施工合同

2021-03-09 施工合同

  现今很多公民的维权意识在不断增强,人们运用到合同的场合不断增多,在达成意见一致时,制定合同可以享有一定的自由。那么大家知道合法的合同书怎么写吗?下面是小编收集整理的施工合同9篇,希望能够帮助到大家。

施工合同 篇1

  发包方:(以下简称甲方)

  承包方:(以下简称乙方)

  本合同依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经协商后一致同意订立此协议,以资双方共同遵守。

  第一条 工程概况

  一、工程名称:鼎盛农贸市场内环氧地坪漆工程及金刚砂耐磨地坪及固化剂以及交通标线

  二、工程地点:来宾市兴宾区合山路鼎盛农贸市场

  三、涂装颜色:以现场样板为准、

  四、工程内容:

  1、鼎盛农贸市场内局部地坪共约2400平方米面积的混凝土基面打磨处理、切割填充及两毫米厚度环氧平涂地坪面层施工内容;

  2、地坪踢脚线、周边装饰线、修理区域分隔线施工内容;

  3、地坪分割缝和分割缝填料施工内容。

  五、工程承包范围

  1、承包范围:具体详见工程内容;

  2、环氧平涂地坪面层颜色为绿色和浅灰色(欧洲RAL:6029色号RAL:5023色号),具体施工区域以监理和甲方的通知单为依据;

  3、踢脚线高度为15cm(现场确定),颜色为绿色(国标GSBG51001-94 G10色卡),具体施工要求以施工图内容为依据;

  4、周边装饰线及通道线条宽度为8 cm,颜色为中黄色或白线(国标GSB G51001-94 Y07色卡),具体施工要求以施工图内容为依据

  六、工程面积:暂定2400平米

  七、施工类型:环氧平涂地坪、金刚砂耐磨地坪及固化剂

  八、承包方式:包工包料

  九、合同单价:环氧地坪漆 元平方金刚砂耐磨地坪及固化剂 元平方交通标线 元米

  十、总造价(暂定):陆万元整(¥60000.00)(说明:本工程实际造价按实际施工面积计量结算。)

  第二条 工程期限

  本工程合同总工期为20天,实际开工日期由甲方提前三天通知乙方;

  第三条 双方责任

  一、甲方责任

  1、合同签定时,甲方应向乙方提供施工图纸或向乙方明确涂装现场规划;

  2、开工前,保证接通电源到施工场地,并且承担水、电费用;

  3、开工前,保证涂装区域干燥、无积水或尘土杂质;

  4、施工期间不安排交叉施工;

  5、施工现场需相关工程人员进行协调、安排;

  6、甲方应提供乙方材料、设备及工具的保管区,并做好现场的封闭管理工作,禁止无关人员的进出影响施工质量,如未能达到上述要求,后果由甲方负责。

  7、协助未验收的完工工程,未验收前不得提前使用,否则视为验收合格。

  8、按商定的付款条款支付乙方工程款项;

  9、工程完工后甲方应在七个工作日内组织相关单位程验收,逾期未验收视为合格。

  二、乙方责任:

  1、不得将工程转包第三方;

  2、按照施工设计图纸工艺施工,并保证工程质量施工合格;

  3、保证涂装工程质量:涂装表面颜色均匀一致、无裂缝、无分层、无底色泛出;

  4、必须做到文明、安全施工,严格遵守甲方的规章制度,并接受甲方工程监理的监督和正确的指导;

  5、因乙方管理不善(如盗窃、损坏等)造成对甲方的经济损失,由乙方全部负担。

  6、做好未验收完工工程的维护和相应的成品保护工作;

  7、切实做好保修工作。

  第四条 工程款项结算及支付

  一、合同签订后甲方按照乙方施工的工程进度付款。

  二、施工进度工程款按工程量计算,乙方施工完底漆刮沙待上面漆时甲方应支付乙方工程款的50%的进度款,上完面漆、画完交通线及完成所有的工程量甲方支付乙方80%的工程款。

  三、工程竣工验收合格一周内,乙方编制结算文件至甲方,甲方在五个工作日之内审核完毕并支付至结算款的95%,余款5% 一年质保期满后一周内付清。

  四、为保证资金安全,付款方式原则上采用甲方按乙方指定银行帐户汇款。若需采用现金或支票结款时,经双方议定后,可由乙方经办人员到甲方办理。

  六、帐号及银行开户行(帐号:xxxx开户行:xxx大学支行 户名:高沙)

  第五条违约责任

  一、本工程保修期为12个月(以竣工验收合格之日起计算),在保修期内,由于乙方材料或施工工艺的原因造成质量事故,乙方接到甲方通知的约定时间内应无条件保修;如由于甲方使用不当或其它原因所造成的质量事故,乙方应给予返修,返修费用由甲方负责。

  二、双方自签定合约之日起,任何一方不得擅自解除合约,其中一方违约应向另一方赔偿,赔偿额按国家合同法规定执行。

  第六条 竣工验收及验收标准

  一、 工程完工后,甲方按设计图纸的施工规范作为验收标准,验收合格后,双方填写环氧地坪、金刚砂地坪验收单(附件一),签字生效。

  二、验收主要依据:按照本合同的施工工艺程序进行验收。

  第七条 解决合同纠纷的方式:甲、乙双方在履行合同期间发生纠纷,双方可通过协商或协调解决;协商或协调不成的,可向乙方所在地仲裁机关申请或向人民法院起诉。

  第八条 本合同自签定之日生效,到工程保修期满及结算清所有工程款之日自然失效。

  第九条 本合同一式两份,甲乙双方各执一份。

  第十条 本合同未尽之事宜,双方应以诚恳的原则协商解决,签订附件同具法律效应。

  发包方(代表) 承包方(代表)

  身份证: 身份证:

  电话: 电话:

  年 月 日 年 月 日

施工合同 篇2

  发包人: (以下简称甲方)

  承包人: (以下简称乙方)

  经过甲乙双方协商,就本工程施工事项协商一致,订立本合同,共同遵照执行。

  一、工程项目

  1、 工程名称:、

  2、 工程地点:、

  3、 承包范围:、

  4、 承包方式:

  5、 合同价款:

  二、 技术要求

  1、路面为18cm厚C25水泥混凝土路面,宽3.5米。

  2、 18cm厚3:7灰土垫层。

  三、 施工及质量要求

  1、路基处理

  在原有路基的基础上,对高低不平路段,采用推土机或装载机整平,并清除地表杂草,然后用压路机压实。

  2、严格控制路面材料质量,垫层必须夯实,否则返工。

  四、 双方权利和义务

  1、发包人主要工作:

  负责场地三通一平;

  2、承包人主要工作:

  负责本工程施工范围内的施工安全工作。承包人应按有关规定严格实施安全防护措施,承担由于自身安全措施不当造成事故的责任和因此而发生的费用;做好现场设备、材料的照管工作。

  五、工程价款的支付

  工程竣工拔工程总造价的98%。工程质量保证金为总造价的2%,质保期一年,质保期自竣工验收之日计算,期满后一次性支付质保金。

  六、安全文明施工

  承包人应按建设总承包单位工程施工现场管理规定及发包人统一管理制度的规定,精心组织、文明安全施工;发包人、总承包单位对承包人任何违反现场管理制度的行为均有权予以制止,直至罚款和解除合同。

  承包人在施工过程中发生的一切安全事故、质量事故均有承包人自行负责并承担相应的经济责任、法律责任及相应的一切经济赔偿。

  甲方: 乙方:

  年月日: 

施工合同 篇3

  委托方(甲方):

  姓名:

  企业名称:

  法人代表:

  联系电话:

  地址:

  被委托方(乙方):

  企业名称:

  法人代表:

  联系电话:

  开户银行:

  银行账号:

  第一条工程概况

  1.1工程地址:市区

  1.2居室规格:室厅卫厨阳台

  1.3施工面积:共㎡(平方米)。

  1.4施工内容:

  A、施工项目以甲方签字认可的《工程报价单》中所列项目为准。

  B、施工式样及尺寸以甲方签字认可的设计施工图纸为准。

  1.5委托方式:

  1.6开工日期:年月日

  竣工日期:年月日

  工期共计:天

  1.7施工总价:人民币(大写)元

  第二条甲方工作

  2.1向乙方提供施工所需的水、电、气及电讯设备,并说明使用注意事项;协助乙方办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。

  2.2全部腾出或部分腾出房屋,清除影响施工的障碍;对只能部分腾出的房屋所滞留的家具、陈设等采取保护措施,并经乙方签字认可。

  2.3甲方对工程质量、进度进行监督检查,办理验收、变更、登记手续。

  2.4甲方指派为甲方驻工地代表,负责到有关部门办理相应的审批手续。

  2.5协调乙方作好现场安全、消防等工作。

  第三条乙方工作

  3.1组织施工图交底,拟定施工方案和进度计划。

  3.2严格按照施工规范、安全操作规程、防火安全规定及施工图纸和《工程报价单》中的工程项目进行施工。

  3.3作好各项质量检查记录,组织竣工验收和工程结算。

  3.4施工中未经甲方同意及有关部门批准,不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

  第四条工期及工程项目追加、变更

  4.1甲方要求此合同约定的工期提前竣工时,应与乙方协调,并支付乙方因赶工所需的施工费用。

  4.2因甲方原因影响工期,甲方承担违约的责任,因乙方原因影响工期,甲乙方承担违约责任。

  4.3工程竣工以后,所发生的整改和维修工作日不计入工期之内。

  4.4因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水及不可抗拒因素而导致停工4小时以上,工期相应顺延。

  4.5工程进行中甲方如有项目追加或变更,甲方必须在《追加工程项目施工合同》或《设计变更单》上签字确认。在甲方付清追加款项后,乙方才能进行施工。

  4.6在超出预算外的不可预计工程,经双方核定签字后,按追加项目条款执行。

  第五条工程质量及验收

  5.1工程以施工图纸、《工程报价单》和设计变更内容为依据,以《武汉市家庭装饰工程质量验收暂行规定》为质量评定合格标准。

  5.2甲、乙双方应及时办理隐蔽工程验收,若甲方要求复验时,乙方应按要求办理复验;若复验合格,甲方应承担复验及因复验造成的材料和人工费用,由此造成的停工,工期顺延。

  5.3水电隐蔽工程验收时,乙方应作出水电路隐蔽工程决算并经甲方签字认可。若因甲方无故不予签字,造成停工、延时由甲方承担责任。

  5.4乙方通知甲方能验收之日,为竣工时间(以竣工验收通知单为准),甲方自接到验收通知日内组织验收,并办理验收移交手续,甲方无故不按期参加验收,视为验收合格。

  第六条材料供应

  6.1本工程由乙方负责供应的材料、设备必须符合设计和《工程报价单》所要求的品牌、质量标准和规格。

  6.2本工程由于甲方负责供应的材料、设备质量不合格,而对工程造成影响,乙方不承担责任,因此而发生的返工费用由甲方承担,工期顺延。

  6.3因工程造价原因使用非标准非品牌的材料、设备由甲方签字认可,使用此类材料、设备造成的质量问题,乙方不负责任。

  第七条价款支付

  7.1工程具体支付日期:

  7.2甲方以转帐支票支付工程款时,工程款均以乙方兑现甲方支票进帐之日起,工期相应顺延,若甲方拖延付款,乙方可停止施工,由此造成的工期顺延由甲方承担。

  7.3在施工过程中如有项目增减,双方应签订补充合同(条款),增减价款。变增款甲方需在施工之前付给乙方,变减款从工程总价中扣除。

  7.4如遇追加项目和材料的质量标准变动发生价款增加,甲方签定变更单时付清价款。

  7.5甲方不得私自将任何款项交给施工队及其它无关人员。合同款和变更款甲方必须交给乙方财务部或指定收款人,否则全部责任由甲方承担。

  7.6合同工程以验收时的装修项目的工程造价为最终决算(含施工中变更项目的工程造价)。如最终决算与最后清单有出入,将以最终工程实际造价结算为准。尾款付清后,即办理保修服务卡。

  第八条安全施工和防火

  8.1乙方在施工中应严格遵守《建筑安装工程技术规程》、《建筑安装工人安全操作规范》和《中华人民共和国消防法》的有关规定。

  8.2由于乙方在施工过程中违反有关规定而发生安全或火灾事故,乙方应承担一切经济损失。

  第九条违约责任

  9.1由于乙方原因,导致施工质量不合格,甲方有权要求乙方停工整改,其损失由乙方承担。

  9.2未经甲方同意,乙方擅自拆改原有建筑结构或设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款),由乙方负责承担。

  9.3未办理验收交付手续,甲方提前使用房屋视为验收合格。

  9.4因一方原因,合同无法继续履行时,应通知对方办理合同终止协议,并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

  9.5合同生效后,擅自解除合同的一方,应按合同价款的5%支付违约金,因擅自解除合同,已给对方造成的损失超过违约金的,还应对超过部分全额赔偿。

  第十条争议处理

  10.1合同履行中发生的争议,双方应首先通过友好协商解决。

  10.2合同履行中发生争议的其它解决办法为:

  (1)向武汉市室内装饰协会申请调解解决。

  (2)向武汉市仲裁委员会申请仲裁解决。

  (3)向乙方公司所在地的人民法院提起诉讼。

  第十一条保修承诺

  11.1甲方在付清尾款后,乙方发给甲方《保修服务卡》免费保修壹年,终身维护。但由甲方自购的材料、设备,乙方概不保修。

  第十二条合同期效

  12.1合同自签订之日起生效。

  12.2保修期间除有关保修条款继续有效外,其余条款自行失效。

  12.3保修期满全部条款终止。

  第十三条补充条款第十四条

  13.1本合同一式两份签字生效,甲、乙双方各执壹份,其具同等法律效力。

  甲方代表:

  (签名)

  盖章:

  乙方代表:

  (签名)

  盖公章:

  签订时间:年月日

施工合同 篇4

  发 包 方: (以下简称甲方)

  承 包 方: (以下简称乙方)

  甲方变电所配电工程委托乙方申请通电至通电验收完成,经双方同意签订合同如下:

  第一条 工程概况

  工程名称:

  工程地点:

  工程内容: 承包形式:

  (不含配电所土建照明工程费用、配电所内接地网、设备基础槽钢安装、低压出线工程、高压进出线电缆、外线工程费用等)

  第二条 工程总价

  合同总价为(RMB): 元整 含税(大写 壹佰万 元整)。

  第三条 付款方式

  1、 双方自正式签订合同之日起至供电局业扩会答复意见书出来后,甲方应一次性付给 乙方工程预付款(人民币)40% 40,0000 元整,(大写 肆拾万 元整);

  2、 设备进厂甲方应支付工程款50%(人民币) 50,0000 元整(大写 伍拾万 元整) 3、 工程验收通电合格后7天内付款10%(人民币) 10,0000 元整(大写 拾 整) 4、 双方盖章后合同开始生效。

  第四条 合同范围

  1、 合同范围为配电房内的设备。(详细内容见合同附件)

  2、 合同范围内的主器材设备及管路.电线.相关配件.工资等依报价单及图说数量(以供电局审批为依据),双方采包干方式承包完工结算时不因物价调整或管.线的增减双方均不办理加减账,惟甲方要求追加或变更项目得依原价或市场价办理加减账;

  3、 本合同含代业主办理申请用电手续至业主送电完成及向供电局申请红线外的外部工程手续。

  第五条 甲方职责

  1、 在乙方提供的图纸上审核确定并签字。

  2、 保证配合乙方及供电局施工所需的款项的如期支付;

  3、 供应乙方及供电局在工地施工时所需的临时场地及用水用电;

  4、 向乙方提供用电申请手续必要的相关文件及协助;

  5、 向乙方提供配电房土建(包括照明、接地网、设备基础槽钢安装、外线工程等)。

  第六条 乙方职责

  1、 向供电局申请用电手续至业主送电完成;

  2、 变电站高低压系统依设计图纸施工及送电;

  3、 协助甲方向供电局申请10KV外线施工的手续;

  4、 自柜体到厂日起履行保固条款;

  5、 开具本合同价上的工程发票。

  第七条 技术规范

  按甲方提供经供电部门审核的图纸为施工需求方案及报价单所列品牌为验收依据。

  第八条 工程日期

  1、 本合同项内于双方签订合同且供电局业扩会答复意见书出来后75天经供电公司验收通电(要求外线工程要在合同签订后一个月内竣工),如因甲方所造成之原因或付款拖延等因素导致工期延误后果由甲方承担。

  2、 甲方若不能如期付款,则乙方按照每逾期一日收取合同总额的千分之一作为甲方的违约金;若甲方不能如期支付定金的,则通电时间顺延,且由此所造成的一切损失均与乙方无关;

  第九条 解 约

  1、 甲方认为合同有中止必要时,甲方需征求乙方同意方可解除合同,其已完成部分,经甲方认可后依报价单所订定之金额全数付给乙方;

  2、 乙方未能履行本合同各项规定,经甲方订为无法完成任务,经函告七日内仍无法履约,甲方得通知解约并由乙方赔偿甲方遭受之损失。

  第十条保固条款

  自柜体到厂日起一年内如发生设备安装、产品质量等原因引起的故障及损害由乙方负责修复; 乙方必须保证产品的安全性能,若由于产品安全性能不符合国家有关规定而造成事故发生,所造成的经济法律责任由乙方负责;若因甲方使用不当或遇自然灾害等不可抗力引起的故障由甲方承担相应维修费用;乙方提供终身有偿维修。

  第十一条 任何一方中途违约应负全部经济损失之责任不得异议,并放弃一切先诉抗辩权。未尽事宜双方先行协商解决,如无法解决由签约所在地法院管辖。

  第十二条 本合同正本壹式贰份,甲乙双方各执壹份。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

施工合同 篇5

  甲方:

  乙方:

  甲乙双方就甲方华联XX厂区道路砌筑毛X挡土墙工程共同签定本合同,共同遵守执行。

  一、工程概况:

  1、工程名称:华联XX厂区道路砌筑毛X挡土墙工程

  2、工程地点:华XX

  3、工程质量:一次性验收合格

  4、工程造价:按实结算

  5、工期:甲乙双方协商确定

  二、工程内容:

  1、承包方式:包工

  2、承包内容:毛X挡土墙的垫层浇筑,挡墙砌筑、勾缝及排水沟的铺设

  三、甲方责任:

  1.甲方为乙方提供毛X、水泥及水电施工条件。

  2.甲方负责提供图纸和技术指导。

  3.甲方负责对乙方进行技术交底,乙方必须严格按照甲方的技术交底进行施工,保证工程质量。如质量不合标准,必须返工修理,其工料费损失,由乙方承担;如工程质量低劣又无法挽救的,应由乙方负责赔偿全部工料损失

  4.甲方负责对乙方施工现场不定期检查,乙方必须做的现场材料堆放整齐,做到文明施工。

  5、甲方负责对乙方进行安全技术交底,乙方必须严格按照安全生产流程进行施工,施工中如因违反上述规定而发生伤亡事故,其损失由乙方负责。

  四、乙方责任:

  1.乙方必须保证砌体砌筑面的平整度和勾缝质量、石块嵌挤的紧密度、缝隙砂浆的饱满度、沉降缝贯通情况等的外观质量。保证排水孔的坡度以及排水孔的畅通。

  2.乙方必须严格按照国家相应的技术规范进行施工,保证工程质量,如出现质量事故,因此造成的损失完全乙方承担。

  3.乙方应对施工人员进行遵纪守法和安全生产、爱护财产的教育,

  并指定专人负责现场保卫工作,严禁偷拿现场用料,如有违反现场管理制度的不法行为,甲方有权采取必要措施,乙方应承担法律责任,并负责赔偿经济损失。

  4.乙方在施工过程中必须保证工完场清,做到文明施工。

  五、生活管理

  1、乙方工人进场后,住宿由甲方提供住宿条件。

  2、生活需用之粮食、油类,由乙方自理

  六、付款方式:

  乙方进场后,预支生活费。工程竣工后,工程质量经建设方监理验收合格,达到质量规范验收标准后,甲方实际工程量结算,三天后一次付清乙方人工费。

  七、结算方式:

  按实结算,砌筑毛X挡墙75元(材料由甲方供应)。

  其它约定:

  1、乙方不能按照甲方要求施工,甲方有权单方面终止合同。

  2、施工图经技术交底后,一般不得变更,如确因使用需要或其它特殊原因必须变更时,变更造成的材料费用、停工损失费用及顺延工期等,应由甲方负担。

  3.因非工程质量问题造成的损失,双方友好协商解决,

  4.未尽事宜双方友好协商解决。

  5.本合同(自签定之日起)有效期:

  6.违约责任:按〈〈合同法〉〉执行。

  7.本合同书一式肆份,甲乙双方各执贰份。

  甲方(公章):_________

  乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________

  法定代表人(签字):_________

  ________年____月____日

  ________年____月____日

施工合同 篇6

  发包方:

  承包方:

  根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》、以及其他有关法律法规规定的原则,为保护双方的合法权益,结合本工程的具体情况,双方达成如下协议,共同遵守。

  一、概况

  1、承包方为经工商行政管理机关核准登记并有关机关审定具有装饰资质证书的企业法人。

  2、装饰施工地点

  3、住房结构:_____房型____房___厅___套,施工面积___平方米。

  4、装饰施工内容:详见附件一《装饰施工内容表》。

  5、承包方式:_____(包工包料、清包工、部分承包)。

  6、总价款:¥____元,大写(人民币):_____其中:

  材 料 费:______,人工费:______

  管 理 费:______,设计费:______

  垃圾清运费:______,税金(3.41%):____

  其 他 费 用:______

  经双方认可,变更施工内容,变更部分的工程款按实另计。

  7、工期:自___年___月___日开工,至___年___月___日竣工,工期___天。

  二、材料供应

  1、发包方提供的材料:详见附件二《发包方提供材料、设备表》。本工程发包方负责采购供应的材料、设备,应为符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场,承包方应办理验收手续。如发包方供应的材料、设备发生质量问题或规格差异,承包方应及时向发包方书面提出,发包方仍表示使用的,由此造成工程损失的,责任由发包方承担。发包方供应的材料抵现场后,经承包方验收,由承包方负责保管,承包方可收取发包方提供材料价款保管费,费率由双方约定,由于保管不当造成的损失,由承包方负责赔偿。

  2、承包方提供的材料:详见附件三《主材料报价单》。

  3、承包方对发包方采购的装饰材料、设备,均应用于本合同规定的装饰,非经发包方同意,不得挪作他用。如承包方违反此规定,应按挪用材料、设备价款的双倍补偿给发包方。

  4、承包方供应的材料、设备,如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用。如已使用,对工程造成的损失由承包方负责。如承包方提供的材料、设备系伪劣商品,应按材料、设备价款的双倍补偿给发包方。

  三、关于工程质量及验收的约定:

  1、本工程执行dbj08-62-97《住宅建筑装饰工程技术规程》、db31/t30-1999《住宅装饰装修验收标准》和市建设行政主管部门制定的其它地方标准、质量评定验收标准。

  2、本工程由___方设计施工方案。

  3、发包方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量,其返工费用由发包方承担,工期顺延。

  4、由于承包方原因造成质量事故,其返工费用由承包方承担,工期不变。

  5、在施工过程中,发包方提出设计修改意见及增减工程项目时须提前与承包方联系,在签订《工程项目变更单》(详见附件见)后,方能进行该项目的施工,由此影响竣工日期双方商定。凡发包方私自与工人商定更改施工内容所引起的一切后果,发包方自负,给承包方造成损失的,发包方应予赔偿。

  6、工程验收。甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续,发包方不能按预约规定日期参加验收,由承包方组织人员进行验收,发包方应予承认。事后,若发包方要求复验,承包方应按要求办理复验。若复验合格,其复验及返工费用由发包方承担,工期也予顺延。

  7、工程竣工:承包方应提前三天通知发包方验收,发包方应自接到通知三日内组织验收,并办理验收移交手续(详见附件《工程质量验收单》)。如发包方在规定时间内不能组织验收须及时通知承包方,另定验收日期。如通过竣工验收,发包方应承认原竣工日期,并承担承包方的看管费用和其他相关费用。

  四、安全生产:

  发包方提供的施工图纸做法说明及施工场地应符合防火、防事故的要求,主要包括电气线路、煤气管道、自来水和其它管道畅通、合格。承包方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施,保障作业人员及相邻居民的安全,防止相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故发生。如遇上述情况发生,属发包方责任的,发包方负责和赔偿;属于承包方责任的,承包方负责修复和赔偿。

  五、工程价款

  1、工程款付款方式列下表:

  2、工程结算:详见《工程结算单》。

  3、工程保修期壹年。双方签订《工程保修单》,保修期从竣工验收签章之日起算。

  4、双方款项往来,均应出具收据,施工结束须开具发票。

  六、其它事项

  1、发包方工作:

  (1)发包方应在开工前一天,向承包方提供经物业管理部门认可的施工图纸或做法说明____份,并向承包方进行现场交底。全部腾空或部分腾空房屋,清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等应采取保护措施。向承包方提供施工需用的水、电等必备条件,并说明使用注意事项。

  (2)做好施

  工中因临时性使用公用部位操作以及产生影响邻里关系等的协调工作。

  (3)如确实需要拆改原建筑结构或设计管线,负责到所在地房管部门或物业管理部门办理相应审批手续,并承担承担有关费用。

  2、承包方工作:

  (1)参加发包方组织的施工图纸或做法说明现场交底。

  (2)指派____为承包方驻工地代表,负责合同履行。按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务,解决由承包方负责的'各项事宜,对其行为承包方应予认可。如更换人员,承包方应及时书面通知发包方。

  (3)未经发包方同意和所在地房管或物业管理部门批准,不得随意拆改原有建筑承重结构及各种共用设备管线。

  七、违约责任:

  1、由于发包方原因导致延期开工或中途停工,发包方应补偿承包方因停工、窝工所造成的损失,每停工或窝工一天,发包方付承包方__元;发包方未按合同的约定付款的,每逾期一天,按逾期未付款的__%支付违约金。

  2、由于承包方原因逾期竣工的,每逾期一天,承包方按发包方已付款的___%向发包方支付违约金。

  3、发包方未办理有关手续,强行要求承包方拆改原有建筑承重结构及共用设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款)由发包方负责并担责任。

  4、承包方擅自拆改原有建筑承重结构或共用设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款),由承包方负责并承担责任。

  八、争议解决

  双方约定,在履行本设计协议过程中产生争议时,双方协商解决,如在30日内无法协商解决,任何一方均可向发包方所在地人民法院提起诉讼。在争议协商或诉讼期间,承包方应继续按约定履行义务。如果承包方停工视为违约,按本合同承担违约责任。

  九、变更和解除:

  合同经双方签章生效后,双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容,应经协商一致后,重新签订补充协议。如要终止合同,提出终止合同一方,要以书面形式提出,应按合同总价款___%支付违约金,并办理终止合同手续。2施工过程中任何一方提出终止合同,须向另一方以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,订立终止合同协议,可视为本合同解除。

  十、其它约定

  本合同一式_____份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力。合同附件为本合同的组成部分。

  发包方(签章):承包方(签章):

  委托代理人:法定代表人:

  日期:

施工合同 篇7

  发包方: (以下简称甲方)

  承包方:(以下简称乙方)

  经甲、乙双方共同友好协商,甲方委托乙方进行福星家园临时围墙工程的施工,为明确双方在施工过程中的权利、义务,经双方协商一致,签订本合同:

  一、 工程范围及内容:

  1、 乙方承建甲方位于进贤县民和路以北、嘉禾路以西福星家园地块的施工围墙工程;

  2、 该围墙的具体做法见乙方提供的施工图;

  3、 由于本地块地质原因,乙方必须对围墙基础进行处理,以保证围墙的安全建设和使用;

  4、 该砖砌围墙的施工要求:以甲方指定的基准点做为基准点,C15砼垫层,300宽300高C20钢筋砼地梁,墙体为240mm墙。墙身高度为500mm,墙柱高度为2200mm,每约4100mm为一跨墙,围墙及柱全采用水泥砂浆面层。

  二、 工程质量:

  1、 乙方按图施工,要求外形美观,工程质量达到验收标准;

  2、 乙方对工程所需主要材料经甲方确认后方可进场施工;

  3、 乙方所承包围墙施工在甲方正常使用中必须保证不跨塌,墙身不裂缝。

  三、 工期:

  严格按照现场管理人员的安排,随工期需要搞好料具计划,备足料具,组织好技术力量确保业主、监理以及总承包合同条款内容所要求的工期按时、质保、安全完工,该工程从20xx年1月16日开始进场,20xx年2月5日前完工。

  四、 工程价款及支付:

  1、工程价款:

  A: 本合同所承包的砖砌围墙,单价为300元/ m (此价格不含木桩价格,另计),暂定总长为120 m,具体以实际发生量为准;工程价款为3.6万元左右;

  B: 本合同所承包的砖砌围墙上铁艺栏杆(高度1.7M),单价为200元/m,暂定总长为120 m, 工程价款为2.4万元左右;

  C:本合同所承包的彩钢板挡板临时围墙(高度2M),单价为120元/ m,暂定总长100 m,工程造价为1.2万元左右。以上价格包括人工费、材料费、机械费等所有与工程相关的费用,不含税金。

  2、工程款的支付:施工完毕经甲方验收合格后10日内付清全款的95%(按照实际施工量结算),剩余5%在保修期一年满后15日内无息付清。

  四、成品及半成品保护:

  1、乙方对完成的分项工程负有监护人的责任;

  2、乙方对损坏的成品及半成品负有维护、恢复的责任,其经济损失概由自己承担。乙方在施工中若损坏其它分项工程产品应照价赔偿;

  3、若因甲方或其他(非乙方)原因给乙方已完工程成品及半成品造成损坏,应由甲方自行负责处理;若甲方需要乙方处理,则甲方应根据所损坏程度给乙方签字认可所需费用(材料、工时费和其他应采取相应的措施费),乙方方可进行维修处理。

  五、甲方责任、权利、义务

  1、甲方按照合同的约定提供施工条件并及时支付工程款项;

  2、甲方负责监督乙方的工程质量、进度、安全、工期等,并提出整改的权利;

  3、做好各工序的统筹安排,解决征地问题;

  4、甲方为乙方解决图纸错误与变更等技术问题,并办好签证。

  六、乙方责任、权利、义务

  1、为加强现场管理,其施工负责人应随时在现场与甲方保持联系;

  2、乙方应加强其施工人员的安全、文明施工教育,自觉遵守地方政府的有关规定,自觉服从甲方有关现场安全文明施工的各项规定,杜绝安全事故、治安、刑事案件的发生,维护好现场文明施工形象;

  3、在甲方未按本合同约定时间付款时,乙方有权拒绝施工;

  4、乙方应严格按照安全生产管理条例组织施工,如违法施工发生安全施工,由乙方付全责。

  七、本合同经甲乙双方签字盖章后生效,双方不得违约,如有违约由违约方支付另一方合同总额30%的违约金。

  八、本合同未尽事宜,双方另行协商解决。本合同在执行中发生的争议应及时协商解决,协调不成或调解未达成协议,可进贤县人民法院起诉。

  九、本合同一式肆份,甲、乙双方各执两份,双方签字盖章后生效,同时具有法律效力。

  十、本合同自签字之日起生效,工程保修期结束后自行废除。

  甲方(公章):_________乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

施工合同 篇8

  甲方: (以下简称甲方) 乙方:(以下简称乙方)

  经甲乙双方协商,甲方委托乙方承包为明确双方利益和义务,根据本工程的具体情况,双方协议如下合同条款以共同遵守:

  一、 工程概况

  1、 工程名称 2、 :工程范围:

  3、 桩径及型号:Φ500mm、AB型桩、壁厚125mm;具体以设计图纸要求为准。

  1) 单桩承载力特征值

  2) 静截压力要求 边桩锤击桩锤重4、工期要求

  桩基分片施工,分片施工的具体开竣工日期以甲方要求为准。

  二、承包方式

  包工包料、包质量、包安全、包工期、包税金、包合格。

  三、工程造价

  1、高强预应力管桩施工单价:

  2、引孔桩施工单价:

  以上“含税工程单价”已包含并不限下列:

  施工所需要的机械进退场、桩位测量放线、桩孔引孔(包括入强风化岩费用)、送桩、管桩桩芯封砼(送桩前填2灰斗C25砼)、普通十字桩尖、管桩等材料的采购、管桩施打人工费、接桩、机械费、多余桩头截除、配合桩基检测(但桩基第三方检测费用由甲方负责)、清理施工现场、施工用水电费、安全文明施工、预算包干费、管理费、利润、税金等取费。

  决算时,高强预应力管桩的延长米按甲方及监理核实后现场签证的有效桩长计算,有效桩长指图纸设计桩顶标高到桩尖的长度;桩引孔的延长米按甲方和监理核实后现场签证的实际桩引孔长计算。,实际桩长指现场引孔桩机施工面到高强预应力管桩桩尖的长度。

  四、付款方式

  1、乙方应于每月25日前5个工作日内向甲方提交当月完成的工程量及工程造价, 次月经甲方审核确认,并于15日前按当期已完工程之造价的80%支付相应的进度款给乙方;

  2、桩基础分片(栋)验收时,该片(栋)的桩基础经政府相关部门检验合格后20个工作日内,支付该片(栋)的桩基础已完工程总造价的95%;

  3、分片(栋)的基础分部工程验收合格后20个工作日内,支付至工程结算总价的100%;

  4、乙方申请打桩费时应负责开具正规等额的发票,否则甲方有权拒绝支付。

  五、质量要求

  按照合同要求及国家、省《建筑地基基础施工及验收规范》和设计图纸的要求进行施工,不得低于国家和行业的强制性标准。

  六、甲方责任

  1、 开工搞好三通一平,清理地上障碍物;

  2、 提供施工期内的市政水源、电源,水电费用由乙方支付;

  3、 提交施工图纸5套,工程地质勘探资料1份;

  4、 参与工程质量和施工进度的监督;

  5、 按照合同约定及付款方式条文规定,支付工程款项给乙方。

  七、乙方责任

  1、签合同前到施工现场了解情况,确认已清楚明白所有工作范围和内容。 2、打桩场地土方开挖及平整时,乙方须现场有人指挥回填,以保证场地达到正常打桩条件;

  3、乙方材料进场必须提交材料出厂合格证,待甲方审批确认后才可以开始施工;

  4、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定,严格按照图纸和设计说明进行施工,做好各项质量检查记录,参加竣工验收,编制工程结算;

  5、严格执行有关施工现场管理的规定,不得扰民及污染环境;

  6、必须搞好现场施工的安全生产管理规定,做好安全教育工作,防止安全生产事故。由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例规定,或因乙方管理的过失导致发生安全或火灾事故,均由乙方自行承担,与甲方无关;

  7、凡是图纸有不完善的或不符合规范要求的,乙方须及时提出,待完善后才能继续施工;

  8、由于乙方原因造成质量事故,其返工费用及材料费用由乙方承担,工期不顺延;但由于地质原因,引起的断桩和补桩,甲方应负责断桩和补桩的50%费用(包括引孔桩)。

  9、在本工程施工期间,承包人应承担对工程看护的全部责任;竣工验收的工程未交付甲方之前,由乙方负责已完工程的成品保护工作,保护期间发生损失的,乙方应自费修复;

  10、保证施工现场的整洁,工程完工后负责清扫施工现场;

  11、乙方必须按资料整理的相关要求,完成施工资料的整理,待桩工程完成后提供甲方一份原件及工程结算书。

  12、乙方须保证本桩基础工程通过政府部门的验收,相关验收费用由甲方承担。

  八、其他约定

  1、如果乙方不能按合同约定工期完工,则视为乙方违约。乙方应承担违约责任,每天按工程总价款的千分之一向甲方支付违约金;

  2、施工期间,若甲方发现乙方违规施工或有其他违反合同的行为时,有权要求乙方暂时停工,乙方应采取相应补救措施,并按合同约定返工,情节严重时,甲方有权终止合同。

  3、如果甲方在施工过程中偷工减料、以假充真、以次充好,或者在竣工验收中采取欺诈等手段的,乙方应向甲方支付违约金,违约金不足以弥补损失的,乙方还需赔偿。

  4、由于不可抗力造成合同不能如期履行的,甲方可视情形适当延长其工程期限,乙方应在该期限内按时保质完成合同中所规定的责任和义务,否则视为违约。

  九、附则

  1、执行本合同若发生争议或纠纷,甲、乙双方经协商解决,如协商不成,任何一方均可向本工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼;

  2、本合同经甲、乙双方代表签字盖章后即生效,待双方的责任义务全部履行完毕后,自行失效;

  3、本合同一式贰份,甲方执壹份,乙方持壹份,每份均具有同等的法律效力。

  甲方:

  法人代表(盖章):

  签署日期:

  乙方:

  法人代表(盖章): 签署日期:

施工合同 篇9

  委托方(以下简称甲方):

  施工方(以下简称乙方):

  甲、乙双方本着平等、自愿、协商一致的原则,就乙方承包甲方的油漆装修工程(以下简称工程)的有关事宜,达成如下协议:

  一、工程地址:

  二、工程内容:

  三、委托方式:

  采取甲方提供材料方式,乙方包人工的委托方式。人工

  四、工程工期:

  1、开工日期:(以乙方工人开工算起)。

  2、竣工日期:(以按规定的验收标准验收合格的日期为准),如遇雨天则顺延。

  五、工程总造价:

  (人民币)

  六、甲方的权利和义务:

  1、乙方负责自行采购施工材料,其所购材料应符合国家规定的有关标准,其材料必须为合同上指定使用油漆、

  2、材料由乙方负责保管,由于保管不当而造成损失,由乙方负责赔偿。

  3、施工中,甲方需要变更或增加施工项目时,应及时如实通知乙方,双方应签订项目变更表,商议好造价情况。

  4、甲方应配合乙方施工人员的工作。

  七、乙方的权利和义务:

  1、乙方施工人员须严格依照工艺的程序进行施工。

  2、乙方须对甲方购置的其他物品做好保护措施。

  3、按施工程序开展监理,及时主动向甲方汇报监理情况及施工进度。

  4、乙方须按时完成工程。若因不可抗力因素造成工期延误,应与甲方商议解决。

  八、付款方式:

  工程竣工验收合格后7天内,甲方应付清工程款,即(人民币)

  九、饰后保修承诺:

  1、乙方在装饰施工质量范围内承担保修责任,保修期间自工程竣工验收之日起,为期年。

  2、保修期间由乙方施工不当造成的涂料施工费用均为乙方负责(需双包)。

  3、保修内容均采用修复形式。

  4、在保修期内,乙方应在接到通知5个工作日内派人修复。

  十、违约责任:

  1、合同生效后,擅自撤除合同的一方,应按合同总金额的10%作为违约金付给对方。

  2、乙方不能按合同工期竣工或施工质量达不到要求乙方必须返工修理,因返工造成的工期延误,每延误一天乙方则支付甲方本合同工程款的1‰。

  十一、争议解决:

  双方友好协商,协商无效,可由乙方所在地人民法院公诉裁决。

  十二、合同效力:

  本合同一式两份,

  双方各执一份。经双方签字,盖章后生效,补充合同后本合同具有同等法律效力。

  甲方:

  盖章:

  联系方式:

  签订日期:

  乙方:

  代表:

  联系方式:

  签订日期:

【【精选】施工合同汇总9篇】相关文章:

1.【精选】施工合同汇总8篇

2.【精选】施工合同汇总10篇

3.精选施工合同汇总六篇

4.精选施工合同汇总7篇

5.【精选】施工合同汇总八篇

6.【精选】施工合同汇总六篇

7.【精选】施工合同汇总6篇

8.精选施工合同汇总九篇

9.精选施工合同汇总5篇

上一篇:施工合同 下一篇:施工合同