施工合同

2021-03-09 施工合同

  随着法律知识的普及,关于合同的利益纠纷越来越多,签订合同也是避免争端的最好方式之一。知道吗,写合同可是有方法的哦,下面是小编帮大家整理的关于施工合同范本,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。

  施工合同1

  甲方: (以下简称甲方)

  乙方: (以下简称乙方)

  根据《中华人民共和国合同法》和《建筑工程承包合同条例》的有关精神,经甲乙双方协商,甲方同意将 工程承包给乙方,为明确双方权力与义务,特签订如下协议条款,供双方共同遵守。

  一、工程名称:

  地点:

  二、承包方式

  三、工程承包内容

  四、合同价款

  五、付款方式

  六、总工期要求 个工作日。

  七、甲方责任

  1、甲方在通知乙方进场时,施工场地应具备三通一平等开工条件。

  2、甲方应按合同付款方式及时支付乙方工程款,若甲方不按合同约定支付工程款,导致施工无法进行,乙方可停止施工,由甲方承担已完工程损失和乙方所有经济损失。

  八、乙方责任

  1、乙方应按照合同约定工期内施工完毕,并符合验收要求。

  建筑工程申请认证! 财富值双倍 检索优先 专属展现 同行交流

  2、因乙方原因造成工程质量问题和工期延误,由乙方承担责任:质量问题由乙方维修解决至合格,延误期每日罚款 元。

  九、工程质量、安全及保修

  1、乙方应按照图纸精心施工,工程质量符合验收标准。

  2、凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方负责。甲方不承担任何责任。

  3、工程竣工验收后,乙方对施工的工程质量负责保修一年。

  十、争议及解决办法

  未尽事宜,甲乙双方协商解决。和解、调解不成的,按以下方式解决争议:

  第一种解决方式:双方达成仲裁协议,向约定的仲裁委员会申请仲裁;

  第二种解决方式:向有管辖权的.人民法院起诉。

  十一、本合同一式三份,甲方一份,乙方两份,双方签字盖章后生效。

  甲方: 乙方:

  年 月 日

  施工合同2

  施工单位:(以下简称甲方)

  承包单位:(以下简称乙方)

  经甲方对乙方承建专业资格的考核,同意将岳阳君临国际新城项目部厕所防水工程委托乙方施工,为了明确双方在施工过程中的权利、义务和责任,按照确保工程质量、工程进度、工程安全的原则,协商确定如下合同条款共同遵守执行。

  一、总则

  1、工程名称:岳阳君临国际新城项目楼

  2、工程内容:根据工程施工联系单和设计变更通知单要求,厨卫间防水工程采用G防水涂料。

  二、承包方式:

  乙方包工、包料、包质量、包管理、包安全、包进度等承包方式。

  三、工程造价:

  四、卫间防水每平米元;结算时按实际面积结算。

  五、质量标准:

  乙方应确保防水工程达到优良标准,严格按照防水工程规范和____市现行有关标准及设计图纸和甲方要求施工,保证不起皮、不空鼓、不分层、不露点、平整均匀,与基层有一定粘结力,达到设计厚度等质量要求。

  六、双方责任:

  1、甲方责任:

  (1)应提前提出施工计划,并将工作面整理达到防水施工标准提交乙方施工。

  (2)应提出工期计划,但应考虑到天气及人力等不可避免的因素,工期顺延。

  (3)配合乙方施工,如提供必要的垂直运输、工人工地住宿等。

  (4)甲方有权对乙方在施工过程中的工程质量进行监督检查,发现问题,要求乙方限时整改。

  2、乙方责任:

  (1)听候甲方通知,即时将防水材料进场,提交防水材料合格证、检测报告及____市建设局颁发的准用证,由甲方现场负责人抽检合格后使用。

  (2)配合____市君临国际新城项目整体进度,按甲方提出的施工计划施工,除不可避免的因素外,不得人为拖延。

  (3)应遵守施工现场的各项规章管理制度,不得有违规行为,否则接受甲方各种形式的处罚。

  (4)应严格按防水工程标准规范施工,发现问题,及时自行解决,确保工程质量达到优良标准,并对工程保修________年。

  七、付款方式:

  本工程无预付工程款,甲方按乙方进度支付进度款,待工程全部完工验收达优良标准后甲方付至全部工程款的%给乙方,留%的工程款作保修金,________年保修期满后乙方无质量问题,甲方支付余款。

  八、本合同一式三份,甲方持二份,乙方持一份,具有同等法律效力,待________年保修期满,甲方支付余款后,合同自动失效。未尽事宜,双方共同协商解决。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

  ________年____月____日 ________年____月____日

  施工合同3

  发包方(全称):

  承包方(合称):

  依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则,双方就本建设工程施工协商一致,订立本合同。

  合同内容如下:

  一、 工程概况

  工程名称:蔬菜种植、光伏发电

  工程地点:嘉祥县梁宝寺镇燕尾河村

  工程内容:本园区内的所有道路硬化、绿化、给排水、电线电缆、路灯等附属工程的施工及设计。

  工程立项批准文号:20xx年底前齐备

  资金来源:开工前已备齐该工程款。

  二、 工程承包范围

  大包,包工包料,保质量安全,绿化保设计。

  三、 合同工期:

  道路、给排水在20xx年底前完工(即20xx年12月30日前)电线电缆、路灯、绿化等具体开工日期依工地现场实际施工情况定。

  四、 质量标准

  合格工程

  五、 取费标准:道路硬化、绿化、给排水、路灯照明等均按山东省最新定额取费。

  六、 合同价款:

  以实际发生的工程量为准(见预算报表)。道路硬化、绿化、给排水、电线电缆、路灯等附属工程的预算报表,为本工程施工合同的补充条款,具有相同的法律效力。

  七、 付款方式:

  乙方的机械人员进场拨付总工程款35%的预付款,本工程施工一半拨到70%,完工拨至97%,剩余3%完工验收合格后一年内支付。

  八、 合同生效:

  合同订立时间 年 月 日

  合同订立地点:

  本合同双方约定: 后生效。

  九、 本合同一式两份,甲乙双方各持一份,未尽事宜协商解决。

  发包人(公章):承包人(公章):

  住所 : 住所:

  法定代表人: 法定代表人:

  电话: 电话:

【关于施工合同范本】相关文章:

1.关于楼房施工合同范本

2.关于厂房施工合同范本

3.关于施工劳务合同范本

4.关于墙施工合同范本

5.关于道路施工合同范本

6.关于建筑施工的合同范本

7.关于施工安全协议合同范本

8.关于维修施工的合同范本

上一篇:楼体亮化工程施工合同 下一篇:厂房施工合同