安装劳务分包合同

2022-03-24 劳务合同

  在当今不断发展的世界,随时随地,各种场景都有可能使用到合同,签订合同也是避免争端的最好方式之一。那么正式、规范的合同是什么样的呢?以下是小编精心整理的安装劳务分包合同模板(通用5篇),欢迎阅读与收藏。

  安装劳务分包合同1

  甲方(用人单位):

  主要负责人:

  单位地址:

  联系电话:

  乙方(劳动者):

  身份证号码:

  住址:

  联系电话:

  根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳务合同法》及工程安装有关规定,甲乙双方按照合法、公平、平等自愿、协商一致、诚实信用的原则订立本合同。

  一、劳务合同期限

  双方同意签订固定劳务合同期限:从_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止。其中,试用期为_______天。

  二、工作内容和工作地点

  乙方的工作内容为工程电气安装,工作地点为_______小区。

  三、劳动报酬

  (一)甲方于每月_______日前以货币现金或转账形式及时足额支付乙方工资,乙方的工资标准为_______元/月。

  (二)甲方支付的工资不得低于工程所在地人民政府颁布的最低工资标准。

  四、社会保险

  甲乙双方协商约定,甲方按照国家和地方有关社会保险的规定,为乙方办理意外保险,甲乙双方均按统筹地区规定的费率及时足额缴纳意外保险费。

  五、劳动保护、劳动条件和职业危害防护

  (一)甲方为乙方提供安全生产培训,并提供符合国家规定的劳动安全卫生条件和必要的劳动防护用品。安排乙方从事有职业危害作业的,应当定期为乙方进行健康检查。乙方在劳动过程中应严格遵守各项制度规范和操作规程。

  (二)乙方患职业病、因工负伤或者因工死亡的,甲方应按《工伤保险条例》的规定办理。

  六、劳动纪律

  (一)甲方依法制定的各项规章制度应向乙方公示。

  (二)乙方在合同期间应严格遵守国家的各项法律、法规,遵守甲方依法制定的各项规章制度和劳动纪律,服从甲方的管理和教育。甲方有权对乙方的执行规章制度的情况进行检查,督促和奖惩。

  七、合同的履行、解除或终止

  (一)乙方有下列情形之一,甲方可以解除本合同。

  1、严重违反劳动纪律或甲方依法制定的规章制度,按照甲方劳动规章制度的规定或者过去合同的约定应当解除劳务合同的。

  2、严重失职、营私舞弊或泄露商业秘密的,对甲方利益造成重大损害的。

  3、被依法追究刑事责任的。

  (二)有以下情形之一的,甲方可以解除劳务合同,但应当提前_______日以书面形式通知乙方:

  1、乙方患病或非因工受伤,医疗期满后,不能从事原工作也有能从事由甲方另行安排的工作的。

  2、乙方经考核不能胜任本合同约定的工作,经过培训或调整工作,仍不能胜任工作的'。

  3、本合同定立时所依据的客观情况发生重大变化,致使本合同无法履行,经甲乙双方协商不能就变更合同达成协议的。

  (三)本合同另有规定外,任何一方解除或终止本合同,没有提前______日通知对方或通知时间不足的,以解除或终止合同前一个月的日平均工作为标准,支付赔偿金给对方。

  八、争议解决

  甲乙双方因履行本劳务合同发生劳动争议,双方可协商解决,协商不成的,双方可向__________________仲裁委员会申请仲裁。

  九、其它

  (一)本合同未尽事宜,按国家和地方有关政策规定办理。在合同期内,如本合同条款与国家、省有关劳动管理新规定相抵触的,按新规定执行。

  (二)本合同一式______份,甲、乙双方各执_______份。

  甲方:(盖章)

  _______年_______月_______日

  乙方:(签名)

  _______年_______月_______日

  安装劳务分包合同2

  甲方:______________

  乙方:______________

  经甲乙双方协商,由乙方承担当雄110KV变电站纳木湖间隔的电气安装工作,为明确乙方对工程的质量、安全、工期的责任,做到责、权、利相结合,以确保安装工程的顺利实施,结合本工程的具体情况,经双方协商,签订本合同条款,双方共同遵照执行。

  一、工程概况:

  1、工程名称:西藏当雄110KV变电站纳木湖间隔设备安装

  2、建设地点:西藏当雄

  一、施工内容:

  按分项例明(按甲方提供设备安装图纸)

  三、施工工期:

  开工时间:_______年_______月_______日,完工时间:_______年_______月

  四、工程费用:

  1、经双方协商该工程乙方安装费用暂定为按甲方与西藏建管公司结算安装费总额的70%进行结算。该工程所有税费及验收、检测费由甲方支付。

  2、乙方总包价中包括进出场费、施工机具使用费、临时设施费、冬雨季施工增加费、工器具使用费、安全措施费、劳动保护及保险费、现场管理费。

  3、设计变更引起的工程费用增加应追加费用。

  4、因不可抗力造成的工期损失,乙方不承担责任。

  五、工程质量:

  1、乙方必须严格按照设计施工图、国家颁布的施工验收规范、设计修改通知单及有关技术文件精心组织施工;甲方按以上规范规程和要求进行验收。

  2、隐蔽工程由乙方自检合格后经监理、设计部门及甲方现场代表验收合格签字后,方可进行下道工序的施工。

  3、乙方在施工中应确保施工质量,接受甲方现场管理,因乙方施工不当造成的返工,其费用由乙方负责。

  六、工程验收与保修:

  1、工程验收按国家现行工程验收规范、规程执行,由甲方组织,乙方做好验收前的准备工作。

  2、工程保修期:与甲方所签定的主合同规定保修期一致。

  3、因乙方施工质量问题造成返工,费用由乙方自理。

  4、保修期内发现施工质量问题,由乙方负责处理,若乙方不予处理,甲方有权另行安排处理,费用在保修金内扣除,不足部分向乙方追讨。

  七、工程款拔付与结算:

  1本合同签订后五日内,甲方应向乙方支付作为乙方进场施工准备费。

  2、乙方进度结算按安装进度拨付,当工程款拨付累计至合同总价的90%时停止拔付。

  3、工程完工、竣工验收合格后除扣留保修金(为5%)余款在三十日内结清。保修期满无任何施工质量问题,甲方将保修金付给乙方。

  八、甲乙双方责任:

  (一)甲方责任:

  1、协调有关单位的配合工作。

  2、负责该工程的全面组织、管理、工程竣工验收。

  3、负责工程款拔付与结算。

  4、组织施工图会审和技术交底,并向乙方提供设计图纸一份。

  (二)乙方责任:

  1、提交施工组织设计及施工进度计划;

  2、按施工进度上报工程进度计划(结算)报表及后期工程进度计划表;

  3、按设计施工图纸及施工规范要求组织施工,并接受相关部门的出督检查;

  九、施工安全:

  1、乙方必须严格执行施工安全操作规程,确定专职安全员负责施工全过程的安全管理工作,建立糸统的安全控制网络体糸,采取严格舒安全防范措施,杜绝人身伤亡和设备事故。

  2、若因乙方原因出现安全事故,所造成的一切损失,均由乙方自行承担。甲方应予配合处理。

  十、环境保护:

  1、本工程施工期间,乙方应遵守国家有关环境保护的法令。施工现场环境要保持整齐、清洁,做到文明施工。

  2、由于乙方施工的原因,破坏环境,由此而导致的经济损失,其费用由乙方承担。

  十一、保险:

  除按国家规定外,本工程采取自愿保险,投保与否,自行决定,费用自理。

  十二:违约责任:

  1、在本合同执行过程中,甲乙双方任何一方违约,均应承担因违约造成的一切损失。

  2、在本合同执行过程中,甲乙双方如有争议,都应本着平等互让的原则协商解决。

  十三、附则:

  1、本合同自双方签字盖章后生效,到合同期满双方无任何经济责任,结清工程款后自动失效。

  2、因人力不可抗拒的因素造成的损失,由甲乙双方协商解决。

  3、本合同未尽事宜由双方协商一致解决。

  4、本合同一式四份,甲方三份,乙方一份。

  甲方:______________乙方:______________

  日期:_____________________

  安装劳务分包合同3

  发包方:

  承包方:

  一、工程概况

  工程名称:工程地点:

  建筑面积:工程内容:屋面檩条、墙面檩条、屋面板、墙面板、门、窗、天沟、落水管等工期:_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。

  二、承包方式、单价及付款方式

  1、屋面、墙面、门窗、檩条及天沟,按400元/T计算。

  2、屋面板、拉钢丝、铺棉、现场压板,11元/m2。

  3、墙面板、拉钢丝、铺棉、现场压板,13元/m2,包括门窗、雨棚。

  4、落水管安装,按6元/m计算。

  以上按实际工作量结算

  5、付款:作业队进入工地开始安装,付5000元进场费,其余按照接点按工作总量的80%付款。

  三、工程质量、安全责任

  1、乙方必须确保承包范围内的质量要求(按图施工),如未达要求返工,乙方自行承担,并接受甲方代表的监督,目标合格。

  2、乙方一定要遵守甲方制订的各项安全规章制度,杜绝一切伤亡事故,如发现隐患及时整改,出了事故乙方自己承担。

  3、甲方不能及时提供材料,导致乙方停工等损失由甲方负责。如乙方原因造成停工、延误工期,按总价的0.5%/日予以处罚。

  四、本合同一式两份,甲乙双方各持一份,签字后生效。未尽事宜,双方协商解决。

  甲方:乙方:

  代表:

  年_____月_____日年_____月_____日

  安装劳务分包合同4

  甲方:

  负责人:

  地址:

  电话:

  乙方:

  身份证号码:

  住址:

  电话:

  根据《中华人民共和国合同法》和有关规定,甲、乙双方本着自愿、平等的原则,经协商一致,特签订本合同,以便共同遵守。

  一、合同期限

  从______年______月______日起至约定安装工程任务完成之日为合同期限。

  二、工作岗位

  甲方安排乙方在______从事安装工作。乙方应按劳动合同约定按时、按质、按量完成工作任务。

  三、工作条件和劳动保护

  1、甲方需为乙方提供符合国家规定的安全卫生的工作环境,保证乙方人身安全及人体不受危害的环境条件下从事工作。

  2、甲方根据乙方岗位实际情况,按照劳动合同约定向乙方提供必要的劳动防护用品。

  四、劳务报酬

  1、按时计酬,日薪______元。甲方应付乙方必要的生活费用。

  2、待安装工程完成验收交付后,扣除生活费用外付清乙方剩余工资。

  五、劳动纪律

  乙方应遵守国家的法律、法规及施工规范、安全等各项规章制度。乙方违反劳动纪律和有关的规章制度,甲方可给予批评、教育、处罚,直至解除劳动合同。

  六、劳务合同的解除与不得解除的规定

  1、经甲、乙双方协商一致,合同可以解除。

  2、乙方有下列情形之一的,甲方可以解除合同:

  (1)严重违反劳动纪律或者甲方的规章制度的。

  (2)严重失职、营私舞弊,对甲方利益造成重大损害的。

  (3)被依法追究刑事责任或劳动教养的。

  七、争议解决

  因履行本合同发生劳动争议,双方可协商解决,协商不成可向________仲裁委员会申请仲裁或向_______方所在地有管辖权的法院诉讼。

  八、违约责任

  若一方发生违约行为,守约方可自行决定终止本合同,并有权追究违约方的法律责任和经济赔偿等。

  九、其他

  1、未尽事宜及双方发生纠纷,双方本着友好互惠态度进行协商补充解决。

  2、本合同一式______份,甲乙双方各执______份,本合同自双方签字之日起生效,具有同等法律效力。

  甲方(签章):

  负责人:

  _______年_______月_______日

  乙方(签字):

  _______年_______月_______日

  安装劳务分包合同5

  甲方:

  乙方:

  根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国劳动法》和《建筑工程承包合同条例》及其他有关法律行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,结合本工程具体情况,双方达成以下条例:

  一、工程内容

  钢结构安装,甲方负责提供一切材料、辅材及耗材,乙方负责安装(含工人工资、吊车费)。

  二、工期

  经甲乙双方协商,本工程从_____年_____月_____日起至_____年_____月_____日止,总工期为_____天,如遇不可抗力因素(如战争、地震、雨天等),工期相应顺延。

  三、双方责任

  1、甲方提供标准的施工图纸,如有变更,及时给予解答,并及时提供变更图纸,甲方提供材料堆放场地,配合乙方解决施工中出现的问题。

  2、乙方认真领会图纸及设计要求,按图施工。如需现场复查,可联系沟通,但费用甲方承担,在施工过程中,乙方要遵守国家的法律法规,工程质量确保合格。

  四、劳务费用

  乙方进场施工,甲方预付工程款_______万元整,工程完工经甲方和监理验收合格付至总工程款的______%,余款______%作为工程质量保证金,一年后付清。

  五、安全施工

  乙方工人进入工地,必须遵守工地的安全规范、统一安排,自备安全用品,高空作业必须系安全带,佩戴安全帽,使用电气设备要规范,必须安全可靠,特别室外用电要防水、接地,配电箱要配备漏电保护器,以防为主,安全施工,如发生不安全事故,一切责任由乙方自负,甲方不承担任何事故责任及经济损失。

  六、工程质量

  1、乙方对钢结构工程的安装质量负责。

  2、乙方必须严格按施工图纸说明文件和国家有关规范、规程、标准的要求安装施工。

  3、乙方应按钢结构工程质量要求发现质量问题及时通知甲方。

  4、工程保修期为_____年,在质保期内,如有工程质量问题乙方应给予及时维修。

  七、违约责任

  按合同约定的工期完工,每延误工期一天,须向甲方支付本合同总价款_____%的违约金。

  八、争议解决方式

  1、本合同在履行过程中如发生争议,双方应协商解决,协商不成,可向____________人民法院起诉。

  2、本合同一式____份,甲乙双方各执____份,工程结算完毕,付清工程款项后,合同自动失效。

  甲方:(签章)

  法定代表人:

  地址:

  联系电话:

  ______年______月______日

  乙方:(签章)

  家庭住址:

  联系电话:

  ______年______月______日

【安装劳务分包合同模板(通用5篇)】相关文章:

水电安装劳务分包合同模板12-17

水电安装劳务分包合同02-16

钢筋分包劳务合同模板02-23

安装分包合同05-14

钢筋劳务分包合同模板03-01

工程劳务分包合同模板12-17

抹灰劳务分包合同模板12-10

建筑劳务分包合同模板(通用5篇)12-08

简单劳务分包合同模板(通用5篇)12-16

最新劳务分包合同模板(通用5篇)11-10

工程施工劳务承包合同 劳务分包合同