在人们越来越相信法律的社会中,随时随地,各种场景都有可能使用到合同,签订合同也是最有效的法律依据之一。那么一份详细的合同要怎么写呢?下面是小编为大家整理的聚氨酯工程施工合同,仅供参考,大家一起来看看吧。
发包方:xx(以下简称甲方)
分包方:xx工程有限公司xx(以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》、《建筑工程承包合同条例》及其他有关法律法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,结合本工程具体情况,甲、乙双方协商达成一致,特此签订本合同,以明确双方的权利义务。
一、工程概况
1、工程名称:xx;
2、工程地址:xx;
3、工程面积:跨度为xx米,长度为xx米,檐口高xx米,合计xx幢,面积xx平方米。
二、承包内容
聚氨酯保温喷涂施工;
三、承包方式
包工方式:喷涂聚氨酯厚度为xxmm。
四、工程期限
1、开工日期暂定为xx年xx月xx日,竣工日期暂定为xx年xx月xx日;
2、工期暂定为xx个晴天,如遇大风、大雨、停电等不可抗力因素顺延;
3、因甲方原因造成乙方不能按合同约定工期开工的`,甲方应在合同约定的开工日期前一星期,以书面形式通知乙方,推迟开工日期,并相应顺延工期;如甲方没有提前通知乙方,给乙方造成的相关损失的,乙方提供相应清单及凭证,由甲方承担。
五、工程造价及结算方式
1、工程造价:本工程总面积约为xx平方米,单价为xx元/平方;总造价约为xx元,大写金额xx(按实结算)
2、付款方式:
材料设备全部进场付总工程价的50%,即xx元;
聚氨酯喷涂至70%时付款至总工程价的90%,即xx元;
验收合格后付至总工程价的97%,留3%作为质保金,一年内无质量问题,甲方一次性付清余款给乙方。
六、双方责任
甲方责任:
1、甲方应按合同约定按时付款。
2、甲方有对乙方施工质量监督的责任。
3、甲方应为乙方提供电源、水源及可施工的场地,如果甲方不能按期提供,加工时间另议。
乙方责任:
1、乙方应按合同约定按期施工。
2、乙方应按合同约定,根据质量标准的要求保质施工。
3、乙方对施工现场原材料进行防火监管,并备有消防器材;
4、高空作业时,乙方要对工人进行安全教育,如出现安全事故由乙方负责,并承担相应的法律责任和经济损失。
5、乙方对甲方不按期付款,有权中止施工。
双方未履行验收手续,甲方即行进驻装修场地,则视为工程验收合格,乙方不再承担任何责任。
七、违约责任
1、如乙方未能及时完工,延期一天罚款500元;制作安装的产品有显著质量问题,承担甲方相应损失;
2、如甲方拖欠乙方工程款,影响工程进度,造成乙方停工、窝工而带来的各种损失,或其他事项未能按合同要求履行付款,延期一天罚款500元,并承担乙方相应损失;超过合同要求应付款项日期一个月后,应向乙方额外支付20%违约金;
3、乙方验收通知书送达甲方后,甲方3日内不进行验收,按规定偿付逾期违约金。
八、其他
1、本合同本合同一式贰份,甲、乙双方各执壹份,经甲乙双方盖章并各方法定代表人或经办人签署即生效;工程结算完毕,付清工程款后,合同自动失效;
2、本合同在履行过程中如发生争议,双方应协商解决,协商不成的,可向xx省盐城市建湖县人民法院提起诉讼。
甲方:xx乙方:xx工程有限公司
地址:地址:
代表:xx代表:
手机号码:xx手机号码:
xx年xx月xx日
【聚氨酯工程施工合同】相关文章:
1.模板工程施工合同
2.小型工程施工合同
3.涂料工程施工合同
4.装修工程施工合同
5.工程施工的合同
6.小工程施工合同
7.庭院工程施工合同
8.改造工程施工合同
9.工程施工合同范文