新版劳务合同电子版

2022-04-17 劳务合同

  在人民愈发重视法律的社会中,能够利用到合同的场合越来越多,签订合同可以明确双方当事人的权利和义务。那么制定合同书有什么需要注意的呢?以下是小编精心整理的新版劳务合同电子版(精选10篇),供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。

  新版劳务合同电子版1

  甲方:

  乙方:

  第一章 总则

  第一条 为了保障甲方后勤劳务服务工作,乙方为甲方提供后勤劳务保障的有偿服务。根据《中华人民共和国劳动合同法》等法律、法规的规定,明确双方的权利义务和责任,经甲乙双方平等协商,达成以下劳务服务承包合同:

  第二章 承包合同内容

  第二条 乙方有偿为甲方提供后勤劳务服务(包括甲方县支行及网点的后勤劳务服务)。

  第三条 为甲方提供劳务服务的范围及内容。

  (一)负责提供甲方业务及公务所需用车驾驶劳务服务。

  (二)负责提供甲方所需门卫、清洁卫生劳务服务。

  (三)负责提供甲方所需炊事劳务服务。

  (四)负责提供甲方所需业务凭证传递劳务服务。

  (五)负责提供甲方所需电能线路维护及勤杂工劳务服务。

  (六)负责提供甲方所需其他后勤保障的劳务服务。

  第三章 服务费用和结算方式

  第四条 劳务承包费用标准

  根据甲方后勤服务所需劳务人员及工作量,甲方每年支付给乙方劳务服务承包费(以实际结算为准,详见甲方提供的费用清单),劳务服务承包费用含:劳务人员工资、单位承担的养老、失业、医疗和工伤保险金【按实际数计算】、乙方的服务管理费【管理费每人每月按100元计算】。工伤保险金每年初一次性甲方给乙方付清,新增人员甲方给乙方一次性支付劳务中介费每人100元。

  第五条 支付方式

  (一)乙方在每月的10日前(节假日顺延)将按月收取服务承包费用的税务发票提供给甲方,甲方收到发票和费用清单后,在10日之内将当月的服务承包费用全额支付给乙方(节假日顺延)。

  (二)甲方给乙方支付的服务承包费以转账方式划入乙方帐户。

  (三)本承包合同签定生效后,甲方从20xx年1月份起按合同规定和要求给乙方支付服务承包费用。

  第四章 乙方的承诺与保证

  第六条 乙方向甲方作出如下承诺和保证:

  (一)乙方的组织机构是依法设立和具有法人资格的实体,能够独立承担民事和相关法律责任。

  (二)具有合法有效的经营许可证和有关部门及签证机关批准从事劳务的资质证明文件。

  (三)乙方具备与承担劳务服务相关责任的资质和赔付能力。

  第五章 双方的权利义务和责任

  第七条 甲方的权利义务:

  (一)有权对乙方提供的劳务服务工作进行检查和监督,随时向乙方通报服务情况及存在的问题,提出改进服务的意见。对提供服务的劳务人员进行管理和年度约束,若发现有不称职人员或违反约定服务事项的,有权要求乙方予以整改或退回不称职劳务人员。

  (二)为进行后勤服务的劳务工提供安全生产和工作的场所(不含食宿在内),提供必要的劳动工具和劳动保护用品(退出服务时完好归还工具),维护和保障劳务工的合法权益。

  (三)按照本服务协议的约定,按时足额给乙方支付后勤服务承包费用。

  第八条 乙方的权利义务:

  (一) 乙方对危及劳务人员生命安全、身体健康的工作环境和条件,有权向甲方提出整改意见和建议,并要求甲方立即纠正。

  (二) 乙方的劳务人员对甲方违反安全要求和规定的指挥及强令冒险作业,劳务工有权拒绝执行和向乙方反应情况,乙方有权向甲方提出纠改意见,甲方不进行纠改的,乙方可向有关部门反应情况,直至终结合同。

  (三) 乙方的劳务人员因工作不负责任或违规操作给甲方造成经济损失的,劳务工当事人要负责经济赔偿责任,乙方协助处理。造成严重不良社会影响的,甲方有权退回劳务工和要求劳务工给予相应赔偿。

  (四) 乙方按照《劳动合同法》等有关法律、法规的规定要求与指派到甲方服务的劳务人员签订《劳动合同》,建立劳动雇佣关系,全面负责协调与劳务工的劳动争议,依法维护甲方和劳务人员的合法权益。

  (五) 劳务工在甲方提供的岗位工作期间发生伤、病、残、亡等事故的处理,由乙方与甲方参照《劳动法》、《工伤保险条例》社会医疗保险等有关规定协商妥善处理。

  (六) 乙方要给在甲方提供服务工作的劳务人员缴纳养老、失业、医疗、工伤等社会保险金(向甲方提供缴纳凭证复印件)。

  (七) 乙方指派的劳务人员要爱护甲方提供的劳动工具和工作所需的设备,按规定对劳动工具和设备进行保养维护,对因不爱惜和违规操作造成财产损失的,由劳务工当事人负责赔偿经济损失。

  第九条 甲乙双方的责任

  (一) 劳务工在甲方服务期间发生严重违反规章制度或者有违法行为和问题的,甲方有权随时将该劳务工退回乙方,对此甲方不承担任何违约责任。

  (二) 劳务工失职和违规操作造成身体伤残的,一切责任由劳务工自负。

  (三) 劳务工是与乙方签订劳动合同,建立劳动雇佣关系的,发生劳动争议后是劳务人员与乙方之间的争议,应由乙方全权负责处理,因劳动争议产生的所有费用由乙方和劳务工承包。

  (四) 劳务工在甲方上班工作期间因保护国家、集体财产和公民人身安全被受伤致残的,由甲乙方双方共同负责协调处理好有关事宜,由此而产生的费用由甲方承担。

  (五) 劳务工在甲方上班工作期间无失职和违规操作行为而发生意外事故被受伤致残的,由乙方出面按《工伤保险条例》等有关规定全权负责协调处理相关事宜,甲方积极配合。

  (六) 劳务工在岗位工作期间以外发生的伤亡事故,均由劳务工自负,与甲乙双方无关。

  (七) 甲方应按约定时间足额支付乙方劳务服务承包费用,如逾期未支付劳务服务费用的,从逾期之日起按当月支付劳务服务费金额的1%支付违约金。

  (八) 在甲乙双方服务承包合同履行期间,甲方如遇机构撤销、企业改制裁员等不可抗力的情况,甲方需要将劳务工退回乙方的,从甲方退回之月起(当月照支付)按实际退回人数每人多支付给乙方一个月的服务承包费用(按总费用的人均费用标准计算)。

  第十条 甲乙双方任何一方在未经另一方同意(书面协议)之前,不得将本劳务服务承包合同及项下的任何权利或义务转让给第三方行使和履行。若任何一方违约转让,本劳务合同立即终止,造成的一切损失由转让方承担。

  第十一条本合同生效后,甲乙双方均应全面履行本合同所约定的义务。任何一方不履行或不完全履行本合同所约定义务的,应当依法承担继续履行、采取补救措施或赔偿损失等违约责任。

  第六章 合同的生效、变更、解除和终止

  第十二条 本劳务服务承包合同有效期一年(自20xx年一月一日至20xx年十二月三十一日止)。本承包合同经甲方双方加盖公章,双方法定代表人(负责人)或授权代理人签字后生效。

  第十三条 本劳务服务承包合同生效后,甲方双方要自觉遵守,任何一方不得擅自变更或解除本合同。对本合同条款的任何变更或解除本合同,都要经过双方平等协商达成书面意见,任何一方单方面的变更和解除合同都是无效的。

  第十四条 甲乙双方不论哪一方出现致使本承包合同无法继续履行的情况时,双方应本着实事求是的原则,平等协商达成一致的书面《解除劳务服务承包合同书》,甲乙双方加盖公章,双方法定代表人(负责人)或授权代理人签字后生效。

  第十五条 本劳务服务承包合同期满后即行终止,甲方若需要乙方继续提供劳务服务时,双方在本承包合同期满时重新签订劳务服务承包合同。若终止劳务服务承包合同,终止方应提前30日内告知对方,提醒对方做好有关方面的准备工作,若未提前告知对方,此劳务服务承包合同顺延一个月。

  第七章 甲乙双方争议的解决

  第十六条 因本劳务服务承包合同内容的履行所引起甲乙双方之间的任何争议,双方应本着和解的态度友好协商解决,协商不成的,双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼解决。

  第八章 其他事项

  第十七条 双方约定的其他事项:

  第九章 附则

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

  新版劳务合同电子版2

  甲方:

  乙方:姓名xxx 性别xx 出生日期xxxx年xx月xx日

  居民身份证号码 xxxxxx

  家庭住址xxxxxxxxxx 邮政编码 xxxxx

  电话_____________

  根据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》及有关法律规定,甲乙双方在平等、自愿的基础上,经协商一致,特签订本劳务合同,双方共同遵守。

  一、本合同期限为________年。

  自____年_____月_____日起,至_____年____月_____日止。

  二、乙方承担的劳务内容、要求:

  三、乙方提供劳务的时间、地点:

  四、劳务报酬及结算 :

  五、甲、乙双方如单方面解除本协议,需提前 天通知对方即可。

  六、乙方患病或非因工负伤,医疗费用自理,医疗期内甲方不支付劳务费。

  七、如因乙方原因,给甲方造成损失、乙方应予赔偿。

  八、本合同经双方签字或盖章后生效。

  本合同一式两份,甲乙双方各执一份。

  甲方:xxx

  乙方:xxx

  签订日期:

  新版劳务合同电子版3

  发包人:________________

  承包人:____________________

  根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规,遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则,双方就建设工程劳务合作事项协商一致,订立本合同。

  第一条:工程概况

  工作内容:______________________。

  工程名称:______________________。

  工程范围:______________________。

  第二条:作业人员

  第三条:合同工期

  风险提示:

  明确约定好工程期限有利于保障工程进度,是保证工程正常进行的必要条件。另外,承包方如果没有按照约定的时间支付相应的劳务报酬,劳务发包方也可以据此要求承包方承担违约责任。

  另外,在涉及工程工期的诉讼中,由于不同的原因所造成工期延误的法律后果是不同的,因此对于劳务发包方被支付劳务报酬的时间约定也会有所改变,在履行工程合同中,劳务发包方应当对可能出现工期延误的情况要求专门制定制度作出书面认定,比如增加建设项目、增加工作量、提供原材料和其他条件的时间等方面的事项,以避免将来发生诉讼时无据可查。

  开工日期_____年____月_____日,完工日期_____年____月_____日,工期为______天。

  第四条:合同价款

  1、合同价款为:_________元(人民币),大写:_________元。

  2、合同价款的确定原则(在确认的方式前划"√"):

  经过招投标确定或虽未经招投标程序,由承、发包双方协商一致,确认:

  (1)本合同价款为固定价格,在约定的风险范围内合同价款不再调整。

  (2)以___年施工预算或____施工概算定额为依据。

  (3)定额工以外发生的零星用工单价_______元/工日。(以实际发生,书面签证资料为准)

  第五条:合同价款的结算和支付

  1、结算、决算资料:

  (1)发包人向承包人提供工程施工图或工程量清单,承包人依据上述书面资料按本合同条款编制的施工预算书。

  (2)承包人根据发包人下达的施工任务书或现场负责人的指令,安排作业人员完成作业内容,并取得有效的书面签证单据编制人工结算书。

  (3)有效的月度工作量结算资料及书面洽商变更、现场签认资料等。

  2、合同价款的结算和决算:

  (1)发包人应于每月____日对承包人完成的工程量给予核实、确认并共同履行书面结算手续。

  (2)工程交工后_____日内,承包人向发包人递交完整的决算资料,发包人在收到决算资料后28日内进行核实,给予确认并办理分包工程决算手续。

  3、合同价款的支付:

  (1)合同价款分期支付:在_____年______月______日付款_______元,在______年_______月_______日付款_______元。

  第六条:安全施工、重大伤亡及其他安全事故处理

  1、安全施工:发包人、承包人必须贯彻、执行国家和政府、行业主管部门颁布实施的有关的法律法规及各项规定,严格按安全标准组织施工。

  2、重大伤亡及其他安全事故处理:

  (1)发生重大伤亡及其他安全事故,承发包双方应采取紧急防止事态扩大并全力组织抢救伤者,保护事故现场,如因抢救伤者必须移动现场设备,须作出书面记录或拍照。

  (2)按照有关规定,发包人承包人应分清责任,由事故责任方承担相应的责任。发包人承包人对事故责任有争议时,应按政府有关部门的认定处理。

  第七条:工程质量、验收与保修

  风险提示:工程质量未符合标准的归责

  因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的,由承包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期,并支付相应的利润。

  因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的,发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止,并由承包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期。

  1、工程质量应达到设计图纸要求及约定标准和质量目标。如图纸、发包人指令和国家及当地政府施工验收规范、标准之间有差异或不一致,承包人应在取得发包人书面认可后,以质量要求较高者为施工依据。

  2、承包人必须按照国家规定的质量检验标准、施工验收规范和施工图组织施工。在施工中发现设计有误,须立即向发包人提出,取得文字变更洽商手续后方可继续施工。因发包人原因造成窝工的,由发包人予以经济补偿,因承包人原因造成窝工的,工期不顺延,发生的费用由承包人承担。

  3、分包工程验收以国家颁发的施工验收规范、质量检验标准及施工图为依据,自分包工程施工完毕后28日内由发包人、承包人共同办理书面验收手续,逾期未办理验收,发包人又交后序施工的或投入使用的,视为符合合同要求,工程交工。

  第八条:工期延误

  1、对于以下原因造成完工日期推迟的,经发包人施工代表确认,工期相应顺延。

  2、承包人应在上述情况发生后7日内,就延误内容和因此产生的经济支出向发包人施工代表提出书面,发包人应于7日内就延长完工日期和赔偿经济损失给予书面答复。承包人逾期未提出书面报告的,视为其放弃此项权利;发包人逾期未答复也不提出修改意见,视为其承认此事实。

  3、非因上述原因造成未按合同工期(包括合同约定可顺延的工期)交工的,双方约定。

  第九条:文明施工

  1、发包人、承包人应严格执行_市人民政府颁发的“施工现场管理暂行规定”,加强科学管理,坚持文明施工。

  2、发包人应向承包人提供符合标准的施工条件,如发包人不能提供现场食宿条件或双方约定由承包人自行解决食宿的,由发包人按照标准予以补偿。

  第十条:材料机具供应

  风险提示:对于采购材料和工程设备的义务与责任

  承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时,承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场,并重新采购符合要求的材料、工程设备,由此增加的费用和(或)延误的工期,由承包人承担。

  发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的,或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的,按照发包人违约的约定办理。

  1、由承包人自备的工具须其自带入现场,由发包人提供的机械设备、防护用具由发包人采购并供应到施工现场(400米内)。

  2、承包人应遵守和执行发包人材料机具领用规定,对领用的材料、机具要与发包人共同清点,履行书面领、还手续,对借用的发包人的机具,要严格按操作规程使用,加强维修保养。

  第十一条:发包人的权利及义务

  1、负责提供场地、道路、水电等具备施工条件的工程施工现场,负责工程施工的组织与协调及技术、质量、安全、场容等方面的交底。

  2、负责于_______年_______月_______日提供施工图纸_______套,提供必要技术资料和办理施工洽商。

  3、负责组织施工检查、验收,监督承包人的工程进度、工程质量、安全生产及按图施工情况,材料领用情况及行政管理事务。

  4、负责解决施工中存在或发生的技术问题。

  第十二条:承包人的权利和义务

  1、承包人对与其确定劳动关系的作业工人必须认真审查,保证人员的政治素质、身体素质和技术水平,工人年龄不得低于18周岁,不得超过60周岁。

  2、承包人需将其作业人员登记造册(须写明姓名、性别、年龄、籍贯、工种、级别、工作证号码及身份证号码),作为本合同附件。

  3、在施工生产过程中,承包人必须保证人员相对稳定,不能随意变更备案人员,人员变动率小于___%,服从发包人的统筹安排,统一调动。

  4、当发包人因故不能保证连续生产时,承包人在不影响发包人生产任务的前提下,可将队伍进行临时调整,对所调整人员应向发包人出具书面通知,并办理变更手续。

  第十三条:违约责任

  风险提示:明确违约责任

  在签订合同时,双方就要想到可能产生的违反合同的行为,并在合同中规定相应的惩罚办法,通过明确违约时需要承担的责任,来督促各方真正履行应承担的义务,一旦违约情况发生,也有据可依。

  1、发包人违约责任:

  (1)由于发包人原因造成停工、窝工时应按实际发生情况向承包人赔偿损失。停工、窝工应办理书面洽商,方作为决算依据。发包人任务不足或因故不能继续履行合同时,双方协商后可提前终止合同。

  (2)由于发包人施工人员指挥错误造成的工程质量问题,其经济损失及有关责任由发包人承担。

  (3)发包人超过约定的支付时间不支付劳务费或决算价余款的,承包人可向发包人发出要求付款通知,发包人收到承包人通知后仍不能按要求付款,可与承包人协商签订延期付款协议,经承包人同意后可延期支付发包人不按合同约定支付劳务费或决算价余款,双方又未达成延期付款协议,承包人有权书面告知发包人理由,撤走其人员,并依法追索拖欠款及损失赔偿费。

  2、承包人违约责任:

  (1)因承包人原因造成发包人工期延误或工程质量严重不符合要求时,发包人可以终止合同,并要求承包人在_______日内退出施工现场,承包人应当退出施工现场,但发包人应在要求承包人退出施工现场的时限内,与承包人就结算事宜达成书面协议或由监理公司、发包人、承包人共同对己完成的工程量进行签认。

  (2)承包人未按发包人选定的施工队伍进场,发包人有权要求承包人进行更换、调整,承包人无法调整时,发包人有权暂不安排施工任务(窝工损失承包人自负),并书面通知承包人,直至终止合同。

  (3)因承包人责任造成质量事故和延误工期,其工料损失概由承包人承担。

  第十四条:合同争议的解决

  在履行合同过程中发生争议,双方首先进行协商,协商不成可向有关部门申请调解。当事人不愿和解、调解或和解、调解不成的,向___________人民法院起诉。

  第十五条:合同的生效与终止

  本合同经双定代表人或委托代理人签字盖章后生效。法定代表人应出示身份证明,委托代理人应出示委托证明。

  本合同在完成分包工作内容、结清工程决算尾款后,即宣告终止。

  第十六条:本合同正本一式___份,具有同等法律效力,双方各执___份,备案留存一份,副本____份。

  发包人:_____________承包人:______________

  _______年____月____日_______年____月____日

  新版劳务合同电子版4

  甲方:

  乙方:

  依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲、乙双方就劳务分包事项协商达成一致,订立本合同,双方共同遵守:

  第一条、劳务分包工作对象及提供劳务内容

  1.1工作名称:

  1.2工作地点:

  1.3工作范围及工作量:碧桂路高架桥预应力管桩(d=40cm),约万米,乙方进场后甲方指定乙方负责施工的具体区域。乙方优质、按期完成本合同工作量。

  1.4承包方式:固定单价承包,乙方提供桩机和劳务人员,乙方劳务报酬根据乙方完成的工作量计算。

  1.5劳务分包作业内容为:甲方应满足“三通一平”路通、水电通,桩位放线、打桩机就位、起吊管桩、压桩、接桩、送桩等以及其它乙方为完成本工程所有必须的临时设施及辅助工序。

  第二条、劳务分包工作期限

  2.1开始工作日期:20___年8月10日。

  2.2结束工作日期:根据工程的工期需要,乙方的工期满足甲方要求。

  第三条、质量标准

  3.1 按公路工程现行工程质量验收标准进行评定。

  3.2 乙方必须严格按照甲方上述要求的质量等级、标准组织施工,并服从甲方委派的现场工程师及驻地监理工程师的监督、指导。做好现场施工的原始记录及相应的基础资料。

  3.3桩位的倾斜和上浮等不能超过公路工程验收标准及规范要求,严格执行甲方制定的工艺要求,确保工程质量。

  3.4若乙方不按技术规范要求进行施土,工程质量达不到质量标准,现场工程师和监理工程师有权责令其停工、返工。若出现质量问题,造成的一切损失由乙方自行负责。

  3.5 乙方每道工序均应在甲方及驻地监理工程师检查合格并签认后方准许进行下一道工序施工。甲方及监理对乙方进行检查后,并不免除乙方对施应负人工的质量责任。

  4.1劳务报酬按管桩施工劳务分包单价和经甲方确认的劳务作业量进行计算,分包综合单价 元/m。

  4.2劳务承包单价为乙方完成所承担的劳务作业内容所包括的人工费、材料费(不含管桩费用)、机械费、管理、利润、保险、风险、人员调遣、安全生产、文明施工等所有费用以及隐含的风险费用总和;

  4.3劳务作业单价中不含营业税、教育费附加及城市建设维护税,以上三种税费由甲方统一交纳,乙方应缴纳的其它税费已包含在劳务作业单价中,由乙方自行缴纳。

  4.4 施工作业场地100米范围内应由甲方提 380V三相100KW容量电源以及生活用水。

  4.5桩的计量按照设计图纸或者监理确认的现场有效长度计算。

  第五条 安全生产、文明施工、环境保护

  5.1 甲方与业主签订的工程施工合同中关于安全生产、文明施工、环境保护的有关规定乙方必须积极响应并严格遵守,否则视为乙方违约。

  5.2 乙方必须严格遵守国家及工程所在地区的一切安全生产、文明施工、环境保护法律、法规及相关规章制度(包括甲方制订的规章制度)。

  5.3乙方应建立内部安全管理组织结构,包括设立专职安全员、健全安全规章制度,完善安全操作规程,保护好施工环境,牢牢树立“安全第一”的思想,并经常进行安全教育。乙方所有施工进场人员必须穿戴安全防护用品(如安全帽、防滑鞋、救生衣等),若发现有未按要求穿戴安全防护用品者,甲方安全管理人员有权拒绝其进入施工区域,并对乙方处以相关标准的违约金。

  5.4乙方必须保证工程完工后物清料净,所有临时设施应及时清除或移走。工程施工期间乙方施工场地内材料、机械设备必须摆放整齐、整洁,随时保证施工通道畅通无阻,不合格材料不能在施工现场堆放。

  5.5乙方使用的机械除满足施工要求外,外观必须满足甲方的统一要求,达不到甲方要求的,甲方要求乙方整改时,乙方必须无条件立即整改。

  5.6 乙方对其现场旌工人员、设备及财产的安全负责,在施工及材料的采购、运输等过程中发生的一切人身伤残、死亡、财产损失、损害及意外事故所造成的损失由乙方负责,并承担一切费用和责任。乙方须为进场设备和人员购买保险,费用由乙方承担,若乙方未购买保险而发生损失,由乙方自行负责。

  5.7乙方的管理人员要保持相对稳定,出入施工现场要按甲方规定佩带统一标志,乙方各工种人员必须持证挂牌上岗,必须交甲方其操作证复印件,没有甲方同意,不得随意更换。

  5.8凡因乙方管理不善给甲方项目经理部造成相关干扰(如雇工到甲方无理取闹,雇工发生打架斗殴等)则甲方视情节轻重对乙方违约金扣除,最低不少于¥5000元/案次,若对甲方管理人员造成人身和精神伤害,乙方除承担一切后果外,扣除违约金¥5万元/案次。

  5.9 以上乙方应承担的各种违约金、损失,甲方将直接从乙方的工程款中扣除,不足额,乙方补足。

  第六条、甲、乙双方的.权利和义务

  (一)、甲方的权利和义务

  6.1组建与工程相适应的项目经理班子,全面履行总(分)包合同,组织实施施工管理的各项工作。

  6.2负责编制施工组织设计,统一制定各项管理目标,组织编制年、季、月施工计划、物资需用量计划表,实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、验工计价的控制、监督、检查和验收。

  6.3负责工程技术交底、测量定位、试验检测、劳务工程检查验收,统一安排技术资料的收集归档及竣工验收资料的整理。

  6.4及时提供图纸、工艺要求,及时组织预应力管桩供应。

  6.5按本合同约定,按期分批次向乙方支付劳务报酬。

  6.6监督乙方的合法用工和工资支付情况。

  6.7负责与发包人、监理、设计及有关部门联系,协调现场工作关系。

  6.8甲方可根据工程进度要求,有权要求乙方随时增加施工人员和机械设备,要求增加的人员及设备应于甲方通知后5日内进场,甲方有权对乙方的施工人员及机械设备进行统一调配。

  6.9甲方可根据工程进度要求,并根据乙方施工能力,有权对乙方的合同工作量进行调整(增加或减少),乙方不得拒绝。

  (二)、乙方的权利和义务

  6.10向甲方提供符合本项目要求的资质证书、保函及其它文书,并保证真实性和合法性;对本合同劳务分包范围内的劳务工作质量向甲方负责,组织身体健康且具有相应资格证书的熟练工人投入工作;要依法与自有员工签订劳动合同办理社会保险;未经甲方授权或允许,不得擅自与发包人及有关部门建立工作联系;自觉遵守法律法规及有关规章制度;

  6.11乙方派驻工地代表或项目经理姓名,联系方式,乙方在施工期间不得随意更改工地代表或项目经理,若确需变更必须经甲方同意。乙方的工地代表不能胜任现场工作,应甲方要求必须及时更换。

  6.12乙方签订合同的履约人必须坚守工地,亲自指挥生产施工,离开工地时应向甲方请假,未经同意擅自离开工地,违约并承担违约金 。

  6.13根据施工组织设计总进度计划的要求,每月月底前务作业计划,有阶段工期要求的提交阶段劳务作业计划,经甲方批准后严格实施;

  6.14严格按照设计图纸、施工验收规范有关技术要求及施工组织设计精心组织劳务作业,确保工程质量达到约定的标准,认真执行安全技术规范、落实安全措施,确保劳务作业安全;承担在施工过程中造成的质量修复、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的一切损失及各种罚款;

  6.15按时提交各种报表、施工记录表格、完整的原始技术经济资料,并及时递交甲方指定人员签收保管,配合甲方办理交工验收;

  6.16做好劳务作业现场场地周围建筑物、构筑物和地下管线及已完工程部分的成品保护工作,因乙方责任发生损坏,乙方应无条件修复,并自行承担因此引起的一切经济损失和各种罚款;

  6.17乙方应严格遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准进行劳务作业,采取安全防护措施。在作业过程中,如发生人员、电力和机械事故,则所有责任和全部费用均由乙方承担;

  6.18须服从甲方和甲方转发的发包人及工程师的指令;

  6.19乙方不得书面、口头使用甲方企业名称及甲方项目经理部名称对外进行经济活动。乙方在劳务作业时若发生劳动、租赁、买卖等合同债务、侵权责任,一律由乙方履行和承担责任;

  6.20乙方自行解决劳务作业人员食宿、乙方到位资金必须优先支付人员工资。如果施工过程中及完工后,由于乙方未按时支付乙方劳务作业人员的劳务报酬所发生的纠纷,甲方有权督促乙方按时支付劳务报酬;如乙方无正当理由拒付劳务报酬的,甲方将按照相关规定代付相关劳务报酬;发生纠纷对甲方造成的损失由乙方承担;发生纠纷代付的费用及造成的损失费用甲方从乙方的质量保证金中扣回。

  第七条 、材料、水、电供应和机械设备使用说明

  7.1甲方及时组织供应质量合格的预应力管桩和桩尖至工地,乙方施工中需用其它材料由乙方自行采购,但质量必须合格。

  7.2本工程由甲方提供施工用电至施工区域范围内,其他乙方自带的电缆、配电柜等必须符合质量、安全要求。

  第八条、劳务作业验收

  8.1 乙方应严格按公路施工规范和甲方要求进行作业,要确保所完成劳务作业的质量,应符合本合同约定的质量标准。

  8.2 由于乙方原因在质量检查中造成罚款或返工的全部费用均由乙方承担,并赔偿因此给甲方造成的损失,不包材料质量。

  第九条、劳务作业变更

  9.1 劳务作业中如发生对原工作内容进行变更,甲方应提前3天以书面形式向乙方发出变更通知,并提供变更的相应图纸和说明,乙方应按照甲方发出的变更通知及有关要求,进行变更;

  9.2 因变更导致劳务报酬的增加由甲方承担,延误的工期,相应顺延;因变更减少劳务作业量,劳务报酬相应减少,工期相应调整;

  9.3劳务作业中,乙方不得对原工程设计进行变更。因乙方擅自变更设计发生的费用和由此导致甲方的损失,由乙方承担;

  9.4因乙方自身原因导致的工程变更,乙方无权要求追加报酬。

  第十条、劳务报酬的结算与支付

  10.1本工程劳务作业无预付款,根据乙方劳务作业进度情况支付劳务报酬,每月结算一次,支付结算价款的80%作为进度款,施工结束办理完竣工结算后支付至90%,其余10%为质量保证金。

  10.2每期结算(上月26日至本月25日)由乙方依据甲方和监理工程师验收签证的工程量列出已完工程量表交甲方工程技术、质检部门签认后交管理部。

  10.3甲方管理部门审核完毕后,报项目经理审批,同时乙方确认。财务部门依据结算单支付进度款,同时扣清应扣的有关款项。

  10.4全部工作完成并竣工验收合格(乙方上交了全部竣工资料,办理完竣工和退场手续,乙方向甲方提供施工综合总结),经甲方认可后14天内,乙方首先向甲方递交完整的竣工结算资料,双方按照本合同约定的计价方式,计算最终劳务报酬,乙方的结算报酬送到甲方时必须在10天内审核完给乙方,超出时间10天后按乙方的结算数为准,乙方确认后,甲方再将劳务报酬支付至最终结算价的90%,剩下10%作为工程质量保证金,余下的保证金验收后一个月内支付完给乙方。

  第十一条、违约责任

  11.1当发生下列情况之一时,甲方应承担违约责任:

  ①甲方不支付乙方劳动报酬;

  ②甲方不履行合同义务的其他情况。

  11.2当发生下列情况之一时,乙方应承担违约责任:

  ①乙方因自身原因延期交工的,每延误一日,应向甲方支付¥1000元的违约金;

  ②乙方劳务作业质量不符合本合同约定的质量标准,但能够达到国家规定的最低标准时,乙方应向甲方支付¥100元/根的违约金;

  11.3乙方不得将本合同范围内的劳务作业转包或分包给他人,否则乙方须承担违约责任,并赔偿甲方损失,甲方可以随时终止本合同履行。

  11.4一方违约后,另一方要求违约方继续履行合同时,违约方承担上述责任后仍应继续履行合同。

  第十二条、争议解决

  12.1甲方和乙方在履行合同时发生争议,可以自行和解或要求有关主管部门调解,任何一方不愿和解、调解,或和解、调解不成的,双方约定采用下列方式解决争议:

  12.2发生争议后,除非出现下列情况,双方都应继续履行合同,保持工作连续,保护已完工作成果:

  ①单方违约导致合同确已无法履行,双方协议终止合同;

  ②调解要求停止合同工作,且为双方接受;

  ③法院要求停止合同工作。

  第十三条、不可抗力

  13.1不可抗力事件发生后,乙方应立即通知甲方项目经理部,并在力所能及的条件下迅速采取措施,尽力减少损失,甲方应协助乙方采取措施;

  13.2因不可抗力因素的影响而无法施工时,工期顺延,甲、乙双方各自承担自己的经济损失。

  第十四条、合同解除

  14.1乙方劳务作业施工过程中,工程进度、质量、安全如不能满足合同要求,甲方可随时责令乙方退场,本合同即提前终止履行,由乙方承担自身施工不力造成的所有后果,甲方不承担乙方的任何责任、损失和费用补偿。

  14.2甲方与乙方协商一致,可以解除合同;

  14.3如因不可抗力致使本合同无法履行,或因一方违约或发包人原因造成工程停建或缓建,致使合同无法履行的,甲方和乙方可以解除合同;

  14.4乙方将其承包的全部劳务作业工程转包给他人或将承包的劳务作业工程分包的,甲方有权解除合同;

  第十五条、合同终止

  本合同自双方履行完合同全部义务,工程结束验收合格,质保期满且无质量问题后终止。

  第十六条、合同份数

  本合同一式三份,甲方执二份,乙方执一份。

  第十七条、合同生效

  合同订立时间:

  合同订立地点:

  本合同自乙方办理了履约担保且双方法定代表人或法定代表人授权的代理人签字(必须有书面委托书)、加盖单位公章后生效。

  第十八条、其它事宜

  19.1乙方与任何第三方签订的经济及其它合同协议等,甲方均不承担连带责任。

  19.2乙方应积极配合甲方做好塑形工作(如佩戴统一样式安全帽、着统一样式工作服、按要求安设标牌等)及迎接有关部门和领导检查工作。

  甲方(公章):_________

  乙方(公章):_________

  _________年____月____日

  新版劳务合同电子版5

  甲方:

  身份证号码:

  联系电话:

  乙方:

  身份证号码:

  联系电话:

  根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》等有关法律、法规规定、甲乙双方经充分协商,在平等自愿、协商一致,诚实信用的基础上,签订劳动合同,共同遵守。

  一、 聘用协议期限

  以完成【凯里供电局】110kV渡凤变电站10kV渡凤Ⅲ线新建等工程为期限的劳动合同。即自 年月 日至本项目工作任务完成之日止。合同期内,工程项目如发生停建、缓建或者甲方与劳务发包方解除劳务作业合同等情形的,劳动合同从该情形发生之日起终止。

  二、工作内容、工作地点及要求

  1、甲方安排乙方在【凯里供电局】110kV渡凤变电站10kV渡凤Ⅲ线新建等工程项目(口普工/口技工)岗位工作。

  2、乙方应当按照甲方安排的工作内容及要求履行劳动义务,按时完成规定的工作数量,达到规定的质量要求。

  3、乙方工作地址以甲方安排为准。

  三、劳动报酬及相关待遇

  1、甲方支付乙方的劳动报酬实行 □日工资单价元人民币/工日,以点工包做的方式进行记工,基本工作时间每个工日不得少于8小时 ;□月标准工资元人民币/每月 。工资标准的设定充分考虑了乙方的岗位性质、技能状况、职责轻重、工作特点、行业水平以及本项目地域的差异、环境的优劣、工期要求、质量达标等因素。甲方支付乙方的工资标准不得低于本协议有效起始期间内当地政府公布的最低工资标准线。

  2、甲方必须按月在规定的日期以货币形式支付乙方的劳动报酬,不得克扣和拖欠,按月结清。

  3、甲方不得因工程的亏损对乙方采取损失转移行为。

  四、甲乙双方职责:

  1、甲方应对乙方进行安全规程和安全知识的培训教育及进行电力安全工作规程考试,合格后方可安排乙方进行工作。乙方应主动接受甲方的安全培训,佩戴甲方印发的临时工上岗证。甲方应为乙方提供基本的劳动防护用品和安全工器具,乙方进入工作现场必须按规定正确使用劳动防护用品和安全工器具。

  2、工作前,甲方应向乙方人员交待现场安全措施、危险点源、安全注意事项和工作范围。乙方人员应参加甲方组织召开的站班会活动、安全施工作业交底、工地例会等。乙方必须在甲方监护人的监护下才能从事指令性的工作,严禁乙方人员单独从事任何工作。

  3、乙方在工作过程中应集中精力,认真负责,不得超越甲方规定的工作范围,必须遵守甲方交待的各项安全工作要求,遵守劳动纪律,遵守公共秩序,严禁粗野蛮干,严禁酒后进入工作现场,严禁随便进出工作现场,严禁从事任何电气运行设备的操作。如甲方人员违章指挥要求其从事危险性较大,有可能威胁人身安全的工作,乙方有权拒绝。

  4、乙方在工作过程中如遇可能接近高压带电设备或其他不安全情况时,必须停止工作,并主动与甲方现场工作负责人联系,待采取必要的安全措施并经甲方现场工作负责人许可后,方能继续工作。

  5、甲方应加强对乙方对安全教育和考核。因乙方违反规定,在失去甲方人员的监护下私自工作或不服从甲方的管理,不执行甲方在工作前安全教育和站班会上工作负责人交待的内容,违章作业所造成的安全事故由乙方承担责任。工作中发生非甲方责任造成的其他事故,其责任由乙方承担。

  6、乙方因工伤、非因工负伤、患病和死亡等待遇,甲方参照国家法律、法规及有关规定执行。

  7、乙方在处理个人问题上应移风易俗,不搞封建迷信活动,遵纪守法不参与赌博、吸毒、卖淫。

  五、工作时间和休息休假

  1、甲方根据乙方岗位特点和工作要求,结合企业生产经营具体情况,合理安排工作时间,保证乙方休息和身心健康。

  2、因工程项目施工生产或其他原因,甲方安排乙方休息日、节假日加班的,乙方应当予以理解、配合。

  六、劳动争议处理

  甲乙双方因履行劳动合同发生争议,应当协商解决。不愿协商或者协商不成的,可以工程所在地劳动争议仲裁委员会申请仲裁;对仲裁裁决不服的,可以向工程所在地人民法院起诉。

  七、其他

  1、本聘用协议未及事宜,应参照国家相关法律法规及贵州省有关现行规定执行;

  2、本聘用协议一式两份,甲、乙双方各持一份。

  甲方签章

  乙方签章

  日期:

  新版劳务合同电子版6

  甲方:

  乙方:

  为了确保楼安装工程的质量和工期,加强施工现场统一管理协调及配合,明确甲乙双方的责任、权利和义务,根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国劳动法》和相关规定,结合本工程具体情况,本着平等互利,相互合作的原则,自愿达成以下合同条款,双方共同遵照执行。

  第一条 工程概况

  1.1、工程名称:

  1.2、工程地点:

  1.3、工程承包范围:装设计图纸内(含图纸审查资料内容﹑设计变更、技术核定单、施工技术方案、现场签证、监理通知等)自布线管至工程安装完毕等全部工作内容。

  第二条、承包方式

  承包方式:按照图纸建筑面积单价包干,包质量、包工期、包验收﹑包安全及文明施工的承包方式。

  第三条、施工工期:

  按甲方总体计划要求(各形象控制节点工期计划双方另行签定补充合同),本工程工期短时间紧任务重,麦收﹑秋种不放假,制定的延期罚款制度3000元/天。

  第四条、工程质量标准:合格

  国家颁部《建筑工程质量验收规范》合格等级为基础,依据政府质检部门﹑建设单位工程部﹑工程建设监理公司﹑甲方项目部等验收合格为准。

  第五条、合同单价及其计算方法

  5.1、/ ㎡(承包范围内不存在零星借工)。

  5.2、建筑面积包干单价均包括以下部分:

  一、承包工程内容

  5.2.1、按照安装图纸设计的水﹑电﹑暖工程范围内的全部施工内容。

  二、其它包干内容

  5.2.3﹑负责施工现场用电﹑用水﹑照明的管理与维护。

  5.2.4﹑负责电的调试测试,给水的压力试验,排水管的清洗。

  5.2.5﹑负责空调水及雨水管安装,留洞修理恢复包括二次打洞。

  5.2.6﹑负责电梯、消防埋管留洞恢复等工作。

  5.2.7、负责保修期的维护与运转。

  5.5、工程量计算

  5.5.1、按照《河南省建筑与装饰工程量清单价20___》的建筑面积规则计算为准。

  第六条 双方责任与义务

  甲方责任与义务

  6.1、负责安装工程技术、质量、安全文明施工、总工期和形象节点进度管理,分部分项工程施工的技术交底和安全交底,监督、检查工程质量和文明施工。

  6.2、提供本合同约定测量放线所需的测量控制点。

  乙方责任与义务

  6.3、乙方人员必须服从甲方的统一管理,应遵守甲方(包括建设单位)现场的各项管理规定和规章制度,服从和配合甲方有关人员的监督、检查、管理。

  6.4、每周报材料进场计划,报施工进度计划。

  6.5、负责作业面管线原材,费料及垃圾清理。

  第七条 质量验收

  7.1乙方在施工过程中要严格按照施工规范规定、图纸设计、批准的施工方案、设计变更组织施工,保证工程质量和各项技术措施得到落实。对已完的分部分项工程必须实行“三检制”,分项工程未经甲方质检部门和监理验收通过,乙方不得进行下道工序施工。工程完工后,由政府质检部门、甲方及监理组织验收评定工程质量等级。

  第八条 安全文明施工

  8.1、乙方施工人员进场应及时提交本人身份证,并办理工伤事故保险。

  8.2、乙方进场施工时,由甲方负责对施工人员进行严格的安全施工进场教育,要求全体施工人员参加学习。乙方必须认真学习和贯彻执行《建设工程安全生产管理条例》和相关部门的安全生产法规和条例,进场人员必须正确配戴安全帽,高空作业必须正确佩带安全带,认真执行安全操作规程,严格按照甲方安全交底进行操作,服从甲方现场施工人员和安全管理人员的指挥。并要根据工程进度及时搭设安全通道和采取安全防护措施确保安全生产,不得随意拆除安全防护;乙方并应加强自备小型工具使用的安全措施。因乙方人员不听从甲方指挥而发生的违章作业,甲方根据情节给予一定经济处罚。

  8.3、必须杜绝重大伤亡事故发生。乙方发生的事故,乙方自行解决。

  8.4、乙方要对施工作业人员进行安全防火教育,特别是对易燃物品附近在作业要时进行防火隔离防护和专人值班巡视,防止火花溅落引发火灾;下班时要进行检查和清理,防止火花隐患造成火灾。

  第九条 材料使用与管理

  9.1、甲方提供工程周转材料及架设工具,乙方负责材料进场卸车及退场装车。

  9.2、施工期间乙方领用甲方的各种材料要按照规定妥善保管、保养和修补,保证现场材料无浪费、不凌乱、不散落、不丢失;堆放规矩有序,分类保管,确保材料的消防安全;归还时确保材料正常归还。

  第十条 工程劳务费支付方式

  10.1、本劳务分包合同的付款,采用分期支付工程款的方式

  10.2﹑前期予留予埋工程按单价的 %为拨款基数,后期安装工程按单价的 %为拨款基数。

  10.3、合同承包范围完工,竣工验收后 天内办理完结算手续,支付至结算费用总额的 % ,其余 %为工程质量保修金,保修期为 年,保修期完 月内付清。

  第十一条 违约、争议

  11.1、执行合同中如一方违约,由违约方承担一切责任并赔偿对方的全部经济损失。

  11.2、若合同履行中发生争议,双方按照实事求是互谅互让的原则协商解决。

  第十三条 其他

  11.1、本合同自双方签字之日起生效,工程完工并办理完结算,除保修条款外合同失效,保修期满后保修条款失效。

  11.2、本合同后附件和甲方下发的各种管理规定、通知与本合同有同等的效力。

  11.3、本合同一式两份,甲乙双方各执一份。

  甲方(公章):_________

  乙方(公章):_________

  _________年____月____日

  新版劳务合同电子版7

  甲方(用人单位)

  住所:

  法定代表人(或负责人)

  乙方(劳动者)

  住址:

  身份证号码:

  甲乙双方在平等自愿的基础上,按照《中华人民共和国劳动合同法》等法律规定,就甲方招用乙方一事,经协商一致达成本合同,供双方遵照执行:

  第一条、劳动合同期限:

  1、本劳动合同为(选择其中一项并填写完整) :

  A.有固定期限劳动合同:

  B.无固定期限劳动合同

  C.以完成 工作为期限。

  2、本合同包含 个月的试用期(自 ____年____ 月____ 日至____ 年 ____月____ 日)

  第二条、工作地点:

  xxx省(自治区、直辖市)xx市xx(县)xx路xx号。

  第三条、工作内容:

  1、乙方同意在甲方 部门(或岗位)担任 职务,乙方具体工作内容按照甲方的岗位职责要求执行。

  2、若因乙方不胜任该工作,甲方可调整乙方的岗位并按调整后的岗位确定一方的薪资待遇;如乙方不同意调整,甲方可以提前30日通知乙方解除劳动合同,经济补偿金按照国家规定发放。

  3、在工作过程中,因乙方存在严重过失或者故意造成甲方损失的,甲方有权向乙方追偿。

  第四条、工作时间和休息休假:

  1、工作时间:标准工时制,甲方保证乙方每天工作不超过8小时,每周工作不超过40小时。具体工作时间由甲方根据生产经营需要安排,乙方应当服从。

  2、休息休假:甲方按照国家的规定安排乙方休息休假。

  第五条、劳动报酬:

  1、乙方月工资标准为人民币 ____元,其中试用期内工资为人民币 ____元;

  (若实行计件工资的按照以下标准计法工资: )

  2、因生产经营需要,甲方安排乙方延长工作时间或者在休息日或者法定休假日工作的,甲方按国家规定的标准发放加班费。

  3、甲方保证按月发放工资,具体发放日期为 .

  第六条、社会保险:

  1、甲方按照国家的规定为乙方办理各项社会保险,缴纳社会保险费;

  2、依法应由乙方个人负担的社会保险费,甲方从乙方应得工资中扣缴,乙方不得有异议。

  第七条、劳动保护、劳动条件和职业危害防护:

  甲方为乙方提供劳动所必需的工具和场所,以及其他劳动条件;保证工作场所的符合国家规定的安全生产条件,并依法采取安全防范措施,预防职业病。

  第八条

  甲方依法制定和完善各项规章制度,乙方应当严格遵守。

  第九条

  乙方应当保守工作期间知悉甲方的各种商业秘密、知识产权、公司机密等任何不宜对外公开的事项,否则造成甲方损失的,应当承担赔偿责任。

  第十条

  乙方承诺在签订本协议时,未与其他任何单位保持劳动关系或者签订竞业限制协议。否则,给其他单位造成损失的,由乙方单独承担责任,与甲方无关。

  第十一条

  劳动合同解除或终止:

  1、若乙方需解除劳动合同书,应当提前30日以书面的形式通知甲方,书面通知以送达甲方 (具体部门、职务)为准;

  2、有关解除或终止劳动合同的事项,按照《劳动合同法》等法律、法规有关规定执行。

  3、在解除或者终止劳动合同时,乙方应当将正在负责的工作事项以及甲方交付乙方使用的财物与甲方指定的工作人员进行交接。因乙方原因未办理交接造成甲方损失的,由乙方赔偿。

  4、因解除或者终止劳动合同,乙方依法应获得经济补偿金,但乙方未与甲方办理工作交接前,甲方暂不支付经济补偿金。

  第十二条

  因履行本合同发生的争议,双方本着合理合法、互谅互让的原则协商处理;协商不成的,任何一方可依法向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。

  第十三条

  本合同未约定的事项,按照法律、法规、行政规章以及地方性法规等规定执行。

  第十四条

  本合同自双方签字或盖章后生效,一式二份,双方各执一份,本合同的任何条款的变更,应当以书面形式经双方签字或者盖章确认。

  甲方(盖章)

  乙方(签字)

  签约代表(签字)

  日期:

  新版劳务合同电子版8

  甲 方:(以下简称甲方)

  乙 方: (以下简称乙方)

  根据《中华人民共和国合同法》及其它有关法律法规,遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则,甲乙双方就建设工程劳务合作事项协商一致,订立本合同。

  第一条 工程施工内容

  洞身土石方的运输。

  第二条 合同工期

  工期以进洞时间开始计算,15个月以内完成。

  第三条 合同价款

  第四条 结算和支付

  1、合同价款的结算:施工期间按建设单位批复的当期计量进度进行结算,工程完成后,进行末次结算。

  2、合同价款的支付:当期工程价款按工程量结算单支付至70%,当期支付价款时,乙方需提供工人工资表,由甲方财务支付工资,支付工资后余下价款为乙方所得。工程完工,安全、进度能满足甲方要求的情况下进行末次结算,结算经甲乙双方共同确认后3个月内支付至90%。其余10%半年内付清。

  第五条 安全施工及安全事故处理

  安全施工:甲方 、乙方必须贯彻、执行国家和政府、行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定,严格按安全标准组织施工,如乙方违章施工造成的安全责任由乙方自行承担全部的责任。

  1、发生重大伤亡事故,甲乙双方应采取紧急措施防止事态扩大并全力组织抢救伤者,保护事故现场并作出书面记录。

  2、按照有关规定,甲方乙方应分清责任,事故责任方承担相应的责任。甲乙双方对事故责任有争议时,应按政府有关部门的认定处理。

  第六条 甲方的权利及义务

  甲方负责组织检查、验收,监督乙方的工程进度、安全施工,负责解决施工中存在或发生的问题。

  第七条 乙方的权利和义务

  乙方对与其确定劳动关系的作业工人必须认真审查,保证人员的政治素质、身体健康和技术水平,工人年龄不得低于18周岁,不得超过60周岁。乙方需将其作业人员登记造册(须写明姓名、性别、年龄、籍贯、工种、级别、工作证号码及身份证号码),作为本合同附件。

  第八条 违约责任

  甲方违约责任

  1、甲方因故不能继续履行合同时,双方协商后可提前终止合同。由于甲方施工人员指挥错误造成的经济损失及有关责任由甲方承担。

  2、甲方违反财务管理规定,违约支付劳务费的,除纠正违约支付行为外,还应当在违约支付的额度范围内与过错方对乙方由此遭受的经济损失承担连带责任。

  乙方违约责任

  1、因乙方原因造成甲方工期延误以及不服从甲方的管理时,如上班迟到半小时扣除每人每工作班50元,迟到1小时扣除每人每工作班100元,以此累计,当月迟到3次以上甲方将扣除乙方当期计价款的10%作为处罚。

  2、乙方未按甲方要求的施工车辆进场(保证8辆出渣车,配备熟练的驾驶人员),甲方有权要求乙方进行更换、调整。

  3、乙方中途停工、怠工,甲方提出整改乙方仍继续违约时,甲方将扣除乙方总金额的20%补偿甲方的损失,并终止合同,要求乙方3日内退场。

  第九条 合同争议的解决

  在履行合同过程中发生争议,甲乙双方首先进行协商,协商不成,可向有关部门申请调解。当调解或和解不成的,可约定以下方式解决争议: 当地仲裁委员会申请仲裁或向当地人民法院起诉。

  第十条 合同的生效与终止

  本合同经双方签字后生效,工程交工验收合格后终止,双方代表人应出示身份证明。

  本合同正本一式四份,具有同等法律效力,甲方持两份,乙方持两份。

  本合同未尽事宜可经双方协商后列入其他事项,其他事项与正文具有同等效力。在本合同之外签订的协议等,内容与本合同相抵触者无效。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

  新版劳务合同电子版9

  发包方(以下简称甲方):

  承包方(以下简称乙方):

  依照《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则,双方就旭辉花园综合用房幕墙工程建设劳务承包事项协商一致,订立本合同。

  一、 工程名称:

  _________工程。

  二、 工程地点: ________________。

  三、工程内容及范围:

  1、明、隐框玻璃(或铝合金百叶)幕墙:埋件清理(有预埋件时);测量放线;埋件纠偏(有预埋件时);后置埋件安装;转接件安装;龙骨安装;玻璃(或铝合金百叶)板块(含开启窗)安装;扣板安装;打胶(含收口处理)清理;

  2、铝单板(或塑铝复合板)幕墙:埋件清理(有预埋件时);测量放线;埋件纠偏(有预埋件时);后置埋件安装;转接件安装;龙骨安装;复合板(或铝单板)板块安装;扣板安装;打胶(含收口处理)清理;

  3、钢结构(钢架):埋件清理(有预埋件时);测量放线;埋件纠偏(有预埋件时);后置埋件安装;钢料加工、制作安装,防锈油漆、清理;

  4、承担该工程的施工准备、施工过程中的材料装卸,成品保护。施工完毕后的材料退场、现场清理、安全文明施工等工作。

  四、承包方式及承包金额、付款、结算方式;

  实行包质量、包安全、包工期的劳务包干方式

  1、本工程单价包干。单价暂定为:玻璃和铝板幕墙80.00元 /平方,格栅55.00元 /平方,钢结构2600.00元/吨;

  2、本工程不采用预付款方式。付款采用按工程形象节点甲方要求实行月进度款方式,进度款额度按照完成实际形象节点甲方要求工程量承包以包干单价。工程整体完工后经验收合格再根据实际工程量乘以包干单价按结算完毕。形象节点按如下表述;

  (1)、测量放线、埋件安装,占10%;

  (2)、龙骨安装,占30%;

  (3)、防火避雷安装。占5%;

  (4)、面板安装,占40%;

  (5)、打胶清理,占15%;

  五、工期及进度要求:

  本工程总工期为30天,开工日期为 ____年 12 月 20 日,完工日期为 ____ 年 01 月 20日。具体进度及节点要求按甲方进度计划执行。

  六、劳动力人数及业务技能水平要求:

  劳动力人数及业务技能水平原则上由乙方自主控制,但必须满足工程质量、安全文明施工以及工期的要求。

  七、质量要求及验收标准

  1、乙方严格按设计图纸施工,保证结构的安全和外观的美感,确保工程质量合格。

  2、工程验收标准:JG3035-96《建筑幕墙》,JGJ102-20_《玻璃幕墙工程技术规范》、JGJ133-20_《金属与石材幕墙工程技术规范》、JGJ81-20_《建筑钢结构焊接技术规范》。

  八、双方的责任与义务

  甲方

  1、组织材料及时到货,配合乙方做好材料的管理工作。

  2、负责乙方施工过程中的各项协调工作。

  3、管理、监督和控制乙方在安全、质量和工期等方面的工作。

  4、为乙方提供技术服务,并在质量和安全上提供指导。

  5、协调提供施工用电接口,提供两个二级配电箱,提供乙方生活后勤场所,保证施工需要,其费用由甲方承担。为维护甲方企业形象,甲方提供乙方在施工过程中实际所需的安全帽、工作服等劳保用品。

  6、当工程质量、安全及工期等不能满足甲方要求时,甲方有权要求乙方采取必要措施。

  乙方

  1、 接受甲方对本工程在质量、安全和工期等方面的管理监督和控制。

  2、 配合甲方做好施工过程中的协调配合工作。

  3、 做好现场安全文明施工工作,正确佩戴安全帽、安全带,工完场清。

  4、 维护企业形象,做好生活社区的卫生工作,仓库材料要摆放整齐有序。

  5、 负责做好材料的搬运、保管、防火和防盗工作。

  6、 在工程未验收前,乙方有义务协助甲方做好成品保护工作。

  九、其他事项;

  本合同一式四份,在双方签字后生效,工程款付完后失效。未尽事宜,双方协调解决。

  甲方:

  乙方:

  日期:

  新版劳务合同电子版10

  甲方:

  乙方:

  甲乙双方在平等互利的原则下按照《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承揽条例》及《建筑工程合同条例》,经协商,乙方同意承担甲方安装工作,并达成协议如下:

  一、工程名称:

  二、合同文件组成

  1、《安装劳务合同》

  2、工程量细目表

  3、施工图纸、技术要求、设计变更

  三、工程日期

  开工日期:____ 年____月____ 日 竣工日期:____年 ____月____ 日

  四、劳务费

  劳务费总价一次包死,按甲乙方约定总价。

  五、劳务费增减

  如若工程项目增加,按乙方承诺增加项目的单价计取,并核算出单项劳务费,计入劳务费总额。如若工程项目减少,则从劳务费总额中扣除。

  六、甲方责任

  1、甲方指派项目经理在工程现场管理与施工相关的一切事宜。

  2、甲方负责提供给乙方施工用图纸、定额细目一套。

  3、甲方对乙方承接工程的质量、进度、安全、文明施工等进行监督、指导。

  4、甲方负责提供给乙方全部工程用材料(工具及易耗品由乙方负责)。

  5、甲方负责协助乙方解决工人住宿等问题。

  七、乙方责任

  1、乙方必须严格按照甲方要求进行施工,达到甲方工程质量验收标准(公司内控标准)及工程

  2、乙方必须严格执行国家、工程所在地政府、业主、总包方的各种规章制度。

  3、实际投入的设备、仪器应满足工程进度要求。

  4、到现场的材料,乙方负责卸车、保管并按公司规定办理交接手续,在材料保管过程中出现破损、丢失按甲方制定的超定额制度进行赔偿。

  5、设置队长和专职“四大员”,不得转包、分包,否则甲方有权终止合同。

  6、乙方必须按甲方项目经理要求随时增加施工人员以保证施工进度。

  7、乙方负责与现场土建方及其他施工单位的协调工作。

  8、乙方负责交付工程所在地政府要求施工人员交纳的有关费用。

  9、乙方必须按投标时的承诺书承担相应的义务。

  10、乙方应按投标时向甲方提供的人员名单派遣施工人员,不经允许不准替换,否则甲方按每人1000元标准处罚乙方。

  11、乙方应严格按甲方要求为施工人员配备安全用品及设施,负责按甲方要求管理施工人员,现场施工出现的一切安全事故,所产生的后果及费用由乙方承担,并接受甲方处罚。

  12、乙方应严格执行防火规定,若因乙方原因出现火灾,乙方承担一切损失,并接受甲方处罚。

  13、乙方应严格遵守国家有关劳动保障方面的政策、法规、法律,不得苛扣、拖欠施工人员工资,否则甲方有权直接发放,直至终止合同。

  14、乙方应对现场材料及已安装完的成品设置相应的保护措施以避免破损、丢失。

  15、乙方应对材料实施定量管理,并建立领用材料制度。

  16、保证工期按时完成。不得以任何理由擅自停工,否则甲方有权终止合同,调换队伍。

  17、现场管理严格执行公司《施工现场管理制度》并服从项目部考核与奖罚。

  八、甲方权利

  1、甲方有权对乙方进行全方位管理,对乙方承担工程的质量、安全、进度、文明施工进行监督、检查,如达不到公司及工程业主的要求,甲方有权按招标书中的规定及乙方承诺对乙方处罚,直至终止合同。

  2、甲方有权要求乙方按当地政府的要求为施工人员办理相应的手续。

  3、甲方有权对乙方的施工情况全方位考核,在施工质量、安全、文明施工方面完全遵守甲方相关管理制度,接受公司监理部的监督、考核、奖罚。

  4、甲方有权在乙方施工人员不足无法满足进度的情况下要求乙方增加人员,乙方若不能在规定时间内增派人员,甲方有权自行安排增加人员,由此产生的费用从乙方劳务费中扣除。

  九、乙方权利

  1、乙方有权要求甲方提供施工用的图纸,技术文件及安装材料。

  2、乙方有权拒绝执行甲方要求的违背国家有关法律,法规的指令。

  3、乙方有权对甲方派驻现场的项目经理不良行为向工程经理申诉。

  十、安装劳务费及支付方式

  1、安装劳务费驳接幕墙 90 元/m2,以支票形式支付。

  2、施工过程中,每月按工作量、进度的80%支付劳务费,工程经甲方验收合格后付安装费95%。

  3.工程保修款为劳务费总额的5%,工程合同保修期满后一次付清。

  十一、违约责任

  1、 工程竣工验收未达到业主要求的质量等级,执行公司相关制度。

  2、 违约按投标承诺书的相关处罚条款处罚。

  十二、保修

  1、 工程验收后乙方按业主工程合同要求的保修期无偿保修。

  2、 保修所发生的材料费、工具设备费、人工费按公司有关规定处理,即:因乙方原因造成的维修费用由乙方负责;因甲方原因造成的维修费用由甲方负责。

  十三、其它条款

  1、 投标书、承诺书、公司的各种规章制度与本合同具有同等效力。

  2、 其它未尽事宜,甲、乙双方协调解决。

  十四、合同有效期

  合同自签订之日起至保修期满有效。

  此协议一式两份,双方各执一份,签字生效。

  甲方:

  乙方:

  日期:

【新版劳务合同电子版(精选10篇)】相关文章:

劳务合同电子版04-07

劳务合同电子版(精选14篇)04-08

兼职劳务合同电子版04-13

劳务公司合同电子版04-12

物业劳务合同电子版04-06

劳务合同最新版(精选6篇)04-08

销售劳务合同电子版(精选5篇)04-14

建筑劳务合同电子版(精选8篇)04-07

施工劳务合同电子版(精选14篇)04-13

企业劳务合同电子版(精选11篇)04-16

电力公司劳务合同 国外劳务合同