施工合同

2020-10-07 施工合同

  随着法律观念的日渐普及,合同的类型越来越多,签订合同可以使我们的合法权益得到法律的保障。相信大家又在为写合同犯愁了吧,以下是小编为大家收集的施工合同7篇,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。

施工合同 篇1

  发包方:(以下简称甲方)

  承包方:(以下简称乙方)

  甲方在拦汊养鱼,需筑坝,现就筑拦河坝工程承包达成如下协议:

  一、双方已实地查看,整体拦河坝长米,高米,坝顶部宽米,前期为倒土筑坝,后期为坝两边浆砌混泥土。混泥土约方,土方方。

  二、双方约定混泥土每方按元计,土方每方按元计,总价按万元包干。

  三、施工期限年月至月。

  四、工程质量特别是隐蔽工程必须有甲方现场监督。

  五、甲方先行垫付挖机油费,土石方工程完工后,支付费用万元,余款待工程完工验收合格后支付。

  六、违约责任:甲方未按期付款,工期后延,并赔偿乙方直按损失;乙方未按期完工(不可抗力除外),乙方赔偿甲方损失万元。

  七、未尽事宜按《合同法》规定办理。

  八,本协议一式二份,具有同等法律效力,双方各执一份,签字后即生效。

  甲方签章: 乙方签字:

  年月日

施工合同 篇2

  发包方(甲方):南韩碳火烤肉

  承包方(乙方):

  依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律法规,结合本市装饰装修的特点,甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就本装饰工程(以下简称工程)的有关事宜达成如下协议:

  一、 工程概况

  1、工程地址:南韩碳火烤肉

  2、工程概况 :外牌匾人工费

  二、 工程日期

  开工日期201__年__月__日 交工日期201__年__月__日

  三、 工程造价及结算方式:

  1、 工程总造价__________________________元整,不含所有税金。

  2、 本合同签定后,甲方向乙方支付总造价 %人民币___________元整。

  3、 安装吸塑字前,甲方向乙方支付总造价的 %____________

  四、工程变更

  施工期间改变工程规模,施工方法,工程投资,发生技术变更而调

  整工程费用时,其增减额度甲、乙双方共同议定,工期顺延。

  五、违约责任

  1、 由于甲方原因导致中途停工,或改变施工方案,甲方应补偿乙方因停

  工、窝工及材料损失费用。

  2、 由于乙方原因逾期交工的由乙方负责。

  3、 甲方未办理有关手续,造成停工、窝工由甲方负责。

  六、其它

  合同一式二份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力。合同附件为本合同组成部分。

  合同经双方鉴定生效后,双方必须严格遵守,任何一方需变更合同内容,应经协商一致后,重新鉴定补充协议。

  合同有效:合同以交清尾款,签定售后保修协议为售后有效。未 交清尾款前,所有乙方施工项归乙方所有,交清尾款交工甲方使用

  甲方签字: 乙方签字:

  合同签定日期201__年__月__日

施工合同 篇3

  工程名称:

  甲 方:

  乙 方:

  经双方友好协商,甲方委托乙方就甲方地暖工程进行施工,现就有关事宜达成协议如下:

  一、 施工范围:

  乙方施工范围为:含分水器在内的地暖结构部分,分水器之后的连接管道以及混凝土填充不包括在本合同内。

  二、 施工方案:

  一层和顶层采用20㎜厚的苯板和铝箔反射膜,卡钉固定加热管,中间几层采用3㎜地暖复合膜,采用钢丝网和绑丝固定加热管。乙方负责编制施工方案,经甲方批准后按照施工方案和施工图纸的要求进行施工。

  三、 施工材料要求及材料供应

  1、主要材料要求:

  a、聚苯乙烯保温板:厚度20㎜。

  b、铝箔反射膜。后付牛皮纸,

  c、地暖复合膜 3㎜

  d、pe-xa管, “ 道诚 ”牌,de20×1.9㎜

  盘管间距均采用250毫米(以设计图纸为准)

  e、分水器为全铜,巨帆牌。

  f、钢丝网:∮2×200mm×200mm,

  2、辅助材料采用市面上通用材料。

  四、 施工现场管理

  1、乙方施工人员要严格服从甲方现场管理要求,做到文明施工,安全施工,在施工过程当中如果出现工伤事故由乙方负责。

  2、甲方要派驻现场管理人员负责对乙方施工进行监督管理和协调现场出现的问题,为乙方创造良好的施工条件。

  3、甲方免费提供施工用水用电。为乙方施工人员免费提供材料仓库和基本的住宿场所。

  五、 工程造价和结算方式

  1、合同造价

  该工程地暖实际铺设面积约为 平方米,结算价格为31元/平方米。工程总价约为: 元。

  地暖施工完毕后,甲乙双方共同核定地暖实际施工面积。并将工程量核定方法约定为:未铺设的房间不计算面积,铺设地暖的房间按施工图纸中线标注尺寸扣除设计墙厚为基准计算面积,卫生间如果铺设地暖按全部面积计算。

  2、结算方式、

  乙方施工材料和人员到工地后拨总造价的20%,后续工程按工程实际进度拨款,施工完毕拨付到总价的70%,工程竣工验收后付至95%,留5%作为质量保证金,第一个采暖期结束后付清余款。

  工程不能同时施工时,按施工楼号单个结算。

  六、 施工工期: 现场条件具备时,单个楼工期不超过10天,总工期:7月10日至8月15日,保证交工验收,以不耽误后续土建方施工为原则。

  七、 质量保证:乙方对安装工程保修二年,终生负责维修。

  八、 合同签定后双方要严格执行合同条款,不得违约,如果有一方违约,违约方必须向对方赔偿经济损失或者向人民法院起诉。

  九、 本合同一式两份,双方各执一份,签字盖章后生效。

施工合同 篇4

  合同编号:_________

  甲方:_________

  联系人:_________

  乙方:_________

  联系人:_________

  甲乙双方为_________(地点名称)弱电综合布线系统签订合同如下:

  一、工程概况

  1、工程名称:_________(地点名称)弱电综合布线系统

  2、工程地址:_________

  3、工程概况:金属桥架安装、信息点管路安装、信息点布线及安装;机房光缆布线信息点布线及安装;协助安装防雷、消防系统产品。

  二、甲乙双方的责任和义务

  1、甲方负责协调处理工地现场有关问题,保证现场正常施工的必要条件。

  2、乙方应按合同规定的时间施工、完工,在保证工程质量和工程进度的前提下完成如下工作:

  1)完成_________(地点名称)弱电综合布线系统(工程量为:约400米金属桥架安装;约_________米的管路铺设;约_________个信息点布线安装;约_________个机房信息点布线安装;约_________条室内光缆布线;及协助安装防雷系统产品、消防系统产品)

  2)提交信息点平面标识图、配线架标识表、线缆标签、及相关对应文档资料。

  3、乙方保证统一着装(工作服)在现场施工及项目班组长每天到场。

  4、乙方保证该项目工程开通正常运行一年的维护工作。

  5、甲方应及时将工程材料运到现场,并存放在安全的仓库。

  三、工程进度安排

  1、在甲乙双方协商下,计划在_________年_________月_________日前全部完工。

  2、若遇甲方无法提供施工条件,甲乙双方另行协商。

  四、工程验收时间

  工程完工后一月内,甲方应组织验收。无正当理由在一月内不组织验收视为工程合格。

  五、合同预算金额

  本合同预算总金额为:(人民币)_________元整(000.00)

  六、结算方式

  工程量进行到50%时甲方向乙方支付合同总额_________%的预付款。工程验收合格后一周内付_________%;余款_________%一年内付清。

  乙方向甲方开据《_________省_________市建筑安装专用发票》。

  七、人力不可抗拒事故

  如因战争、火灾、水灾、台风、地震和其它人力不可抗力事故导致工期延误,则工期顺延,责任不在乙方。但乙方应立即通知甲方,并有采取一切必要措施从速完成施工。

  八、违约责任

  甲方不按本合同第六条的规定支付工程款,应承担每天千分之五的违约金。

  乙方中途舍弃工程安装,合同金额不予支付处理;乙方不遵守《保密约定》应承担合同金额的百分之五十的扣款。

  九、解决争议的方式

  本合同发生纠纷,双方应协商解决,协商未成,交乙方所在地人民法院管辖。

  十、合同生效及其它

  1、本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份,签字盖章即生效。

  2、本合同所属的附件与本合同具有同等效力。

  3、本合同执行过程中,签订的补充协议属合同的组成部分。

  4、若有未尽事宜,双方友好协商解决。

  甲方(签章):_________乙方(签章):_________

  法定代表或其委托人:_________法定代表或其委托人:_________

  签约时间:_________年___月___日签约地点:_________

施工合同 篇5

  甲方:_________乙方:_________甲乙双方就甲方在_________楼,委托乙方贷资施工、贷资事宜,双方经协商一致,达成贷资施工合同,合同如下:第一条

  甲方兴建的综合楼,位于_________,建筑面积_________,建筑物_________层,总投资约_________元。

  第二条

  乙方同意贷资施工,贷资额为人民币_________元,贷资期从开工之日起计时间为一年,贷资计算按年息_________计。

  第三条

  计算时间从开工之日起,按乙方施工进度报表计算,累计核实。

  第四条

  乙方贷资由乙方管理投入,按工程进度核实贷资额度达_________元时,甲方应及时支付工程款。

  第五条

  偿还贷资额本金及利息,一年期必须偿还清,如过期有困难,按年息_________计算,但不能过期二个月,如过期二个月,甲方用建筑物裙楼一至二层抵押给乙方,每方米_________元,乙方有权自行处理。

  第六条

  乙方已承建工程甲方_________花园工程和拟建综合楼工程,该两项工程不论那个工程发生经济纠纷,均属独立的责权关系,即两个工程之间的法律责任互不相关。

  第七条

  陈述和保证7.1

  甲方的陈述和保证(1)其是一家依法设立并有效存续的有限责任公司;(2)其有权进行本合同规定的交易,并已采取所有必要的公司行为授权签订和履行本合同;(3)本合同自签定之日起对其构成有约束力的义务。7.2

  乙方的陈述和保证(1)其是一家依法设立并有效存续的有限责任公司;(2)其有权进行本合同规定的交易,并已采取所有必要的公司行为授权签订和履行本合同;(3)本合同自签定之日起对其构成有约束力的义务。

  第八条

  违约责任8.1

  除不可抗力的原因外,任何一方违反本合同,应向对方支付合同约定工程总金额_________%的违约金。8.2

  任何一方违反其在本合同中所作的陈述、保证或其他义务,而使守约方遭受损失,则守约方有权要求违约方予以赔偿。

  第九条

  保密一方对因本贷资施工合同而获知的另一方的商业机密负有保密义务,不得向有关其他第三方泄露,但中国现行法律、法规另有规定的或经另一方书面同意的除外。

  第十条

  补充与变更本合同可根据各方意见进行书面修改或补充,由此形成的补充协议,与合同具有相同法律效力。

  第十一条

  合同附件11.1

  本合同附件包括但不限于:(1)各方签署的与履行本合同有关的修改、补充、变更协议;(2)各方的营业执照复印件、及相关的各种法律文件;11.2

  任何一方违反本合同附件的有关规定,应按照本合同的违约责任条款承担法律责任。

  第十二条

  不可抗力任何一方因有不可抗力致使全部或部分不能履行本合同或迟延履行本合同,应自不可抗力事件发生之日起三日内,将事件情况以书面形式通知另一方,并自事件发生之日起三十日内,向另一方提交导致其全部或部分不能履行或迟延履行的证明。

  第十三条

  争议的解决本合同适用中华人民共和国有关法律,受中华人民共和国法律管辖。本合同各方当事人对本合同有关条款的解释或履行发生争议时,应通过友好协商的方式予以解决。如果经协商未达成书面协议,则任何一方当事人均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

  第十四条

  权利的保留任何一方没有行使其权利或没有就对方的违约 行为采取任何行动,不应被视为对权利的放弃或对追究违约责任的放弃。任何一方放弃针对对方的任何权利或放弃追究对方的任何责任,不应视为放弃对对方任何其他权利或任何其他责任的追究。所有放弃应书面做出。

  第十五条

  后继立法除法律本身有明确规定外,后继立法(本合同生效后的立法)或法律变更对本合同不应构成影响。各方应根据后继立法或法律变更,经协商一致对本合同进行修改或补充,但应采取书面形式。

  第十六条

  通知16.1

  本合同要求或允许的通知或通讯,不论以何种方式传递均自被通知一方实际收到时生效。16.2

  前款中的实际收到是指通知或通讯内容到达被通讯人(在本合同中列明的.住所)的法定地址或住所或指定的通讯地址范围。16.3

  一方变更通知或通讯地址,应自变更之日起三日内,将变更后的地址通知另一方,否则变更方应对此造成的一切后果承担法律责任。

  第十七条

  合同的解释本合同各条款的标题仅为方便而设,不影响标题所属条款的意思。

  第十八条

  生效条件本合同自双方的法定代表人或其授权代理人在本合同上签字并加盖公章之日起生效。各方应在合同正本上加盖骑缝章。本合同一式_________份,具有相同法律效力。各方当事人各执_________份,其他用于履行相关法律手续。甲方(盖章):_________乙方(盖章):_________法定代表人(签字):_________

  法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日_________年____月____日

施工合同 篇6

  工程名称:

  甲 方:

  乙 方:

  经双方友好协商,甲方委托乙方就甲方地暖工程进行施工,现就有关事宜达成协议如下:

  一、 施工范围

  乙方施工范围为:含分水器在内的地暖结构部分,分水器之后的连接管道以及混凝土填充不包括在本合同内。

  二、 施工方案

  一层和顶层采用20㎜厚的苯板和铝箔反射膜,卡钉固定加热管,中间几层采用3㎜地暖复合膜,采用钢丝网和绑丝固定加热管。乙方负责编制施工方案,经甲方批准后按照施工方案和施工图纸的要求进行施工。

  三、 施工材料要求及材料供应

  1、主要材料要求:

  a、聚苯乙烯保温板:厚度20㎜。

  b、铝箔反射膜。后付牛皮纸,

  c、地暖复合膜 3㎜

  d、PE-Xa管“ 道诚 ”牌,De20×1.9㎜

  盘管间距均采用250毫米(以设计图纸为准)

  e、分水器为全铜,巨帆牌。

  f、钢丝网:∮2×200mm×200mm,

  2、辅助材料采用市面上通用材料。

  四、 施工现场管理

  1、乙方施工人员要严格服从甲方现场管理要求,做到文明施工,安全施工,在施工过程中如果出现工伤事故由乙方负责。

  2、甲方要派驻现场管理人员负责对乙方施工进行监督管理和协调现场出现的问题,为乙方创造良好的施工条件。

  3、甲方免费提供施工用水用电。为乙方施工人员免费提供材料仓库和基本的住宿场所。

  五、 工程造价和结算方式

  1、合同造价

  该工程地暖实际铺设面积约为 平方米,结算价格为31元/平方米。工程总价约为: 元。

  地暖施工完毕后,甲乙双方共同核定地暖实际施工面积。并将工程量核定方法约定为:未铺设的房间不计算面积,铺设地暖的房间按施工图纸中线标注尺寸扣除设计墙厚为基准计算面积,卫生间如果铺设地暖按全部面积计算。

  2、结算方式、

  乙方施工材料和人员到工地后拨总造价的20%,后续工程按工程实际进度拨款,施工完毕拨付到总价的70%,工程竣工验收后付至95%,留5%作为质量保证金,第一个采暖期结束后付清余款。

  工程不能同时施工时,按施工楼号单个结算。

  六、 施工工期

  现场条件具备时,单个楼工期不超过10天,总工期:7月10日至8月15日,保证交工验收,以不耽误后续土建方施工为原则。

  七、 质量保证

  乙方对安装工程保修二年,终生负责维修。

  八、 合同签定后双方要严格执行合同条款

  不得违约,如果有一方违约,违约方必须向对方赔偿经济损失或者向人民法院起诉。

  九、 本合同一式两份,双方各执一份,签字盖章后生效。

  甲方:(公章) 乙方:(公章)

  签字: 签字:

施工合同 篇7

  发包方:

  承包方:

  甲方(发包方): (以下简称甲方) 乙方(承包方):(以下简称乙方)

  依据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规,增强双方责

  任感,确保工程的顺利完工,双方在平等、自愿、公平、协调一致的基础上订立本合同,条款如下:

  一、工程概况

  工程名称: 工程地点:工程内容: 设计施工图纸所包含的所有内容

  二、工程合同价款:

  本工程合同造价为人民币元,即人民币元整。 本造价内含两年养护费用。

  三、承包方式:

  由乙方设计,采用大包干,即包工、包料、包管理、包质量、

  包工期等完全总承包。承包范围和内容:设计施工图纸范围内的

  所有绿化工程。

  四、工期

  本工程工期为: 20xx 年月日至年月 日

  绿化工程养护期为:年月日至年月日。

  五、工程价款的支付与结算

  1、按工程进度每月支付完成产值的______%;

  2、新工工程完工后支付工程总造价的验收合格后______天内一次性付清剩余 %的款项;

  3、本工程价款不含税金。

  六、本合同未尽事宜,经甲乙双方协商达成补充协议,所达成的补充协议与本合同具有同等法律效力。

  七、本合同在执行过程中发生争议的,由双方协商解决,协商不成的,可向人民法院诉讼解决。本合同一式两份,甲方执一份,乙方执一份。 本合同自甲、乙双方签字盖章之日起生效。

  (公章) (公章)

  甲方代表签字: 乙方代表签字:

  年 月 日年 月 日

【有关施工合同锦集七篇】相关文章:

1.【实用】施工合同锦集七篇

2.有关租房合同锦集七篇

3.有关投资合同锦集七篇

4.有关施工合同合集七篇

5.有关施工合同汇总七篇

6.【推荐】施工合同锦集6篇

7.【精华】施工合同锦集10篇

8.有关融资租赁合同锦集七篇

9.有关产品加工合同锦集七篇

施工合同 施工合同