外墙涂料施工合同

2021-01-03 施工合同

  随着法律知识的普及,关于合同的利益纠纷越来越多,合同是对双方的保障又是一种约束。知道吗,写合同可是有方法的哦,下面是小编为大家整理的外墙涂料施工合同范本,仅供参考,欢迎大家阅读。

  外墙涂料施工合同1

  甲方:

  乙方:

  依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法律、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就甲方项目外墙保温及外墙涂料工程发给乙方施工,为明确甲、乙双方的责任和义务,经双方协商一致同意签订以下合同条款。

  一、工程概况:

  1、工程名称:

  号楼外墙保温及外墙涂料工程。

  2、工程地点:

  3、承包范围:

  号楼外墙保温及外墙涂料工程的施工。

  二、乙方工作:

  1、施工:包工包料

  (1)根据墙体现状,向甲方提出大的不符合贴板要求的部位并由甲方整改,小的部位由乙方整改。

  (2)的板粘贴并打钉。

  (3)铺设网格布、弹性砂浆抹面。

  (4)批刮弹性腻子并整修。

  (5)涂刷弹性底漆一遍。

  (6)涂刷弹性面漆两遍。

  2、试验:由乙方委托相关测试并承担相应费用;

  3、资料:由乙方提供并编制符合要求的相关施工资料并承担相应费用。

  三、工期:

  由甲方提前三天通知乙方到施工现场,年月日完成保温,年月日完成外墙涂料并在十日内整修完毕,因不可抗拒的因素工期可顺延。

  四、材料:

  1、粘结砂浆:牌封样;

  2、板:>kg/M3,封样;

  3、网格布:>160g/㎡,抗碱性,封样;、

  4、抹面砂浆:牌封样;

  5、弹性腻子双组份。

  6、弹性涂料:牌。

  五、验收标准:

  1、封存的样品;

  2、《膨胀聚苯板薄抹灰外墙保温系统》(JG149—20xx);

  3、《耐碱玻璃纤维网格布》(JG/T841—1999);

  4、《绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料》(GB/T10801。1—20xx)

  5、《水泥胶砂强度检验方法》(GB/TT17671—1999);

  6、《建筑外墙用腻子》(JG—T157—20xx);

  7、《合成树脂乳液外墙涂料》。

  六、设计变更:

  甲方有权发出指示要求做出设计变更,乙方不得拒绝,由此带来的损失由甲方负责。除得到甲方指示外,乙方不能擅自做出设计变更。

  七、工程单价、工程量:

  包工包料单价元/㎡(保温及外墙涂料),大约㎡,完工后按实际展开面积计算。

  八、工程价款结算方式:

  本工程无预付备料款。工人及材料到场并施工3日后,甲方支付合同总工程款的15%,保温完成一半时,再支付合同总工程款的20%,保温工程全部完工,付至总工程价款的60%,弹性腻子批刮完毕,再付10%,弹性漆涂刷完毕,付至总工程价款的85%。竣工验收合格后付至总工程价款的95%,预留5%保修金在保修期满后一月内无息付清。

  九、工程保修:

  保修期一年,保修期从竣工验收合格之日算起,在保修期内如出现质量问题,乙方必须在接到甲方(或物业)通告后3日内赶到维修,否则甲方有权安排自行维修,费用由保修款中支付,如果保修金不够时,甲方有权作为债权索赔。

  十、双方责任:

  (一)甲方责任:

  1、负责在开工前协调使乙方可以使用现总包单位的水源电源和脚手架,乙方自行安装电表,费用由乙方承担;

  2、负责在施工中协调与其它承包单位的工作关系;

  3、负责工程进度工程质量和安全文明施工的监督管理工作;

  4、负责按进度支付工程款。如不按工程进度支付工程款,一切损失由甲方负责;

  5、负责技术交底,并以书面形式通知乙方。

  (二)乙方责任:

  1、对工程质量负全部责任;工程施工必需符合相关规范和验评标准规定,并和样品相符,如违反相关规范验评标准和样品而造成质量问题由乙方承担责任;

  2、工程上所用的全部材料;材质必须符合国家标准,与封样一致,不能以次代好,偷工减料,所有材料必须提供产品检验合格证明;如因材质问题影响工程质量造成一切质量责任均由乙方承担。

  3、乙方在工程竣工验收前一周内向甲方提供完整的施工资料四份;

  4、施工及保修过程中,按国家技术操作规程施工,不得违章指挥违章作业,如由此发生安全事故,所造成的一切责任和损失由乙方自负。

  5、乙方施工人员进场后,必须严格遵守甲方施工现场管理制度,乙方人员违反甲方现场管理制度,甲方有权进行处罚。

  6、乙方在施工现场作业中若发生与相关单位人员矛盾或交叉作业协调事件,必须向甲方相关人员申请协调,否则由此引发的问题由乙方负责。

  7、乙方在安装施工过程中应注意对总包单位成品进行保护,如果造成损坏应负责修复或赔偿。

  8、工程竣工验收时,乙方负责外墙保温及涂料工程的卫生清理工作,承担相应的费用。

  十一、转让及再分包:

  乙方未得甲方同意不能将本合同转让或分包他人。

  十二、争议:

  双方约定,在履行合同过程中产生争议时,先协商解决,协商不成向菏泽市人民法院提起诉讼。

  十三、合同附件与本合同条款同时具有法律效力,如合同附件的有关内容与本合同条款有抵触时,以本合同条款为准。

  十四、本合同一式份,甲、乙双方各执份,合同双方签字盖章后生效,保修期满结清工程保修款后自行失效。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

  外墙涂料施工合同2

  甲方: 身份证号:

  乙方: 身份证号:

  甲、乙双方经友好洽谈和协商、甲方将“通州区xx用电管理站外墙涂料工程”施工承包给乙方。为明确双方的责任和义务,确保工程质量,保证安全、文明施工,按期完成施工任务,依据国家有关法律、行政法规,本着平等、自愿的原则特签订本合同,以便共同遵守。

  一、工程概况

  1、工程名称:通州区xx用电管理站外墙涂料工程

  2、工程地点:通州区xx

  3、工程承包内容:xx用电管理站外墙涂料

  4、施工工艺:

  (1)剔除空鼓,补水泥灰

  (2)满批一遍腻子

  (3)打磨滚刷一遍底涂○

  (4)滚刷二遍面涂。

  二、工程质量:合格

  三、承包方式:包清工(包工不包料)

  四、工程造价、结算方式

  1、工程量:约900㎡(以实际工程量为准)

  2、人工费单价:14.00元/㎡

  3、人工费总价:壹万贰仟陆佰元(暂估)

  4、结算方式:按实际工程量平方米乘以单价结算

  五、双方义务和责任

  1、甲方义务和责任

  (1)、做好建设单位及施工现场的协调工作。

  (2)、及时方提供的施工所需的材料。

  2、乙方义务和责任

  (1)、严格按照施工工艺要求施工。做好自检工作,确保工程质量。

  (2)、严格按照建筑工程施工安全规范进行施工。采取符合规范要求的施工方法和安全措施,确保施工人员和第三者的安全。如乙方违反操作规程、野蛮作业所发生的安全责任由乙方承担。

  (3)、服从乙方统一管理,施工的垃圾及时清理,共同维护施工现场的清洁。

  (4)、责任提供施工所需的工具和设备。

  (5)、乙方施工人员的意外伤害保险由乙方自行办理,(费用包含在清工单价中)。

  六、工程款的支付与结算

  1、工程竣工验收合格后一次性结清。

  七、违约责任

  1、本合同签订生效后,甲、乙双方应履行合同所规定的各项条款(包括经双方确认的合同附件),不得擅自变更或解除,否则违约方将付给对方该工程人工费10%的违约金,并承担因此造成的其他经济损失。

  2、如乙方承包的该工程验收不合格或不符合要求的,乙方应无条件返工,并承担由此产生的一切费用。

  八、仲裁与调解

  如发生劳动争议和经济纠纷,双方同意由劳动仲裁部门或人民法院进行仲裁、调解。

  九、合同生效

  本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。经双方签字盖章后生效,至工程款结算清后自行失效。

  甲 方:(签字盖章)

  日 期:

  乙方:(签字盖章)

  日期:

  外墙涂料施工合同3

  _______________(以下简称甲方)

  _______________(以下简称乙方)

  身份证号码:

  联系电话:

  家庭住址:

  按照[中华人民共和国合同法]和[建筑安装工程承包合同条理]的规定,结合本工程情况,经双方协商,订立本合同:

  第一条 工程概况

  1、 工程名称:

  2、 工程地点:

  3、 楼 号:

  4、 承包范围:外墙乳胶漆施工

  5、 承包方式:包青工

  6、 工程单价: 元/㎡;

  7、 总工程量:外墙约 平方米;

  8、 工程价款:约 万元。

  9、 工程期限:本工程自 年 月 日开工至 年 月 日竣工。

  第二条 甲方义务

  1、开工前1天,向乙方提供经确认的施工要求或做法说明 1份,并向乙方进行交底;

  2、指派 为甲方驻工地代表,负责合同的履行,对工程质量、进度进行监督检查,办理验收等事宜;

  3、协调施工现场的有关事宜。

  第三条 乙方的义务

  1、 参加甲方组织的.施工要求或做法说明的现场交底,拟订施工方案和进度计划,交甲方审定;

  2、 施工队长为乙方驻工地代表,负责合同履行,对工程质量、进度进行安全监督检查;按要求组织施工,保质、保量按工期完成任务,解决有乙方负责的各项事宜;

  3、 乙方在工程施工期间,应遵守甲方的有关规定,有义务及责任维护甲方的信誉及利益,不做有损甲方的事情;

  第四条 工程质量及验收

  1、 工程质量:优良;

  2、 在施工过程中,甲方对乙方的施工质量进行监督,乙方要服从甲方的管理,如乙方不服从管理,视情况严重程度给予100-200的罚款;

  3、 在施工中,由于施工质量造成的返工,其工料款由乙方全部承担;

  4、 每一道工序完成后,报请现场管理人员验收合格签字和监理验收合格签字后才能进入下道工序的施工,如果未经验收签字进入下道工序的,要重新返工,返工所造成的材料和人工费损失由施工方全部承担;

  5、 工程完工后,乙方应通知甲方及时验收,验收标准按国家制定的施工及验收规范为质量评定验收标准;

  6、 本工程保修期为二年。

  第五条 付款方式

  施工期间,甲方只提供生活费,工程完工初验合格后拨付施工费的50%;竣工验收决算完毕付到施工费的95%,余款作为保修费二年,无施工质量问题到期一次无息付清。

  第六条 违约责任

  1、在合同规定的工期内,乙方不能保质保量按期完工每拖一天甲方罚款多少由造成方全部承担;

  2、原因造成合同无法继续履行时,应及时通知对方协商解决,并有责任方赔偿由此造成的一切经济损失;

  3、 空桶回收,缺少一个罚二桶漆款;浪费一桶罚十桶漆款;偷倒一桶罚一百桶漆款;

  第七条 施工安全

  乙方在施工中严格执行施工安全措施,发生任何安全事故全部责任由乙方承担;甲方概不负责(具体参见施工要求及施工安全协议)。

  第八条 争议地解决

  本合同在履行过程中发生争议,由当事人双方协商解决,协商不成,由仲裁委员会仲裁,或人民法院裁决。

  第九条 其他约定事项

  1、甲方提供腻子、底漆、面漆,乙方负责所有工具;

  2、乙方负担在施工中的用电费用;

  第十条 本合同自双方签字盖章之日起生效,合同附件与合同具有同等法律效力

  第十一条 本合同一式三份,甲方二份,乙方一份

  甲方: (盖章)

  代表人:

  乙方:(盖章)

  代表人:

  年 月 日

【外墙涂料施工合同范本】相关文章:

1.外墙涂料施工合同

2.外墙涂料劳务合同范本

3.外墙涂料施工合同(精选5篇)

4.内外墙涂料装饰工程施工合同

5.安全施工合同范本

6.承揽施工合同范本

7.装饰施工合同范本

8.外墙施工合同范本

9.最新施工合同范本

上一篇:市政道路施工合同 下一篇:工程机械施工合同