商或申请施工合同管理机构会同有关部门调解。不愿通过协商或调解不成的,以第 2 种方式处理:

  (1)向仲裁委员会申请仲裁;

  (2)建筑物所在地法院诉讼。

  4、本合同一式叁份,甲方贰份,乙方壹份,由各自代表签字和盖章后生效,在甲乙双方款清后自动失效。

  甲 方:(盖章) 乙 方: (盖章)

  代表人: (签字)代表人: (签字)

  联系电话: 联系电话:

  签订日期: 年月日签订日期: 年月日

施工合同 篇6

  甲方:

  乙方:

  根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、法规规定,为进一步明确甲乙双方的责任、权利、义务,保障双方的利益,保证工程的顺利进行,结合本工程具体情况,遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则,甲乙双方通过友好协商达成如下协议:

  一、工程承包范围、内容及要求

  (一)万安山野生动物园园区景观主干道、步行区、车行区道路施工。

  (二)工程标准及要求:

  1、景观道路施工标准:素土压实、三级混土白灰30%、素土70㎝,石子、白灰、素土压实30㎝

  2、车行区道路施工标准:素土压实、三级混土白灰30%、素土70%,20㎝、C30标准 18㎝厚

  3、步行区道路施工标准:素土压实、三级混土白灰30%、素土70%、C30标准、18㎝厚

  二、双方权利和义务

  (一)甲方权利和义务

  1、负责场地通水和通电的保障

  2、工程协调、管理、监督、验收与及时安排下道工序。

  3、按合同约定支付工程款。

  (二)乙方的权利和义务

  1、合同签订之日起2天内进场,完成施工准备。在规定的期限内按时保质完成全部工程施工。

  2、负责做好现场设备、材料的照管工作,做好现场施工记录及相关联的其它产品保护。

  3、负责各种技术资料、质保资料的收集、整理、归档和移交甲方。

  4、承担在施工过程中的安全工作,严格实施安全防范措施。

  三、工程价款结算及给付办法

  (一)工程款分四个阶段给付,开工后首笔款按工程总额20%给付;工程完成80%时按工程总额的50%给付;竣工验收后补足为工程总额90%,余10%作为工程的保证金。 。

  (二)工程价款采用不变单价:

  合同为暂定量,工程量按实际工程工作量为准进行验收结算。

  1、园区景观主干道按标准 元/㎡ ㎡, 合计 元

  2、园区步行区道路按标准元/㎡ ㎡,合计 元。

  3、园区车行区道路按标准元/㎡ ㎡,合计 元。

  (三)以上单价全部为含税费价格,以正式发票为结算票据,如人工费可不要正式发票结算则扣除税收的6%后支付。

  四、安全文明施工:

  (一)、乙方应按有关管理规定及甲方现场代表的指令精心组织,文明安全施工,当乙方施工人员出现违反现场管理制度的行为时甲方有权制止,罚款直至解除合同。

  (二)、乙方在施工过程中若发生安全事故,乙方承担一切责任和因此产生的全部费用。

  五、竣工验收

  乙方在工程具备验收条件前3天通知发包人组织竣工验收。发包人在收到通知后及时组织有关单位及相关人员进行验收,并在验收后2天内给予认可或提出整改意见,承包人按要求整改并承担自身原因造成的整改费用。

  六、违约责任

  (一)发包人违约:

  因发包人原因和不可抗拒原因造成工期延误,工期顺延,费用不计。

  (二)承包人违约:

  1、因承包人原因,未按本合同约定工期按时竣工,每延误一天,承包人按 1000 元/天向发包人支付逾期违约金,并承担由此给发包人带来的全部损失。

  2、因承包人原因工程质量达不到本合同约定的质量标准,由承包人无条件进行返工、整改、修复或采取其它补救措施达到合同质量标准,所产生的费用包括重新检测所需费用均由承包人自行负责,并且向发包人赔偿本工程项目总造价的5%的违约金。如因承包人工程质量不符合要求,发包人、总承包单位提出整改要求后7天内承包人仍未予以完善的发包人有权另行安排单位完成相应整改工作,由此发生的费用及损失均由承包人承担。

  七、在履行合同过程中产生争议时,双方首先本着友好态度协商解决;若协商不成,可向仲裁委员会仲裁。

  八、合同生效与终止

  (一)本合同经双方法定代表人或其委托代理人签字且加盖法人公章后生效。

  (二)合同订立时间:20xx年 月 日

  (三)发包人、承包人履行合同全部义务,承包人向发包人交付竣工工程后,竣工结算价款支付完毕,本合同即告终止。

  九、合同份数

  本合同正本贰份,双方各执壹份,具有同等法律效力。

  十、本合同其它未尽事宜双方协商解决。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

施工合同 篇7

  甲方:_________________________

  乙方:_________________________

  甲乙双方就甲方在_________楼,委托乙方贷资施工、贷资事宜,双方经协商一致,达成贷资施工合同,合同如下:

  第一条甲方兴建的综合楼,位于____________________,建筑面积_________,建筑物_________层,总投资约_________元。

  第二条乙方同意贷资施工,贷资额为人民币_________元,贷资期从开工之日起计时间为一年,贷资计算按年息________计。

  第三条计算时间从开工之日起,按乙方施工进度报表计算,累计核实。

  第四条乙方贷资由乙方管理投入,按工程进度核实贷资额度达_________元时,甲方应及时支付工程款。

  第五条偿还贷资额本金及利息,一年期必须偿还清,如过期有困难,按年息_________计算,但不能过期二个月,如过期二个月,甲方用建筑物裙楼一至二层抵押给乙方,每方米_________元,乙方有权自行处理。

  第六条乙方已承建工程甲方_________________花园工程和拟建综合楼工程,该两项工程不论那个工程发生经济纠纷,均属独立的责权关系,即两个工程之间的法律责任互不相关。

  第七条陈述和保证

  7.1甲方的陈述和保证

  (1)其是一家依法设立并有效存续的有限责任公司;

  (2)其有权进行本合同规定的交易,并已采取所有必要的公司行为授权签订和履行本合同;

  (3)本合同自签定之日起对其构成有约束力的义务。

  7.2乙方的陈述和保证

  (1)其是一家依法设立并有效存续的有限责任公司;

  (2)其有权进行本合同规定的交易,并已采取所有必要的公司行为授权签订和履行本合同;

  (3)本合同自签定之日起对其构成有约束力的义务。

  第八条违约责任

  8.1除不可抗力的原因外,任何一方违反本合同,应向对方支付合同约定工程总金额_________%的违约金。

  8.2任何一方违反其在本合同中所作的陈述、保证或其他义务,而使守约方遭受损失,则守约方有权要求违约方予以赔偿。

  第九条保密

  一方对因本贷资施工合同而获知的另一方的商业机密负有保密义务,不得向有关其他第三方泄露,但中国现行法律、法规另有规定的或经另一方书面同意的除外。

  第十条补充与变更

  本合同可根据各方意见进行书面修改或补充,由此形成的补充协议,与合同具有相同法律效力。

  第十一条合同附件

  11.1本合同附件包括但不限于:

  (1)各方签署的与履行本合同有关的修改、补充、变更协议;

  (2)各方的营业执照复印件、及相关的各种法律文件

  11.2任何一方违反本合同附件的有关规定,应按照本合同的违约责任条款承担法律责任。

  第十二条不可抗力

  任何一方因有不可抗力致使全部或部分不能履行本合同或迟延履行本合同,应自不可抗力事件发生之日起三日内,将事件情况以书面形式通知另一方,并自事件发生之日起三十日内,向另一方提交导致其全部或部分不能履行或迟延履行的证明。

  第十三条争议的解决

  本合同适用中华人民共和国有关法律,受中华人民共和国法律管辖。

  本合同各方当事人对本合同有关条款的解释或履行发生争议时,应通过友好协商的方式予以解决。如果经协商未达成书面协议,则任何一方当事人均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

  第十四条权利的保留

  任何一方没有行使其权利或没有就对方的违约行为采取任何行动,不应被视为对权利的放弃或对追究违约责任的放弃。任何一方放弃针对对方的任何权利或放弃追究对方的任何责任,不应视为放弃对对方任何其他权利或任何其他责任的追究。所有放弃应书面做出。

  第十五条后继立法

  除法律本身有明确规定外,后继立法(本合同生效后的立法)或法律变更对本合同不应构成影响。各方应根据后继立法或法律变更,经协商一致对本合同进行修改或补充,但应采取书面形式。

  第十六条通知

  16.1本合同要求或允许的通知或通讯,不论以何种方式传递均自被通知一方实际收到时生效。

  16.2前款中的实际收到是指通知或通讯内容到达被通讯人(在本合同中列明的住所)的法定地址或住所或指定的通讯地址范围

  16.3一方变更通知或通讯地址,应自变更之日起三日内,将变更后的地址通知另一方,否则变更方应对此造成的一切后果承担法律责任。

  第十七条合同的解释

  本合同各条款的标题仅为方便而设,不影响标题所属条款的意思。

  第十八条生效条件

  本合同自双方的法定代表人或其授权代理人在本合同上签字并加盖公章之日起生效。各方应在合同正本上加盖骑缝章。

  本合同一式_________份,具有相同法律效力。各方当事人各执_________份,其他用于履

  行相关法律手续。

  甲方(盖章):_______________乙方(盖章):_______________

  法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

  _________年_______月_______日_________年_______月_______

施工合同 篇8

  发包方:(以下简称甲方)

  承包方:(以下简称乙方)

  依照《中华人民共和国经济合同法》及国家建设部、省市建委对建筑装饰工程的有关规定,经双方协商签定合同如下:

  一、 工程概况及承包方式

  1、 工程名称:

  2、 工程地点:

  3、 工程承包方式:

  二、 工程装修内容:

  三、 工程造价

  工程造价以施工图纸、甲方的使用要求及设计要求为依据;

  工程总造价为:¥.__________元。(以甲方认定的单价为准,工程量竣工后以审计为准)

  四、 工程期限

  工程开工日期:年月日

  工程竣工日期:年月日

  五、 质量要求

  按国家建设部行业标准JGJ73—91《建筑装饰工程施工验收规范》规定,及省、市建委、消防部门规定的标准执行,工程质量达到市优。工程竣工后如出现质量问题(竣工后甲方使用,人为造成的质量问题除外),属于乙方责任的,乙方无偿保修,保修期为一年,终身维修。

  六、 付款方式

  1、本合同签定之日,甲方支付乙方工程款总造价的____%,即¥_____元

  2、_______________,甲方支付乙方工程款总造价的____%,即¥_____元

  3、_______________,甲方支付乙方工程款总造价的____%,即¥_____元

  七、双方义务

  1、 甲方:负责提供整个工程的使用、设计要求;提供现场使用的水、电位置;提供材料运输通道、必要的材料堆放场地、工人住宿及其他必要条件;原楼的设计图纸;对装修工程所涉及的配电系统、管道系统、给排水总阀位置应负责指明;负责办理开工手续、协调街道、联防、物业、城管等关系和支付有关费用;按照乙方提供的材料清单于规定时间内购齐并送进现场。

  2、 乙方:按照甲乙双方认可的工程施工方案及约定的质量等级标准施工;按期完工,做好本职工作,不能有与本职工作无关的其他行为;负责工程成品、设备和室内陈设的保护工作;保证室内上下管道畅通和卫生清洁。

  八、双方责任

  经甲乙双方商定做出如下协议:

  1、 工程如遇特殊情况或不可抗力造成不能施工的,工期可顺延;如发生违约所造成的一切损失,由违约方承担。

  2、 本工程报价外的工程或工程项目的工艺发生变化时,需甲方认定综合单价后,以“现场签证形式”由甲方现场负责人签字为准,并列入竣工决算追加当中。( 如本工程报价外的工程已经发生或工程项目的工艺发生变化时,甲方已认可,但甲方没签证的,其所发生的费用同样生效。)

  3、 工程量发生变化时,按竣工后工程审计的工程量计算为准。

  4、 如甲方或乙方违约,而没有按合同执行的,可向上级主管部门或仲裁机构申诉。

  5、 其它未尽事宜由双方协商解决。

  6、 合同一式贰份,双方签字生效,各持壹份,并具有同等法律效力。

  甲方(签章):乙方(签章)

  法人代表:法人代表:

  委托代理人: 委托代理人:

  联系方式:联系方式:

  年 月 日

【【精品】施工合同范文八篇】相关文章:

1.【精品】施工合同范文7篇

2.【精品】施工合同范文6篇

3.【精品】施工合同范文六篇

4.【精品】施工合同范文10篇

5.【精品】施工合同范文九篇

6.【精品】施工合同范文8篇

7.【精品】施工合同范文合集10篇

8.【精品】施工合同范文十篇

上一篇:施工合同 下一篇:施工合同