施工合同

2021-04-21 施工合同

  在不断进步的社会中,合同对我们的约束力越来越不可忽视,合同能够促使双方正确行使权力,严格履行义务。那么一般合同是怎么起草的呢?下面是小编整理的施工合同7篇,欢迎大家分享。

施工合同 篇1

  甲方:

  乙方:

  依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其它有关法律、法规,遵循平等、自愿、诚实守信的原则。双方就本建设工程地下室防水施工事项协商一致,订立本合同,供双方共同遵守。

  一、工程概况

  1)、工程地点:

  2)、工程名称:

  3)、工程内容:在原有基础上新做一层sbs改性沥青防水卷材施工(卷材为聚酯胎3mm厚,-15°),包含细部处理,底部基层处理剂的施工,附加层的施工,施工缝和后浇带的防水处理及与本工程有关的零星工程。

  二、承包范围及方式:包工、包料、包质量、包安全、包进度、包文明施工。

  三、主材选用及工程价款等:

  1、选用材质:“聚酯胎3mm厚,-15°防水卷材,乙方在施工前必须提供材料的合格证书、材料检验证书、材料样板及乙方施工资格证书。材料经检测中心检测合格后方可进场开工

  2、本合同价格包括材料现场转运、垃圾的清运、清除(运离施工现场)

  3、施工厚度要求:采用外mm厚“”防水卷材

  4、全部包工包料,单价为元/平方。

  6、面积:按甲方确认的实做面积结算,此价格为含税人民币价格。

  四、工期:按甲方项目部所安排的进度施工。

  五、工程质量:

  1)、工程质量标准:合格工程质量标准。

  2)、承包人施工质量必须达到国家现行规范、标准、图集和设计图纸的规定。并符合发包人的要求。工程施工质量必须符合?弹性体改性沥青防水卷材?(gb18242-xx)及《地下防水工程施工质量验收规范》(gb50208-xx),防水施工所用的材料必须有产品合格证书和性能检测报告。并经发包人、监理、承包人共同见证取样,送法定检测部门检测合格,材料的品种、规格、性能符合现行国家标准和设计要求。不合格的严禁使用。工程质量保修期从竣工验收通过之日起计为五年。

  六、合同价款与支付方式

  按承包人实际完成的、且达到质量标准的工程量,每平方米铺贴面积元,该铺贴面积仅指铺贴完成的外表面积,其它如细部处理、底部基层处理剂的施工、附加层的施工、施工缝和后浇带的处理等均不再计算工程量,不再另计任何费用。

  在承包人承包的防水工程范围内的一切检测费(材料等)均有承包人承担,不再另计任何费用。

  达不到质量标准时,由承包人返工,因返工给发包人造成损失的,应赔偿发包人的损失;承包人拒绝返工的、或工期严重滞后时,由发包人另外组织施工单位进行施工,承包人已经施工的工程量,发包人可拒付任何费用,承包人对此无任何异议。

  七、工程款支付办法:

  1、当地下室底板及外墙板外侧防水层全部施工完毕,经质监站、监理单位、发包人、承包人共同验收达到合同约定的质量标准,并在主体施工单位施工完回填土方后,7日内发包人支付给承包人外墙防水已完工程量的60%;土方回填施工时,承包人应派专人在现场跟班作业,以防泥工施工时破坏防水层;

  2、在土方回填后30日内的适当时间,发包人组织承包人、监理单位不少于两次的地下室防水效果初验;在此期间,承包人整理施工资料提交给发包人;初验中没有发现问题,资料提交齐全有效,发包人支付承包人所施工的底板防水和外墙防水已完工程量的25%;若在初验中发现渗漏或超过规范规定的湿渍等质量问题、或资料有缺陷时,顺延本次工程款的支付时间,直至承包人解决好所发现的问题;

  3、在地下室底板和外墙后浇带等主体结构施工前后,承包人应及时配合,完成后浇带部位的防水层施工;在后浇带等部位的防水层施工完毕后的14日内,经发包人、监理单位、承包人共同初验合格后,发包人支付承包人所施工的全部已完工程量的10%;

  4、承包人剩余5%的工程款转作保修金,在保修期满后的14日内,由发包人无息退还给承包人。保修期间出现保修事件时,保修金不足部分由承包人交付。

  八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。自行解决民工食宿。

  九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

  十、隐蔽工程和中间验收

  所有分部分项工程、工序的施工,必须经发包人代表、监理工程师检查验收并签字认可后,方可进入下道工序的施工。

  十一、安全施工文明施工

  安全生产,文明施工由承包人负责并承担其费用;施工开始前,发包人为施工场地内的自有人员及第三人人员办理人身意外伤害保险,承包人施工人员发生工伤事故者,医疗费用由保险公司理赔,由发包人和承包人共同负责联系保险公司,由保险公司赔付。实际费用与理赔金额的差额由承包人承担。一旦发生重伤事故或伤亡事故者,发包人最终一次性赔付当事人的最高赔偿金以保险公司理赔的数额为最高封顶数额,其余由承包人承担。

  十二、工程变更

  施工过程中,承包人无权擅自变更;承包人应严格执行设计单位或发包人所出具的变更通知;工程变更涉及费用增减的,

  双方另行协商,签订补充协议。

  十三、工程转包和分包

  本工程严禁分包和转包;一经发现,发包人可立即与承包人解除合同,工程款不予支付。

  十四、不可抗力

  双方关于不可抗力的约定:暴雨、暴雪、洪水、地震等自然灾害;发生不可抗力,双方的损失分别由各自承担自身的损失。

  十五、保险

  承包人应为其工地所有施工人员以及进入工地人员办理人身意外伤害保险、承包人的财物保险等。

  十六、关于意外停工的约定

  因停水、停电、天气恶劣以及其它外部环境因素的影响致使工程停工的,承包人的窝工工时费和生活费、机械停置费和租赁费、材料占用资金损失等以及或因上述原因引起的承包人的费用支出,发包人一概不予补偿;却因特殊原因,停工时间可能相对较长时,经承发包双方协商同意并在确定再次复工的时间后,承包人可采取人员、机械退场的措施、并保护好已完工程,此费用均由承包人承担。

  十七、工程质量保修

  本防水工程的保修期为五年;

  承包人在质量保修期内,按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定,承担本工程质量保修责任;属于保修范围、内容的项目,承包人应当在接到保修通知之日起3天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的,发包人可以委托他人修理;发生紧急抢修事故的.,承包人在接到事故通知后,应当立即到达事故现场抢修;质量保修完成后,由发包人组织验收。

  十八、违约责任:

  1、在施工过程中,乙方必须做好做足一切安全措失,如发生任何安全事故均由乙方承担一切责任。

  2、乙方所提供的产品必须符合合同所规定且必须达到国家规范要求,否则一经发现所造成的损失由乙方承担,甲方可单方面解除合同且不需支付乙方工程款,乙方必须向甲方支付合同总款20%的违约金。

  3、乙方必须按照合同的品牌及项目部所要求的施工工序及材料厚度严格施工,不得偷工减料。否则,一经发现,甲方可拒付乙方工程款并可单方面解除合同,且乙方必须向甲方支付合同总价款2倍的违约金。

  4、合同一经签订,乙方不得单方面解除合同或中途停工,否则必须向甲方支付合同总款20%的违约金。

  5、在乙方施工期间,乙方工人必须服从甲方项目部的管理,不得有任何偷盗行为或损坏现场成品行为,否则一经发现,所造成的损失由乙方承担,所损失的金额以甲方确认的为准,且此款甲方有权直接在乙方工程款中扣除。

  6、乙方必须按照合同所规定的时间完工,否则每延误一天,乙方必须向甲方支付合同总款1%的违约金,如超过三天仍未满足施工要求的,甲方可单方面中止合同,乙方所有工程款不予支付,所造成的损失由乙方自行承担。

  7、在保修期间(保修期为五年),如发生任何质量问题,乙方必须在接甲方电话通知24小时进行维修。否则甲方有权自行修复,所发生的费用(费用金额无须乙方同意以甲方确认的为准)甲方有权直接在乙方工程质保金中扣除,不足部份可向乙方追索。

  8、在全部完工后,乙方必须向甲方提供验收所需具备的一切资料,否则甲方有权不予验收,所造成的损失由乙方自行负责。

  9、工程全部完工后,乙方必须做到场地干净整洁、无任何垃圾,否则甲方有权不予验收并有权自行处理,所造成的损失由乙方自行承担,所发生的费用甲方有权直接在乙方工程款中扣除,所损失的金额以甲方确认的为准。

  十九、廉洁条款

  1、严禁甲方人员以任何方式明、暗示乙方请吃、请喝、收受乙方礼金、礼品或接受提供的其它私人便利或利益。

  2、严禁乙方以任何方式向甲方人员提供私人便利、行贿或进行非正常商务宴请,如果出现乙方在履约过程进行私下请吃、向甲方人员提供私人便利、行贿等一切非正常的经济活动,一经查实,甲方有权单方面终止合同,且乙方必须承担由此造成的工期延误、退场等一切经济损失,所损失的金额以甲方确认的为准,并且甲方有权从乙方工程款中直接扣除。如果乙方事后主动积极向甲方陈述事实或乙方有证据显示以上行为为甲方人员施压的不得已行为,则乙方可保留合同的权利和义务。

  二十、其他事项:

  1、在执行合同中发生争议,双方应通过友好协商解决。如协商无效,向甲方所在地人民法院申请仲裁。

  2、本合同一式贰份,经双方签字盖章后即生效。

  甲方(盖章):乙方(盖章):

  甲方负责人签字:乙方负责人签字:

  签约日期:20年月日签约日期:20年月

施工合同 篇2

  防水工程施工合同书

  主 管 单 位: (甲方)

  防水施工单位:(乙方)

  签订日期:年 月 日

  防水工程施工合同协议条款

  甲方:

  乙方:

  按照《中华人民共和国经济合同法》、《建设工程施工合同条件》的原则,结合本工程具体情况,双方达成如下协议:

  一、工程概况

  1、工程地点及工程名称: 2、承包形式: 3、质量要求: 4、开、竣工日期:

  5、使用材料名称:

  6、甲方驻工地代表:乙方驻工地代表:

  二、工程价格及结算办法

  1、总工程量:

  2、价 格:

  3、预付款:(总金额%)万 拾元

  4、预付款结算时间及手续:

  5、工程结算时间及手续:

  三、质量要求及保修期限

  1、甲方对本工程找平层要做到平整、光滑、干净、符合国家验收规范要求,特殊部位要接受乙方的技术要求;

  2、乙方对本工程防水层要做到无渗漏现象,按国家施工规范施工,并接受甲方和质检部门的规范化验收。

  四、双方责任

  1、甲方免费提供电力,卷扬机械和燃料的方便,同时提供劳工的食宿方便。

  2、建立交接手续,对防水成品层,甲方有加强保护的责任,谁损坏谁负责。

  3、乙方要向甲方提供产品合格证书和检验报告单及施工的其它档案资料。

  4、乙方有自我保护的责任,安全事故一概由我方负责。

  五、其它条款

  本合同一式肆份,甲、乙双方各执贰份,都具有同等的法律效力。 本合同的执行中争议解决,先协商解决,协商无效再起诉法院或经济法庭,依法解决。

  本合同的执行和终止,自签订日起到工程结算清日为止。

  六、法律责任

  1、甲方违约:防水工程验收合格甲方承担乙方一切经济损失;该款按10%的月利息计算,作为违约金,并承担由此而产生的一切法律责任。

  2、乙方违约:在没有特殊的情况下,如乙方不按期施工和一次交验不合格所造成的适当的经济损失由乙方承担。

  发包方(甲方): 承包方(乙方):

  住 址:住址:

  法定代表人: 法定代表人:

  委托代表人: 委托代表人:

  电话: 电话:

  开 户 行: 开 户 行:

  账号:账 号:

施工合同 篇3

  甲方:(发包方)

  乙方:(承包方)

  现甲方有场地平整工程项目一处,自愿承包给乙方完成全部的施工运作,根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规等规定,为明确双方在工程承包中的权利、义务和责任,确保工程任务的全面完成,自愿、平等、互利的原则下,经甲乙双方协商同意签订本合同。

  (一)工程地点:遵义市民健身中心

  (二)工程范围:土石方开挖清运及场地平整(包括回填种植土及最后的清场);共计有1300平方米,平均开挖深度30CM,平均回填深度40CM。

  (三)工程造价:经双方确定协议总价价为总价包干原则、如在施工过程中有需要增加或减少的,经甲乙双方议定可在总价上增减,结账要用油票)

  (四)工程质量:

  乙方施工时需按照甲方认可的方案或者标高进行场地推土平整,经甲方验收合格认可为准。

  (五)付款方式

  待甲方验收合格后15个工作日给予支付。

  (六)双方责任

  (1)在施工中甲方应做好相应的协调工作。

  (2)甲方有义务监督乙方的工程进度及工程质量。

  (3)若在施工途中出现与甲方相关的问题,甲方应尽快解决办理。

  (4)本合同签定后,乙方应保证进度,保证质量的完成工程项目,若因工程质量问题出现的返工,二次施工一切费用及损失由乙方自行承担,甲方概不承担任何费用。

  (5)此工程包干价甲乙双方已定,乙方无权向甲方提出加价或提价。

  (6)在以后的施工中,乙方无论是盈利或亏损,均由乙方自行承担,甲方概不负责。

  (7)在施工中,若发生工程事故(如死、伤、残)乙方自行负责,甲方概不负责。

  (8)若在施工途中出现非甲方原因导致的工程停工,乙方无权向甲方提出任何经济赔偿或停工补偿。

  1、乙方不按时完成工程项目

  2、乙方工程质量不符合规定

  3、乙方不服从甲方现场管理人员的指挥管理

  (七)本合同自双方签字后生效,合同履行完毕后自行无效。如有款尽事宜,双方可以根据具体情况议定附加条款,以便共同遵守。

  (八)本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

施工合同 篇4

  发包单位(以下简称甲方):云南XX公司

  承包单位(以下简称乙方):

  为确保工程在施工过程中人身、电网、设备的安全,依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国劳动法》、国家电监会《电力生产事故调查暂行规定》、南XX以及《电业安全工作规程》等法律、法规、规定,甲乙双方特签订本协议。

  本协议除明确双方安全职责等重要内容外,还应根据各阶段(如土建、安装、调试,高空作业、停电作业、带电作业等)的安全技术要求及特点,从完善保障人身安全及施工安全方面,增加提出需要注意的安全事项和明确双方的义务及责任,并按协议严格遵守。必要时,必须在各个阶段的书面安全技术交底中重申并明确,书面安全技术交底应双方签字。

  一、工程项目名称: 220大南、回送电线路工程

  二、工程地址:____市官家山

  三、工程范围:1、1—10组立铁塔

  四、协议期限:本协议与工程施工合同同步有效(年____月____日至年____月____日)。

  五、甲乙双方安全职责:

  1.甲乙双方须认真贯彻执行中华人民共和国、中国XX公司、云南XX公司、地方安全生产主管部门颁发的有关安全生产的方针、政策和规章、制度,严格执行有关劳动保护的法律、法规、条例以及《安全生产工作规定》、《建设工程安全生产管理条例》及《电业安全工作规程》等制度、规定。

  2.甲乙双方必须严格执行消防安全相关规定。XX、易爆XX严禁吸烟及动用明火,消防器材不准挪作他用。

  3.施工期间,乙方指派专人负责本工程项目的有关安全监督、管理工作;甲方指派专人不定期的检查施工现场执行安全生产规程、制度状况。

  4.甲方和乙方在合同期内,都必须切实履行各自应承担的安全职责,确保工程安全施工、文明施工。

  5.甲方安全责任

  5.1 对乙方的资质进行审查,确认其符合且具备下列条件:

  5.

  1.1 持有有关部门颁发的营业执照和资质证书;持有法定代表人身份证明书、授权委托书;有施工简历和近________年的安全施工记录。

  5.

  1.2 相关负责人、工程技术人员和特种作业人员的配置及持证在合格有效期内,符合安全生产要求。

  5.

  1.3 配备的机械、工器具及安全防护设施、安全用具满足安全生产需要。

  5.

  1.4应有的安全管理制度齐全。包括各工种的安全操作规程、特种作业人员的审证考核制度、各级安全生产岗位责任制和定期安全检查、安全教育等制度。

  5.

  1.5 具有两级机构的承包单位设有专职安全管理机构;施工队伍超过30人的配有专职安全员;30人以下者设有兼职安全员。

  5.2 开工前对乙方工程负责人和工程技术、管理人员进行全面的安全技术交底,指明在施工中应注意的安全事项,并做好记录及相关资料。

  5.3 在具有危险性的电力生产区域内作业,如有可能引起火灾、爆炸、触电、高空坠落、中毒、窒息、机械伤害、烧烫伤、塌方等易引起人员伤害和设备事故的场所作业,须事先进行安全技术交底,并要求乙方结合工程实际制定保证安全的“四大措施”(组织、安全、技术、文明施工措施),并认真审查,对“四大措施”不合格者,禁止乙方开工作业。

  5.4 甲方对施工现场的危险点、带电部位等,应设置明显的安全标志牌、警告牌和遮栏(不包括乙方自行设置的违栏和标识

施工合同 篇5

  委托方(甲方):

  承接方(乙方):

  甲、乙双方经友好洽谈和协商,甲方决定委托乙方进行房屋装修,订立本协议,以共同恪守。

  一、工程地点:_____________________________________________________________

  二、形式结构:______________________________________________________________

  三、工程项目:

  1、工程项目包含:________

  2、未尽细节的之处,由甲方提出方案,商量确定。

  四、承包方式:_____________________________________________________________

  五、质量标准:施工质量要符合安全要求,装修质量不得低于同一施工类型的装修标准,双方认可。

  六、工程造价:_________元人民币。

  七、付款方式:工程完工后,经甲方验收,如符合以上施工项目和设计要求,______天内付清乙方全部费用。

  八、未尽事宜,甲、乙双方共同协商解决。

  九、本协议一式两份,甲乙方各执一份,具有相同效应。本协议自双方签字之日起生效。

  甲方:签字(盖章):联系电话:年月日

  乙方:签字(盖章):联系电话:年月日

  家庭居室装饰装修施工合同范本三建设方:(以下简称甲方)承建方:(以下简称乙方)

  经甲乙双方协商,甲方将自行修建房屋室内装修工程承包给乙方,并达成如下协议,甲乙双方共同遵守。

  一、工程概况

  1、施工地点:

  2、承包方式:按预算执行。

  3、总价款:

  4、工期:自20xx年20xx年日竣工,工期为60天。

  二、工程验收:

  1、施工中乙方必须保质保量,按时完成。

  2、工程竣工后,甲方应在3日内组织验收,如未经验收擅自使用,应视为验收合格。

  三、工程价款及结算方式:

  1、合同签定后,甲方应支付乙方总工程款,60%计:元,做为材料款。

  2、工程过半(木工结束)甲方应支付乙方总工程款30%,计:元。

  3、工程结束经甲方验收合格后,甲方应支付乙方其余总工程款10%,计:元。

  4、如乙方在施工中,甲方要求增加工作量或中途改变施工内容要求,甲方应另行支付(差额)费用给乙方,工期顺延。

  四、违约责任:

  1、合同签订后乙方应保质保量如期竣工,凡由于乙方原因未能如期竣工的(不可抗拒因素除外),乙方需承担总工程款1%作为罚金。

  2、如甲方未按合同支付工程款,应每日承担合同总金额的1%作为罚金。

  五、保修及售后服务:

  1、因施工质量问题免费保修两年;

  2、如因不可抗力损坏,乙方只维修,所用费用由甲方支付;

  3、如人为损坏或需调整变更样式,乙方合理收费。

  六、本合同履行过程中,如发生争议,双方应协商解决,如无法达成一致,应由当地人民法院裁决。

  七、本合同一式两份,甲乙双方各执一份。合同签定之日起生效。

  甲方:签字:

  乙方:签字:

  年月日:

施工合同 篇6

  发包方: (以下简称甲方)

  承包方: (以下简称乙方)

  根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建设法》及其它相关法律规定,本着平等、自愿、公平及诚信的原则,为明确在施工的过程中双方的权力和义务,经双方协商达成如下协议,双方共遵守。

  一、工程概况

  1、工程项目:

  2、工程地点:

  二、工程内容及承包范围

  1、施工范围:施工图纸、设计范围内的全部桩基础工程、基坑喷锚支护、降水施工(包工不包料)。

  2、施工内容:

  (1)、前期准备:熟悉甲方提供的施工图纸、安溪县检察院检察侦察技术楼《岩土工程勘察报告》;放样(桩位的定位);施工便道铺设;泥浆池、清水池的挖设;一米以内的障碍物清除。

  (2)、工程桩、围护桩及试桩:乙方包工、包机械方式承包冲孔灌注桩成孔的全部工序(包含:桩机进出场,施工便道铺设,护壁(采用钢套筒由乙方提供,采用砼,材料由甲方提供),桩的成孔,清孔,孔内抽水,抽泥浆,模板的安拆,钢筋笼的制作、连接及吊放,护砼的浇筑,桩芯砼的浇筑,水下灌注砼至设计标高,漏浆回填及斜岩回填等)

  (3)、制作钢筋笼所需钢材由甲方定量提供,其它焊接工具由乙方负责。

  (4)、泥浆沉淀池、泥浆外运及倒浆场地由乙方负责。

  (5)、回填所需的泥、石头由甲方负责;临时施工便道材料由乙方负责。

  (6)、在灌筑桩芯砼时,商品砼提供送到乙方浆斗,接管由乙方负责。.

  (7)、乙方在施工中使用的水、电由甲方负担,其它生产用具 、安全保护用具、照明灯具、铁线、铁钉及其他冲孔所需材料均由乙方自行负担。

  三、合同单价及其他说明

  1、根据甲方提供的施工图纸、安溪县检察院检察侦察技术楼《岩土工程勘察报告》,基础工程、基坑喷锚支护、降水施工本工程价款暂定为人民币捌拾万元整(¥800000.00元), 工程采用以下计价方式见下表:

  2、不因施工期间人工费,材料价格的变动和政策性文件的下达作任何调整;因乙方原因造成停工超过5天,甲方有权对乙方现场财产进行自行处理。

  3、超灌注砼高度大于1m时材料费、砍桩费用等由乙方承担。

  4、乙方确保安排7台冲桩机及配套设备同时进场施工。

  四、工期期限

  工程工期:按业主方确定的施工组织方案进度节点施工工期的日历天数,施工开工日以甲方通知为准。每延期一天对乙方处以违约金5000元,按天数累加,工期违约金在支付该期进度款时扣除。因不可抗力导致乙方延误工期的,以业主方确认的工程延期签订相应顺延。在各节点内乙方工期若超过5天尚无法完工的,甲方有权单方增加机械设备及人员或解除本合同,若由甲方增加机械设备及人员,费用由甲方代付,在乙方该期工程进度款中直接扣除;若解除本合同,甲方在扣除乙方应承担的违约金后按乙方实际工程完成量的75%进行结算。如乙方原因导致工期延误,从而影响业主方的总体进度计划(指业主及甲方双方约定的工期)。乙方必须无条件的承担业主及甲方双方约定的责任与费用。如甲方提出赶工期加夜班交接作业施工或增减人力等,乙方应无条件服从。

  五、工程质量要求

  1、工程质量标准按国家现行施工验收规范及有关规定执行,质量等级达到合格。成孔几何尺寸、桩位轴线必须符合设计要求。

  2、乙方必须严格按照施工图纸、图纸会审记录及设计变更说明文件施工,接受甲方、质检人员,监理工程师或业主代表的监督,如因施工缺陷(如砼蜂窝、缩径、夹层、底部沉渣超标等)引起的质量合格由乙方无偿返工,并赔偿一切损失。

  3、隐蔽工程必须经甲方和监理工程师检查确认验收签证后方可进行下一道工序施工。

  六、付款方式

  按月支付已完成工程量的60%进度款,桩基础全部完成后付20%工程款,余款在桩基础全部检测验收合格后,同时乙方提供齐全的验收资料和工程结算资料经甲方审核后五日内结清。进度款支付:乙方于当月25日交给甲方已完工程量造价计算书和当月相关施工人员工资名册(需身份证复印件并签名),甲方与次月10日前支付给乙方。

  七、安全生产、安全责任及双方要求

  1、乙方对承包项目的安全施工负责,严格执行国家省市及主管部门的政策、法律、规范、标准和制度,不得违章指挥,严禁违章作业,严格执行安全技术交底并对进场施工管理人员进行安全教育,若发生一切安全责任事故,由乙方独自承担责任及一切费用,甲方不承担任何责任和费用。

  2、乙方进入施工现场要进行环境保护教育和法律教育,工人必须遵守环保法规及有关规定、制度和要求,如因乙方在施工中违章违造成相关部门处罚,一切责任由乙方承担。

  3、乙方施工人员配备安全帽,安全带等一切防护用具,施工人员必须持证上岗.做好安全保障工作、确保施工人员的安全.否则造成的一切责任由乙方负全部责任。

  八、甲乙双方责任义务

  1、 甲方职责

  1.1、甲方向乙方提供施工图纸一份,负责提供原始坐标点及固定水准高程、各项技术指标的检测及技术交底。

  1.2、负责提供本工程总进度计划及提出具体的形象进度要求;组织召开每周生产例会,布置生产计划,书面出具乙方的施工任务单。

  1.3甲方负责向乙方提供红线内的场地三通一平。

  1.4、负责在合同施工期间对施工质量、进度、施工技术、工艺以及安全生产、文明施工的指导管理。

  1.5、甲方协调乙方解决因施工出现的各方问题和突发事件,及时组织竣工验收。

  1.6、按合同要求结算支付工程款.

  1.7、工程所需的钢筋、砼、水泥、砂石等材料由甲方提供到施工现场;提供一级配电箱。

  1.8、桩质量检测费用由乙方承担。

  2、乙方职责

  2.1、乙方接到甲方开工通知两天内组织施工人员、机械进场.

  2.2、严格按设计图纸施工、设计变更通知书、会议纪要和相关的规范和行业标准规程进行严格安全生产操作的施工顺序施工,接受甲方和建立的监督检查。

  2.3、进入施工现场人员必须遵守国家法律、法规和治安管理条例.

  2.4、接受甲方及其他有关部门对乙方工程施工的安全管理和监督,严格遵守国家安全操作规程及项目制定的管理措施,搞好安全生产、文明施工,确保无伤亡事故发生,一旦发生有人伤亡事故,其一切责任有乙方负责。

  2.5、做好各工序质量自检, 安排人员进行施工桩位放点及安排人员协助甲方进行桩位复核。

  2.6需要爆破的一切手续及费用由甲方负责,并做好爆破的安全措施。

  2.7、乙方开工前工班长必须组织工人开会、学习、熟悉施工项目安全生产,文明施工的重要性。熟悉所有机械操作使用。教育好工人遵纪守法和甲方有关的安全生产规章制度。对违章行为按有关条例接受处理。

  2.8施工场地内的用电、用水的拉线、拉管所用工具或材料由乙方负责,场内运输由乙方负责。

  2.9、如果由乙方原因造成场内场外地下电缆及管道断裂事故与责任由乙方负责。

  3.0、乙方负责办理、提供完整合格的桩基础竣工验收资料,按有关要求的份数验收前交付甲方。

  3.1、水池修筑:甲方出料,乙方负责人工。

  3.2、场内搭设临设位置由甲方统一指定;临设费用、生活用电费用由乙方自理。

  3.3、外运泥浆时,因沿途漏洒或末清理至规定场所等违规、违法行为而受到行政部门处罚的,均由乙方自负责并承担相关费用。施工过程中的环保、交警、市政等的协调处理和费用以及夜间施工许可证费用等由乙方承担。

  3.4、乙方机械进场台数:冲孔机7台,其他设备应满足施工使用需要.

  3.5、乙方施工人员必须持证上岗,施工人员相关材料必须报送甲方;派驻至少一名管理人员自始至终在施工现场,配合甲方做好各工序质量自检、质量验收、资料收集整理等工作, 离开工地应与甲方管理负责人请假,并委托其他人临时负责工程管理。

  3.6、乙方不得擅自转包工程,违者合同作废,已完成工程量结算按实物量75%结付,乙方对其行为所带来的后果负全部责任,甲方对乙方所转包者进行其他事务协商,乙方不得干涉。

  3.7、乙方必须正确使用、保管、维护各种施工机具,若因丢失,责任与甲方无关;

  九、其他事项

  1、工程施工期间,乙方若无故不服从甲方的质量、安全、进度管理和要求,甲方有权随时解除合同并由乙方承担由此引起的一切损失.

  2、本合同未尽事议,双方协商解决,双方可另商定补充协议,与本合同有同等的法律效力.

  3、本合同发生争议时,双方应本着实事求是原则,共同友好协商解决,如协商不成,甲方所在地的仲裁机构仲裁,或向人民法院起诉.

  十、合同有效期

  1、本合同双方签(盖章)之日起生效,乙方完成本合同工程量经验收合格结清工程款后本合同自动失效。

  2、本合同一式四份,甲方两份,监理和乙方各一份。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

施工合同 篇7

  发包方:

  承包方:

  根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》、以及其他有关法律法规规定的原则,为保护双方的合法权益,结合本工程的具体情况,双方达成如下协议,共同遵守。

  一、概况

  1、承包方为经工商行政管理机关核准登记并有关机关审定具有装饰资质证书的企业法人。

  2、装饰施工地点3、住房结构:_____房型____房___厅___套,施工面积___平方米。

  4、装饰施工内容:详见附件一《装饰施工内容表》。

  5、承包方式:_____(包工包料、清包工、部分承包)。

  6、总价款:¥____元,大写(人民币):_____其中:

  材 料 费:______,人工费:______

  管 理 费:______,设计费:______垃圾清运费:______,税金(3.41%):____其 他 费 用:______经双方认可,变更施工内容,变更部分的工程款按实另计。

  7、工期:自___年___月___日开工,至___年___月___日竣工,工期___天。

  二、材料供应

  1、发包方提供的材料:详见附件二《发包方提供材料、设备表》。本工程发包方负责采购供应的材料、设备,应为符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场,承包方应办理验收手续。如发包方供应的材料、设备发生质量问题或规格差异,承包方应及时向发包方书面提出,发包方仍表示使用的,由此造成工程损失的,责任由发包方承担。发包方供应的材料抵现场后,经承包方验收,由承包方负责保管,承包方可收取发包方提供材料价款保管费,费率由双方约定,由于保管不当造成的损失,由承包方负责赔偿。

  2、承包方提供的材料:详见附件三《主材料报价单》。

  3、承包方对发包方采购的装饰材料、设备,均应用于本合同规定的装饰,非经发包方同意,不得挪作他用。如承包方违反此规定,应按挪用材料、设备价款的双倍补偿给发包方。

  4、承包方供应的材料、设备,如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用。如已使用,对工程造成的损失由承包方负责。如承包方提供的材料、设备系伪劣商品,应按材料、设备价款的双倍补偿给发包方。

  三、关于工程质量及验收的约定:

  1、本工程执行DBJ08-62-97《住宅建筑装饰工程技术规程》、DB31/T30-1999《住宅装饰装修验收标准》和市建设行政主管部门制定的其它地方标准、质量评定验收标准。

  2、本工程由___方设计施工方案。

  3、发包方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量,其返工费用由发包方承担,工期顺延。

  4、由于承包方原因造成质量事故,其返工费用由承包方承担,工期不变。

  5、在施工过程中,发包方提出设计修改意见及增减工程项目时须提前与承包方联系,在签订《工程项目变更单》(详见附件见)后,方能进行该项目的施工,由此影响竣工日期双方商定。凡发包方私自与工人商定更改施工内容所引起的一切后果,发包方自负,给承包方造成损失的,发包方应予赔偿。

  6、工程验收。甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续,发包方不能按预约规定日期参加验收,由承包方组织人员进行验收,发包方应予承认。事后,若发包方要求复验,承包方应按要求办理复验。若复验合格,其复验及返工费用由发包方承担,工期也予顺延。

  7、工程竣工:承包方应提前三天通知发包方验收,发包方应自接到通知三日内组织验收,并办理验收移交手续(详见附件《工程质量验收单》)。如发包方在规定时间内不能组织验收须及时通知承包方,另定验收日期。如通过竣工验收,发包方应承认原竣工日期,并承担承包方的看管费用和其他相关费用。

  四、安全生产:

  发包方提供的施工图纸做法说明及施工场地应符合防火、防事故的要求,主要包括电气线路、煤气管道、自来水和其它管道畅通、合格。承包方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施,保障作业人员及相邻居民的安全,防止相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故发生。如遇上述情况发生,属发包方责任的,发包方负责和赔偿;属于承包方责任的,承包方负责修复和赔偿。

  五、工程价款

  1、工程款付款方式列下表:

  2、工程结算:详见《工程结算单》。

  3、工程保修期壹年。双方签订《工程保修单》,保修期从竣工验收签章之日起算。

  4、双方款项往来,均应出具收据,施工结束须开具发票。

  六、其它事项

  1、发包方工作:

  (1)发包方应在开工前一天,向承包方提供经物业管理部门认可的施工图纸或做法说明____份,并向承包方进行现场交底。全部腾空或部分腾空房屋,清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等应采取保护措施。向承包方提供施工需用的水、电等必备条件,并说明使用注意事项。

  (2)做好施工中因临时性使用公用部位操作以及产生影响邻里关系等的协调工作。

  (3)如确实需要拆改原建筑结构或设计管线,负责到所在地房管部门或物业管理部门办理相应审批手续,并承担承担有关费用。

  2、承包方工作:

  (1)参加发包方组织的施工图纸或做法说明现场交底。

  (2)指派____为承包方驻工地代表,负责合同履行。按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务,解决由承包方负责的各项事宜,对其行为承包方应予认可。如更换人员,承包方应及时书面通知发包方。

  (3)未经发包方同意和所在地房管或物业管理部门批准,不得随意拆改原有建筑承重结构及各种共用设备管线。

  七、违约责任:

  1、由于发包方原因导致延期开工或中途停工,发包方应补偿承包方因停工、窝工所造成的损失,每停工或窝工一天,发包方付承包方__元;发包方未按合同的约定付款的,每逾期一天,按逾期未付款的__%支付违约金。

  2、由于承包方原因逾期竣工的,每逾期一天,承包方按发包方已付款的___%向发包方支付违约金。

  3、发包方未办理有关手续,强行要求承包方拆改原有建筑承重结构及共用设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款)由发包方负责并担责任。

  4、承包方擅自拆改原有建筑承重结构或共用设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款),由承包方负责并承担责任。

  八、争议解决双方约定,在履行本设计协议过程中产生争议时,双方协商解决,如在30日内无法协商解决,任何一方均可向发包方所在地人民法院提起诉讼。在争议协商或诉讼期间,承包方应继续按约定履行义务。如果承包方停工视为违约,按本合同承担违约责任。

  九、变更和解除:

  合同经双方签章生效后,双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容,应经协商一致后,重新签订补充协议。如要终止合同,提出终止合同一方,要以书面形式提出,应按合同总价款___%支付违约金,并办理终止合同手续。施工过程中任何一方提出终止合同,须向另一方以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,订立终止合同协议,可视为本合同解除。

  十、其它约定本合同一式_____份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力。合同附件为本合同的组成部分。

  发包方(签章): 承包方(签章):

  委托代理人: 法定代表人:

【【精华】施工合同范文合集七篇】相关文章:

1.【精华】施工合同模板合集七篇

2.施工合同范文合集七篇

3.【精华】施工合同范文合集7篇

4.【精华】施工合同范文合集5篇

5.【精华】施工合同范文合集10篇

6.【精华】施工合同范文合集八篇

7.【精华】施工合同范文合集六篇

8.【精华】施工合同七篇

上一篇:施工合同 下一篇:施工合同