随着人们对法律的了解日益加深,合同在生活中的使用越来越广泛,签订合同也是非常有必要的行为。那么正式、规范的合同是什么样的呢?以下是小编为大家整理的施工合同9篇,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。
施工合同 篇1
为了明确工程内容及双方责任,本着互相协助及分工负责等原则,根据本工程的具体情况,特商定如下合同条款,共同遵守执行:
一、工程内容:中心小学15间平房吊顶。具体如下:阳光塑料扣板吊顶,采用白色木质T 形凹槽龙骨; 角线采用3CM 塑料线条,油面漆二遍。
二、承包单价:按实际吊顶面积计算。包工包料:吊顶每平方米30元整; 线条每米2元整。
三、双方责任:
1、甲方责任:
1) 提供乙方人员的中午生活,施工用电。
2) 负责工地现场的工程质量、安全生产、工程进度及监督、实施与管理。
2、乙方责任:
1) 严格按照设计变要求施工,提供的各种材料必须与经学校认定的样板一致,进场材料需经学校验收后方可使用。尊重和服从甲方管理人员的监督与指挥。
2) 严格本施工自身的安全生产教育。遵守执行各项制度,提高工人的安全生产意识,保证不违反安全操作规程,避免发生安全事故。若发生安全事故由乙方负责。
3) 绝对服从甲方的工程进度安排。保证足够的施工力量,负责组织工人进退场,其费用由乙方负责。
4) 爱惜甲方的一切机械设备,违章操作致使机械设备损坏的,其维修费用及由此而引起的损失由乙方负责赔偿。
四、工程质量及验收标准:
工程质量必须达甲方的要求。由于操作者盲目蛮干、图进度、不按规范规定操作所造成的返工,其返工费用由乙方负责。
五、工期:
根据甲方提出的工期要求,按期或提前完成所有本项目的施工任务。
六、付款方法:
工程完工后,待工程验收合格后,三十天内结算并付清所有工程款。
七、本合同未尽事宜,双方另行协商解决。
八、本合同一式三份,甲方执二份、乙方执一份,均具有同等效力,并自签订之日起生效,至合同期完付清所有承包工程款时失效。
发包方(甲方) :(盖章) 乙方:
代 表: 乙方(签字):
签约时间:20xx年 月 日
施工合同 篇2
发包方: (以下简称甲方)
承包方: (以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及国家有关规定,结合本工程具体情况,甲乙双方达成如下协议:
一、工程概况
1.工程名称:
2.工程地点:
3.工程内容:屋面保温聚氨酯喷涂
4.工程数量:预算面积约 2300 ㎡,竣工后按保温投影发生量计算。
5.工程单价: 50 元/㎡。
二、工程质量
按照国家GB10800-89标准进行施工,要求离火2-4秒自熄;喷涂保温厚度 50 mm(±3mm),密度≥32千克/㎡
三、工程工期
开工日期暂定为 年 月 日,施工日期为 8 个工作日。
四、工程造价及说明
1.工程总价款:按水平投影面积乘以工程单价,约为壹拾壹万伍仟元整 (¥115000元);
2.本工程由乙方包工包料,一次性包干,不得以任何理由调整工程价款,经甲方代表签字确认增减工程量,其结算价格仍实行第一条第5款所列单价结算。
五、付款方式
1.合同签字生效后,甲方付 元作为合同定金;
该笔定金汇入原材料厂家
名称: ;
账号: ;
2.乙方人员、设备、部分材料进场后,甲方付工程总价款的50%;
3.乙方进场施工完成工程量80%后甲方付乙方工程总价款的40%;
4.竣工验收合格后在10日内支付完余额。
六、甲方责任
1.甲方免费提供乙方所需的水、电源;
2.甲方帮助乙方进场时协调与建设方的工作;
3.甲方应按合同规定的时间、金额向乙方付款。
七、乙方责任
1.乙方向甲方提供材料的有关产品合格证书及质检报告;
2.乙方应严格按照有关安全操作规定进行施工,否则所造成的人员、财产损失、人身伤害事故等责任均由乙方承担,甲方不负任何责任;
3.安全事故由乙方自行承担,与甲方无关。
八、违约责任
1.非乙方原因,甲方未按合同规定的日期和金额付款,视为违约,甲方承担乙方损失,逾期每日按总工程款的1%支付违约金;
2.乙方在施工中无天气变化和甲方要求等原因不能按期竣工视为违约,乙方承担甲方损失,逾期每日按总工程款的1%支付违约金,由甲方在工程款中扣除;
3.本合同经双方签字即生效(不可抗力因素除外),任何一方终止或不履行合同规定,均视为违约,应向对方支付合同总价款的5%违约金。
九、竣工验收
1.甲方将按照国家GB10800-89标准进行验收;
2.保温层制作时,甲方可随时检查验收;
3.乙方施工竣工后,乙方可直接同建设方进行验收,建设单位验收合格后甲方视为工程合格;
4.因甲方未履行合同,乙方撤离现场后,工程出现任何质量问题乙方均不承担责任。
十、未尽事宜
1.双方协商解决,如达不成协议时,依法向争议地法院起诉;
2.本合同一式贰份,甲、乙双方各执一份,扫描或传真具有原件同等法律效力。
甲方:xx工程有限公司乙方:
地址:xx省xx县经济开发区xx号地址:
代表:代表:
手机号码:xx手机号码:
卡号:
施工合同 篇3
发包方:(以下简称甲方)
承包方:(以下简称乙方)
本合同依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经协商后一致同意订立此协议,以资双方共同遵守。
第一条 工程概况
一、工程名称:鼎盛农贸市场内环氧地坪漆工程及金刚砂耐磨地坪及固化剂以及交通标线
二、工程地点:来宾市兴宾区合山路鼎盛农贸市场
三、涂装颜色:以现场样板为准、
四、工程内容:
1、鼎盛农贸市场内局部地坪共约2400平方米面积的混凝土基面打磨处理、切割填充及两毫米厚度环氧平涂地坪面层施工内容;
2、地坪踢脚线、周边装饰线、修理区域分隔线施工内容;
3、地坪分割缝和分割缝填料施工内容。
五、工程承包范围
1、承包范围:具体详见工程内容;
2、环氧平涂地坪面层颜色为绿色和浅灰色(欧洲RAL:6029色号RAL:5023色号),具体施工区域以监理和甲方的通知单为依据;
3、踢脚线高度为15cm(现场确定),颜色为绿色(国标GSBG51001-94 G10色卡),具体施工要求以施工图内容为依据;
4、周边装饰线及通道线条宽度为8 cm,颜色为中黄色或白线(国标GSB G51001-94 Y07色卡),具体施工要求以施工图内容为依据
六、工程面积:暂定2400平米
七、施工类型:环氧平涂地坪、金刚砂耐磨地坪及固化剂
八、承包方式:包工包料
九、合同单价:环氧地坪漆 元平方金刚砂耐磨地坪及固化剂 元平方交通标线 元米
十、总造价(暂定):陆万元整(¥60000.00)(说明:本工程实际造价按实际施工面积计量结算。)
第二条 工程期限
本工程合同总工期为20天,实际开工日期由甲方提前三天通知乙方;
第三条 双方责任
一、甲方责任
1、合同签定时,甲方应向乙方提供施工图纸或向乙方明确涂装现场规划;
2、开工前,保证接通电源到施工场地,并且承担水、电费用;
3、开工前,保证涂装区域干燥、无积水或尘土杂质;
4、施工期间不安排交叉施工;
5、施工现场需相关工程人员进行协调、安排;
6、甲方应提供乙方材料、设备及工具的保管区,并做好现场的封闭管理工作,禁止无关人员的进出影响施工质量,如未能达到上述要求,后果由甲方负责。
7、协助未验收的完工工程,未验收前不得提前使用,否则视为验收合格。
8、按商定的付款条款支付乙方工程款项;
9、工程完工后甲方应在七个工作日内组织相关单位程验收,逾期未验收视为合格。
二、乙方责任:
1、不得将工程转包第三方;
2、按照施工设计图纸工艺施工,并保证工程质量施工合格;
3、保证涂装工程质量:涂装表面颜色均匀一致、无裂缝、无分层、无底色泛出;
4、必须做到文明、安全施工,严格遵守甲方的规章制度,并接受甲方工程监理的监督和正确的指导;
5、因乙方管理不善(如盗窃、损坏等)造成对甲方的经济损失,由乙方全部负担。
6、做好未验收完工工程的维护和相应的成品保护工作;
7、切实做好保修工作。
第四条 工程款项结算及支付
一、合同签订后甲方按照乙方施工的工程进度付款。
二、施工进度工程款按工程量计算,乙方施工完底漆刮沙待上面漆时甲方应支付乙方工程款的50%的进度款,上完面漆、画完交通线及完成所有的工程量甲方支付乙方80%的工程款。
三、工程竣工验收合格一周内,乙方编制结算文件至甲方,甲方在五个工作日之内审核完毕并支付至结算款的95%,余款5% 一年质保期满后一周内付清。
四、为保证资金安全,付款方式原则上采用甲方按乙方指定银行帐户汇款。若需采用现金或支票结款时,经双方议定后,可由乙方经办人员到甲方办理。
六、帐号及银行开户行(帐号:xxxx开户行:xxx大学支行 户名:高沙)
第五条违约责任
一、本工程保修期为12个月(以竣工验收合格之日起计算),在保修期内,由于乙方材料或施工工艺的原因造成质量事故,乙方接到甲方通知的约定时间内应无条件保修;如由于甲方使用不当或其它原因所造成的质量事故,乙方应给予返修,返修费用由甲方负责。
二、双方自签定合约之日起,任何一方不得擅自解除合约,其中一方违约应向另一方赔偿,赔偿额按国家合同法规定执行。
第六条 竣工验收及验收标准
一、 工程完工后,甲方按设计图纸的施工规范作为验收标准,验收合格后,双方填写环氧地坪、金刚砂地坪验收单(附件一),签字生效。
二、验收主要依据:按照本合同的施工工艺程序进行验收。
第七条 解决合同纠纷的方式:甲、乙双方在履行合同期间发生纠纷,双方可通过协商或协调解决;协商或协调不成的,可向乙方所在地仲裁机关申请或向人民法院起诉。
第八条 本合同自签定之日生效,到工程保修期满及结算清所有工程款之日自然失效。
第九条 本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
第十条 本合同未尽之事宜,双方应以诚恳的原则协商解决,签订附件同具法律效应。
发包方(代表) 承包方(代表)
身份证: 身份证:
电话: 电话:
年 月 日 年 月 日
施工合同 篇4
发包方(以下简称甲方):
委托代理人(或甲方代表):
联系地址:
联系电话:
承包方(以下简称代表):
本工程设计人:
联系电话:
施工负责人:
联系电话:
根据《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规结合本市住宅装饰装修的特点,甲乙双方在平等、自愿的基础上协商一致,就乙方承包甲方的住宅装饰装修工作(以下简称工程)的有关事宜,达成如下协议:
1.1工程地点:
1.2工程承包方式,双方商定采取下列第种承包方式。
(1)乙方包工、包全部材料;
(2)乙方包工、包部分材料,甲方提供部分材料;(乙方包人工费和辅材费)
(3)乙方包工、甲方提供全部材料。开工日期年月日竣工日期年月日
1.4金额大写:
1.5合同生效后,甲方按下列表中的约定向乙方支付工程款:备注:工程施工中若遇变更或工程量增减,工程造价均按实结算。
1.6甲方负责物管的装修抵押金。
1.7本合同一式二份,甲乙双方各执一份,如遇装修期间发生争议,由双方协商解决,协商不成的,提交重庆仲裁委员会仲裁。或其它方式:
发包方(以下简称甲方):
承包方(以下简称代表):
年月日:
施工合同 篇5
按照《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》及其他有关法律、法规、规章的管理规定,承包人在质量保修期内,承担本工程质量保修责任。
1、质量保修范围和内容:
承包人负责的合同范围内的全部工程的质量保修责任。
2、质量保修期:
(1)本工程质量保修期约定为:
①地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限。
②屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间、墙面、地下室的防水及防渗漏、管道防渗漏为伍年。
③装修工程为贰年。
④电气管线、给排水管道、设备安装工程为贰年。
⑤暖通系统为贰个采暖期。
⑥电梯为叁年。
⑦小区内的给排水设施、道路等配套工程为贰年。
(2)其他项目的保修期限:以双方合约、国家法规、地方规章、行业规定等中的有利于用户方的条款为准。均未约定的,按贰年计算;
(3)质量保修期从工程验收合格备案后6个月开始计算,对于工程质量出现的永久性缺陷或在保修期内即已存在但尚未暴露的质量问题,承包人承担责任不受保修期限限制。
(4)返修项目返修部位的质量保修期从该保修部位验收合格之日起按上述质量保修期重新计算,该部份质保金的退还时间顺延到重新计算的质量保修期到期后。
3、维修时限。
(1)保修期内出现质量问题,承包人在接到发包人通知后必须在12小时内(维修期前6个月必须在6小时内)向发包人报到,与发包人共同到现场查看,并于现场查看后24小时内提出书面处理方案,复杂(重大)的维修项目经发包人同意可在48小时内提出书面处理方案。
(2)维修项目应在约定的合理时间内处理完成,处理时间不得超过与发包人的约定时间,承包人责任内的商品房保修范围与保修期限,除了满足上述约定外,还应当满足重庆市建设委员会颁布的《重庆市新建商品房屋质量保证书和使用说明书》中的“质量问题处理完成时间期限”要求。
(3)维修时间如有特殊原因确无法按期完成,承包人需提出具体原因,发包人签字认可后方可延期。
4、机构及职责。
(1)发包人相关机构及职责。
发包人负责组织协调保修期内的相关工作,建立对承包人维修小组工作的全面监控,督促及考评工作。
(2)承包人保修机构及职责。
①由负责施工的项目经理总负责,在工程竣工验收后3天内成立专业的维修小组,由承包人所在的公司提供书面的维修小组负责人授权书,书面提供联系方式并保持通讯畅通,并报发包人认可。
②维修小组应配备足够的各专业维修人员并常备相应的材料工具,服从发包人的管理,并遵守发包人的各项规定。
③凡保修项目施工涉及住户家具需搬动,承包人应报告发包人向住户协调后,承包人才能搬动,承包人应作好相应的保护措施。维修施工完,应恢复其原样。
④ 承包人提供的维修施工方案需经发包人认可后方可施工,但责任由承包人承担。施工中进行现场保护并做好标识,施工期间及完工后及时清运施工垃圾,并经发包人验收检查,方能撤场。
⑤承包人保修期维修施工使用的水、电、气由承包人自行安表计量或按承包人所使用的机具进行费用估算,在维修工程完工并经发包人签认后向发包人缴纳,否则将从承包人的质保金中加倍扣除。
5、维修通知方式。
(1)承包人应向发包人提供有效的联络方式(包括固定办公场所电话、传真号码、电子邮件地址、详细联系地址等),发包人可采取下列任何快捷的通知方式通知承包人维修事项:
①电话(以发包人电话记录为准)。
②传真(以发包人传真记录)。
③电子邮件(以发包人电子邮件发送记录为准)。
④书面信件
(2) 以上联络方式可同时采用,但采用其中任意一项均为有效。
(3)若承包人改变通讯地址或联系电话,或保修小组主要人员更换或撤出时,需及时书面通知发包人,承包人承担未能让发包人及时知晓其有效联络方式而造成的各类损失。
6、保修责任。
(1)保修责任鉴定可任意采用拍照、摄像、取样、记录(如发包人委托的施工单位或住户签字资料等),任选一种均视为有效。责任鉴定由承包人、发包人方共同进行,承包人不到场核实,发包人进行的鉴定结果有效;若有第三方损失方,则承包人、发包人及第三方损失方共同进行责任鉴定,承包人不到场核实,发包人及第三方损失方共同进行的鉴定结果同样有效。
(2)所有材料由承包人组织验收或检验,不合格的材料不使用,验收合格后使用由承包人承担保修责任。承包人自行采购的材料,发包人认质认价材料,由承包人承担保修责任。
(3)由发包人指定分包单位施工的项目,承包人应认真履行总包责任,督促检查分包方分包工程项目工程质量,统一向发包人验收及交付,承包人承担总保修责任。
(4)因承包人原因造成发包人或第三方生命财产损失的,由承包人承担并全额赔偿。
(5)因承包人原因造成业主提出索赔时,承包人授权发包人全权代表承包人与业主进行谈判(包括维修、赔偿),承包人认可发包人谈判结果,并履行谈判所约定的各事项,同时承担全额费用。
(6)因承包人原因导致业主退房,造成该房屋再次销售的价格低于原销售价格,承包人应按差价的150%补偿给发包人。
(7)承包人保修维修应达到合同约定的验收标准,维修材料应使用原有品牌及型号,确必须使用其他材料替代的,需征得发包人同意。
(8)承包方承担的保修责任,还应以双方合约、国家法规、地方规章、行业规定等中的有利于用户方的条款为准。
7、保修违约处理。
(1)有下列情形之一的,则构成承包人违约,视为承包人自愿放弃质保金,承包人除应按合同违约条款支付发包人违约金外,还应承担因承包人原因造成的'发包人及第三方利益损失,发包人依法保留追赔的权利,如下:
①发包人向承包人发出维修通知后,承包人拒绝到现场进行检查和安排维修,拒绝履行保修责任的。
②发包人就同一维修事项向承包人发出两次书面维修通知,承包人仍不按约定到现场进行检查和安排维修,不履行维修责任的。
③承包人未按合同要求提供有效联系方式,造成发包人无法通知承包人履行保修责任时间超过3个月的,
(2)有下列情形之一的,发包人有权安排其它施工单位进行处理,所发生的一切费用(按实际发生的费用加收50%的管理费)由承包人承担,且本工程的整体保修责任继续由承包人承担,直至保修期结束。费用的认定可不经承包人认可,由发包人发送书面通知给承包人,同时提供相关责任及费用认定资料,承包人在收到书面通知后10个工作日内,必须向发包人支付上述费用,每延迟一天,每天按未交纳费用的0。5%收取滞纳金,列举如下:
①承包人未按约定的时限内到现场检查、或未按约定的时限提出处理方案、或未按约定的时间进场施工,或未按维修时限完成维修项目并达到验收标准的,且无发包人签字认可的延期原因的。
②如对同一维修事项,承包人经过两次维修仍未能达到合同要求的。
③承包人的维修方案不满足发包人要求,虽经多次(三次或三次以上)修改仍不能满足要求的。
④承包人未按合同要求提供有效联系方式,造成发包人无法正常通知承包人履行保修责任时间但未超过3个月的。
(3)承包人未按约定的时限内报到、或未按约定的时限提出处理方案、或未按约定的时间进场施工,或未按维修时限完成维修项目并达到验收标准的,且无发包人(或发包人指定的物业管理公司)签字认可的延期原因,每延期一天扣罚承包人200~1000元/天违约金。
(4)如对同一维修事项,承包人在维修时限内进行第一次维修后,若仍未能解决该维修事项,承包人可按维修时限约定进行第二次维修,第二次维修还不能解决该维修事项,则发包人有权按7。2条约定执行,也可要求承包人按维修时限进行第三次维修解决,同时,承包人还需支付发包人每次1000元的质量违约金。
(5)承包人不服从发包人的管理,或不遵守发包人的各项规定,承包人应支付发包人50~500元的违约金。
8、质保金退还。
合同保修期或上款规定的维修项目的质保期顺延的到期之日,且发包人对工程质量无异议且保修款结算完毕后14天内即与承包人办理质保金退还手续,退还承包人未使用的质保金,质保金不计利息。
9、其他。
(1)如因承包人质量原因导致事故或将要导致事故,在承包人抢修工作人员到达之前,发包人可先行采取合理的方式以避免事故损失扩大,因此产生的费用由承包人承担。
(2)发包人及承包人在责任认定产生争议,如承包人认为是非承包人原因造成的维修时,均由承包人提供证据(设计要求、核定单、其他书面依据)证明其无过错,否则为承包人有过错,需按本条款约定履行维修责任。
(3)承包人所留质保金不足以赔偿该因承包人质量原因造成的相关损失时,发包人将保留继续追赔的权利。
(4)本条款所指发包人可理解为发包人或发包人指定的物业管理公司;
(5)本条款使用于多方合同时,承包人承担的责任及义务均适用于发包人以外的其他合同主体。
(6)发包人指定进行分包的项目的维保事项,由总包单位协调和督促分包单位进行保修,承当总包管理责任,分包单位不按本条款约定进行保修时,发包人有权要求总包单位代为履行保修责任,并追究分包人保修违约责任。
(7)本条款为合同的补充条款,与合同具有同等法律效力,未尽事宜,以合同约定为准。
施工合同 篇6
发包方(简称甲方):_______________ 承包方(简称乙方):_______________
根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国价格法》、《上海市保护消费合法权益条例》,中华人民共和国建设部(1997)92号文《家庭居室装饰装修管理试行办法》以及其他有关法律法规规定的原则,为保护双方的合法权益,结合本工程的具体情况,双方达成如下协议,共同遵守。
一、概况
1、甲方装饰住房系合法居住。乙方为本市经工商行政管理机关核准登记并经市建委有关部门审定具有民用装饰《资质证书》的企业法人。
2、装饰施工地点:__区(县)___·___弄(村)___号_____室。
3、住房结构:_____房型____房___厅___套,施工面积___平方米。
4、装饰施工内容:详见附件一《装饰施工内容表》。
5、承包方式:_____(包工包料、清包工、部分承包)。
6、总价款:¥____元,大写(人民币):_____ 其中: 材料费:______,人工费:______ 管理费:______,设计费:______ 垃圾清运费:____,税金(3.41%):__ 其他费用:_____ 经双方认可,变更施工内容,变更部分的工程款按实另计。
7、工期:自___年___月___日开工,至___年___月___日竣工,工期___天。
二、关于材料供应的约定
1、甲方提供的材料:详见附件二《甲方提供材料、设备表》。
本工程甲方负责采购供应的材料、设备,应为符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场,乙方应办理验收手续。如甲方供应的材料、设备发生质量问题或规格差异,乙方应及时向甲方书面提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程损失的,责任由甲方承担。甲方供应的材料抵现场后,经乙方验收,由乙方负责保管,乙方可收取甲方提供材料价款保管费,费率由双方约定,由于保管不当造成的损失,由乙方负责赔偿。
2、乙方提供的材料:详见附件三《主材料报价单》。
3、乙方对甲方采购的装饰材料、设备,均应用于本合同规定的住宅装饰,非经甲方同意,不得挪作他用。如乙方υ反此规定,应按挪用材料、设备价款的双倍补偿给甲方。
4、乙方供应的材料、设备,如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用。如已使用,对工程造成的损失由乙方负责。如乙方提供的材料、设备系α劣商品,应按材料、设备价款的双倍补偿给甲方。
三、关于工程质量及验收的约定
1、本工程执行dbj08-62-97《住宅建筑装饰工程技术规程》、db31/t30-1999《住宅装饰装修验收标准》和市建设行政主管部门制定的其它地方标准、质量评定验收标准。
2、本工程由___方设计施工方案。
3、甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量,其返工费用由甲方承担,工期顺延。
4、由于乙方原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不变。
5、在施工过程中,甲方提出设计修改意见及增减工程项目时须提前与乙方联系,在签订《工程项目变更单》(详见附件见)后,方能进行该项目的施工,由此影响竣工日期甲、乙双方商定。凡甲方私自与工人商定更改施工内容所引起的一切后果,甲方自负,给乙方造成损失的,甲方应予赔偿。
6、工程验收。甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续,甲方不能按预约规定日期参加验收,由乙方组织人员进行验收,甲方应予承认。事后,若甲方要求复验,乙方应按要求办理复验。若复验合格,其复验及返工费用由甲方承担,工期也予顺延。
7、工程竣工:乙方应提前三天通知甲方验收,甲方应自接到通知三日内组织验收,并办理验收移交手续(详见附件《工程质量验收单》)。如甲方在规定时间内不能组织验收须及时通知乙方,另定验收日期。如通过竣工验收,甲方应承认原竣工日期,并承担乙方的看管费用和其他相关费用。
四、有关安全生产和防火约定
甲方提供的施工图纸做法说明及施工场地应符合防火、防事故的要求,主要包括电气线·、ú气管道、自来水和其它管道畅通、合格。乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施,保障作业人员及相邻居民的安全,防止相邻居民住房的管道堵塞、渗水、停电、物品毁坏等事故发生。如遇上述情况发生,属甲方责任的,甲方负责和赔偿;属于乙方责任的,乙方负责修复和赔偿。
五、关于工程价款及结算的约定
1、工程款付款方式列下表:
注:装饰工程有形市场另有规定的,亦可按市场规定办理。
2、工程结算:详见附件六《工程结算单》。
3、工程保修期壹年。须工程款全部结清,甲、乙双方方能签订《工程保修单》(详见附件七),保修期从竣工验收签章之日起算。
4、双方款项往来,均应出具收据,施工结束须开具发票。
六、其它事项
1、甲方工作:
(1)甲方应在开工前一天,向乙方提供经物业管理部门认可的施工图纸或做法说明____份,并向乙方进行现场交底。全部腾空或部分腾空房屋,清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等应采取保护措施。向乙方提供施工需用的水、电等必备条件,并说明使用注意事项。
(2)做好施工中因临时性使用公用部λ操作以及产生影响邻里关系等的协调工作。
(3)如确实需要拆改原建筑结构或设计管线,负责到所在地房管部门或物业管理部门办理相应审批手续,并承担承担有关费用。
2、乙方工作:
(1)参加甲方组织的施工图纸或做法说明现场交底。
(2)指派____为乙方驻工地代表,负责合同履行。按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜,对其行为乙方应予认可。如更换人员,乙方应及时书面通知甲方。
(3)δ经甲方同意和所在地房管或物业管理部门批准,不得随意拆改原有建筑承重结构及各种共用设备管线。
七、υ约责任:
1、由于甲方原因导致延期开工或中途停工,甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失,停工或窝工一天,甲方付乙方__元;甲方δ按合同的约定付款的,逾期一天,按逾期δ付款的__%支付υ约金。
2、由于乙方原因逾期竣工的,逾期一天,乙方按甲方已付款的___%向甲方支付υ约金。
3、甲方δ办理有关手续,强行要求乙方拆改原有建筑承重结构及共用设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款)由甲方负责并担责任。
4、乙方擅自拆改原有建筑承重结构或共用设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款),由乙方负责并承担责任。
八、纠纷处理方式
1、因工程质量双方发生争议时,凭本合同文本和施工企业开具的统一发票,可向上海市建筑装饰协会家庭装饰委员会商请调解,也可向所在区、县建设行政主管部门或消费者协会投拆。
2、当事人不愿通过协商、调解解决,或协商、调解解决不成时,可以按照本合同约定向 ―――市仲裁委员会申请仲裁 ―――人民法院提起诉讼。 (将不选定的解决方式划出)
九、合同的变更和解除
1、合同经双方签字(在有形市场签订的合同须经市场管理部门盖章见证)生效后,双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容,应经协商一致后,重新签订补充协议。如要终止合同,提出终止合同一方,要以书面形式提出,应按合同总价款___%支付υ约金,并办理终止合同手续。
2、施工过程中任何一方提出终止合同,须向另一方以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,订立终止合同协议,可视为本合同解除。
十、本合同一式_____份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力。合同附件为本合同的组成部分。
甲方(签章):_____________________ 乙方(签章):______________________
委托代理人:_______________________ 法定代表人:________________________
住址:_____________________________ 地址:______________________________
电话:_____________________________ 电话:______________________________
邮编:_____________________________ 邮编:______________________________
签订日期:___年___月___日
签订地点
施工合同 篇7
发包方:*****有限公司(以下简称甲方)
承包方:###########(以下简称乙方)
*******石材工程经协商由乙方承担,为明确工程内容及双方责任,本着互利合作,分工负责的原则,依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》,深圳市相关规定及本工程具体情况,商定以下条款,供双方信守。
第一条:工程概况
1、工程名称:
2、工程地点:
第二条:承包方式
包人工、包辅材、包质量、包安全、包工期、包验收合格。
第三条:承包范围
首层46根圆形柱密缝干挂石材,具体详见施工图。
第四条:计价方法及付款方式
计价方法
1、按预算表单价包干,圆形柱(包括柱座)价格为元/㎡,平面干挂石材,价格按20xx版定额。
付款方式:
1、全部竣工二十天内按已完成工程量支付80%工程款,验收合格双方确认结算后付至工程总造价的95%,余5%保修金,待保修期满后十天付清。
2、凭正式发票付款。
第五条:工期及质量要求
1、从开工之日起总工期30天(具体开工日期以甲方通知为准)。
2、质量要求符合国家有关技术标准。
第六条:双方责任
一、甲方责任
1、提供脚手架、水、电源的连接点及必要的临时施工用地。
2、负责及时确认乙方提交施工方案。
3、提供加工好石材,确保石材加工精度及颜色一致。
4、协调乙方与土建等施工单位的配合工作,不再向乙方收取施工配合费。
5、协助乙方组织工程竣工验收工作,并按合同约定支付工程款和办理结算。
6、及时进行工程量签证,并执行甲方“QAP-20.01质量保证程序签证、审批管理程序”。
二、乙方责任
1、与石材供应商共同提出石材加工尺寸及数量,并做好材料进场检查工作。
2、负责搭设临时设施,并承担费用,水电安装计费表,及时向总包单位缴费。
3、按相关质量及安全要求组织施工,并于合同生效后向甲方提供施工方案。
4、落实安全措施,遵守安全施工规程,施工中所发生的一切安全事故均由乙方负责承担。
5、服从甲方现场施工管理,及时配合现场其他交叉施工单位工作。
6、负责施工图深化设计,并与供石材单位沟通确定加工尺寸。及时做好
相关检测验收工作,提供完整竣工技术资料。
7、如工程质量和效果达不到施工技术标准要求,乙方应及时返工并承担
费用。
8、服从甲方总体计划安排,积极配合装修单位施工,若乙方拖延工期或施工队伍技术素质差,能力不能满足施工要求,甲方有权更换队伍,乙方应在两日内无条件撤离现场,所做工程待工程竣工后结算。
9、工程竣工未交付使用前,乙方负责对现场的一切设施和工程成品进行保护,若有损坏乙方负责。
第七条:保 修
1、本工程保修期为壹年,从竣工验收合格之日算起。
2、保修责任范围:凡属乙方施工质量原因造成的工程质量问题,均属乙
方保修责任范围。
3、保修内容:合同条款所包含的工程项目、设计变更或修改、现场签证
或文字约定、双方或多方会议纪要约定的全部内容。
4、保修期内乙方应在接到甲方通知后24小时内派员到场修理,乙方承担保修范围内的费用,若乙方接到通知24小时内未派员到场检修,甲方有权另叫有同等施工资质单位检修,所发生费用由乙方承担。
第八条:违约责任
1、乙方须严格按有关施工规范组织施工,保质、保量按期完成该项工程,
属于施工质量造成返工、停工费用由乙方自负,赔偿由此引发的损失。
2、乙方必须如期交付工程确保使用,如乙方原因造成工程延误,每延误
一天每天罚款壹万元。
3、工程完工后30个工作日内验收,若因质量问题乙方负责返工至合格为止,超过30个工作日甲方不作验收,视为验收合格。
第九条:争 议
本合同履行过程中发生争议,双方应本着友好协商原则解决;如协商不成,可向有管辖权的人民法院起诉。
第十条:其 他
1、本合同未尽事宜,双方可另行补充协议,与本合同具有同等法律效力。
2、经批准的施工图及预算书作为合同附件,具有同等法律效力。
3、本合同经双方盖章后生效,保修期满后自行失效。
4、本合同一式六份,甲方执四份,乙方执二份,均具有同等效力。
甲方: 乙方:
(签章) (签章)
法定代表人(签章):法定代表人(签章):
经办人: 经办人:
签约地点:日 期:
施工合同 篇8
发包方(简称甲方):__________________________________
承包方(简称乙方):__________________________________
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国价格法》、《XX市合同格式条款监督条例》、《XX市建筑市场管理条例》,建设部《家庭居室装饰装修管理试行办法》以及其他有关法律法规规定的原则,结合本工程的具体情况,甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上达成如下协议,共同遵守。
第一条工程概况
1.甲方装饰住房系合法居住。
乙方为本市经工商行政管理机关核准登记,并持有市建委颁发的《建筑业企业资质证书》的企业。
2.装饰施工地点:________区(县)_______________路____弄(村)____号___楼____室。
3.住房结构:__________房型______房_____厅_____套,施工面积___________平方米。
4.装饰施工内容:(见附件一《装饰施工内容表》)。
5.承包方式:__________________(包工包料、清包工、部分承包)。
6.总价款:¥_________元,大写(人民币):________________
其中:
材料费:_____________________,人工费:__________________
管理费:________________________________,设计费:_______________
垃圾清运费:____________________,税金(3.41%):______________
其他费用:___________________________
双方约定,如变更施工内容、变更材料,这部分的工程款按实另计。
7.工期:自_________年_____月______日开工,至________年_____月_____日竣工,工期________天。
第二条材料供应的约定:
1.甲方提供的材料:(见附件二《甲方提供材料、设备表》)。
甲方负责采购供应的材料、设备,应符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场,甲、乙方应办理交接手续。乙方如发现甲方提供的材料、设备有质量问题或规格差异,应及时向甲方提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程损失,责任由甲方承担。甲方供应的材料按时抵达现场后,甲乙方负责保管,由于保管不当造成的损失,由乙方负责赔偿。
2.甲方采购供应的装饰材料、设备,均应用于本合同规定的住宅装饰,非经甲方同意,乙方不得挪作他用。如乙方违反此规定,应按挪用材料、设备价款的双倍补偿给甲方。
3.乙方提供的材料:(见附件三《主材料报价单》)。
乙方供应的材料、设备,甲方应到现场验收,如不符合设计、施工要求或规格有差异,应禁止使用。如已使用,对工程造成的损失由乙方负责。
第三条关于工程质量及验收的约定:
1.本工程执行dbj08-62-97《住宅建筑装饰工程技术规程》、db31/t30-1999《住宅装饰装修验收标准》和市建设行政主管部门制定的其它地方标准,质量评定验收标准。
2.本工程由_________方设计,提供施工图纸一式______份。
3.甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量,其返工费用由甲方承担,工期顺延。
4.由于乙方原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不变。
5.在施工过程中,甲方提出设计修改意见及增减工程项目,须提前与乙方联系,在签订《工程项目变更单》(见附件四《工程项目变更单》)后,方能进行该项目的施工,由此影响竣工日期的,由甲、乙双方商定。凡甲方私自与施工人员商定更改施工内容、增加施工项目所引起的一切后果,甲方自负,给乙方造成损失的,甲方应予赔偿。
6.工程验收:
甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续,甲方不能按预约日期参加验收,由乙方组织人员进行验收,甲方应予承认,事后,若甲方要求复验,乙方应按要求办理复验。若复验合格,其复验及返工费用由甲方承担,工期也予顺延。
7.工程竣工:乙方应提前三天通知甲方验收,甲方在接到通知三日内组织验收,并办理验收移交手续(见附件五《工程质量验收单》)。如果甲方在规定时间内不能组织验收,须及时通知乙方,另定验收日期。如通过竣工验收,甲方应承认原竣工日期,并承担乙方的看管费用和其他相关费用。
8、工程保修期壹年。竣工验收后甲、乙双方签署《工程保修单》(见附件七《工程保修单》),凭保修单实行保修,保修期一年,从竣工验收签章之日起算。
第四条有关安全生产和防火的约定:
1.甲方提供的施工图纸或施工说明及
施工场地应符合防火、防事故的要求,主要包括电气线路、煤气管道、自来水和其它管道畅通、合格。乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施,保障作业人员及相邻居民的安全,防止相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故发生。如遇上述情况发生,属甲方责任的,甲方负责修复和赔偿;属于乙方责任的,乙方负责修复和赔偿。
2.施工中凡涉及改变房屋结构,拆、改承便墙,加大楼(地)面荷裁,由甲方向物业管理部门提出申请,经所在地建设行政主管部门批准后,方能施工。
第五条关于工程价款及结算的约定:
1. 工程款付款方式:(将不选定方式划去)
(1)工程款付款可以双方协商约定:
(2)工程款付款可以按下表:
2.双方款项往来均应出具收据,施工结束乙方应开具统一发票交甲方。
3.工程结算:(见附件六《工程结算单》)
第六条其它事项
1.甲方工作:
(1)甲方应在开工前三天,向乙方提供经物业管理部门认可的施工图纸或做法说明_________份,并向乙方进行现场交底,全部腾空或部分腾空房屋,清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等应采取保护措施。向乙方提供施工需用的水、电等必备条件,并说明使用注意事项。
(2)做好施工中因临时使用公用部位操作影响邻里关系等的协调工作。
2.乙方工作:
(1)参加甲方召集的施工图纸或施工说明的现场交底。
(2)指派____________为乙方驻工地代表,全权负责合同履行。按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务。如更换人员,乙方应及时书面通知甲方。
第七条违约责任
1.由于甲方原因导致延期开工或中途停工,甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失,每停工或窝工一天,甲方付乙方_______元;甲方未按合同约定时间付款的,每逾期一天向乙方支付________元的违约金。
2.由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方向甲方支付______元违约金。
3.甲方未办理有关手续,强行要求乙方拆改原有建筑承重结构及共用设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款)由甲方负责并承担责任。
4.乙方擅自拆改原有建筑承重结构或共用设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款),由乙方负责并承担责任。
5.工程未办理验收、结算手续,甲方提前使用或擅自动用工程由此造成无法验收和损失的,由甲方负责。
第八条纠纷处理方式
1.因工程质量双方发生争议时,凭本合同文本和施工企业开具的统一发票,可向XX市家庭装饰行业协会申请调解,也可向所在区、县建设行政主管部门或消费者协会投拆。
2.当事人不愿通过协商、调解解决,或协商、调解不成时,可以按照本合同约定向:
--上海仲裁委员会申请仲裁;
--人民法院提起诉讼。
(将不选定的解决方式划去)
第九条合同的变更和解除
1.合同经双方签字生效后,双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容,应经协商一致后,重新签订补充协议。合同签订后施工前,一方如要终止合同,应以书面形式提出,并按合同总价款______%支付违约金,并办理终止合同手续。
2.施工过程中任何一方提出终止合同,须向另一方以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,订立终止合同协议,解除本合同。
第十条附则
1.工程开工前,甲方应将房屋外门钥匙_______把交乙方施工队负责人保管。工程竣工验收时,甲方负责提供新锁_______把,由乙方当场负责安装交付使用。
2.本合同签订后,工程不得转包。
3.本合同一式______份,甲、乙双方各执一份,合同附件为本合同的组成部分,具有同等的法律效力。凡在本市各家庭装饰有形市场签订的合同,本合同一式三份,甲乙双方及市场有关管理部门各执一份。
4.本合同当事人自愿鉴证的,可将本合同提交所在区县的工商行政管理部门进行鉴证。
第十一条其它约定
1.______________________________________________________
2.______________________________________________________
3._______________________
_______________________________
4.______________________________________________________
5.______________________________________________________
第十二条合同附件
附件一 装饰施工内容表;
附件二 甲方提供材料、设备表;
附件三 主材料报价单(工程报价单可用电脑打印件);
附件四 工程项目变更单;
附件五 工程质量验收单;
附件六 工程结算单;
附件七 工程保修单。
如企业另有合同附件,其内容应包括上列示范附件内容。
甲方(签章):________ 乙方(签章):________
委托代理人:__________ 法定代表人:__________
住址:________________ 委托代理人:__________
电话:________________ 地址:________________
邮编:________________ 电话:________________
邮编:________________
签订日期:____________
签订地点:____________
甲方代表:________________
乙方代表:________________
________年______月______日
备注:
(1)凡包工包料的“双包”工程,从竣工验收之日计算,保修期为壹年。
(2)保修期内由于乙方施工不当造成质量问题,乙方无条件地进行维修。
(3)保修期内如属甲方使用不当造成损坏,直至不能正常使用,乙方酌情收费。
(4)本保修单须甲、乙双方签字。
施工合同 篇9
甲方(发包方):___________________________
乙方(承包方):___________________________
施工地点:___________________________
第一条 施工内容
甲方以目前房屋现状移交乙方施工,乙方以全包形式进行钢筋混凝土楼板隔断施工,面积预计约为____平米(以实测为准)。工程所涉及的施工设备及材料的运输和相应费用均由乙方承担。
第二条 工程期限
本工程分为施工工期和工程养护期两个阶段。从_____年 __ 月 __ 日开始施工,至 _____年__月__日结束施工,工程为__天,养护期为施工验收合格之日开始,养护 10 天结束。
第三条 材料供应
1、本项目工程施工所需的钢材(螺纹钢、圆型钢、钢丝)、混凝土等均由乙方采购,材料款包含在工程款中。所有施工工具由乙方自行准备。
2、材料具体标准如下: 混凝土:强度等级为C30的商品混凝土。 钢材:国标钢材,钢筋无毛刺,无明显锈迹。 植筋胶:优质植筋胶。
第四条 工程质量
1、工程施工质量应满足甲方的要求及国家规范,不得破坏原有房屋的结构和设施,否则应恢复原状、赔偿损失。
2、乙方应认真按照标准、规范和设计要求组织施工,随时接受甲方的检查检验,施工中出现工程质量问题,乙方应按甲方的要求进行整改,并承担其返工整改费用。
第五条 工艺要求:
1、主筋φ12mm螺纹钢和辅筋φ10mm圆钢横竖排放,钢筋网格间距200x200mm,所有钢筋交叉处扎丝固定。
2、墙面开槽深度不得小于120mm;与原钢筋连接处均需点焊。
3.、钢筋绑扎完毕,经甲方认可后,方可进行混凝土浇灌工作。
4、现浇混凝土时,应振捣密实,严禁漏振。现浇楼板钢筋保护层为20mm。
5、给排水、供电工程:配合甲方在现浇板内预埋线管。
6、现浇楼板厚度不小于100mm,部分位置厚度不小于120mm。
7、在预留楼梯口位置铺设承重梁,不单独计价(技术由乙方负责)。
8、混凝土浇灌完成15天以后,经甲方同意乙方方可拆除模板。
9、现浇楼板施工完成后,乙方负责局部水泥收光抹平,并达到甲方要求。
10、其他____________________________________________________
第六条 工程款结算单价及支付方法
1、结算单价:人民币_____元/每平方米。总费用约估算为人民币________元左右。
2、面积计算:工程完工后,根据双方共同实测面积进行结算,开槽部分计100mm。
3、付款方式: 第一阶段:施工队进场前期准备工作(放水平线、开槽、开孔、模板制作)完成,经甲方验收合格,付给乙方总工程费用的30%,为人民币_______元。 第二阶段:材料进场,布筋完毕,混凝土浇灌完成后,经甲方验收合格,付总工程款的35%;为人民币_______元。 第三阶段:工程养护期结束,模板拆除后经甲方验收合格,付总工程款的35%;为人民币_________元。
第七条 工程变更
1、乙方必须按甲方要求及国家标准施工,不得随意变更。
2、在乙方工作范围外的工作,经双方协商确定费用。
第八条 双方责任
1、甲方责任 提供良好的(水/电)施工环境,办理施工人员证件及交纳物业管理相应的费用。
2、乙方责任
(1)保持现场的整洁,符合文明施工等有关规定,工程交工前要达到工完场清的要求。
(2)采取可靠措施做好施工现场管线和原有建筑物、门窗、玻璃、油漆等保护工作,否则 应承担由此造成的直接和间接经济损失。
(3)负责已完工程或成品和预留洞口的保护,承担未交付甲方之前发生的保护、修复费用。
(4)如施工中发生工程事故或人身伤害事故,事故的一切责任和费用由乙方负责。
(5)乙方施工要服从小区物业的管理,不得损坏小区公物,承担因违反有关规定所造成的损失和罚款。
(6)乙方承担为甲方房屋现浇楼板的终生保修责任。
本合同经双方签字盖章之日起生效。合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方:(签字)乙方:(签字)
联系方式: 联系方式:
时间: 时间:
【实用的施工合同范文汇总九篇】相关文章: