施工合同

2021-02-24 施工合同

  随着时间的推移,能够利用到合同的场合越来越多,签订合同也是最有效的法律依据之一。那么我们拟定合同的时候需要注意什么问题呢?下面是小编为大家收集的施工合同5篇,欢迎阅读,希望大家能够喜欢。

施工合同 篇1

  发包方(以下称甲方):

  承包方(以下称乙方):

  根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,为明确双方在施工过程中的权利、义务,经双方协商自愿签订本合同。

  第一条工程项目

  一、工程名称:

  二、工程地点:

  三、工程内容:

  四、承包形式:

  第二条工程期限

  一、合同工期总日历天数天

  开工日期:年月日

  竣工日期:年月日

  二、如遇下列情况,经甲方现场代表签证后,工期可相应顺延

  1、在施工中如因停电、停水8小时以上或连续间歇性停水、停电3天以上(每次连续4小时以上),影响正常施工;停水停电2天以上;

  2、因台风暴雨飓风等不可抗力的因素;

  3、因人力不可抗拒的其他因素而延误工期。

  三、因乙方原因造成施工延迟的,不得请求顺延工期。第三条工程价款、结算及付款方式(是不是有付预付款或进度款的时候乙方开不了票?)

  双方同意按下述第方式支付本合同价款,甲方付款前,乙方应提供正式发票。

  第一种方式:本合同实行固定总价,经甲乙双方核定按本工程合同包干价为元人民币(大写:)。任何政策性因素和市场因素均不调整包干价。

  1、本合同签订后日内,甲方支付

  2、工程竣工经甲方验收合格后,甲方支付元工程款;

  3、余款元作为质量保证金,待保修期满后十五个工作日内无息支付。

  第二种方式:本合同实行按实结算,双方使用晨曦软件,依据最新现行定额计价规范和施工期(或材料定购期)的信息价(信息价不明确的以甲方确认材料价为准)进行计算,计算后的总价下浮%作为本合同的结算价款。

  1、甲方于支付元;

  2、乙方施工完成并经甲方验收合格后,提交竣工验收报告及工程决算书,经甲方审核确认后,付至结算价款的95%,留5%做质保金,待保修期满后15个工作日内付清。

  3、工程量及价格签证,签证单都必须有甲方现场代表签字并加盖公章后方可作为结算依据。采购

  一、工程材料、设备由乙方采购。(是否都是包工包料?)

  二、乙方采购的材料、设备,必须附有产品合格证和试验报告才能用于工程,甲方认为乙方提供的材料需要复验的,乙方应按要求提供复验报告。经复验符合质量要求的,方可用于工程;复验不符合质量要求的,应退货处理,其复验费和退货损失由乙方承担。(材料进场是不是要甲方确认?)

  第五条施工与设计变更

  一、甲方签字认定交付的设计图纸、说明和有关技术资料,作为施工的有效依据,乙方不得擅自修改。

  二、甲方因使用功能提出的变更内容,为不影响施工进度,乙方应先行实施,并及时做好现场签证。

  三、设计变更增减数应以甲方代表签证单为依据,工程采用包干价,对增减部份的工程款由甲乙双方协商确认。

  第六条工程质量管理及验收

  一、工程具备隐蔽条件,乙方先进行自检,并在隐蔽验收前48小时以书面形式通知甲方验收。验收合格,甲方现场代表在验收记录上签字后,承包人可进行隐蔽和继续施工。验收不合格,乙方予以整改后再交由甲方重新验收。

  二、工程具备竣工验收条件,乙方按国家工程竣工验收有关规定,向甲方提供完整竣工资料及竣工验收报告(含竣工图、隐蔽工程签证和现场签证单及保修书等)。验收合格的,双方进行交接,验收不合格的,乙方应及时返工,费用由乙方自行承担,返工导致工期延误的,乙方应承担相应的违约责任。

  三、工程质量应符合国家及行业规标准。

  第七条安全施工

  乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,由乙方承担。

  第八条质量保修

  一、本工程保修期限为年,自工程竣工验收合格起算。

  二、在免费保修期内,乙方应保证通讯畅通,令甲方能够随时同乙方取得联系。乙方在接到甲方维修通知后小时内到达现场并及时处理。如乙方更换保修人员或联系电话,应及时通知甲方。若因乙方通讯不畅或故意不接,拖延推诿,甲方将视为乙方放弃保修责任,有权自行解决,由乙方承担所有费用并加收10%的劳务费。

  乙方保修联系电话:;乙方保修联系人:。

  第九条违约责任(乙方擅自修改图纸的违约责任,甲方延迟付款的违约责任均无)

  一、乙方未能按时竣工的,每延期一日应按工程总价款的向甲方支付违约金(从工程款中直接扣除);无故延期15日以上视为根本性违约,甲方有权解除本合同,乙方除应全额退还甲方已支付的工程款外,还应向甲方支付违约金人民币元。

  二、工程出现质量问题视为乙方严重违约,视情节轻重乙方应按工程款的10-30%向甲方支付违约金(可从工程款中直接扣除),此外应赔偿因此给甲方造成的损失。(可否作为解除合同条件?)

  三、协议一方擅自解除或终止本合同的,违约方应按工程款的20%向守约方支付违约金。

  第十条纠纷解决办法因本合同产生纠纷,如协商无法解决,双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

  第十一条附则

  一、甲方代表为,乙方代表为。

  二、本合同一式二份,甲乙双方各执一份,自双方代表签字,加盖双方公章或合同专用章后生效。

  甲方:乙方:

  代表:代表:

  户名:

  开户银行:

  帐号:

  年_____月_____日年_____月____

施工合同 篇2

  ××小区地板辐射采暖系统工程

  发包人(以下简称甲方):承包人(以下简称乙方):

  依据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则,经双方协商一致,就××小区1#、8#地板辐射采暖系统工程具体施工事项达成如下协议。

  一、工程概况

  1.工程名称:××小区1#、8#地板辐射采暖系统工程;

  2.工程地点:

  二、承包内容及承包方式

  1.承包内容:完成设计施工图纸所示范围内、设计变更及甲方交底等全部内容;

  2.承包方式:重包(即包工、包料、包验收)。

  三、工程造价

  1.本工程采用固定综合单价的方式确定,此单价包含且不限于材料费、机械费、人工费、保管费、运输费、安装费、保险费、检测费、调试费、文明施工费、水电费、工人食宿费、总承包配合费(合同总价的

  1.5%)、利润、税费及验收发生的一切费用。

  2.合同生效后,合同范围内所定综合单价除因发生设计变更引起综合单价变化外不作任何调整。

  3.单价(含税):

  室内地暖工程含税综合单价为 元/㎡,电梯间前室砼垫层(和地暖在一个标高)含税综合单价为 元/㎡;

  4.工程结算方式:单价乘以施工面积,按实际施工面积分别计算。

  5.结算依据:工程量清单、施工图纸、图纸会审纪要、设计变更、施工方案等作为工程结算的依据。

  四、施工工期

  1.合同签订后,具体施工工期以甲方书面通知为准;

  2.因不可抗力等非乙方原因引起的工期延误,工期相应顺延。

  五、付款方式

  1.合同签订前,乙方须交纳5万元人民币作为履约保证金,作为对合同履行、工期及质量的担保;系统打压调试合格后,甲方一次性无息返还;

  2.本工程款按月进度支付,每月25日前,乙方提交已完成工程量付款申请,甲方审核后支付完成合格工程量的60% ;

  3.地暖工程全部完工后,乙方提交竣工决算书,经甲方与监理审核后付至结算价的80% ;

  4.整套系统经打压调试合格,乙方提供全套竣工验收资料后,甲方支付至结算总价款的 92% ;

  5.剩余合同总价的 8%作为质保金,质保期(系统正常运行两个采暖期)满后一次性无息付清;

  6.甲方每次付款时,乙方应提供等额(或不小于)应付款额的建安税务发票;同时,扣除乙方施工期间所产生的水电费。

  六、质量、材料、施工说明

  1.质量标准:合格;

  2.乙方保证本工程通过单项和综合验收;施工标准必须按国家现行的《地面辐射采暖技术规程》JGJ142-20xx、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-20xx、《建筑安装工程施工及验收规范》、《采暖卫生工程施工及验收规范》GBJ50242-82、《建筑地面工程施工质量验收规范 》GB50209-20xx等相关验收标准执行。

  3.材料管理:

  (1)乙方所提供的材料样品由甲方进行封存,作为材料进场和质量验收的依据。同时,施工材料进场时,乙方必须提供材料的出厂检验报告、合格证等资料,并负责对进场材料的保管工作;

  (2)主材选用中财或金牛PE-RTS4,De20X2.3mm;分水器选用中财带支架,型号为201304-B-2L;管道井到用户主管选用中财或金牛PE-RT管;卫生间挂天津暖神州牌或北京冬邦牌背篓,规格为40cm*80cm(钢质),壁厚1.8mm;以上材料乙方需向甲方提供样品;

  4.施工说明(见附件):

  (1)户内采暖系统采用地板辐射加热盘管,盘管全部采用PE-RT地面辐射采暖管,管材应符合CJ/T 175-20xx标准;按使用条件分级4,S4系例选用,工作温度 50℃,工作压力 0.8MPa,使用年限 ≥50年,管材规格De20X2.3,出管道井至集分配器间供热地埋管采用PE-RT管,管材规格De32X3.0 。

  (2)采暖系统支管与集、分水器直接接触的连接件及集、分水器应采用黄铜件,加热管与集配装臵分支路阀门的连接应采用专用卡箍式连

  接件。

  (3)施工人员必须熟悉图纸,并按照设计图纸施工,实际敷设长度与图纸误差允许5%~8% 。

  (4)加热管弯头两端设固定卡,塑料卡钉直管段固定点间距0.5m~0.7m,弯曲管段固定点间距0.2m~0.3m 。

  (5)充填豆石混凝土施工时,应确保工程质量,防止施工器械对管材造成 损伤。豆石粒径不大于12mm,并用水冲洗干净。

  (6)加热管束末端出地面至分、集水器连接处,弯管部分不宜露出地面装饰层。加热管出地面至分、集水器下部球阀接口之间的.明装管道,外部应加塑料套管,防止局部地面温度过高。套管应高出地面装饰面层150~200mm。

  (7)当地面面积超过30m 或边长超过6m时,应按不大于6m间距设臵伸缩缝,伸缩缝宽度伸缩缝宽度不应小于8mm。伸缩缝宜采用高发泡聚乙烯泡沫塑料或内满填弹性膨胀膏。

  (8)混凝土填充层浇注和养护过程中,加热管内水压不应低于 0.6 MPa;填充层的养护周期应不小于48小时。

  (9)地板辐射采暖系统施工与安装见国标图集《低温热水地板辐射供暖系统施工安装》(03K404)。

  (10)水压试验应在系统冲洗之后进行,冲洗应在分,集水器以外主供,回水管道冲洗合格后。再进行室内供暖系统冲洗。冲洗水流速度应大于1.5m/s,直到出口水色和透明处目测一致为合格。

  (11)户内加热管水压试验应分别在浇捣混凝土填充层前和填充层养护期满后进行两次,水压试验应以每组分,集水器为单位,逐回路进

  行。试验压力应为工作压力的1.5倍,且不应小于0.6MPa。

  5.地暖楼板做法:(1)40mm现浇沙石混凝土保护垫层;(2)De20X2.3 S4地暖辐射盘管;(3)30mm发泡混凝土绝热层(4)De32X3.0 S4供暖主管到分水器间管道。

  七、双方责任

  1.甲方向乙方提供确认的施工图纸(电子版)、施工说明及技术要求一份;甲方提供水、电接驳点及施工现场;

  2.甲方负责整个施工现场的管理工作,负责协调与其它施工单位的交叉配合工作;

  3.甲方有权对乙方的违章、违规作业提出整改意见,乙方必须按要求限期内整改完毕,否则按项目部有关罚则进行处理;

  4.乙方进场前需将《施工许可证》、《营业执照》、《资质证书》、《法定代表人证明》、《法人委托书》等各种有效证件交于甲方;

  5.乙方指派专人为工地代表,按要求配备安全、质检、施工等专业技术人员,按要求组织施工、保质、保量、按期完工;同时,及时解决甲方提出的各项履约事宜;

  6.乙方应严格按照设计施工图、安全操作规程、施工组织计划(施工方法、施工的阶段、施工工序等)组织施工并确保工程质量,按合同约定日期完工并参加竣工验收;同时,向甲方提交必要的相关资料;

  7.乙方按规定编制成套的施工技术资料和其他工程竣工文件,组织竣工验收工作,工程竣工文件的编制按相关办法的要求执行,必须满足工程竣工备案的要求。

  8.在工程验收合格前,乙方负责对已完工程部分的成品保护并承担

施工合同 篇3

  发包方(甲方):

  承包方(乙方):

  按照《中华人民共和国合同法》、《华人民共和国建筑法》等法律法规相关规定,结合本项目的具体情况,为明确双方权利、义务,本着平等互利的原则,经双方协商一致,签订本合同:

  第一条:工程概况

  1、工程名称:

  2、工程地点

  3、承包范围:

  4、承包方式:包工包部分料。

  5、施工图确认流程:

  发包人向承包人提供结构、装饰图纸——承包人依据结构、装饰图纸深化设计施工图纸— 承包人作为本合同附件予以执行。

  第二条:合同工期

  1、开工日期:计划开工日期:年月日如甲方另行发出开工通知对本条约定日期有所调整的,则以甲方的书面通知开工日期为准,总工期固定不变。

  2、竣工日期:自开工之日起计算,年月日之前或如接到甲方另具开工通知的,从开工通知之日起 个日历天以内竣工并交付验收。实际竣工日期应在交付手续中写明。

  3、合同工期总日历天数:可能出现的自然灾害(如下雨、大风、高低温天气)、8小时以内停水、8小时以内停电、节假日因素对工期的影响后保证能实现的工期,乙方不得以前述理由要求甲方顺延工期 ,不可抗力因素除外(如地震 泥石流 国家政策等)。另若因甲方未按合同约定支付工程款,设计变更,工程项目增加等乙方有权要求工期顺延。

  第三条:关于工程价款及结算的约定

  1、合同暂定包干总价款:¥)

  2、本工程采用工程清单项目价款包干方式。

  3、工程结算时若工程项目没增加或减少则包干总价不变,若有工程项目增加或减少则按实际增减项目价款计入总价。

  4、工程项目变更后的计价

  (1)工程中增加或减少工程项目按合同清单计价相同或类似的综合单价执行。

  (2)因甲方原因造成的返工、拆除等签证项目、甲乙双方现场认价后计入总价。

  第四条:工程款支付方式

  1、本合同生效后,乙方进场并进行施工,甲方向乙方支付合同暂定总价的30%作为预付款。预付款在支付进度款时抵扣。

  2、乙方进场后按施工进度付款。

  3、合同范围全部工程竣工并经过甲方验收合格且书面签认后,乙方提交结算资料、结算书和《工程验收报告》后,甲乙双方办理结算。双方在办理完毕结算并对结算金额无异议,出具经甲乙双方签字的《结算报告》7天以内,甲方向乙方以转账方式支付扣除质保金后的结算工程款,即支付至结算总价的95%,结算总价的5%作为质保金由甲方留存。

  4、本工程质保金为工程结算造价的5%,1年质保期满再支付,质保金不计利息。乙方有义务在质保期内对甲方因质量问题引起的损坏进行免费维修及更换。

  第五条:关于材料供应的约定

  1、本工程所有装饰面材必须为优等品或一等品,经过甲方确认并封样后由乙方自行采购,乙方必须严格按甲方所列的材料品牌、规格、编号购买。

  2、凡由乙方采购的材料,材料进场时提交材料报审表并通知甲方现场验收,得到甲方指定人员签字认可才可以用于本工程。

  第六条:甲方工作

  1、协调本工程施工过程中各方面的关系。甲方应提前指定可供乙方搭设临设的场地,乙方仅可在指定的位置和范围内搭设临设场地,且费用由乙方自理。

  2、甲方指派安全文明施工等进行全面监督管理。

  3、乙方在施工过程中如在质量,进度,安全,文明施工,配合等方面达不到甲方要求的,甲方有权对乙方进行警告或经济处罚,处罚的额度在100至500之间,由甲方根据实际情况自行确定,对此乙方不得提出任何异议。

  第七条:乙方工作

  1、协助甲方办理施工所涉及的各种申请,批件等手续。报建过程中各项规定由甲方缴纳的费用由甲方负责,由乙方缴纳的费用由乙方负责缴纳。

  2、乙方应在合同签订后,列出主要的材料清单并由甲方签字认可。乙方保证使用的材料符合甲方的要求,并向甲方提供所使用材料的合格证及相关资料。

  4、乙方指派(联系电话:),为乙方项目经理及驻工地代表,负责合同的履行。按甲

  方要求组织施工,保质、保量,按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜。甲方任何合理要求、通知、建议等到达乙方代表时视为乙方已经知晓。

  5、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。

  6、严格按照图纸或作法说明进行施工,做好各项质量检查记录,参加竣工验收。未经甲方书面同意,乙方不得随意提出对原设计进行修改或变更,若因特殊情况须对原设计进行变更或修改,乙方应尽到通知义务并提前与甲方协商一致,否则,由此造成的一切损失由乙方承担。

  7、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定,妥善保护好施工现场周围建筑物,设备管线,古树名木不受损害,给甲方权益造成损害的,乙方应据实赔偿。

  8、施工中未经甲方书面同意或有关部门批准,不得随意拆改原建筑结构及各种设备管线。否则,乙方应负责赔偿。造成事故的,乙方担相应责任。

  9、工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品、半成品进行保护、交付之前发生的一切污损、毁坏均由乙方自行负责,乙方应始终维持施工现场清洁。

  10、施工过程中应做到工完料清,做好现场文明施工。

  11、工程竣工验收后,乙方应当及时进行现场清理。

  第八条:关于工程质量及验收的约定。

  1、本工程以施工图纸,做法说明,设计变更和《建筑装饰工程及验收规范》(JGJ73-91),《建筑安装工程质量检验评定统一标准》(GBJ300-88)等国家制定的施工及验收规范为质量评定验收标准。

  2、本工程质量应达到成都市质量评定基本优良标准。

  3、甲,乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。乙方应提前24小时通知甲方验收,甲方在接到通知24小时内进行验收。甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收,乙方可自行验收,甲方应予承认。

  4、非甲方原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不顺延。

  5、工程竣工后,乙方应向甲方提交竣工报告书和竣工资料并通知甲方验收。甲方自接到验收通知5日内组织验收,验收合格后及时办理验收、移交手续,甲方应就验收合格与否向乙方出具书面凭证,乙方根据甲方出具的验收合格凭证办理结算。

  6,保修期内,乙方在接到通知之日起24小时内到场维修并在2日内解决完毕存在的质量问题,承担所发生的一切费用,不能在2日内修复的,须向甲方进行书面说明并承诺修复时间。

  第九条:有关安全生产和防火的约定

  1、乙方所使用的内装施工用材应符合《中华人民共和国消防管理条例》和有关防火规范及国家强制性规范的要求。

  2、乙方应加强施工作业安全管理,特别应加强易燃易爆材料、火工器材、有毒与腐蚀性材料和

  其他危险品的管理。在施工过程中应严格按照有关安全操作规程、消防条例,作业规范进行施工及现场管理,若发生安全或火灾事故,由乙方独立承担由此产生的一切经济损失和法律责任。

  3、乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防管理条例》和其它相关的法规、规范。

  第十条:违约责任

  1、由于乙方原因,逾期竣工,每逾期一天,乙方向支付甲方¥由乙方自行调节解决,不作为工期延期的理由。

  2、未经甲方书面同意,乙方擅自拆改原建筑结构或设备管线发生事故的,由乙方负责承担全部责任,并承担本合同暂定总价1%的违约金,违约金不足以弥补由此造成的甲方损失的,乙方另行补足。

  3、除本合同另有约定外,因一方原因合同无法继续履行,应书面通知并通过特快专递或公证方式送达对方,经双方协商一致可解除本合同,协商不一致或未经协商而擅自终止履行合同的,提出解约一方应向对方支付合同暂定总额的10%违约金,该违约金不足于弥补损失的,还应赔偿损失。

  4、工程竣工后不能达到验收规范要求的,甲方有权要求乙方继续整改至验收合格为止。由此造成的返工费用由乙方承担全部责任。

  5、乙方擅自转包或分包视为乙方严重违约,甲方有权单方面解除合同,并要求乙方承担合同总价10%违约金.

  6、凡本合同中所约定乙方应承担的违约金或赔偿金,甲方有权直接从应支付的合同款中予以扣除。

  第十一条:不可抗力

  合同当事人因不可抗力不能履行合同的,应当在不可抗力发生之日或通讯阻碍排除之日起10天内书面通知对方并提交当地商会或其它权威机构出具的不可抗力证明文件方可解除合同。合同解除后的三天内,乙方应全部撤离施工场地。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同,不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用,由双方协商承担方式,因未及时退货而造成的损失由责任方承担。

  第十二条:争议或纠纷处理

  1、本合同在履行期间,双方发生争议时,在不影响工程进度的前提下,双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。

  2、当事人不愿通过协商、调解解决或协商、调解不成时,本合同在执行中发生的争议双方同意由项目所在地人民法院解决。

  第十三条:其它约定

  1、本合同一式四份份,甲方执二份,乙方执二份,具有同等法律效力。

  2、本合同未尽事宜,双方可另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。

  3、本合同自双方签订之日起生效。

  4、本合同违约金由甲乙双方根据一方违约可能导致对方损失进行评估而自愿设定,非经双方协商一致,任一方不得以违约金过高而要求法院予以削减。

  甲方:(盖章)

  法定代表人:(签字)

  委托代理人:(签字)

  签订日期:

乙方:(盖章)

法定代表人:(签字)

委托代理人:(签字)

  

施工合同 篇4

  发包方(以下称甲方):

  联系方式:

  地址:

  承包方(以下称乙方):

  联系方式:

  地址:

  根据《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、行政法规,为明确双方在施工过程中的权利、义务,经双方协商自愿签订本合同。

  一、工程项目

  1、工程名称:__________________________________________________。

  2、工程地点:_________________________________________________。

  3、工程内容:________________________________________________。

  4、承包形式:_________________________________________________。

  二、工程期限

  1、合同工期总日历天数_______天。

  2、开工日期:_______年_______月_______日。

  3、竣工日期:_______年_______月_______日。

  三、如遇下列情况,经甲方现场代表签证后,工期可相应顺延

  1、在施工中如因停电8小时以上或连续间歇性停电3天以上(每次连续4小时以上),影响正常施工;停电2天以上。

  2、因台风暴雨飓风等不可抗力的因素。

  3、因人力不可抗拒的其他因素而延误工期。

  四、建筑材料、设备的供应和采购

  1、工程材料、设备由乙方采购。包工包料。

  2、乙方采购的材料、设备,必须附有产品合格证才能用于工程。

  五、工程验收和付款

  经核算,建设工程总价为:______________元,工程竣工后,由甲方验收合格方可向乙方付款。

  六、附则

  1、甲方代表:_____________________。

  2、乙方代表:_____________________。

  3、本合同一式二份,甲乙双方各执一份,自双方代表签字,加盖双方公章或合同专用章后生效。

  甲方(签章):

  签订日期:_______年_______月_______日

  乙方(签章):

  签订日期:_______年_______月_______日

施工合同 篇5

  发包单位: (以下简称甲方)

  承包单位: (以下简称乙方)

  甲方因建设需要,委托乙方承建打桩工程。为明确双方各自的相互权利、义务,根据《中华人民共和国合同法》,国家工商管理局和建设部颁发的(gf-91-0201)《建设工程施工合同示范文本》,结合本工程的具体情况,双方经充分协商,特订以下合同条款,双方共同信守遵行。

  第一条、 工程名称:

  第二条、 工程地点:

  第三条、 工程内容:

  1、单桩深度暂定 米,共约 条, 单桩竖向承载力特征值 kn,单桩竖向极限承载力为 kn。

  2、本工程乙方包工包料,包打桩人工费,包施工用电缆,包质量、包工期、包安全、包普通桩尖、包焊条等辅助材料。

  ①打桩单价:ф500桩按 元/米,此单价含桩管材料费及辅材费、人工费、施工用水电费、普通桩尖( 元/个),含税金。如使用标准桩尖,价格另议。桩接头采用焊接接头,接头不宜多于3个3。

  ②竣工结算时,按实际施工量计算,单桩计算方法,从自然地面计算到桩尖。送桩深度要求,以甲方工程部及监理公司现场书面通知为准:送桩深度不得超过甲方书面通知送桩深度1米或露出自然面以上,所产生费用由乙方负责(指浪费桩或送桩过深产生的接桩费用)

  ③工程结算以甲、乙方双方确认的最终结算为准。

  第四条、施工工期:

  1、自试桩之日起计 个日历天,要求桩机在 年 月 日前进场施工。并于 年 月 日前完成全部打桩施工任务,如工期不能按期完成,每迟一天罚款合同总价的1‰,总额不超过合同总价的10%。

  2、如因政府停电、设计图纸变更影响施工进度,遇人力不可抗拒的自然灾害等原因时,如因台风、暴雨造成停工,导致乙方出现停工、窝工24小时以上,经双方协商,签证,工期方可顺延。

  3、因其他意外情况的停工,双方应共同查明原因,分清责任,其损失由责任方负担,由于停工,窝工原因而造成损失时,属甲方责任的,工期顺延,窝工半天起开始签证,窝工的桩机按每台每天1000元补尝。属乙方责任的,由乙方自行赶工,乙方原因造成工期拖延,每延迟一天罚款XX元。

  第五条、付款方式:

  (一) 乙方须持有加盖公司财务章收据及发票支取工程款。

  (二) 乙方在保质量的基础上,甲方同意以下付款方法:

  1、甲方在收到乙方进度款报表后应在七天内办理有关审批手续,并及时支付进度款;

  2、打桩完工,桩测试合格付到总工程进度款的70%;

  3、余下30%工程款于桩基础验收合格三个月内支付清。甲方须在乙方打完最后一根桩的三个月内完成桩基础验收工作;验收时间越过三个月,甲、乙双方视桩基础为合格工程,并同时支付工程余款。

  第六条、承包方式:

  1、技术要求:根据设计图纸和地质资料,乙方确保单桩设计承载力,以静载法检测抽样试验结果为准。试桩合格,费用则甲方负责;试桩不合格,费用由乙方负责,并保证返工合格为止,一切费用由乙方承担,并赔偿甲方相应的损失。

  2、税金负责:由乙方负责,本工程价格为含税价。

  3、水电费负责:由乙方负责。

  第七条、甲方责任:

  1、甲方监理公司应委派人员驻工地负责工程质量进度进行监督签证。

  2、交施工图纸两份和地质资料一份,并组织有关部门会审。

  3、按乙方施工要求搞好施工及进桩现场的“三通一平”,提供水源、电源到桩基础施工现场,保证施工场地人员、机器、材料进出畅通。由甲方负责清理好场地地面,地下一切障碍物,如场地下陷不能正常施工,甲方必须回填到乙方可以施工为止,费用由甲方负责,确保材料送到指定施工区域。

  4、甲方负责以书面形式提供细线基点、±标高及送桩深度;待乙方将轴线及桩位放好后,由甲方组织有关人员进行复核,如乙方所放轴线及桩位复核无误后作书面的确认。

  5、施工报建手续和报建费由甲方办理和承担,乙方负责提供有关资料。

  第八条、乙方责任:

  1、乙方委派 同志为现场代表及项目指挥。

  2、组织各种机械进退场,开工前向甲方提供编制的施工组织设计(包括施工现场平面图、网络图及负责人名单),做好各项施工准备工作,乙方负责压桩工人住宿及饭堂费用。

  3、进场时须向甲方提交桩机证及机长、桩机手证。

  4、如实做好单桩施工记录及各种交工验收资料。

  5、确保单桩设计承载力,如经检验不合格,乙方负责因此而导致的经济责任。

  6、听从甲方及监理人员的指挥管理及现场代表提出的各项意见及要求。

  7、严格控制工程进度,不得拖延工期,及时按阶段向甲方提交工程进度,以便甲方支付工程进度款。

  第九条、注意事项;

  1、乙方按桩基础施工图及设计更改通知施工,如质量不合格属乙方造成的,其返工费用由乙方负责。

  2、按施工图及国家现行有关施工验收规范进行工程质量验收。

  3、施工过程中出现的断桩问题,如属施工技术问题,则由乙方负责;如属地质和桩自身质量问题,则由甲方负责。

  第十条、当不可抗力因素消除后,双方应继续履行合同义务或协商变更、终止合同。

  第十一条、其它条款:本工程甲方已全权委托中山市火炬建设监理公司进行质量和工程建设管理。

  第十二条、未尽事宜,甲方双方协商,补充合同条款解决。双方签定的补充条款同具法律效力。如遇合同争议,双方协商不成时,可提交仲裁委员仲裁,或依法向中山市人民法院起诉。

  第十三条、本合同自双方代表签字盖章后立即生效,当工程款付清后自行终止,合同正本一式二份,甲乙双方各执壹份,具有同等法律效力。

  甲方(盖章): 乙方(盖章):

  法人代表签名: 法人代表签名:

  委托代理人签名: 委托代理人签名:

  合同签定日期: 年 月 日

【精选施工合同合集5篇】相关文章:

1.【精选】施工合同合集9篇

2.【精选】施工合同合集10篇

3.精选施工合同合集7篇

4.精选施工合同合集6篇

5.【精选】施工合同合集5篇

6.精选施工合同合集10篇

7.【精选】施工合同合集6篇

8.精选施工合同合集五篇

上一篇:施工合同 下一篇:施工合同