施工合同

2021-03-01 施工合同

  随着时间的推移,越来越多的场景和场合需要用到合同,合同能够促使双方正确行使权力,严格履行义务。那么问题来了,到底应如何拟定合同呢?下面是小编收集整理的施工合同9篇,希望能够帮助到大家。

施工合同 篇1

  合同编号:

  防水工程施工合同

  发包方(甲方):

  承包方(乙方):

  签订日期:

  防水维修工程协议条款

  依照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》,就本次工程防水施工有关事项,双方本着互利互惠的原则,经友好协商,达成如下协议:

  一、工程名称: 二、工程地点: 三、承包方式: 四、施工期限: 五、工程价款:¥ 元

  (大写: )

  六、结算方式: 工程施工完毕,乙方提供甲方发票,甲方付给乙方全部工程款七、工程质量与保修

  本工程在防水质量方面,达到北京市优良标准,工程保修方面,若乙方方面的原因造成渗漏水,承诺保修年。 八、合同争议的解决方式

  本合同项下的争议,由双方当事人协商解决;协商无法解决可依法向人民法院起诉。

  — 1 —

  九、附则

  本合同共2份,甲方执 1份,乙方执 1份,双方签字盖章后生效。

  甲方:(签字或盖章) 法人代表: 经办人: 联系电话:

  乙方:(签字或盖章) 法人代表:经办人:联系电话: 签订日期: 年 日

  — 2 —

  月

施工合同 篇2

  建设单位:

  施工单位:

  依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、省市有关规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就瑞和华府售楼部外墙真石漆工程施工承包事宜达成如下合同条款,以明确责任,共同遵守。

  第1条 工程概况

  1.1 工程名称:

  1.2 工程地点:

  1.3 承包范围:

  1.4 承包方式: 包工、包料、包工期、包质量、包安全及文明施工。

  第2条 合同工期

  2.1合同工期为25天

  2.2开工日期:

  2.3竣工日期:

  2.4 对以下原因造成竣工日期推迟,工期相应顺延:若因甲方现场基础墙面交接时间推迟以及天气原因,导致延误工期的竣工日期顺延。

  第3条 质量要求:合格

  3.1、外墙涂装工艺标准:本工程外墙采用单彩真石漆涂装工艺。乙方施工前先做样板,施工工艺及样板效果由甲方确认,样板完成后甲乙双方签字确认。乙方施工时要求均匀满面涂布,不得漏涂;严格按照甲方设定颜色效果涂布。

  3.2、本工程真石漆材料使用武汉霞光建材有限公司生产的霞光牌真石漆,如发现乙方使用假冒伪劣产品,甲方有权责令乙方停工,并由乙方赔偿一切甲方经济损失。

  3.3、工程施工应严格按照现行国家建筑行业质量规范要求施工,服从总包单位指挥, 质量标准为合格。

  3.4、外墙真石漆保证使用20xx年不褪色。

  第4条 承包方式及工程定价

  4.1 本工程承包方式为包工、包料、包工期、包质量、包安全及文明施工。定价采用综合单价包干的方式包干,综合包干单价为每平方米 元,计量面积按实际展开面积据实核算计量。另外售楼部女儿墙内侧采用一般的防水涂料施工,颜色由甲方确定,综合包干单价每平方米 元。

  4.2 所有材料进场按相关规定要求验收,甲方及监理单位有权对各种材料进行复检,乙方必须积极配合,如复检不合格的检测费用和造成的损失由乙方承担。

  4.3 本合同外墙真石漆工程量暂估为 平方米,女儿墙内侧面积约 平方米。合同总价暂定为: 元,大写人民币:柒万柒元整,最终总价以实际面积结算为准。

  4.4付款方式:

  4.4.1、本合同签订后,施工人员进场,腻子层施工完毕付至合同总价的 %。

  4.4.3、真石漆施工完毕,付至合同总价的 %。

  4.4.4、竣工验收合格,施工技术资料齐全,并移交给甲方办理竣工决算后,付至决算总价的95%。

  4.4.5、剩余5%留作质保金,质保金在质保期满后一次付清,质保金不计利息,质保期为一年,自竣工验收合格交付之日起计算。

  4.4.6 乙方每次结款时须提供武汉市江夏区国、地税局认可的有效税务发票。

  第5条 甲方责任及义务

  5.1甲方指派 为驻工地代表,负责合同履行,对工程质量、工作进度进行监督检查,办理验收、变更等事宜。

  5.2本工程委托武汉工程建设监理咨询有限公司进行工程监理。

  5.3开工前七天内向乙方提供施工图纸和现场交底。

  5.4及时审批乙方提交的各种计划、报表、详图、方案。

  5.5根据合同条款按时支付工程款。

  5.6及时向乙方下发与本工程有关指示、指令及设计变更和洽商。

  5.7牵头进行工程的竣工验收。

  第6条 乙方责任及义务

  6.1乙方指派 驻工地代表。乙方必须派出强有力和足够人数的项目管理班子进入现场,在开工前必须对外墙粉刷质量全面检查,及办理中间交接验收,如发现达不到施工前的要求,必须及时通知甲方。

  6.2准时进场,施工中应严格按照发包方代表依据合同发出的指令,并严格遵守国家及武汉市的各种法律、法规,服从现场管理制度及各项要求,并积极准备全部施工所需的设备,材料及人员,按时按质量完成本承包工程。

  6.3严格按甲方制定的工程总体进度计划及时编制、报送本工程施工组织设计、进度计划和具体的、有针对性的、可操作性强的施工方案(包括图纸,说明施工工艺操作和节点处理),并严格按经甲方批准的施工组织设计、进度计划和施工方案进行施工。

  6.4按国家和武汉市工程竣工验收有关规定,在甲方规定时间内向甲方提供完整本工程竣工资料和竣工验收报告及竣工图。(验收合格后十日内向甲方提交竣工资料一式三套)

  6.5乙方应对施工过程的安全负责:按有关规定,采取严格的安全防护措施,现场人员都应全面遵守各种适用于工程的相关法律或规定的安全施工条款。若乙方在施工中造成的安全事故、人身伤亡、财产损失等由乙方承担。

  6.6乙方应积极配合甲方、监理方的检查。

  6.7服从甲方、总承单位现场管理。

  6.9除甲方同意外,乙方不得允许其工人居住在施工现场,也不得在施工现场的限制区内非法进入。

  第7条 违约责任与奖罚

  7.1 乙方对施工现场的安全负全部责任(含费用、第三方责任)。若因乙方原因造成的工程安全事故,同时对甲方造成不良影响的,乙方除承担经济、工期等损失外,并按合同价的5%作为处罚金。

  7.2 甲方应严格按本合同约定的付款方式及时付款,不得以任何形式、任何理由拒付或拖延。并承担付款不及时给乙方造成的相关损失。

  7.3 若乙方不按规定支付民工工资,从而给甲方造成不良影响,甲方有权直接从工程款中扣除相关费用支付给民工,乙方亦须全额赔偿和承担因其未适时支付给民工款项而给甲方造成的经济损失。

  第8条 结算方式

  1、结算资料:内容完整,各方签章齐全,文件深度符合结算要求。结算资料一式4份。

  2、结算方式: 按合同综合包干单价执行。若由于甲方原因发生了设计变更,合同中有相应单价的套相应单价,无相应单价的其费用双方协商。

  第9条 其它约定

  10.1 开工前双方共同确定现场施工工作面,并签字认可。

  10.2 现场布置由乙方统一安排,但必须经监理、甲方认可,现场管理工作由乙方负责。

  10.3 乙方自购的材料,严格执行投标报价时的承诺,未经甲方允许,不得擅自调换.

  第11条 合同争议解决

  本合同在执行中若发生的一切争议,双方可通过友好协商的方式协商解决,若协商不成时,任何一方均可提请人民法院裁决。

  第12条 合同份数与生效

  1、本合同自双方签字盖章之日起生效。

  2、本合同一式肆份,双方各执两份。

  甲方: 乙方:

  年月日:

施工合同 篇3

  甲方:XXXXXXXXXXXXXXXX

  乙方:XXXXXXXXXXXXXXX

  根据石家庄中宇工程造价师事务所有限责任公司招标文件,招标编号为XXXXXXXXXXX承德县水利基础设施建设项目的招标文件,遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定,就该项目进行公开招投标后,确定 XXXXXXXXXXXXXXX (乙方)为成交单位,为保证承德县水利基础设施建设项目按设计要求高质量、高标准如期完成,使资金发挥更大效益,维护甲乙双方利益,保持良好合作关系,按照《中华人民共和国合同法》的有关规定,甲乙双方签定如下工程施工合同:

  一、工程建设地点、内容及工程量:

  1、设计在 乡工程量以验收实际核算为准。

  2、工程量:工程建设乡村道路11.9公里,挡土墙1400米。

  3、工程价款:总价款¥2881298.00元(含工程相关费用),最后以实际验收合格的工程量计算价款。

  二、工程技术要求:

  工程建设乡村道路11.9公里,挡土墙1400米。其中孟家院乡毛杖子村乡村道路2公里,宽3米,厚15厘米;八家乡桲椤台村乡村道路3公里,宽3米,厚15厘米,挡土墙400米;八家乡桑园村乡村道路3.5公里,宽3.5米,厚18厘米,挡土墙600米;大营子乡八卦岭村乡村道路2.3公里,宽3.5米,厚18厘米,挡土墙400米;安匠乡大窝铺村乡村道路1.1公里,宽3.5米,厚18厘米。(具体详见承德县八家乡桲椤台村、桑园村等20xx年以工代赈乡村道路工程可行性研究报告)

  三、甲乙双方责任

  (一)、甲方责任

  1、负责工程的勘测设计,施工指导和质量监督。

  2、负责向乙方提供施工技术要求、图纸等技术资料。

  3、有权对乙方违反施工技术要求的工程项目提出处理意见,确定返工、停工等事宜。

  4、项目所在地乡镇、村负责协调好各种关系,处理好相关事宜,保证该项目顺利施工。

  (二)、乙方责任

  1、严格按甲方设计图纸及技术要求进行施工,并接受甲方检查监督。施工中及时与水务部门沟通,保证行洪安全。

  2、承担因招投标发生的招标代理服务费等费用。

  3、保证工程质量,按期交工验收。

  4、承担因施工原因造成的返工、停工、人身伤亡等一切经济损失。

  四、工程款结付形式

  工程全部完成,经甲方及相关部门验收合格后,乙方凭票据及相关材料结算工程款。

  五、违约责任

  1、因甲方技术指导有误,乙方不承担施工责任。

  2、乙方施工质量不合格,甲方有权限期改正,否则终止合同,不支付乙方任何费用。

  六、本合同一式三份,甲乙双方各执一份。本合同自甲乙双方签字之日起生效。

  甲方:代表:

  乙方:代表:

  年 月 日

施工合同 篇4

  甲方: 乙方:

  经双方友好协商,甲方将乙方中标的商贸物流中心十一栋建筑物委托给乙方施工,特协议如下:

  一甲方权利和义务

  根据中标施工合同:

  (1)甲方应负责协调乙方施工的周边环境不受干扰;

  (2)甲方会同业主负责办理开工报建检查竣工等手续;

  (3)甲方会同业主监督检查乙方施工进度和安全,质量;

  (4)甲方负责向业主催付进度工程款;

  (5)甲方负责向业主在≧0完成内催退履约保证金,主体完工再催要剩下的50%履约保证金。

  二乙方权利和义务

  根据中标合同:

  (1)履约保证金在20xx年3月3日上午12点之前交于业主人民币壹佰万元整

  (2)20xx年3月2日下午5点之前交给※※保证金拾万元整,否则本协议作废。20xx年3月3日12点之前公司管理费四十万元整交于※※,剩余的管理费分批根据业主的付款付与※※。

  (3)乙方应按甲方要求按期进驻现场开工,并确保施工工期和质量;

  (4)配合甲方会同业主办理开工报建检验,检查,竣工等手续;

  (5)配合甲方协调周边施工环境;

  (6)负责整理工程的各项有关建设施工竣工验收资料及报验手续;

  (7)向甲方支付工程总额的5%工程管理费用。不再支付其他任何费用;

  (8)乙方提供正规的税票;

  (9)乙方安全事故完全自负,与甲方无关。

  三.违约与仲裁:

  (1)甲方应确保乙方在支付履行保证金后下达开工日期,会同业主处理办理相关手续,确保乙方正常正当施工,如有违约,在乙方提出终止协议的十日后全额履约保证金。

  (2)乙方在甲方下达开工命令后三日内无条件开始施工,如果不能按期进驻现场,甲方提出终止协议,保证金不退,如有违约双方协商解决,协商不成可向户口所在地人民法院提出仲裁。

  本协议一式四份,自签订后一日内生效。

  甲方代表: 乙方代表:

  甲方担保人: 乙方担保人:

  20xx年3月1日

施工合同 篇5

  发包人:(以下简称甲方)

  承包人:(以下简称乙方)

  根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律,行政法规,遵循平等,自愿、公平和诚实信用,本着平等互利的原则,协作配合。为明确责任,确保工程质量,工程安全顺利完成,经甲、乙双方协商一致,鉴订本合同,甲乙双方共同遵守。

  一、工程概况

  1、工程名称:东润豪庭地下车库及1#,2#,5#,6#

  2、工程地点:汶上县南二环与宁民路交汇处

  3、承包范围:混凝土底板及车库、标准层的所有混凝土。

  4、 工程质量标准:合格

  二、甲方责任:

  1、按乙方要求按时将施工材料运至现场。

  2、为乙方提供技术、安全方面指导。

  3、甲方负责各方面关系协调。

  三、乙方责任与义务:

  1、乙方负责整个工程的质量,安全进度及施工组织设计等工作的实施。

  2、乙方负责现场文明施工保持工地清洁、干净、有序。

  3、安全文明施工方面,乙方必须严格按照建设单位要求进行,施工现场一定要达标。

  4、及时提供各种材料用量计划。

  5、严格按照国家及省市颁发的各种质量标准施工,执行本项目文明施工要求,接受甲方有关人员监督检查,节约材料,负责本项目工程安全生产防护,进场人员质量安全教育。

  四、质量要求:

  1、按相应规范、质量标准及建设、监理、施工单位的规定要求达到合格标准。

  2、因质量不合格等因素所带来的损失均由乙方负责,甲方将对其进行处罚。交工后因质量问题所带来的赔偿均由乙方承担。

  五、安全要求:

  1施工用电方面必须确保规范、安全。电盘、电缆必须按照规范安装架设。禁止任何有安全隐患的事项出现。

  2、因施工不到位工人违章作业野蛮施工所出现的任何安全事故由乙方承担。

  3、乙方应根据施工要求及工作特点,及时对工人进行安全教育,班前会必须按时召开,且达到作用。

  六、施工组织:

  1、在各工种同时施工情况下,乙方必须以主人翁角色,以主线方式配合各工序顺利进行。

  2、在牵扯到预留、预埋等项目上,乙方应与各工种积极配合,事先与各方必须协调一致。

  七、工期:按建设单位制定的工期执行,乙方无故拖延工期,所带来损失由乙方负责。

  八、承包价格,工程计算方式:

  1、承包价格:混凝土底板每立方14元,车库及标准层按图纸面积计算,每立方8.5元。

  2、付款方式:底板混凝土每3000立方结算一次,完后付款80%,标准层每2层付款一次,完后付80%。

  九、其他:

  乙方在质量安全进度,现场文明施工等方面,达不到规范,验收标打架、偷盗、滋事,甲方实行严重罚款,乙方并承担所造成的一切经济损失。

  本合同一式两份,甲乙双方各执一份,未尽事宜,甲乙双方协调解决,自合同签订之日起生效,工程款全部付完本合同立即失效。

  甲方法定代表: 乙方负责人:

  身份证号码: 身份证号码:

  年 月 日 年月日

施工合同 篇6

  户 主(甲方): 身份证号:

  承建方(乙方): 资质证书(或专业证书)号:

  乙方法定代表人: 身份证号:

  根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规,遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则,甲方委托乙方承建海南省大中型水库危房改造民房,双方就建设工程劳务合作事项协商一致,订立本合同。

  一、建筑项目 县(市) 镇(乡) 村委会 村 (户主)房屋 ㎡。

  二、工程概况: 结构 , 层数:

  工程形式:包工包料。

  三、承建方式:甲方将其房屋建筑工程以包工包料的方式承包给乙方承建。

  四、甲方职责

  1.甲方根据家庭人数,从《海南省农村危房改造农户住宅建筑方案图集》中选择相应的住宅方案建设。如需增加住宅面积,按每13㎡增加选择相应的住宅方案,增加的费用甲方自理。

  2.甲方在乙方进入施工现场进行工作时,甲方应提供必要的工作条件,并在生活上予以方便。

  3.甲方必须维护设计文件,不得擅自修改,未经同意,甲方不得复制、重复使用或擅自扩大建设范围。

  4.在施工中甲方有什么问题要及时给乙方人员说明并及时解决,过后乙方不再处理,增加费用部分由甲方自行负担。

  5.在施工之中,由甲方造成的问题由甲方负担,由乙方造成的问题由乙方负担,乙方有权拒绝甲方无理的施工方法,如有坚持造成的后果,由甲方负责。

  五、乙方职责

  1.乙方必须按甲方指定的施工图纸施工,确保质量,服从甲方监督,施工中甲方发现不符合质量要求的及时给乙方说明,有权令其返工。

  2.乙方自带建筑所需的一切工具,包括施工用的搅拌机、震动器等施工机械以及模板、搭架用的竹木等,费用由乙方自理。乙方的施工人员食宿问题由乙方自行解决,费用由乙方自理。

  3.乙方在施工过程中存在有关的设计图纸问题,应由设计部门负责出具设计变更的意见书,不得善自变动。

  六、市县大中型水库移民危房改造办公室和镇政府职责:负责推荐有资质的施工企业(或农村建筑工匠队伍)给农户,并将工程款根据本合同按时拨付给乙方。

  七、县(市)建设工程质量安全监督站职责:负责监督施工企业资质和房屋建设工程质量安全。

  八、县(市)建设工程建筑设计室(院)职责:负责监督选用合适的住宅设计方案和施工图纸。设计单位对所承担设计任务的建设项目应配合施工,解决施工中的有关设计问题,负责设计变更和修改预算,参加隐蔽工程验收和工程竣工验收。

  九、建房工期

  建房工期为 天,该工程由签订合同生效后10日之内动工。

  十、承建工程价格及拨款方式

  由市县大中型水库移民危房改造办公室或乡镇政府按工程进度拔付工程款给乙方(开工拔付30%,封顶拔付50%,竣工后20%或工程竣工后20个工作日内一次性结算清工程款),工程造价每平方米壹仟壹佰贰拾元(1120元/平方米)整。共计: (大写) 元(小写)。

  十一、施工安全要求及质量问题责任

  安全施工:甲方、乙方必须贯彻、执行国家和政府、行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定,严格按安全标准组织施工,乙方必须按照安全施工规范和技术要求,采取严格的安全防护措施,在施工过程中要特别注意安全施工,杜绝一切事故,并承担由于自身安全措施不到位或不力造成事故的责任和因此发生的一切费用。如有此类情况出现,责任与甲方无关。

  工程质量:应达到设计图纸要求及约定标准和质量目标。分包工程验收以国家颁发的施工验收规范、质量检验标准及施工图为依据,自分包工程施工完毕后28日内由甲方、乙方共同办理书面验收手续;逾期未办理验收,甲方又交后序施工的或投入使用的,视为符合合同要求,工程交工。如质量不合标准,必须返工修理,其工料费损失,由乙方承担;如工程质量低劣又无法挽救的,应由乙方负责赔偿全部工料损失。

  十二、工期延误

  乙方不得有无正当理由的延误施工行为。对因以下原因造成竣工日期推迟的延误,经甲方书面确认,工期可相应顺延:

  (一)自然灾害等不可抗力。

  (二)设计变更和工程量增加。

  (三)甲方未能按合同约定日期支付劳务费,致使施工不能正常进行。

  (四)乙方以书面形式提出申请,但仍未能从甲方获得施工必须的指示、工程材料、图纸等,致使施工不能正常进行。

  (五)甲方同意给予顺延的其它情况。

  十三、付款方式

  本工程竣工验收后,20个工作日内,由市县大中型水库移民危房改造办公室或乡镇政府结算清工程款。

  本合同自各方签字后生效,生效后各方必须共同遵守执行。此合同一式六份,甲乙双方各持壹份,并送市县市县大中型水库移民危房改造办公室、乡镇政府、市县质监站、市县设计室各壹份。

  十四、合同争议的解决

  在履行合同过程中发生争议,双方首先进行协商,协商不成可向大中型水库移民危房改造办公室申请调解。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

施工合同 篇7

  甲方:(以下简称甲方)

  乙方:(以下简称乙方)

  甲乙双方经平等协商,甲方就不锈钢工程承包给乙方施工,就相关事宜达成了共识,签订如下合同条款:

  一、包工方式

  乙方包工包料

  二、材料要求

  1、此合同全部用料均为优质不锈钢料,按甲方确认的材料规格用料,符合用材要求。

  三、质量要求

  1、按甲方要求施工,保证式样、规格尺寸一致。

  2、不锈钢表面不能有凹凸及变形。

  3、护栏与墙面、地面接触处,必须加扣压盖。

  4、楼梯转角处转弯自然、匀称。

  四、工程价款

  包工包料防盗窗/平方,护栏/米以上费用为主材、辅料、工时费等全部费用,即成品费用。

  五、付款方式

  按工程总价款的5%,留取质量保证金,质保期为三个月,待质保期满,甲方将此款一次性付给乙方。

  六、相关约定

  1、甲方提供水、电源、场地等。

  2、本合同未尽事宜另行商定并签订补充协议,补充协议和本合同具有同等法律效力。

  本合同一式两份,双方各执一份。双方签字后生效。

  甲方:乙方:

  年月日年月日

施工合同 篇8

  甲方:

  乙方:

  为明确甲、乙双方权利、责任关系,依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,并结合本工程的实际情况,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本工程施工事项协商一致,订立本合同。

  一、工程名称:黄村停车场

  一、工程地点:桥下镇黄村村头

  三、工作内容:工程的定位控制测量,水准测量与平面放样。停车场车道和车位的建设工程。劳动力及技术装备的组织,施工现场的建筑垃圾清理以及周边建筑物、居民的'安全防护设施,工程资料的编制,现场的安全文明施工措施,同周边居民为保证工程质量进度而作的协调等工作。

  四、工程范围:

  按甲方提供的施工图纸和甲方批准的施工组织设计在现场指定区域内进行施工,对停车场的车道和停车位进行施工建设。

  五、合同工期:

  开工日期:20xx年9月1日;竣工日期:20xx年2月1日。合同工期总日历天数150天。

  六、合同价款:

  本合同采用单价包干合同,即乙方完成合同约定承包范围内全部工程内容和工作内容所需要的人工费、材料费、机械费(含机械设备等的进、出场费)、管理费、保险费、利润、税金、建筑垃圾清理费以及工程周边社会关系协调等个部费用组成,其单价为:45万。

  七、工程结算:

  按分段结算方式对工程款进行结算,施工单位进场,甲方预付25%工程款,以后按施工进度支付。不在图纸设计范围内的项目以计量结算。

  八、工程质量及技术要求:

  1、为确保本工程的质量等级达到合格标准,对于砼浇灌的部位要派专人进行浇水养护,其他需要防晒、保温的基础上要采取适当的覆盖措施。

  2、严格把好材料质量,禁止不合格材料流入到施工现场,特别重视控制砼及现场砂浆的拌制质量。

  3、进场施工前,必须提前7天向甲方分别提交:停车场车道和车位的建设施工方案、安全文明施工方案及质量进度保证措施。

  九、安全施工:

  乙方应严格按照国家有关安全施工规范进行施工,采取严格有效的安全防护措施,在施工作业中,所遇任何与工程相关事故,均由乙方自行负责。

  十、违约责任:

  本合同工程不允许转包分包,若甲方核实乙方有转包分包行为,甲方有权单方面终止合同,乙方在接到甲方书面通知后3日内必须无条件退场,并承担该工程总工作量20%的违约金。

  十一、本合同一式贰份,甲乙双方各执壹份,经双方签字盖章后生效,工程合格交验结清尾款后自然失效。其它未尽事宜,双方协商解决。

  甲方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日

  乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日

施工合同 篇9

  

  甲方:

  身份证:

  (以下简称甲方)

  乙方:

  身份证:

  (车队以下简称乙方)

  经甲乙双方友好协商达成如下协议:

  一、甲方保证施工中道路、取土、装车、卸土的畅通。乙方负责运输。

  二、运输地:

  三、要求乙方车辆:______部 (解放、东风王平头、斯太尔);车箱长_____米、车箱宽_____米、车箱高_____米。

  四、运距:

  五、运费:

  六、结算方式:按车次结算,24小时结算一次(以现金方式结算)。

  七、此协议双方认同,在约定时间内于年月日乙方将施工车辆安排到现场。

  八、甲方负责联系住宿地方,乙方车队自己交房租。

  九、甲方安排乙方工程项目收取合理的管理费:工程总费用的_____ %。

  十、违约罚金:乙方车队按约定到达后甲方如无工程安排,违约方应付给乙方违约金每车_____元/天。乙方车队没按约定到达工地并施工,违约方应付给甲方违约金_____元/天。

  十一、此协议一式二份双方签定后具同等法律效力。

  甲方:乙方:

  代表人:代表人

  二

  订立合同双方:

  托运方:_________________________________________________;

  承运方:_________________________________________________.

  根据国家有关运输规定,经过双方充分协商,特订立本合同,以便双方共同遵守.一,货物名称、规格、数量、价款:

  ________________________________________________________________________

  二,包装要求:托运方必须按照国家主管机关规定的标准包装;没有统一规定包装标准的,应根据货物运输安全的原则进行包装,否则承运方有权拒绝承运.

  三,运输办法及运杂费负担:_______________________________________________________________

  四,托运时间及地点:_______________________________________________________________

  五,到货时间及地点:_______________________________________________________________

  六,收货人领取货物及验收办法:_______________________________________________________________

  七,付款办法:_______________________________________________________________

  八,违约责任:

  托运方责任:

  1.未按合同规定的时间和要求提供托运的货物,托运方应按货物价值的____%偿付给承运方.

  2.由于在普通货物中夹带、匿报危险货物,错报笨重货物重量等而招致吊具断裂,货物摔损,吊机倾翻,爆炸,腐蚀等事故,托运方应承担赔偿责任.

  3.由于货物包装缺陷产生破损,致使其他货物或运输工具,机械设备被污染腐蚀、损坏,造成人身伤亡的,托运方应承担赔偿责任.

  4.在托运方专用线或在港、站公用线、专用铁道自装的货物,在到站卸货时,发现货物损坏,缺少,在车辆施封完好或无异状的情况下,托运方应赔偿收货人的损失.

  5.罐车发运货物,因未随车附带规格质量证明或化验报告,造成收货方无法卸货时,托运方应偿付承运方卸车等存费及违约金.

  承运方责任:

  1.不按合同规定的时间和要求配车(船)发运的承运方应偿付托运方违约金__元.

  2.承运方如将货物错运到货地点或接货人,应无偿运至合同规定的到货地点或接货人.如果货物逾期达到,承运方应偿付逾期交货的违约金.

  3.运输过程中货物灭失,短少,变质,污染,损坏,承运方应按货物的实际损失(包括包装费,运杂费)赔偿托运方.

  4.联运的货物发生灭失,短少,变质,污染,损坏应由承运方承担赔偿责任的,由终点阶段的承运方向负有责任的其他承运方追偿.

  5.在符合法律和合同规定条件下的运输,由于下列原因造成货物灭失,短少,变质,污染,损坏的,承运方不承担违约责任:

  ①不可抗力;

  ②货物本身的自然属性;

  ③货物的合理损耗;

  ④托运方或收货方本身的过错;

  九,本合同正本一式二份,合同双方各执一份;合同副本一式____份,送······等单位各留一份.

  托运方:__________________ 承运方:_______________________

  代表人:__________________ 代表人:_______________________

  地址:____________________ 地址:_________________________

  电话:____________________ 电话:_________________________

  开户银行:________________ 开户银行:_____________________

  帐号:____________________ 地址:_________________________

  一九____年____月______日.

【【精华】施工合同集锦九篇】相关文章:

1.【精华】施工合同集锦5篇

2.【精华】施工合同集锦10篇

3.【精华】施工合同集锦7篇

4.【精华】施工合同集锦六篇

5.【精华】施工合同集锦8篇

6.【精华】施工合同集锦9篇

7.【精华】施工合同集锦八篇

8.【精华】施工合同集锦6篇

上一篇:施工合同 下一篇:施工合同