施工合同

2020-09-08 施工合同

  随着法治精神地不断发扬,人们愈发重视合同,合同对我们的帮助越来越大,签订合同是为了保障双方的利益,避免不必要的争端。那么大家知道正规的合同书怎么写吗?以下是小编为大家收集的施工合同9篇,仅供参考,欢迎大家阅读。

施工合同 篇1

  建设单位(甲方):

  施工承包单位(乙方):

  为明确甲乙双方在施工过程中的权利义务,促使双方互相创造条件,搞好配合协作,按时保质保量地完成工程任务,经甲乙双方充分协商,特签订本合同,以便共同遵守。 工程名称:

  质量要求: 工程造价:本合同全部工程施工预算造价为人民币 ¥: 元 工程期限: 201 年 月 日起至 201 年 月 日止甲乙双方的责任与权利:

  一、甲方在开工前应解决施工用地,解决施工用水源、电源和运输道路的畅通;组织设计交底;乙方必须按甲方要求施工。

  二、乙方在开工前应组织有关人员研究参与设计交底;做好施工预算;负责编制施工组织设计或施工方案;进行施工场地的平整,施工界区内的用水、用电、道路以及搭建施工临时设施,安排施工总进度计划,储备材料,加工构件,做好一切施工准备。

  三、乙方在组织施工中必须坚持“质量第一”的方针,要根据国家颁发的施工验收规范和质量检验标准,以及设计要求组织施工,要求全部工程达到合格标准;在组织施工中不得随意变更设计,如在施工中由于乙方本身原因造成的停工、返工、材料、构件的倒运,机械二次进场等损失,均由乙方自行负担。

  四、乙方要严格执行隐蔽工程验收制度,主动配合甲方完成验收工作后方可进行下一个施工环节。

  五、在组织施工过程中,乙方应对施工现场人员进行安全教育,做好设施安全防护,如果乙方因疏于防范、操作不规范造成安全事故的均由乙方负全责。

  六、在组织施工过程中应科学规范、统筹安排。如因技术原因或操作不规范导致原材料浪费,乙方应承担责任如数偿还相关费用。

  合同份数及相关说明:

  一、本合同一式两份,甲乙方各执一份;

  二、本合同自双方签订之日生效。

  三、本合同条款如对特别情况尚有未尽事宜,双方可根据具体情况结合有关规定议定附则条款,作为本合同附件,与本合同具有同等效力,但不得与本合同抵触。

  建设单位(甲方)签章: 施工单位(乙方法人)签字:

  ______年____月____日

施工合同 篇2

  甲方:

  乙方:

  为了确保 府谷县环城公路天隆水泥厂至班家塔二级公路路基工程 公路工程任务的顺利完成,确保工程质量和工程进度,经甲、乙双方协商,甲方将本工程的施工任务承包给乙方。为明确双方相互权利、义务以及经济责任,依据《合同法》有关规定,经双方协商同意,签定本合同。

  第一章 总 则

  1、工程名称:府谷县环城公路天隆水泥厂至班家塔二级公路路基工程N3标段 。

  2、工程地点: 府谷县 。

  3、承包范围和内容:

  (1)承包范围: 府谷县环城公路天隆水泥厂至班家塔二级公路路基工程公路K5+400-K8+359.032段路面工程。

  (2)承包内容:

  本工程建设内容包括:整修路基,水泥混凝土路面面层,培路肩。

  4、承包方式:

  (1)本工程实行单价承包,工程计量以监理检验合格并签认范围内的实际完成工程量计算。工程中所发生的人工、材料、机械设备等各项费用均已包含在承包单价之中。

  (2)工程承包单价为含税单价,税款由乙方向有关税务部门交纳,或由甲方向有关部门代交,但费用将从乙方的工程款中扣除。

  (3)工程价款为按招标确定的单价乘以实际完成水泥混凝土路面工程量计算。

  第二章 工程期限

  1、本项工程自签定合同之日起,于20xx年6月10日开工,至20xx年8月10日结束。

  2、乙方进场后,甲方将不定期考核乙方工程完成情况。如因人工、机械数量不足而影响工程进度,甲方有权要求乙方在一定期限内进行增补。乙方进场后要服从甲方技术人员及各职能部门的领导。

  3、凡人力不可抗拒的因素或工程工序排布需要以及自然因素(如下雨)造成的停工均属正常停工。

  4、乙方所拉运的材料应满足工程的质量要求。未经甲方同意,擅自拉运的质量不合格的材料,其费用不得结算。

  第三章 安全生产与文明施工

  1、乙方必须按照有关法律、法规要求做到安全生产与文明施工,负责检查消除施工现场所有安全隐患,做好防火、防洪、现场安全操作等工作。

  2、加强施工现场管理,做到文明施工,建立健全各项管理制度和安全生产措施,按照业主及监理的要求做好各项工作,树立良好的企业形象。

  3、施工场地严禁赌博、吸毒、贩毒、偷盗、斗殴等违反社会治安活动。

  第四章 双方义务

  1、甲方合同义务

  (1)甲方负责施工过程中的技术交底、指导、质量检测及工程测量工作。帮助乙方协调与监理单位及当地有关部门及群众的关系。帮助乙方办理开工报告等手续及其它需要甲方解决的问题。

  (2)甲方现场技术人员对工程进度、工程质量进行监督、检查。

  (3)依照约定支付乙方工程款。

  2、乙方合同义务

  (1)按照施工图及相关工程质量标准要求从事工程项目建设,按时完成工程建设任务,确保工程质量合格。

  (2)服从甲方派出的各级管理人员的管理,执行工程建设的各项规范标准。

  (3)乙方在施工期间食宿自理。

  第五章 工程款结算方式

  1、本工程实行单价承包。合同单价为 元/平方米。其中,整修路基 元/平方米,水泥混凝土路面面层 元/平方米,培路肩 元/米。工程结算价款以检验合格的实际完成工程量乘以合同单价计算。

  2、甲乙双方签订合同,乙方及时进入施工现场开工后,甲方先期支付15%工程预付款,以后根据完成工程的形象进度,可逐步预借不大于完成工程造价的10%作为乙方生活费和工程款费用。待该项工程全部完成后,经甲方有关技术人员会同监理人员验收符合本项工程所应达到的质量要求后,甲方支付全部工程款项。

  第六章 纠纷解决办法

  甲、乙双方发生经济纠纷时,应按合同条款本着友好、谅解的原则协商解决。

  第七章 附 则

  1、本合同双方代表签字、盖章后生效,到工程竣工验收、工程质量保修期满结清工程款后自行终止。

  2、本合同一式四份,甲、乙双方各执两份。

  3、未尽事宜经双方协商一致后,可另签补充协议,补充协议将视为合同的组成部分。

  甲方:(签章)

  法人 或 授权代理人:

  乙方:(签章)

  法人 或 授权代理人:

  年月日:

施工合同 篇3

  甲方:______基业物业管理有限公司(以下简称甲方)

  乙方:__________________________(以下简称乙方)

  甲方系______________物业管理单位,乙方系小区住宅单元物业的购买者或使用者委托进行装修的单位或个人。现甲、乙双方就装修的有关事宜,经过平等协商,特签此协议。

  一、 装修申请与报批

  第一条乙方在装修前应以书面形式向甲方提出装修申请,并填写《装修申请表》;乙方向甲方提供下列材料:

  1.施工单位营业执照及资质证书复印件(加盖公章),如委托个人则需装修委托书。

  2.比例不小于1:100的装修设计图(包括:平面图、隐蔽工程图、机电项目施工图)或上述图纸的复印件。

  3.乙方向甲方提供现场施工人员的名单、身份证复印件及1寸近照2张。

  4.装修队电工、焊工等特种工种的上岗证及复印件。

  第二条甲方在收到乙方申请后,对乙方提供的资料进行审核,甲方自接到资料后7个工作日内完成审核工作,并将审核结果通知乙方。如审核合格后,甲方为乙方开据施工许可证。乙方应按照许可证时间开工装修,同时应将许可证贴在装修现场明显位置以便甲方检查。

  第三条对于乙方提供的资料,甲方认为需要修改或重新提交时,乙方应进行修改或重新提交,并将修改后的资料报甲方,以便甲方进行最终审核。

  第四条甲方审核完毕的资料,乙方不得擅自改变。如需修改或变动,应以书面形式提前通知甲方,并将修改后的资料报甲方审核。

  第五条如果乙方不提交装修申请擅自施工,或在甲方未准许之前开工,甲方有权责令其停工,而由此造成的一切后果均由乙方负责。

  二、 出入证

  第一条 为保证乙方装修工作的顺利进行,乙方需要为其聘请的施工人员办理现场出入证,如有未办理出入证的、丢失出入证的或将出入证转借他人的,甲方有权阻止其进入小区,而因此产生的一切后果均由乙方自负。

  第二条 如果甲方发现乙方聘请的施工人员有违法行为,或有不符合小区管理规定的行为,甲方有权将该施工人员清理出小区,由此产生的一切后果均由乙方负责。第三条装修完毕后,乙方应及时将其申请的所有出入证全部收回交给甲方,甲方核查无误后,退还临时出入证押金。

  三、 装修保证金

  第一条为保证业主的利益和楼宇结构及配套设备的安全,甲方收取乙方保证金每户5000元。

  第二条乙方缴纳垃圾清运费:20元/自然间;管理费(含设备使用费)按15元/天计费,自审批合格领取施工许可证起至验收合格清场之日止。

  第三条装修完毕经甲方验收合格后,扣除实际发生的费用(以甲方验收合格之日停止计费),3个月未发生质量问题,按规定退还尾款。如验收不合格,甲方将继续收取乙方整改期间的相关费用。

  四、 注意事项

  第一条 楼宇土建结构装修

  1.不得改动门、窗,保持楼宇、房屋外观的美观统一。

  2.严禁拆改破坏原结构、承重墙、配重墙、楼板地面。不得擅自在主体结构上剔槽、打洞,不得凿穿地面、屋顶、阳台隔断板。

  3.装修室内地面石材厚度不得超过1.2cm,地面装修总厚度不得超过3cm,按施工进度铺地砖前须申报物业管理公司工程部检查批准。

  4.不得擅自破坏原设计卫生间、洗衣间防水层,如有破损须重做防水处理,需进行24小时闭水试验,物业工程部试验通过后方可继续施工。

  5.乙方装修所使用的木制材料需经防火阻燃、防腐处理。

  6.不得将没有防水要求的房间设为卫生间、厨房间。

  7.厨房应有门,不得做成敞开式厨房。

  第二条 水、暖气、燃气管道设施装修

  1.严禁改动室内供暖管线设施,严禁加装暖气片或拆改移位。加装暖气罩,必须留有长、宽不少于400mm的检修口,便于日后维修,否则后果自负。

  2.严禁拆改室内水表,不得擅自拆改原设计管线。

  3.严禁改动或遮挡燃气管线、仪表设施。

  4.室内所有管线节门、接口周围需留有100mm以上距离,并必须按规定预留长、宽不小于400mm的检查口,便于日后维修检查。

  5.不得擅自封包燃气管道。

  6.安装燃气热水器必须采用强排式,且其排气管不得超出外墙10cm,不得排入烟道或管井。

  7.卫生间、厨房间墙体改动的,应当按照防水标准制订施工方案,重新做防水。

  第三条 配电、弱电信号设施装修

  1.配电系统布局必须按审批方案、图纸施工,负责此项工作的施工人员必须有劳动局核发的电工操作证(特种工种证明复印件在物业管理公司备案)。

  2.严禁破坏室内原设计配线回路,严禁强电、弱电线路直埋,必须按施工规范穿线铺设,如有违规造成的一切后果由乙方负责。

  3.不得擅自增改原设计配电控制和计量仪表,隐蔽施工部分:照明、插座、空调插座必须按原设计负荷单路控制施工。

  4.严禁拆改原设计电视、对讲、通讯网络布线,如擅自改动,造成不良后果自负。

  5.浴室安装浴霸必须从插座重新引线,不能使用原预留灯线。房间内不得使用超过原设计负荷的电器

  第四条 楼宇外观装修

  1.严禁拆改外窗、防火窗、阳台,不得擅自加装护栏。

  2.严禁在户门以外公共区域平台违章搭建或悬挂其他物品。违者物业公司有权要求其无条件拆除,损失自负。

  3.空调室外机必须按指定位置安装,冷凝水排放管须接入空调冷凝水管或靠墙固定在外窗一侧

  第五条装饰施工现场

  1.装饰材料搬运:乙方须提前申请电梯使用时间,按计划安排时间搬运,切勿损坏电梯、公共区域墙壁、楼梯间墙壁等公共设施设备。搬运建筑材料必须封装不漏,搬运完毕须将搬运路线及时清扫干净。

  2.装修垃圾清运:乙方必须遵守甲方的规定,按指定时间将封闭袋装垃圾运至指定地点,随时清扫门前杂物。严禁在公共区域堆放建筑材料、装修垃圾,严禁将杂物、油漆倒入下水管线。

  3.施工人员:乙方施工人员须衣着整齐,佩带通行标志,按指定通道进入;严禁在本小区非工作区域闲逛,不得损坏小区公共设施设备及他人财务;严格遵守管理规定,保持公共区域墙壁、楼道墙壁的整洁。

  4.装修施工时间:

  1)工作时间:8:00--12:00,14:00--18:00其它时间严禁施工人员进入或滞留在小区内,严禁施工人员在本小区内留宿。

  2)机械设备作业时间:8:00--11:30,14:30--18:00,其它时间为静音作业时间,严禁施工扰民。(周六、日静音作业)

  5.消防安全:每户装修施工现场必须配置两个5公斤灭火器,工作现场禁止吸烟。乙方必须遵守各项安全防火规定,履行与甲方签订的安全防火责任书。

  五、 装修竣工验收

  装修完成后,乙方须提前通知甲方约定时间,甲方自接到乙方正式验收申请5个工作日内,由工程部、业主、装修公司负责人及装修施工相关技术人员共同验收。验收不合格项目由施工单位限期整改合格。因整改造成的各项损失费用,均由施工方承担。

  六、 其它

  第一条乙方在此保证:因其装修而引起的一切后果,如造成房屋结构、布局、外装修的损坏,房产毗邻房屋的损坏或他人人身安全或财产的损失,房屋渗漏而对四邻造成的损失等均由乙方承担。因此后果而产生的一切事宜如诉讼、仲裁的均由乙方自费处理。

  第二条如因乙方装修给他人人身财产造成损失,而引起他人向甲方索赔时,乙方负责赔偿因此给甲方造成的一切损失。

  第三条本协议未尽事宜,由双方协商解决。

  第四条本协议一式两份,由甲、乙双方各执一份,自双方签字之日起生效。

  第五条签约方

  甲方:______基业物业管理有限公司 乙方:_____________________

  经办人:________________________ 经办人:___________________

  日期:__________________________ 日期:_____________________

施工合同 篇4

  甲方:

  乙方:

  甲、乙双方经友好洽谈和协商,甲方决定将公司所有外墙涂料粉刷工程承包经乙方。为明确双方的权利和义务,根据国家有关法律规定,特签订本合同,以便共同遵守。

  第一条 工程概况

  1、工程地址:

  2、施工内容:外墙涂料粉刷,总面积约 平方米

  3、工程开工日期:

  4、工程竣工日期:

  5、工程承包方式:包工

  6、工程总天数: 天,雨天顺延。

  第二条 工程价款

  工程价款按照每平方米 元包工计算(大写) ( 元,以实际测量面积计算)。增加工程,增加造价;减少工程,减少造价。

  第三条 质量要求

  1、工程验收标准:根据业主要求

  2、施工中,甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求,双方应确认,增加的费用,应另签订补充合同。

  3、凡由男方采购的材料,产品质量由甲方自负;施工质量由乙方负责。

  4、乙方要精心施工,确保颜色一致,如不能保持颜色一致,其返工所需材料和工程款全部由乙方自行承担,甲方不承担任何责任。

  第四条 付款方式

  合同签订后,甲方在乙方开工 天内付工程款 ( ),施工完成后再付款 ( ),经业主验收合格,并测量工程量后计算工程余款,承诺: 年 月 日前结算清楚工程的余款。

  第五条 工程工期

  乙方应按期完工,如果延迟完工,每逾期一天,从总工程款中扣除200元。

  第六条 工程验收

  双方按本合同第三条约定的验收标准进行验收。

  第七条 其他事项

  本合同为工程承包合同,甲乙双方无雇佣关系。

  1、乙方在承包过程中应严格执行国家安全生产法律法规及施工规程,做到安全生产,文明施工。

  2、甲方义务给乙方施工人员(3人)购买每人300元意外保险。

  3、乙方在承包过程中发生的所有事故责任均由乙方自行承担,因事故导致的人身损害和财产损失及其他所有损失均由乙方负责赔偿,甲方不承担任何责任和赔偿(甲方出于人道主义,如发生人生事故可付担10%,实际财产损失50%补偿)。

  第八条 违约责任

  合同生效后,在合同履行期间,擅自解除合同方,使对方造成的实际损失超过违约金的,应进行补偿。

  第九条 争议解决

  本合同履行期间,双方如发生争议,由双方协商解决,协商解决不成的,可向人民法院提起诉讼。

  第十条 本合同自双方盖章或签字后生效

  第十一条 本合同一式二份,甲乙双方各执壹份

  甲方(盖章): 乙方(盖章):电话: 电话:

  签约日期: 年 月 日

施工合同 篇5

  甲方:

  乙方:

  为了顺利完成__________________________旋挖桩基工程施工任务,经甲乙双方友好协商,由甲方将该项桩基工程任务委托给乙方承包施工,为明确双方在承建中的职责,本着民主、互惠互利的原则,并遵照国家合同法订阅本协议,望双方共同遵守执行。

  一、 工程名称:____________________

  二、 工程地点:______________________

  三、 工程规模:具体桩数以设计图纸为准。工程量按实计算。

  四、 承包方式与承包内容:

  1、

  2、 承包方式:包工不包料 承包内容:施工的旋挖桩机械设备、配套、旋挖成孔、清孔、钢筋笼安装、砼浇灌(含机械设备油耗)、现场日常施工纪录。如需吊车,由乙方自备。(不含施工水电费及挖孔的土方清运在内)。

  五、 承包单价与工程计算:

  1、 承包价款:

  ① 、桩型为800mm-1300mm旋挖机。

  ② 、旋挖机承包单价为360元/?,本单价含土层砂层,碎裂状强、中风化,花岗岩。(设计桩顶标高至进入中风化2米花岗岩面),工程量从自然地面算起。

  ③ 泥浆材料、黄土由甲方提供。

  六、 施工日期:总桩数以实际根数为准,从打第一根桩起________日历天施工完成。如遇雨天、自然灾害、停电、法定节假日、设计变更、地质变更、地质障碍、甲供材料不及时不能连续施工,工期应顺延。不含补桩与设计变更所增加的工程量(注:夜间施工至晚上22:00)。

  若因乙方人为机械原因造成工期延慢,每延误一天罚款5000元,每个月允许有四天的机械维修。累计超过十五天,乙方应自动退场,由此产生的损失由乙方自行负责生产量无偿归甲方所有。

  七、 质量要求:业主验收合格。

  1、 必须严格执行国家现行施工及验收规范,质量评定标准,建筑分项工程施工工艺标准和有关规程规定要求。

  2、 乙方在施工中应严格按照甲方提供的施工图纸及设计变更有关规范制作施工;并经现场施工员,管理人员,监理及市安全部等有关人员的验收,对施工员、监理单位等有关人员提出的质量问题必须积极组织人员定期整改,若因质量问题给甲方造成的损失均由乙方负责赔偿。

  3、 质量评定由相关职能部门、建设单位、现场监理及现场管理人员评定为标准。

  八、 进度款支付与结算:

  1、 进度款支付按当月完成实际总工程量价款的80%,(含隐蔽签证工程量价款),余款20%待桩基检测合格验收后一个月内结算付清。

  2、 进度款支付方式:以现金支付或转账,其中乙方不提供发票费用。

  九、 甲乙双方职责:

  (一) 甲方:

  1、 负责施工场地的三通一平一排(排水),场地满足重型机械进退场,以及桩机在场地内正常工作。清理地下障碍物、地下管道。水电供应至现场。水电费由甲方负责,甲方负责现场临时设施的搭设及文明施工要求的相关设施费用。及时组织本工程使用的材料至施工现场。甲方提供挖机和塔吊。

  2、 提供设计图纸三份,地质资料一份,坐标点大样图,负责施工场地周围建筑物,地下电缆及地下管道的安全,如需特殊保护所有费用由甲方负责。

  3、 办理相关开工手续及前期的准备工作(如修建洗车台等),甲方只提供40㎡的活动房两间,作为乙方办公场所,不足房间乙方自负。

  4、 提供建筑物的定位、水准点和坐标控制点及桩位的复测,负责及时清运旋挖机挖出的土方泥浆的运输、场地的平整,负责内业资料的整理。

  5、 甲方指派________________为甲方驻工地代表,负责合同履行,对工程质量、安全、进度进行监督、检查、验收、变更、登记手续及办理环保噪音相关手续,在工程施工过程中,根据《城市管理条例》,负责理顺城管、交警、环保及周边居民等部门事项并承担相关费用。

  6、 甲方配合协调好现场相关单位的关系,确保乙方正常施工。若每月因甲方原因造成停工超过7天,从第8天起开始累加计量(经甲方确认后)甲方应补偿乙方机械停滞费5000元/天,除非常特殊情况外。

  7、 按合同之规定支付工程进度款及办理工程结算与付款。 应及时提供合格的施工材料(钢筋笼、商品砼等),并具备有相关手续,确保施工的顺利进展。乙方将每根桩有效长报给甲方,甲方负责想混凝土公司报混凝土量。混凝土供应量不够的责任由甲方负责,并送至孔口,由乙方负责灌桩。

  8、 甲方应定时对乙方工程进行检查、监督,对工程中产生的隐蔽提出整改意见,乙方必须认真整改执行。

  (二) 乙方:

  1、 乙方委派______________为现场施工负责人,全权解决工程上一切事务。

  2、 负责及时组织旋挖机(旋挖机保证能够钻入中风化花岗岩,否则乙方必须换其他旋挖机进场,费用全部由乙方承担)及完成其他配套工序的设备及时进场施工。

  3、 必须服从甲方、建设方、监理的管理安排进行施工。严格按设计图纸施工,执行国家地方桩基础施工规范,施工过程中如遇孤石或出现异常情况须及时报告甲方会同相关单位处理。

  4、

  5、 乙方必须完整。准确地做好成孔施工纪录,并及时交给甲方。 乙方应严格按照安全操作规程进行施工,确保施工安全,施工期间因乙方原因引起的安全问题,其经济和法律责任由乙方负责。

  6、 乙方必须严格按国家和福建省的基规范及桩基设计施工说明进行施工,如乙方原因引起工程质量问题,乙方负责补强及补桩至合格并承担相关费用。

  7、

  8、 挖出土方甲方必须尽快负责清理干净,以利于施工。 乙方应在______年_____月_____日之前,机械及配套设备全部进场,并在____日正式开工,否则按违约处罚。

  9、 乙方必须协助施工放样。

  10、 因桩基孔以及因此造成返工,乙方必须承担由此引起的一切责任。

  十、 当本工程停建,甲方应及时为乙方办理结算,并承担乙方部分经济损失。

十一、 本合同一式四份,四份双方各执两份。如有争议,甲乙双方应友好协商,若无法解决,可由当地法院仲裁。

  十二、 合同双方签字,待乙方设备进场生效。

  甲方:乙方:

  年月日

施工合同 篇6

  甲方:

  乙方:

  依据《中华人民共和国建筑法》以及其它相关法律法规,甲乙双方就乙方承接甲方发包的铝合金门窗及不锈钢门窗安装工程施工的有关事宜协商一致。同意按下列条款签订本合同,甲乙双方共同遵守。

  一、工程名称:

  二、工程地址:

  三、承包方式:包工、包料、包制作、包运输、包安装、包安全文明、施工,包竣工验收的承包方式。乙方负责本工程按照甲方规定工期完成,通过甲方的验收标准金额为准。

  四、工程范围与内容包括施工图内所有的铝合金门窗和不锈钢门窗工程。

  五、工程单价:

  铝金合金门窗125元/平方米,铝合金卷闸门200元/平方米不锈钢门400元/平方米,不锈钢防护窗85元/平方米不锈钢防护栏100元/个不锈钢防护架100元/个不锈钢地沟架100元/个维修部分材料及工资换玻璃100元/平方米拆装卷闸门360元/道换卷闸门材料底梁100元/米换塑钢滑道80元/米换塑钢窗滑轮和锁10元/个换卷闸门道槽43元/米换卷闸门锁板75元/米换卷闸门锁30元/把换铝合金材料45元/米换铝合金窗扇125元/平方米。

  六、工程款支付

  乙方工程竣工经甲方验收合格,甲方付给乙方所有的工程款。

  七、材料供应

  本合同工程所用铝合金和不锈钢材料由乙方采购供应。

  八、双方责任

  甲方责任:

  1、保证施工工作面的提供,施工现场及时解决交叉作业的协调事宜。

  2、保证施工现场的电力提供。

  3、准时进行阶段款的结算。

  乙方责任:

  1、必须严格按照施工图(或协商方案)及现行规范施工,服从甲方合理化建议,遵守工地的有关规章制度,保证工程质量和安全生产,严禁违章作业。

  2、自备施工过程中的一切施工器具。

  3、乙方在签订承包相关工作量范围内,不得转包他人。

  4、双方有责任、有义务与对方密切配合,文明施工。

  5、工人在施工期间,由于自身原因和个人不安全行为,发生的相关事故或意外,乙方全权负责。

  6、安全施工,文明施工,遵纪守法,严禁乙方工人在工地内打架、闹事,情节严重者报公安机关处理。

  7、严禁工人在施工区进行的其他违法行为,严禁使用未满18岁的童工。

  8、杜绝一切偷窃行为,一旦发现工人有偷窃行为,不论量多量少,报公安机关处理。

  本合同一式二份,甲乙双方在签字之日起生效,工程竣工验收通过后,经双方确认无误,甲方付清工程款后,本合面自行失效。未尽相关事宜,双方可友好协商。

  甲方代表:

  日期:

  乙方代表:

  日期:

施工合同 篇7

  甲方:*************有限公司

  乙方:有限公司

  经甲、乙双方协商,甲方同意将####项目基坑支护及降水工程承包给乙方,经甲乙双方协商一致签订以下合同条款,以资双方共同遵守。

  第一条:工程名称及承包方式

  1、工程名称:####项目。

  2、工程地址:

  3、承包方式:乙方包工包料,承包单价一次性包死,包质量、包工期、包安全文明、并包含基坑支护所有施工工序包干、包验收合格、包维保服务。

  4、工程规模及特征:

  (1)基坑支护位置按基坑设计图纸以及经专家评审论证并在市政府主管部门备案后的基坑支护方案(或基坑支护图纸)执行。

  (2)基坑支护采用土钉支护和钢筋砼灌注桩桩锚支护联合基坑支护方式。具体的施工内容和施工要求详见经审查论证合格备案后的基坑支护设计图纸。

  第二条:工程期限

  本工程工期为 日历天,进场日期以甲方书面通知为准,开工日期以现场监理下达的开工令为准,降水日期以甲方和监理签证日期为准。

  第三条、款项及付款方式

  1、基坑支护工程价款、支付及结算

  (1)基坑支护###元/㎡。

  (2)付款方式:基坑支护完成一半时付已完工程造价的75%,基坑支护全部完成付已完工程造价的75%,回填完成付至结算总金额的95%,余5%质保金一年内付清。

  (3)承包价款含本工程所需的所有相关材料的材料费、运输费、卸车费、搬运费、施工机械进出场费及机械的安拆、调试和维保费、材料复试费、拉拔试验费、基坑支护产生的泥土外运费、施工人工费、施工用水电费、基坑支护图纸设计费、图纸审查论证费及备案费和税金等所有相关费用。

  2、降水井使用时间及费用结算

  (1)成井费85元/m,运行费100元/天/眼,封井费825元/眼,四周排水600mmPVC管60元/m,以上均包含电费,电费每度按 0.85元计算,所用电费甲方有权从相应的降水费中扣除。

  (2)付款方式:成井完成付已完工程造价的50%,运行费用按月支付已完工程造价的80%,封井后一月内付清。

  (3)本合同降水综合单价内包含打井费、水泥井管、潜水泵、排水管、抽水管、滤料等相关材料的购买与施工安装费。并包括相关设备的运输、拆装、搬运及设备的维修保养费、人工费、水电费、税金、到自来水公司和节水办等主管部门办理相关手续所需的费用等所

  有与本降水工程相关的费用。

  3、甲方向乙方支付工程款时,乙方应向甲方出具正规合法的正式税票,否则,甲方有权拒付工程款。

  4、乙方应及时支付农民工等实际施工人的款项。如果存在拖欠,甲方可以要求乙方与实际施工人进行同期结算,并向甲方提交结算协议的原件;甲方可以选择将款项支付给乙方或者按照结算协议将款项分别支付给乙方和实际施工人。甲方的此项处理并不表明甲方已认可、追认乙方的非法分包、转包。

  第四条:工程质量

  乙方应严格按照经专家评审论证合格备案后的'基坑支护方案(或基坑支护图纸)、设计要求及现行的施工规范进行施工,确保本工程达到合格标准,确保基坑支护和其它工程的施工安全。

  第五条:双方职责

  1、甲方职责:

  (1)负责三通一平,并承担费用。

  (2)协调处理周边群众关系及市政、城建部门及有关管理部门事宜,保证施工不受外界干扰。

  (3)负责施工资料的归纳整理(有关检测费乙方承担)。

  2、乙方职责:

  (1)负责施工组织,并做好方案。

  (2)严格按方案施工,按期完成施工。

  (3)因支护施工质量和不按操作规程施工原因造成边坡塌方及

  安全事故一切责任损失由乙方承担。施工中若因乙方原因(乙方施工操作或施工质量等)发生工伤事故或对甲方、第三人造成人身财产损害,由乙方承担全部赔偿责任,并承担相应的法律责任,如甲方垫付的,乙方应及时偿还给甲方,甲方也有权直接从总承包价款中扣除。

  (4)服从甲方管理,对施工人员作好安全教育工作,作到文明施工,造成安全事故责任由乙方自负,甲方概不承担任何责任。

  (5)支护工程完工,甲方负责组织双方验收,乙方提供所有施工资料并及时办理竣工结算手续。

  (6)施工中水电接入所需的管、线、电表、水表由施工单位自费购买与安装,水电费也由乙方承担。

  (7)乙方所有进场材料需经监理及甲方人员验收合格后方可使用。施工中的每道施工程序,需经监理及甲方人员验收确认后方可进行下一道工序施工,乙方应严格执行报验制度并提供资料,配合甲方向政府相关部门提供申报备案及一切相关手续资料,参加基坑支护方案专家评审,并承担相关责任及所有相关费用。

  (8)乙方进入施工现场后,必须服从甲方管理和监理单位的监督,及时签收甲方和监理单位下发的书面通知,否则对乙方按500元/次标准进行处罚。

  (9)乙方依据相关的基坑支护规范设计支护方案,基坑支护设计施工方案必须达到郑州市建委主管部门要求。乙方应编制详细的施工组织设计,经监理和甲方确认审批后进行施工。乙方对施工后至基坑回填前的基坑边坡质量与安全负责;施工方案的变更须征得监理和甲方同意,如果乙方单方面优化设计图纸造成质量安全问题,乙方承担全部赔偿责任,并承担相应的法律责任;

  (10)本工程施工所需的所有设备、材料、工具全部由乙方负责,并负责施工设备的安装、调试及维修,费用由乙方承担。

  (11)乙方材料进场后必须向甲方和监理方申请验收,并提交相关的技术资料:如钢筋出厂合格证及检验报告、材质证书、实验报告,水泥、砂石实验报告,砼配比、试块试压报告、土钉拉拔试验报告等。

  (12)乙方必须严格按相关的施工规范要求施工,隐蔽工程必须经监理和甲方验收合格签字确认后方可进行下道工序施工,未经甲方和监理验收私自施工的甲方有权责令乙方返工处理,情况严重的,甲方有权终止合同,另选施工单位,由此造成的损失由乙方负责全部赔偿责任。

  (13)乙方负责配合、协调当地建设主管部门的监督及检查。

  (14)按相关规定提供有关施工技术资料及竣工报告。

  第六条:施工、变更与签证

  1、施工图纸、说明和有关技术资料,均为乙方施工的有效依据。甲方根据工程情况,可以组织设计交底或者图纸会审。

  2、乙方在施工过程中如发现图纸设计错误或者不符合国家强制性规范的地方,应及时向甲方提出书面意见。

  3、施工过程中的一切变更,应当履行签证手续,否则对方有权拒绝追认。同时符合以下条件的签证为有效签证:

施工合同 篇8

  发包方(甲方):

  承包方(已方):

  经双方协商,甲方将通渭路小学田园农庄教育基地绿化施工工程确定给乙方施工,为确保如期保质完成本工程,双方本着互相支持、紧密配合的原则,结合本工程具体情况,明确双方职责,特签订本合同,条款如下:

  1、工程地点兰州市城关区通渭路小学。

  2、工程总造价:_________万元(大写)。(注:可调价格:按照国家有关工程计价规定计算造价,并按有关规定进行调整和竣工结算)。

  3、工期

  乙方确保在_________年_________月_________日开工,于_________月_________日完工,工程标准达到合格标准。

  4、开工准备

  甲方前期使施工现场具备施工条件;乙方设计达到甲方认可后,尽快做出材料预算、施工组织设计及工程进度计划。

  5、工程款支付

  甲乙双方签订合同,施工结束后经甲方验收合格后一次性支付给乙方工程款元,大写:。

  6、工程质量

  (1)所栽苗木质量必须符合工程要求,不得擅自改变苗木品种、规格及质量,所有苗木必须经过甲方验收合格后方可栽植;

  (2)施工过程中,乙方必须服从甲方的监督检查和质量管理,如因质量问题造成返工,其费用由乙方全部负责;

  (3)乙方在施工中要精心组织,确保安全,如有事故发生,后果自负;

  (4)乙方要确保施工现场清洁,及时清理废弃物。

  7、养护管理和质量要求。

  (1)栽植后及时封堰浇透水;

  (2)及时中耕除草、施肥、修剪,确保苗木正常生长;

  (3)苗木要及时防治病虫害;

  (4)苗木管理期间,必须经常清理各种废弃物;

  (5)苗木管理期间,必须经常清理各种废弃物;

  (6)乙方包栽包活,在栽植完工后,要养护苗木1个月其间发生的费用由乙方负担。

  8、违约责任

  甲方责任:

  (1)甲方如未按合同规定的时间和数额支付工程款,其间每推迟一天按工程价款的千分之一偿付给乙方逾期违约金。 乙方责任:

  (1)工程质量不符合合同的规定,负责无偿修补或及时返工,由此造成的损失由乙方自行承担。

  (2)乙方必须确保在工期内完成施工任务,除不可抗力因素经甲方同意外不能按期完成的,其间每推迟一天按工程价款的千分之一偿付给甲方逾期违约金。

  9、合同的生效与终止

  本合同自双方签字盖章后生效。竣工结算,甲方支付完毕,乙方将工程交付甲方后条款终止。

  10、合同份数

  本合同一式_________份,具有同等效力,甲、乙双方签字盖章后各执一份。其它由甲乙双方分送有关部门存档。

  11、本合同未经事宜,双方协商解决。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

施工合同 篇9

  发包方: (以下简称甲方) 承包方: (以下简称乙方)

  一、工程概况

  1、工程名称:

  2、工程地址:

  二、承包工程内容:

  砌体:砖砌体、构造柱、过梁、地梁;

  抹灰:内墙抹灰,门窗洞收口;

  地面:地下室地面、车库地面、机房地面、踢脚线; 卫生间:卫生间防水找平层、保护层,炉渣回填; 阳台:阳台防水找平层、细石砼保护层;

  屋面:细石钢筋保护层分格压光,屋面排气道(一期做法);

  楼梯:楼梯单坡、双坡(包括踢脚线与平台)。

  三、承包方式及结算方法:

  1、承包方式:(1)甲方提供垂直运输机械及材料

  (2)乙方包人工费、小型工具(灰斗车、砖车、铁钎、水管等)小型机械(小型震动棒等)。

  2、承包金额:

  (1)砌体:砖砌体 元/m,构造柱、过梁、地梁 元3

  /m;(包括钢筋绑扎)。

  (2)抹灰:内墙抹灰 元/㎡(包括二次收口费用),砌门窗洞收口 /m(门洞延长米);

  (3)地面:主楼地下室地面 元/㎡(含踢脚线、集水坑盖板预制安装),车库地面(含踢脚、集水坑盖板预制、安装): 元/㎡,机房地面 元/㎡(含踢脚线);水电井地面: 元/㎡

  (4)卫生间:卫生间找平层、保护层 元/㎡/遍(带R角),炉渣回填 元/㎡;

  (5)屋面(主楼屋面、塔楼屋面):细石砼钢筋保护层分格压光: 元 /㎡(包括钢筋绑扎、浇筑砼、沥青砂灌缝),屋面排气道成品(包括砌筑、粉刷、盖板等) 元/个;

  (6)楼梯粉刷:楼梯单坡元/层(包括踢脚线、休息平台、侧面、滴水线、安放钢筋防撞角);

  (7)飘窗粉刷:元/个

  (8)室外砼暗散水: 元/㎡

  注:未涉及到的工作内容双方协商确定。

  四、劳务报酬与支付:

  按月形象进度当月办理结算手续,次月25日前付上月结算人工费的70%,工程完工后次月付付至人工费的85%,分栋付款;3个月内付至人工费的95%,剩余5%作为保修金,

  工程竣工验收后30日内无息返回保修金。

  五、工期 天。

  开工日期:20xx年月 日至20xx年 月 日止。

  六、质量:

  1、质量等级:优良

  2、严格按照国家现行的施工验收规范及工程设计图纸、变更等要求进行施工。

  3、严格执行工序之间交接制度和工程质量检查验收制度。做好自检工作,自检合格后报项目部验收。

  七、双方责任:

  甲方:1、负责施工现场的整体部署和调配。

  2、负责工程质量的监督检查,发现问题有权勒令乙方停工或返工,并视情节轻重予以处罚。

  3、保证施工现场资金、材料、机械按时到位。

  4、负责技术资料的填写和整理,并向施工操作人员进行技术、安全交底。

  5、提供机械设备的存放库房,保障施工正常运行。

  6、施工放线指导由甲方负责。

  7、乙方在工程质量不达标、进度滞后、不服从甲方管理,造成较大的安全隐患或发生较大的安全事故,甲方有权终止合同,损失一切费用由乙方负责。

  8、与场为乙方提供一间办公室与一间仓库,仓库设于楼内且严禁住人。

  乙方:

  1、保证施工所用的劳动力数量(满足甲方工期要求),并做到技普搭配合同,操作熟练,主要人员必须具备上岗证书。

  2、自觉遵守施工操作程,严格执行工序交接制度,上道工序有不合格现象时,不得进行下道工序。

  3、接受甲方及各级质检部门的监督和管理,对工程中发现的质量问题,及时提出整改方案,报甲方同意后方可进行纠正工返工。

  4、不得使用童工及不明身份的人员,现场所有人员应登记造册备案。

  5、按甲方要求施工的时间,保证施工工人按时到场,如不按时发生的费用均由乙方承担。

  6、施工工具(铁锨、灰斗、灰斗车、砂筛、水管、线绳、照明等)由乙方配置。

  7、墙线放线、弹线由乙方负责,甲方配合。

  8、如有乙方未能达到国家现行质量验收标准,返工造成的材料浪费由乙方负责原价赔偿。

  八、安全生产,文明施工:

  1、甲乙双方必须严格执行国家有关安全规范,上岗人员接受安全培训,坚决杜绝一切安全事故的发生。

  2、主要施工人员及特殊工种必须持证上岗机械设备设专人负责。

  3、进入施工现场必须戴安全帽,不得穿拖鞋,高跟鞋或赤脚并穿戴整洁。

  4、进入施工现场的工人必须无条件服从甲方管理人员安排,如不服从管理罚款500.00元/次。

  5、施工现场及时清理,材料按图示堆放整齐,做到工完料净场地清。

  九、乙方不能擅自停工或未经允许离开工队,否则造成的一切经济损失由乙方自行承担。

  本协议自双方签字之日起生效。

  本协议一式两份,甲乙双方各执一份。

  甲方:乙方:

  年月日

【【推荐】施工合同模板汇总9篇】相关文章:

1.【推荐】施工合同模板汇总五篇

2.【推荐】施工合同模板汇总5篇

3.【推荐】施工合同模板汇总七篇

4.【推荐】施工合同模板汇总十篇

5.【推荐】施工合同模板六篇

6.施工合同模板汇总5篇

7.【推荐】施工合同模板合集5篇

8.【推荐】施工合同模板集锦九篇

9.【推荐】施工合同模板集锦7篇

施工合同 施工合同