建设工程招标合同-建设工程合同

2022-03-01 建设工程合同

　　现今很多公民的维权意识在不断增强，能够利用到合同的场合越来越多，签订合同也是非常有必要的行为。那么一般合同是怎么起草的呢？以下是小编精心整理的建设工程招标合同4篇-建设工程合同，仅供参考，希望能够帮助到大家。

建设工程招标合同4篇-建设工程合同1

　　（单位名称）_____________，注册地址为（详细地址）：___________________（以下称承包人）

　　（保证人姓名）___________，注册地址为（详细地址）：__________________（以下称保证人）

　　在此以担保全额为（货币名称、数额）共同格守对（业主名称）（以下称为业主）的义务。

　　根据本保证书，承包人与保证人应保证自己，以及其继承人和受让人承担共同的及各自的对该项支付的义务。

　　根据以业主为一方，承包人为另一方所达成的协议，承包人已承担了合同义务（以下称为所签合同）去实施并完成某项工程，并在工程出现任何缺陷时，按上述合同中有关条款规定进行修补。

　　兹将上述书面保证的条件表述如下：

　　如果承包人正确地履行和遵守所签合同中规定的承包人一方按合向的真实主旨、意向和含义应履行和遵守的所有条款、条件及规定，或者如果承包人违约则保证人就赔偿业主因此而蒙受的损失，直到达到上述保证金总额，届时，本保证书所承担之义务即告终止和失效。否则仍保持完全有效。

　　但所签合同条款，或对工程的实施。完成及修补其缺陷的性质和范围的任何变更，以及业主或监理工程师根据所签合同给予的时间宽限或业主或上述监理工程师方面对所签合同有关事宜所做的任何容忍或宽恕均不解除保证人所承担之上述保证书规定的义务。

　　但只在下述情况下保证人才承担清偿业主蒙受损失之义务：

　　（a）收到业主与承包人双方书面通知，说明业主与承包人已一致同意应向业主支付这一笔损失赔偿费；

　　（b）保证人收到一份与所签合同条款规定相一致的、按仲裁程序签发的、并在法律上证明的裁决书副本，说明应向业主支付这一笔损失赔偿费。

　　代表（承包人名称）：_________代表（保证人姓名）：__________

　　由（签字人姓名）：_________由（签字人姓名）：__________

　　在（证明人）证明下：_____________在（证明人）证明下：___________________

　　签于________年________月________日签于________年________月________日

建设工程招标合同4篇-建设工程合同2

　　根据本保证书，我们（单位名称）注册地址为（详细地址）（以下称承包人），和（保证人姓名）注册地址为（详细地址）（以下称保证人）在此以担保全额为（货币名称、数额）共同格守对（业主名称）（以下称为业主）的义务。根据本保证书，承包人与保证人应保证自己，以及其继承人和受让人承担共同的及各自的对该项支付的义务。

　　兹将上述书面保证的条件表述如下：如果承包人正确地履行和遵守所签合同中规定的承包人一方按合向的真实主旨、意向和含义应履行和遵守的所有条款、条件及规定，或者如果承包人违约则保证人就赔偿业主因此而蒙受的损失，直到达到上述保证金总额，届时，本保证书所承担之义务即告终止和失效。否则仍保持完全有效。但所签合同条款，或对工程的实施。完成及修补其缺陷的性质和范围的任何变更，以及业主或监理工程师根据所签合同给予的时间宽限或业主或上述监理工程师方面对所签合同有关事宜所做的任何容忍或宽恕均不解除保证人所承担之上述保证书规定的义务。但只在下述情况下保证人才承担清偿业主蒙受损失之义务：

　　（a）收到业主与承包人双方书面通知，说明业主与承包人已一致同意应向业主支付这一笔损失赔偿费；或者（b）保证人收到一份与所签合同条款规定相一致的、按仲裁程序签发的、并在法律上证明的裁决书副本，说明应向业主支付这一笔损失赔偿费。

　　代表（承包人名称）

　　代表（保证人姓名）由（签字人姓名）

　　由（签字人姓名）

　　以__________的资格

　　在（证明人）证明下

　　签于一九九__年__月__日

建设工程招标合同4篇-建设工程合同3

　　合同编号：_________

　　委托人（单位全称）：_________

　　代理人（单位全称）：_________

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例》和其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，双方就_________工程招标代理事项协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况：

　　工程名称：_________

　　工程地点：_________

　　工程规模：_________

　　计划投资：_________

　　二、招标代理业务服务类别：

　　□ a类：工程勘察招标代理；

　　□ b类：工程设计招标代理；

　　□ c类：工程监理招标代理；

　　□ d类：工程施工总承包招标代理；

　　□ e类：工程施工专业分包招标代理；

　　□ f类：工程施工劳务分包招标代理；

　　□ g类：建筑材料或设备招标代理。

　　□ h类：工程标底编制；

　　□ i类：其它类。

　　三、招标代理服务范围和内容：

　　1．服务范围：

　　2．服务内容：

　　□发布招标公告

　　□编制招标文件（包括编制资格预审文件、标底及工程量清单）

　　□审查投标人资格

　　□组织投标人踏勘现场并答疑

　　□组织开标、评标、定标

　　□协调合同的签订

　　□其它：_________。

　　四、合同酬金：

　　1．本次招标代理服务酬金为（大写）：_________元；￥：_________元。招标代理服务合同酬金计算方法：

　　（1）按深圳市有关文件执行；

　　（2）双方约定：_________。

　　2．本合同酬金不包括行政事业性收费及其它费用（如交易中心服务费、评标专家费、评标专家交通费、标底审查费、广告费等）。

　　3．出售招标文件的费用：按照国家规定并经双方协商一致，出售招标文件的工本费归代理人所有。

　　4．招标代理期限：自_________年_________月_________日起，至_________年_________月_________日止。

　　五、下列文件均为本合同的组成部分：

　　1．本合同协议书；

　　2．本合同履行过程中双方以书面形式签署的补充和修正文件；

　　3．本合同专用条件；

　　4．本合同通用条件；

　　5．其他文件。

　　六、代理人承诺按照本合同的约定，承担本合同中约定范围内的工程招标代理业务服务。

　　七、委托人承诺按照本合同约定的额度、币种、方式、期限向代理人支付酬金及其他应支付的款项。

　　八、代理人在履行本工程招标代理业务过程中，委托人不得对代理人提出任何违反招标投标法律、法规、部门规章、行业标准、规范等的要求，否则代理人有权拒绝执行。

　　九、本合同一式六份，具有同等法律效力，双方各执三份。

　　委托人（盖章）：_________ 代理人（盖章）：_________

　　法定代表人（签）：_________ 法定代表人（签）：_________

　　委托代理人（签）：_________ 委托代理人（签）：_________

　　住所：_________ 住所：_________

　　开户银行：_________ 开户银行：_________

　　帐号：_________ 帐号：_________

　　邮政编码：_________ 邮政编码：_________

　　电话：_________ 电话：_________

　　传真：_________ 传真：_________

　　电子信箱：_________ 电子信箱：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

　　签订地点：_________ 签订地点：_________

　　附件

　　一、词语定义、适用语言和法律、法规

　　第一条下列名词和用语除专用条件另有规定外应具有本条所赋予的定义。

　　1．通用条件：指根据法律、行政法规规定及建设工程招标代理的需要订立的，通用于建设工程招标代理的条件。

　　2．专用条件：指委托人与代理人根据法律、行政法规规定及建设工程招标代理的具体情况，经双方协商一致，对通用条件做出的补充、修改或具体规定的条件。

　　3．“委托人”指在协议书中约定，委托建设工程招标代理业务的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。

　　4．“代理人”指在协议书中约定，承担建设工程招标代理业务的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。

　　5．“第三人”指除委托人和代理人以外与本工程招标代理业务有关的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人（如投标单位、勘察单位、设计单位、监理单位、设备供应单位、施工单位、建设行政主管部门等）。

　　6．合同酬金：指委托人依据合同应向代理人支付的费用总额。

　　7．招标代理期限：指委托人、代理人在合同中约定按总日历天数（包括法定节假日）计算的招标代理业务的天数。

　　8．图纸：指委托人提供给代理人满足于本工程招标需要的图纸（包括计算书、配套说明和有关技术资料）。

　　9．书面形式：指合同以及根据合同发出的包括电传、传真、电子邮件或手写、打印、复印的各种通知书、任命书、委托书、备忘录、会议纪要等可以有形地表现所载内容的形式。

　　10．索赔：指合同履行过程中，一方对于并非自己过错，而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失，依据合同或法律，向对方提出经济补偿或者合同期限顺延等其他要求。

　　11．违约责任：指任何一方不履行或不全面履行合同义务，依据合同或法律所应承担的责任。

　　12．“日”是指任何一天零时至第二天零时的时间段。

　　第二条合同文件和解释顺序

　　1．除非专用条件另有规定，本合同组成文件和解释顺序如下：

　　（1）协议书；

　　（2）本合同履行过程中双方以书面形式签署的补充和修正文件；

　　（3）专用条件；

　　（4）通用条件；

　　（5）其他文件。

　　第三条图纸：

　　1．委托人应按约定的日期和套数向代理人提供图纸。委托人在合同中对图纸有保密要求的，委托人应采取相应保密措施；代理人在约定的期限内负有保密义务。

　　2．代理人不经过委托人同意，不得将图纸转给第三方。

　　第四条建设工程招标代理合同适用的是中国的法律、法规，以及专用条件中约定的部门规章、有关工程标底的计价办法和规定以及项目所在地的地方法规、地方规章。

　　第五条建设工程招标代理合同的书写、解释和说明，以汉语为主导语言。当不同语言文本发生不同解释时，以汉语合同文本为准。

　　二、代理人的义务

　　第六条向委托人提供与工程招标代理业务有关的资料，包括招标代理工作计划、招标文件等，并按合同协议书中约定的范围实施招标代理业务。

　　第七条在工程招标过程中，代理人有义务向委托人解释有关招标投标工作的法律、法规，以保证招标工作的合法性。

　　第八条按合同规定的期限完成招标内容。对招标中各项计算数据、技术分析结论等的科学性、准确性负责。

　　第九条在合同约定的期限内，代理人对招标工程的各种数据、资料应严格保密，不得接受与本工程有关的投标咨询。

　　第十条对委托人委托代理的事项，代理人应合理运用专业技能为委托人提供咨询服务，维护委托人的合法权益。

　　第十一条招标代理人在履行本合同期间，向委托人提供的服务包括正常服务、附加服务和额外服务。

　　1．“正常服务”是指双方在专用条件中约定的工程招标代理工作。

　　2．“附加服务”是指在“正常服务”以外，经双方书面协议确定的附加服务。

　　3．“额外服务”是指不属于“正常服务”和“附加服务”，但根据合同通用条件第三十条和第三十二条的规定，代理人应增加的额外工作量。

　　第十二条代理人依据合同和法律应履行的其他义务。

　　三、委托人的义务

　　第十三条委托人应负责与本工程招标代理业务有关的第三人的协调，为代理人工作提供外部条件。

　　第十四条委托人应尽可能向代理人提供便利条件，以保证招标工作顺利完成。

　　第十五条依据合同约定支付合同酬金；如因非代理人直接原因造成招标失败的，委托人应支付代理人已完工作的服务费用，具体费用由专用条款约定。

　　第十六条委托人应当在合同约定的内容、时间内，提供与本项目招标代理业务有关计划立项、规划许可证明、资金到位证明等资料，并对其真实性、完整性、准确性负责。

　　第十七条委托人应当在合同约定的时间内就代理人书面提交并要求做出答复的事宜做出书面答复。委托人应对代理人完成的招标文件（包括资格预审文件、清单、标底、答疑纪要等）进行确认。

　　第十八条委托人应当授权一名熟悉本工程情况的代表保持与代理人联系，代表委托人负责及时处理各种问题。

　　第十九条委托人依据合同和法律应履行的其他义务。

　　四、代理人的权利

　　第二十条委托人在委托的工程招标代理业务范围内，授予代理人以下权利：

　　1．代理人在招标代理过程中，如委托人提供的资料不明确时可向委托人提出书面报告。

　　2．代理人在招标代理过程中，有权对第三人提出与工程招标代理业务有关的问题进行核对或查询。

　　3．代理人在招标代理过程中，有对工程现场踏勘的权利和参与委托人组织的涉及招标工作的所有会议和合同的订立。

　　4．代理人有权阐述对工程投资计划、质量与工期要求等具体问题的意见和建议。

　　5．代理人依据合同规定的数额、期限和方式获得酬金。

　　6．代理人对招标文件拥有版权，委托人仅有在本工程中使用和复制的权利。

　　7．代理人有权拒绝委托人提出的违反法律、行政法规等的要求。

　　8．代理人依据合同和法律享有的其他权利。

　　五、委托人的权利

　　第二十一条委托人有下列权利：

　　1．委托人有权向代理人询问招标工作进展情况及相关的内容。

　　2．委托人有权阐述对具体问题的意见和建议。

　　3．当委托人有足够的理由认定招标代理专业人员不按招标代理合同履行其职责，或与第三人串通给委托人造成经济损失的，委托人有权要求更换招标代理专业人员，直至终止合同并要求代理人承担相应的赔偿责任。

　　4．委托人在招标过程中有权审阅代理人编制的招标文件，并可以提出不违反任何招标投标法律、法规、规章、相关文件的修改意见。

　　5．委托人有权依据合同检查、监督代理人工作，并要求代理人提交代理业务工作总结。

　　6．委托人依据合同和法律享有的其他权利。

　　六、代理人的责任

　　第二十二条代理人的责任期即工程招标代理合同有效期。如因非代理人的责任造成进度的推迟或延误而超过合同约定的期限，双方应约定相应延长合同期限和有效期。

　　第二十三条代理人责任期内，应当履行工程招标代理合同中约定的义务，因代理人的单方过失造成的经济损失，应当向委托人进行赔偿。累计赔偿总额不得超过工程招标代理合同酬金总额（除去税金）。

　　第二十四条代理人对委托人或第三人所提出的问题不能按时核对或答复，导致合同不能全部或部分履行，代理人应承担相关责任。

　　第二十五条代理人向委托人提出赔偿要求不能成立时，则应补偿由于该赔偿或其他要求所导致委托人的各种费用的支出。

　　七、委托人的责任

　　第二十六条委托人应当履行工程招标代理合同约定的义务，如有违反则应当承担违约责任，赔偿给代理人所造成的损失。

　　第二十七条代理人在履行工程招标代理合同约定的义务过程中由于委托人的主观干预，所造成的损失及责任应当由委托人承担。

　　第二十八条委托人如果向代理人提出赔偿或其他要求不能成立时，则应补偿由于该赔偿或其他要求所导致代理人的各种费用的支出。

　　八、合同生效、变更与终止

　　第二十九条本合同自双方签盖章之日起生效。

　　第三十条由于委托人或第三人的原因使代理人工作受到阻碍或延误以致增加了工作量或持续时间，则代理人应当将此情况与可能产生的影响及时书面通知委托人。由此增加的工作量视为额外服务，完成建设工程招标代理工作的时间应当相应延长，并得到额外的酬金。

　　第三十一条当事人一方要求变更或解除合同时，则应当在14日前通知对方；因变更或解除合同使一方遭受损失的，应由责任方负责赔偿。

　　第三十二条代理人由于非自身原因暂停或终止执行工程招标代理业务，由此而增加的恢复执行工程招标代理业务的工作，应视为额外服务，有权得到额外的时间和酬金。

　　第三十三条变更或解除合同的通知或协议应当采取书面形式，新的协议未达成之前，原合同仍然有效。

　　第三十四条合同履行期限内，非代理人原因，委托人提前解除合同，委托人应视代理工作完成情况，给予代理人赔偿。赔偿数额按专用条件约定执行。

　　第三十五条合同履行期限内，非委托人或第三人的原因，代理人提前解除合同，代理人应给予委托人赔偿。赔偿数额按专用条件约定执行。

　　第三十六条不可抗力：

　　1．不可抗力是指战争、动乱、空中飞行物坠落、飓风、地震、洪水、政策变化或其他非当事人原因造成的爆炸、火灾等造成招标代理工作中止或暂停等双方不能预见、不能避免并不能克服的客观事件。

　　2．因不可抗力原因，致使一方不能履行合同，不承担违约责任，但应将情况尽快通知另一方，并应尽量减少由此发生的损失。

　　第三十七条任何一方未按合同规定履行其义务，由此给对方造成损失的，对方可在约定的时间内采用书面形式向违约人提出索赔。

　　第三十八条双方实际、全面履行合同义务后，本合同终止。

　　第三十九条双方就合同解除协商一致或者依据约定或法律合同解除条件成熟时，本合同终止。

　　九、代理业务的酬金

　　第四十条正常的工程招标代理业务工作，附加工作和额外工作的酬金，按照工程招标代理合同专用条件约定的方法计取，并按约定的时间和数额支付。

　　第四十一条如果委托人在规定的支付期限内未支付工程招标代理酬金，自规定支付之日起，应当向代理人补偿应支付的`酬金利息。利息额按规定支付期限最后一日银行活期贷款乘以拖欠酬金时间计算。

　　第四十二条如果委托人对代理人提交的支付通知书中酬金或部分酬金项目提出异议，应当在收到支付通知书两日内向代理人发出异议的通知，但委托人不得拖延其无异议酬金项目的支付。

　　第四十三条支付工程招标代理酬金所采取的货币币种、汇率由合同专用条件约定。

　　十、其他

　　第四十四条因工程招标代理业务的需要，代理人在合同约定外的外出考察，经委托人同意，其所需费用由委托人负责。

　　第四十五条代理人如需外聘专家协助，在委托的工程招标代理业务范围内其费用由代理人承担；在委托的建设工程招标代理业务范围以外或委托人有特殊要求时，经委托人认可其费用由委托人承担。

　　第四十六条除委托人书面同意外，代理人及代理专业人员不应接受工程招标代理合同约定以外的与工程招标代理项目有关的任何报酬。在合同期限届满前，代理人不得参与可能与合同规定的与委托人利益相冲突的任何活动。

　　第四十七条代理人为履行合同义务而发生的费用，除合同另有约定外，由代理人承担。

　　第四十八条如果代理人就委托代理的工程向委托人提出建议，由此委托人获得或增加了经济效益，委托人应按约定的方式给予代理人奖励费用。

　　第四十九条未经对方的书面同意，各方均不得转让合同约定的权利和义务。

　　第五十条本合同任何文件内容的修改或补充，均须经双方协商一致后以书面形式加以确认，否则不发生法律效力。

　　十一、合同争议的解决

　　第五十一条因违约或终止合同而引起的损失和损害的赔偿，委托人与代理人之间应当协商解决；如未能达成一致，可提交有关主管部门调解；协商或调解不成的，根据双方约定提交仲裁机关仲裁，或向人民法院提起诉讼。

　　第三条委托人应提供给代理人_________套图纸。提供图纸的时间：_________天。

　　第四条本合同适用的法律、法规、标准、规范及工程标底计价办法和规定：

　　1．法律、法规、部门规章：_________。

　　2．标准、规范：_________。

　　3．标底计价办法和规定：_________。

　　第五条本合同除使用汉语语言文外，还使用语言文。两种语言文有相同的法律效力，当不同语言文本发生不同解释时，以汉语合同文本为准。

　　第六条

　　1．代理人应给委托人提供本工程招标代理业务有关资料：_________。

　　2．代理人指派_________负责本项目的招标代理业务，其主要职责：_________。

　　第十六条委托人应给代理人提供工程招标代理业务有关资料：_________；提供资料的时间：_________天。

　　第十七条委托人应在_________日内对代理人书面提交并要求做出答复的事宜做出书面答复。

　　第十八条委托人授权_________为本招标代理业务代表，其主要职责：_________。

　　第三十四条合同履行期限内，非代理人原因，委托人提前解除合同，委托人应视代理工作完成情况，给予代理人不低于合同酬金20％的赔偿。委托人同意按以下计算方法、支付时间与金额支付赔偿金：_________。

　　第三十五条合同履行期限内，非委托人或第三人的原因，代理人提前解除合同，代理人应给予委托人赔偿，赔偿金额不超过合同酬金（扣除税金）。代理人同意按以下计算方法、支付时间与金额，支付赔偿金：_________。

　　第四十条委托人同意按以下的计算方法、支付时间与金额，支付代理人的正常服务酬金：合同签订后_________天内向代理人支付合同酬金总额的_________％作为预付款，当工作量完成_________％时，支付酬金_________元，剩余部分酬金待发出中标通知书后_________天内一次付清。委托人同意按以下计算方法、支付时间与金额，支付附加服务酬金：_________。委托人同意按以下计算方法、支付时间与金额，支付额外服务酬金：_________。

　　第四十三条双方同意用（币种）_________支付酬金，按_________汇率计付。

　　第四十八条如果代理人就委托代理的工程向委托人提出建议，由此委托人获得或增加了经济效益，委托人应按约定的方式给予代理人不低于委托人获得或增加经济效益的20％作为奖励费用。委托人同意按以下计算方法、支付时间与金额，支付奖励费用：_________。

　　第五十一条建设工程招标代理合同在履行过程中发生争议，委托人与代理人应及时协商解决；如未能达成一致，可提交建设行政主管部门调解；协商或调解不成的，按下列第_________种方式解决：

　　1．提交_________仲裁委员会仲裁；

　　2．提交_________仲裁；

　　3．依法向_________人民法院起诉。

　　第三条委托人应提供给代理人_________套图纸。提供图纸的时间：_________天。

　　第四条本合同适用的法律、法规、标准、规范及工程标底计价办法和规定：

　　1．法律、法规、部门规章：_________。

　　2．标准、规范：_________。

　　3．标底计价办法和规定：_________。

　　第五条本合同除使用汉语语言文外，还使用_________语言文。两种语言文有相同的法律效力，当不同语言文本发生不同解释时，以汉语合同文本为准。

　　第六条

　　1．代理人应给委托人提供本工程招标代理业务有关资料：_________。

　　2．代理人指派_________负责本项目的招标代理业务，其主要职责：_________。

　　第十六条委托人应给代理人提供工程招标代理业务有关资料：_________；提供资料的时间：_________天。

　　第十七条委托人应在_________日内对代理人书面提交并要求做出答复的事宜做出书面答复。

　　第十八条委托人授权_________为本招标代理业务代表，其主要职责：_________。

　　第四十三条双方同意用（币种）_________支付酬金，按_________汇率计付。

　　1．提交_________仲裁委员会仲裁；

　　2．提交_________仲裁；

　　3．依法向_________人民法院起诉。

建设工程招标合同4篇-建设工程合同4

　　导读：鉴于_________（投标人名称）已于_________年_________月_________日（日期）提交了建设_________（合同名称）的投标书（以下称投标书）。...

　　鉴于_________（投标人名称）已于_________年_________月_________日（日期）提交了建设_________（合同名称）的投标书（以下称投标书）。

　　根据本文件，兹宣布，我行_________（以下称银行）向业主立约担保支付_________的保证金。本保证书对银行及其继承人和受让人均有约束力。

　　银行名称（盖章）：_________

　　_________年____月____日

　　附件

　　本保证义务的条件是：

　　（1）如果投标人在投标书中规定的投标书有效期内撤回投标书；或如果投标人在投标书有效期内接到业主所发的中标通知书后；

　　（2）未能或拒绝根据投标须知的规定，按要求签署合同协议书；或未能或拒绝接投标须知的规定，提供法的保证金。

　　我行保证在收到业主第一次书面要求后，即对业主支付上述款额，无须业主出具任何证明，只需在其书面要求中说明条件是在此要求业主将注意到索款是由于出现了上述条件中的一种或两种，并具体说明情况。本保证书在投标须知规定的有效期或在该日期前已延长的投标书有效期后30天（会第30天）内有效。延长投标书有效期无须通知银行，任何索款要求应在上述日期前交到银行。

　　银行名称：_________（盖章）

　　证人：_________（签字）

　　证人所在单位：_________

　　单位地址：_________

　　日期：_________年_________月_________日

【建设工程招标合同4篇-建设工程合同】相关文章：

建设工程设计施工总承包合同建设工程设计合同