架子劳务承包简单的合同

2021-08-13 劳务合同

  在人民愈发重视法律的社会中,合同的地位越来越不容忽视,签订合同也是非常有必要的行为。合同有不同的类型,当然也有不同的目的,以下是小编为大家整理的架子劳务承包简单的合同范本,仅供参考,大家一起来看看吧。

架子劳务承包简单的合同

  架子劳务承包简单的合同1

  甲方:

  乙方:

  经甲乙双方协商,甲方同意将楼的架子工人工费分包给乙方,为了进一步加强管理,明确双方的责任,保质保量按期完成本工程的施工任务,特签订此合同,望共同遵守执行。

  一、甲方的权利和义务

  1、甲方应为乙方提供必要施工场地及所需的大中型工具设备。

  2、甲方为乙方所提供的设备、材料、工具必须及时的到达施工现场,并为乙方提供必备的施工条件。

  3、甲方对乙方完成的工作内容及时检查验收,发现问题应及时处理。

  4、甲方有权对乙方施工不符合要求的项目进行停工、返工、罚款等处理,由此造成的全部经济损失乙方承担。

  二、乙方的权利和义务

  1、乙方在施工中必须服从甲方领导的统一指挥和安排,不得擅自停工、施工、我行我素。

  2、乙方承包工程内容:所有相关配套工程及全部工序。

  1、基础脚手架搭拆。

  2、所有搭设(内、外、吊、跑道、满堂脚手)脚手架安拆、返跳板、“四口”过道到临边等所有防护拦等。

  3、根据工地需要搭好上料口,各工种所用跳板等均有架子工负责。

  4、架子工拆除后的铁丝、钢管堆放到指定地点。

  5、按工地需要绑扎各道工序的脚手架。

  6、工地发现安全隐患应及时整改。

  7、外墙挂安全网。

  8、安全网的搭拆、龙门架安拆、各种标语及安全门的搭设。

  9、质量、安全、文明施工、工期、劳动纪律等各项指标,达到内控标准。

  10、施工中的劳力安排:为保证施工能够顺利进行、保证工期、保证质量,必须安排足够的力工、技工等人员。

  11、乙方在施工中必须作到工完场清,拆除的脚手架及跳板、三角架等物品必须按甲方指定位置归好垛,不准随便乱扔杆、木、铁线等。

  12、乙方在施工过程中必须对周转材料进行保护,不准任意折断、摔断等。发现有质量不好的材料可以不使用。

  13、乙方对所签订的工期、工程质量及各种安排必须保证完成和实施,如有违约甲方有权对其班组进行处罚,情节严重的追究其责任。

  14、乙方对施工现场的所有工具、设备不得损坏,若发现双倍罚款并追究责任,特别是机械设备不得随意使用,若使用必须经过甲方有关人员批准后方可使用。

  15、乙方对施工现场的所有建筑材料、物品不准偷窃,若发现双倍罚款并追究责任。

  16、在施工中所有施工人员必须经过技术交底、安全交底、安全教育方可上岗。

  17、乙方不得以工地木料作为燃料,如发生按实际价格双倍罚款。

  18、现场人员严禁酗酒、打架斗殴、随地大小便等违法乱纪的现象发生,若发生每次每人罚款 元,情况严重的交有关部门处理。

  19、因风、雨、停电及不可抗力所造成的停工乙方自己负责。

  20、施工前乙方应与甲方签订安全生产合同书,方可进行施工,施工人员若发现安全隐患应及时向甲方有关人员报告,并立即整改。

  21、乙方所有的施工人员都必须认真执行甲方的各项规章制度,对于甲方所开展的各项活动必须积极参加。

  22、架子工的所有安全防护品均由乙方负责。

  23、在本合同规定的工作范围内,乙方应按章操作、文明施工,乙方人员若发生安全和人身事故,由责任方承担所有费用。

  三、工期:20xx年xx月xx日至20xx年xx月xx日。

  四、质量标准:各分部分项工程均达到合格标准。

  五、承包价格:按建筑面积每平方米 元计算。

  六、承包形式:包工不包料,消耗材料不准超定额含量。

  七、结算方式:甲方每月按乙方完成工作量的80%支付给乙方,其余的20%工程竣工验收后一次付清。

  八、违约责任:本合同履行过程中如有单方违约,由违约方向守约方支付合同总额的20%作为违约金。

  九、合同履行中发生争议,由甲乙双方协商解决,不愿协商或协商不成的,可向当地人民法院起诉。

  十、合同条款如需补充,双方可以根据具体情况结合有关规定签定补充条款,与本合同具有同等法律效力。

  十一、本合同一式二份,甲、乙双方各执壹份,双方签字之日起生效。

  甲方:

  乙方:

  年 月 日

  架子劳务承包简单的合同2

  发包方(以下简称甲方):

  承包方(以下简称乙方):

  本协议依照《中华人民共和国合同法》,《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,为了明确工程内容及双方责任,经甲乙双方协商一致,订立本协议,共同遵守执行。

  一、 工程概况

  工程名称:铜陵县天门镇卫生院门诊楼建设工程

  工程地点:天门镇朱村街道旁

  面积: 结构类型:框架结构

  二、 工程进度

  本工程自开工之日起 天交付给建设单位。人数要达到项目部要求,上道工序不能影响下道工序的.顺利进行。

  三、 工程质量要求

  1、乙方必须自觉遵守甲方安全管理方面的规章制度,对于工程施工中必备的安全防护措施,乙方有义务进行管理、保护、维护。如因乙方私自拆除防护措施而造成的安全事故,一切均由乙方自理,与甲方无关。乙方必须每天召开班组安全会议,对安全工作常抓不懈,乙方是第一安全员,对本班组负主要责任,如本班组原因造成安全事故,责任由乙方承担由此产生的一切费用。

  2、每个新工人进场必须经过安全培训,三级教育、签订安全协议后方可安排上岗,并登记花名册否则一切后果由乙方承担。

  3、乙方每道工序完成后必须进行自检,自检后报安全员复检,复检达不到要求的必须返工,直至符合要求,不及时报检每次触法 元,严重违反操作规程的每次处罚 元。

  4、不按规定时间完成分项工序,每次罚 元,因此而造成其他班组窝工,损失从乙方工程款中扣除。

  总工期拖延一天罚 元以此类推。确保项目部每月的施工总计划的顺序完成,每六天一个分计划。如不能完成每月的总计划,延期一天罚 元,时间顺推,连续阴雨超过5天向项目部书面报告要求工期顺延。

  5、工序完成后剩余材料不堆放至指定地点,每次 元。

  四、 付款方式

  付款方式:

  五、 双方责任

  5.1甲方责任:

  5.1.1提供具备施工条件的施工场地;

  5.1.2负责施工现场的工程质量、安全生产、工程进度、配料用料的指挥、监督与管理。

  5.2乙方责任:

  5.2.1乙方必须服从甲方的统一指挥、调配、指导及管理,服从甲方从全局考虑对工程施工工作出的各项工作安排;遵守甲方现场的各项管理及规章制度,做到文明施工、安全施工。

  5.2.2乙方指定专职等管理人员,负责安排施工、生产、人员调配、技术安全、工程质量以及生活、计划生育等工作。并积极参与项目部对工程项目的施工管理,作业班组长每天必须在作业现场,未经项目经理同意不得擅自离开工地。

  5.2.3强化施工队伍的安全生产教育,严格按《建筑安装工人安全技术操作规程》中的有关规定和项目部下达的安全(技术)交底施工,不得强行和违章施工,严格杜绝火灾等其他安全事故的发生。否则由乙方承担由此产生的全部责任和损失

  5.2.4工人进入施工现场必须把劳保用品穿戴齐整,正确佩带安全帽,不穿拖鞋,做到文明、安全施工、工完场清。每检查一人劳保用品穿戴不齐整,罚 元;不正确佩带安全帽者,每发现一次罚 元;如在施工中不使用安全防护用品,均给予处罚 元,并立即停工,纠正后方准继续施工。如不遵守安全文明施工、工完场清者,在工程及场区内大便、中午喝酒,每人每次给予 元罚款。打架斗殴者每人罚款 元,并驱逐出施工现场。

  5.2.5乙方必须确保进场人员的技术素质,人数稳定,特殊工种均持证上岗,工作效率高。在施工合同期内,乙方要保证技术力量和施工队伍的稳定。因管理不善,造成亏损;或由于人员不足、技术素质差而造成的延期交工、工程质量等问题均由乙方承担。

  5.2.6乙方在劳动力组合时,不得凭个人的意愿挑剔。需雇佣临时工时,应与甲方联系并办理有关手续后,方可进场。

  5.2.7乙方应按照施工图纸,认真施工,确保质量。尊重和服从业主、监理单位及甲方管理人员的监督与指挥,对工程质量全面负责并确保达到质量等级要求。甲方在发现乙方在施工中出现质量安全事故隐患,或材质低劣现象;提出整改通知书,乙方必须按时完成,如有延误或没有回执,每项罚款 元,待决算时一次性扣除。

  5.2.8乙方及其施工人员如有违反甲方制定的各项规章制度及有关规定,且情节严重影响甲方声誉时,甲方可责令乙方清场并另行安排其他队伍继续进行施工,剩余工程进度款将不再支付。同时乙方应对由此给甲方造成的损失予以全额赔偿,所产生的一切法律后果均由乙方自行负责。

  5.2.9乙方不得将经甲方委托的施工任务再行转包,否则甲方有权收回所委托的施工项目,并解除其已签定的施工合同。

  5.2.10不懂特种作业人员一律不准擅自开机操作,乱接电线。操作人员必须持证上岗。

  六、 本协议一式两份,甲、乙方各执一份。以上条款已经双方审阅无误,签字生效。

  甲方(公章):

  乙方(公章):

  年 月 日

【架子劳务承包简单的合同】相关文章:

1.劳务承包简单版合同

2.建筑劳务承包的简单合同

3.架子工劳务承包合同范本

4.劳务承包简单合同范本

5.劳务承包的简单合同范本

6.挖机劳务承包简单的合同

7.简单劳务承包的合同(通用5篇)

8.建筑劳务承包简单的合同范本

上一篇:劳务合同 下一篇:劳务合同