建设工程材料购销合同

2021-12-27 建设工程合同

  随着广大人民群众法律意识的普遍提高,合同起到的作用越来越大,签订合同可以使我们的合法权益得到法律的保障。拟定合同的注意事项有许多,你确定会写吗?下面是小编精心整理的建设工程材料购销合同(通用5篇),欢迎大家分享。

  建设工程材料购销合同1

  需求方:___________ (以下简称甲方)

  供应方:___________ (以下简称乙方)

  依照《中华人民共和国合同法》,经双方友好协商,乙方向甲方提供外墙节能保温材料。为明确双方权益和义务,特签订如下协议以共同遵守:

  一、材料供应范围:

  乙方向甲方承建的_____一期B区_____工程工地提供外墙节能所需外墙保温材料。

  二、施工质量要求及验收:

  1、乙方严格按保温材料行业标准及国家有关规范,确保材料质量。

  2、乙方负责甲方保温材料现场取样送检一次(费用由。并配合甲方组织验收。

  3、乙方须保证外墙保温材料验收合格,如因检验不合格,损失由乙方承担。

  三、材料单价:

  数量为暂定,具体以现场收量为准。

  四、付款方式:

  当月送货至25日上报业主,次月25按业主单列款数金额支付材料款,该材料款业主同意单列费用支付。

  五、双方职责和义务:

  A:甲方:

  1、甲方需按合同约定及时支付乙方材料款,否则乙方有权停止供料。

  2、甲方负责提供材料进场计划,提前一星期申报计划,乙方凭甲方电话通知发货。

  3、略

  4、甲方因严格按乙方提供的施工方案施工。

  B:乙方:

  1、必须按照甲方订购的数量提供材料送至乙方工地,并随货提供产品出厂检验报告(复印件)、合格证(原件)、使用说明书(原件)、施工方案、生产厂家资质证明(复印件)等资料,复印件需加盖公章。

  2、如因乙方提供材料质量问题导致外墙保温系统验收不合格由此给甲方造成的损失由乙方承担。

  3、乙方承诺配合甲方保温工程质量的验收工作。

  六、本合同自乙方所供第一车货到甲方施工现场之日起生效。

  七、本合同在执行中发生争论或纠纷,甲乙双方协商解决,解决不了时按以下方案处理。

  1、申请仲裁机构仲裁

  2、向管辖地人民法院起诉。

  八、本合同一式五份,甲乙双方各执二份,业主执一份,货款结清后自行失效。

  甲方单位(盖章):_____

  乙方单位(盖章):_____

  甲方委托人:_____

  乙方委托人:_____

  联系电话:_____

  联系电话:_____

  _____年_____月_____日

  _____年_____月_____日

  建设工程材料购销合同2

  需方(甲方):__________________

  供方(乙方):__________________

  经协商同意,根据中华人民共和国合同法的规定,订立合同如下:

  第一条甲方向乙方订货总值为人民币__________________元(详见附件:材料清单)。

  第二条验收方法:供货前提供样品封存,现场比对封存样品进行收货。

  第五条货款及费用等付款及结算办法:签订合同后支付50%货款,货到现场验收收货后7日内支付全部货款。

  第六条交货规定

  1、运输费:__________________。

  2、交货日期:__________________。

  第七条经济责任

  (一)乙方应负的经济责任

  1、产品花色、品种、规格、质量不符本合同规定时,甲方同意利用者,按质论价。不能利用的,乙方应负责保修、保退、保换。由于上述原因致延误交货时间,每逾期一日,乙方应按逾期交货部分货款总值的万分之三计算向甲方偿付逾期交货的违约金。

  2、乙方未按本合同规定的产品数量交货时,少交的部分,甲方如果需要,应照数补交。甲方如不需要,可以退货。由于退货所造成的损失,由乙方承担。如甲方需要而乙方不能交货,则乙方应付给甲方不能交货部分货款总值的5%的罚金。

  3、产品包装不符本合同规定时,乙方应负责返修或重新包装,并承担返修或重新包的费用。如甲方要求不返修或不重新包装,乙方应按不符合同规定包装价值2%的罚金付给甲方。

  4、产品交货时间不符合同规定时,每延期一天,乙方应偿付甲方以延期交货部分货款总值万分之三的罚金。

  (二)甲方应负的经济责任

  1、甲方如中途变更产品花色、品种、规格、质量或包装的规格,应偿付变更部分货款(或包装价值)总值1%的罚金。

  2、甲方如中途退货,应事先与乙方协商,乙方同意退货的,应由甲方偿付乙方退货部分货款总值1%的罚金。乙方不同意退货的,甲方仍按合同规定收货。

  3、甲方未按规定时间和要求向乙方交付技术资料、原材料或包装物时,除乙方得将交货日期顺延外,每顺延一日,甲方应付给乙方顺延交货产品总值万分之三的罚金。如甲方始终不能提出应提交的上述资料等,应视同中途退货处理。

  4、属甲方自提的材料,如甲方未按规定日期提货,每延期一天,应偿付乙方以延期提货部分货款总额万分之三的罚金。

  5、甲方如未按规定日期向乙方付款,每延期一天,应按延期付款总额万分之三计算付给乙方,作为延期罚金。

  6、乙方送货或代运的产品,如甲方拒绝接货,甲方应承担因此而造成的损失和运输费用及罚金。

  第八条产品价格如须调整,必须经双方协商,并报请物价部门批准后方能变更。在物价主管部门批准前,仍应按合同原订价格执行。如乙方因价格问题而影响交货,则每延期交货一天,乙方应按延期交货部分总值的万分之三作为罚金付给甲方。

  第九条甲、乙、任何一方如要求全部或部分注销合同,必须提出充分理由,经双方协商,并报请上级主管部门备案。提出注销合同一方须向对方偿付注销合同部分总额10%的补偿金。

  第十条如因生产资料、生产设备、生产工艺或市场发生重大变化,乙方须变更产品品种、花色、规格、质量、包装时,应提前3天与甲方协商。

  第十一条本合同所订一切条款,甲、乙任何一方不得擅自变更或修改。如一方单独变更、修改本合同,对方有权拒绝生产或收货,并要求单独变更、修改合同一方赔偿一切损失。

  第十二条甲、乙任何一方如确因不可抗力的原因,不能履行本合同时,应及时向对方通知不能履行或须延期履行,部分履行合同的理由。在取得对方主管机关证明后,本合同可以不履行或延期履行或部分履行,并免予承担违约责任。

  第十三条本合同在执行中如发生争议或纠纷,甲、乙双方应协商解决,解决不了时,任何一方均可向国家规定的合同管理机关申请调解仲裁。如一方对仲裁不服,可于接到仲裁书后15日内向人民法院起诉。

  第十四条本合同自双方签章之日起生效,到乙方将全部订货送齐经甲方验收无误,并按本合同规定将货款结算以后作废。

  第十五条本合同在执行期间,如有未尽事宜,得由甲乙双方协商,另订附则附于本合同之内,所有附则在法律上均与本合同有同等效力。

  第十六条本合同共一式4份,由甲、乙双方各执正本2份、副本2份,并报双方主管部门各一份。

  甲方:(签章)__________

  法定代表人或委托代理人:__________

  日期:__________

  开户名:__________

  开户行:__________

  账号:__________

  乙方:(签章)__________

  法定代表人或委托代理人:__________

  日期:__________

  开户名:__________

  开户行:__________

  账号:__________

  建设工程材料购销合同3

  甲方:__________

  乙方:__________

  双方就采购货物的相关事宜,经充分友好协商,达成一致,特签订本合同,以资共同信守。

  一、合同标的产品名称、型号、单位、数量、单价、金额,具体见附表,材料总金额:陆拾伍万捌仟柒佰元整。

  二、交货地点:__________

  三、交货方式:__________

  四、货物包装要求:供方应确保包装质量满足运输安全要求,保护产品自身不受损害以及满足产品本身特性的要求。

  五、风险承担:货物运输过程中发生的灭失、毁损等一切风险均由供方承担。

  六、货物验收:货物送达后,需方按验收标准对货物进行检测验收;如有问题或数数量短缺问题,供方应得到需方通知后3天内派人到需方处理相关事宜,根据问题的严重程度,需方可以采取拒绝接受或限期补货,货款折扣等方式进行处理,供方经告不来处理的,合同自动解除,需方有权向供方追索相应损失。

  七、货款结算:并给甲方指定人员验收合格,一次性付清乙方货款。开户行:__________卡号:__________户名:__________。

  八、争议解决方式:因执行本合同发生争议,由双方协商解决,协调不成的,任何一方也可以直接向需方所在地人民法院起诉。

  九、合同生效:本合同壹式贰份,双方各执壹份。

  甲方(盖章):__________乙方(盖章):__________

  __________年__________月__________日

  建设工程材料购销合同4

  需方(甲方):

  供方(乙方):

  甲乙双方本着平等互利、自愿合作的原则,经友好协商,根据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规的规定,达成如下协议,以资共同遵守。

  一、产品名称、规格型号、生产厂家、数量和金额

  二、质量要求和技术标准

  本合同项下的沥青产品为 沥青,其品质应符合交通部颁发的标准JTGF40-20xx《公路沥青路面施工技术规范》执行,具体的技术指标详见附件。

  三、交货地点、方式和期限

  交货地点及方式:交货地点为 ;乙方按照甲方的要求负责送货至甲方指定的地点。

  交货期限及数量:乙方应在 年 月 日前供应 (型号) 沥青材料 吨;甲方视施工需要将每批次需要的数量提前 天通知乙方,乙方应及时按照技术规范组织生产和供应沥青材料。

  四、运输方式及费用承担

  乙方采用汽车运输的方式送货至甲方的指定地点,乙方采用的'汽车运输应为沥青专用罐车装运,运输过程中应采取有效的保温措施。乙方承担沥青中转及运输过程中的一切费用。其他运输方式的约定: 。

  五、合理损耗及计量方式

  沥青交货数量的确定原则以 甲方地磅所提供的过磅数量为准,该地磅须为质量技术监督部门检测周期内检验合格的地磅。甲方有权在交货工地进行复验,若数量误差低于 %,以甲方称重数量为准;若数量误差超过 %,双方可共同委托第三方进行重新过磅,并以该计量数据为准,重新过磅费用由差错方承担。

  六、验收标准、方法和异议期限

  1.乙方每批次供货时应提供 沥青产品的生产厂家证明和出厂检测报告给甲方,并说明装运数量、装运日期、订货数量等,运到指定地点的每车沥青保证厂家的铅封完好,否则甲方有权拒绝接受。

  2.卸车前,甲方可随时每车取样进行检测,乙方派人现场监督,检验结果双方签字确认后方可卸车。如双方对质量有争议,可由各方共同取样密封后送省级以上权威检测机构检验,此检验结果为最终结果,检测费用由差错方承担。

  3.甲方在验收中,如果发现产品的品种、型号和质量等不符合约定,有权拒绝接收;甲方产品接收后发现品种、型号、质量不符合约定的,应妥为保管,并在交货后 天内向乙方提出书面异议,如甲方未在该期限内提出书面异议则视为交货符合合同规定;乙方接到甲方书面异议后应在 天内负责处理,否则视为认可甲方的异议和处理意见。

  4.其他约定:

  七、结算付款方式及期限

  1.本合同签订生效后 天内,甲方支付合同总价的 %的预付款,乙方按合同约定的时间和质量及时供应沥青材料, 年 月 日之前支付合同总价的 %,计人民币 元;乙方根据甲方的要求在 年 月 日之前提供全额发票;余额在乙方全部货物供应完后 天内,甲方将货款以转账的方式转入乙方指定的银行账户。

  2.其他约定: 。

  八、不可抗力

  任何一方由于不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力的事件导致不能履行合同时,应立即通知对方并采取合适的措施避免损失扩大,在不可抗力事件结束后 天内向对方提交相关部门出具的不可抗力事件的书面证明文件。在发生不可抗力的情况下,双方可友好协商延期履行、部分履行或者解除合同,并可以根据具体情况免除相应的责任。

  九、违约责任

  1.合同签订生效后任何一方非因法定或约定的事由不得擅自解除合同,否则违约方应向守约方承担合同总价 %的违约金。

  2.乙方未按照合同约定的时间及时供应货物的,逾期在 天以内的,每逾期一天,按日承担合同总价 %的违约金;逾期时间超过 天以上,甲方有权单方解除合同,同时乙方承担合同总价 %的违约金。

  3.甲方未按照合同约定的时间及时付款的,逾期在 天以内的,按逾期天数承担未付款额 %/天的违约金;逾期时间超过 天的,乙方有权单方解除合同,同时甲方承担合同总价 %的违约金。

  4.乙方交付的货物不符合合同约定的质量要求,甲方有权退货,给甲方造成工期延误或其他施工损失的应承担赔偿责任;乙方交付的货物有 批次以上的质量不合格的,甲方有权解除合同,乙方承担合同总价 %的违约金,给甲方造成其他损失的应承担赔偿责任。

  十、争议解决

  本合同履行过程中发生的与本合同有关的任何争议,由双方协商解决;协商不成,双方共同选择以下 种方式解决争议:

  1.向 仲裁委员会申请仲裁;

  2.向甲方所在地有管辖权的法院起诉。

  十一、其他约定

  十二、附则

  1.本合同经双方签字、盖章后生效。合同未尽事宜双方可协商签订补充协议,补充协议和本合同具有同等的法律效力。

  2.合同附件、合同谈判纪要等均是本合同组成部分。

  3.本合同一式 份,甲乙双方各执 份,具有同样的法律效力。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

  建设工程材料购销合同5

  购货单位:______________(以下简称甲方)

  供货单位:______________(以下简称乙方)

  第一条、产品名称:T型立柱广告材料

  第二条、数量:一批

  第三条、货款总费用:玖拾捌万元正(¥_______)

  第四条、货款及费用等付款及结算办法:在甲乙双方签订本合同之日,甲方支付乙方货款总额的_______%,乙方运货到甲方指定场所经甲方验收合格后7天内,甲方再支付乙方货款总额的_______%,待本合同期满后一个月内甲方支付乙方货款总额的_______%。

  1、乙方应负的经济责任

  (1)产品花色、品种、规格、质量不符合本合同规定时,甲方同意利用者,按质论价。不能利用的,乙方应负责保修、保退、保换。由于上述原因致延误交货时间,每逾期一日,乙方应按逾期交货部分货款总值的万分之五计算向甲方偿付逾期交货的违约金。

  (2)乙方未按本合同规定的产品数量交货时,少交的部分,甲方如果需要,应照数补交。甲方如不需要,可以退货。由于退货所造成的损失,由乙方承担。如甲方需要而乙方不能交货,则乙方应付给甲方不能交货部分货款总值的_______%的罚金。

  (3)产品包装不符合本合同规定时,乙方应负责返修或重新包装,并承担返修或重新包装的费用。如甲方要求不返修或不重新包装,乙方应按不符合同规定包装价值_______%的罚金付给甲方。

  (4)产品交货时间不符合同规定时,每延期一天,乙方应偿付甲方以延期交货部分货款总值万分之五的罚金。

  (5)乙方未按照约定向甲方交付提取标的物单证以外的有关单证和资料,应当承担相关的赔偿责任。

  2、甲方应负的经济责任

  (1)甲方如中途退货,应事先与乙方协商,乙方同意退货的,应由甲方偿付乙方退货部分货款总值_______%的罚金。乙方不同意退货的,甲方仍须按合同规定收货。

  (2)甲方未按规定时间和要求向乙方交付技术资料、原材料或包装物时,除乙方得将交货日期顺延外,每顺延一日,甲方应付给乙方顺延交货产品总值万分之五的罚金。如甲方始终不能提出应提交的上述资料等,应视中途退货处理。

  (3)甲方如未按规定日期向乙方付款,每延期一天,应按延期付款总额万分之五计算付给乙方,作为延期罚金。

  第五条、本合同所订一切条款,甲、乙任何一方不得擅自变更或修改。如一方单独变更、修改本合同。

  第六条、甲、乙任何一方如确因不可抗力的原因,不能履行本合同时,应及时向对方通知不能履行或须延期履行,部分履行合同的理由。在取得有关机构证明后,本合同可以不履行或延期履行或部分履行,并全部或者部分免予承担违约责任。

  第七条、本合同在执行中如发生争议或纠纷,甲、乙双方应协商解决,解决不了时,双方可向仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

  第八条、本合同自双方签章之日起生效,到乙方将全部订货送齐经甲方验收无误,并按本合同规定将货款结算以后作废。

  第九条、本合同一式二份,由甲、乙双方各执正本一份。

  甲方:______________(盖章)乙方:______________(盖章)

  日期:____________________日期:____________________

【建设工程材料购销合同(通用5篇)】相关文章:

工程材料购销合同05-14

关于工程材料购销合同11-15

工程材料购销简单版合同09-11

建筑工程材料购销合同09-10

建设工程材料供应合同05-14

建设工程材料采购合同(通用5篇)11-17

简单工程材料购销合同范本08-17

通用建设工程合同12-19

建筑工程材料购销合同3篇12-06

工程建筑材料购销合同范本08-14

最新建设工程设计合同 最新建设工程设计合同-建设工程合同