随着法律观念的深入人心,合同出现的次数越来越多,在达成意见一致时,制定合同可以享有一定的自由。那么一般合同是怎么起草的呢?以下是小编精心整理的酒店管理购销合同,欢迎大家分享。
酒店管理购销合同1
甲方:
法人代表: 地址: 电话:
乙方:
法人代表: 地址: 电话:
甲乙双方本着精诚合作、互惠互利之诚意,就购买宾馆管理系统事宜,达成共识,签定本合同。
一、合同标的
甲方向乙方购买宾馆管理系统(以下简称系统),并由乙方负责购买后的第一次安装、调试等事宜。
二、双方责任
(1)甲方责任
1、甲方向乙方购买一套宾馆管理系统,向乙方支付购买、安装调试等费用。
2、甲方保证在乙方进行的系统安装调试和培训工作前所需设备及所需人员全部到位,并提供电力、照明、操作系统软硬件环境的配合。
3、甲方负责保证至少一到二名计算机专业大专学历的技术人员作为安装后的系统管理员,在系统安装时配合乙方工作,安装后负责该系统的日常管理。
(2)乙方责任
1、乙方按甲方需求提供系统应用软件及硬件,该软件的功能以为甲方安装完毕后的软件功能模块为准。
2、在甲方保证所需设备全部到位的条件下,乙方负责一次安装调试。安装调试的工程实施进度见本合同附件一。
3、在甲方保证所需人员全部到位的条件下,乙方负责对甲方有关人员在安装调试期内进行一次针对该软件操作的技术培训。培训计划见本合同附加二。
4、乙方负责安排工程技术人员为甲方提供售前服务及保内技术服务。
5、甲方应为乙方提供技术人员的食宿。
三、软件费用及支付方式
甲方购买系统总费用为: (大写: )
硬 件 配 置 方 案
1、支付方式:为分期付款。
A:甲方在合同签字之日起向乙方(电汇)支付第一期总合同款肆万元整,
B:乙方货到后,甲方向乙方支付总合同款贰万元整。
C: 系统安装调试完付总合同款的壹万伍仟元整。
D: 三个月内付清余款陆仟伍佰捌拾捌元整。
四、 售前安装调试及保内技术服务
(1)设备及人员配备
1、要求设备于年月号前到达本店。
2、技术人员于 年 月 日前到达本店。
(2)售前安装调试
1、自合同生效起到甲方所购买的软件安装调试完毕为售前服务期。
2、售前服务期内,乙方保证一名工程师为甲方进行一次软件现场安装调试及培训。
3、乙方派出的为甲方进行一次现场安装调试的技术人员的来往交通费用(不含飞机、软卧)由(乙方)负责支付。
4、乙方派出的为甲方进行一次现场安装调试的技术人员在合同规定的实施地点的宿费用,由甲方负责支付。
5、如甲方对乙方提供的软件有进行局部修改的要求,双方另行签署软件修改协议,并可作为本合同的附件。
(3)保内技术服务
1、 自合同生效,甲方所购买的软件安装调试完毕起(360)天内为保内技术服务期。
2、 保内技术服务期内,乙方免费为甲方提供电话咨询和电话技术维护。
3、 保内技术服务期内,应甲方要求,乙方可提供一名工程师为甲方进行现场技术
维护。乙方派出的维护人员的来往交通费用(不含飞机、软卧)由乙方负责支付;在合同规定的实施地点的食、行、宿费用,由甲方负责支付。
4、 超过保内技术服务期,另行签署保外维护合同。
五、软件版权和商标
1、乙方保证所提供的应用软件产品具有合法版权和商标权,且内容合法。
2、在乙方把产品销售给甲方的同时,也转让了产品的使用权,但不包括有关软件的版权和商标权。
3、甲方所购软件只限于在(甲方)使用,不得私自或协助他人进行拷贝、解密、盗取乙方软件产品的程序和设计等侵犯乙方知识产权的行为,否则乙方有权终止合同,并索取赔偿。
4、甲方在使用乙方软件产品时,如发现有侵犯乙方知识产权的公司和个人,有义务通报乙方,并协助乙方追究其法律责任,乙方将酌情给予甲方物质奖励。
六、违约及违约责任
1、在本合同实施过程中,因甲方责任未按合同期限向乙方支付每期工程费用或服务费用,经协商在合理期限内仍未履行的,乙方有以下权力: A:暂停执行本合同。 B:暂停软件系统的运行。
C:每延误一天按甲方应支付费用的0.3%收取违约金。
2、在本合同实施过程中,因乙方责任,造成甲方无法全面正常营业,经协商在合理期限内仍未解决,甲方有以下权力: A:暂停执行本合同。 B:暂停支付有关费用。
C:每延误一天按甲方应支付费用的'3%扣取违约金。
3、如任何一方违约首先协商解决,协商不成可提交有关经济合同仲裁机关最终仲裁解决。
七、合同的终止
如有下列情况之一的,任何一方须以书面形式通知对方终止合同:
1、一方违约,经对方通知后在合理期限内仍没有改正;
2、任何一方破产或产权发生重大变化;
3、因政策、灾害、战争等不可抗力而使合同无法履行。
无论何种原因终止合同,甲方应停止使用和退回乙方提供的所有资料和软件。
八、其它条款
1、整个系统配置及报价一经签订,不得随意更改。
2、其他未尽事宜,由双方友好协商解决。
3、本合同书(正本及附件)一式俩份,双方各执一份,具有同等法律效力。
4、一经双方代表签字盖章,立即生效,有效期一年。
甲 方:代 表: 乙 方: 代 表:
年 月 日 年 月 日
酒店管理购销合同2
供方(以下称为甲方):
授权代表:
需方(以下成为乙方):
授权代表:
供需双方本着平等互利、协商一致的原则,签订本合同,以资双方信守执行。
第一条 物资名称、种类、规格、单位、数量、序号
物资名称:
规格型号:
数量:
单价:
金额(元):
第二条 商品质量标准
商品质量标准可选择下列第3项作标准:
1、附商品样本,作为合同附件。
2、商品质量,按照国家标准执行。
3、商品质量由双方议定。
第三条 商品单价及合同总金额
1、商品定价,供需双方同意按市场零售价的____折定价执行。如因原料、材料、生产条件发生变化,需变动价格时,应经供需双方协商。否则,造成损失由违约方承担经济责任。
2、合同总金额:_____元(按照各种商品的不同,规定各种包装方式、包装材料及规格。包装品以随货出售为原则;凡须退还对方的包装品,应按铁路规定,订明回空方法及时间,或另作规定。)
第四条 交货方式
1、交货时间:合同签订后两个月内交货完毕。
2、交货地点:乙方指定所在地。
3、运输方式:由甲方承担运输。
第五条 付款日期及结算方式:乙方付清货_______元整,甲方将所有货物备齐。
甲方账户:
姓名:
银行:
账号:
第六条 运输及保险
由甲方承担。(根据实际情况,需委托对方代办运输手续者,应于合同中订明。为保证货物途中的安全,代办运输单位应根据具体情况代为投保运输险)
第七条 运输费用负担
由甲方承担。
第八条 违约责任
1、需方延付货款或付款后供方无货。使对方造成损失,应偿付对方此批货款总价___%的违约金。
2、供方如提前或延期交货或交货不足数量者,供方应偿付需方此批货款总值____%的违约金。需方如不按交货期限收货或拒收合格商品,亦应按偿付供方此批货款总值____%的违约金。任意一方如提出增减合同数量,变动交货时间,应提前通知对方,征得同意,否则应承担经济责任。
3、供方所发货品有不合规格、质量或霉烂等情况,需方有权拒绝付款(如已付款,应订明退款退货办法),但须先行办理收货手续,并代为保管和立即通知供方,因此所发生的一切费用损失,由供方负责,如经供方要求代为处理,并须负责迅速处理,以免造成更大损失,其处理方法由双方协商决定。
4、约定的违约金,视为违约的损失赔偿。双方没有约定违约金或者预先赔偿额的计算方法的,损失赔偿额应当相当于违约所造成的损失,包括合同履行后可以获得的利益,但不得超过违反合同一方订立合同时应当预见到的因违反合同可能造成的损失。
第九条 当事人一方因不可抗力不能履行合同时,应当及时通知对方,并在合理期限内提供有关机构出具的证明,可以全部或部分免除该方当事人的责任。
第十条 本合同在执行中发生纠纷,签订合同双方不能协商解决时,可向人民法院提出诉讼。(或申请甲方所在地仲裁机构仲裁的解决)
第十一条 合同执行期间,如因故不能履行或需要修改,必须经双方同意,并互相换文或另订合同,方为有效。
供方:
授权代表:
_____年____月____日
需方:
授权代表:
_____年____月____日
酒店管理购销合同3
甲方:__________________________
乙方:__________________________
按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《室内装饰装修管理办法》及其他有关法律、行政法规的规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,结合本装饰装修工程施工具体情况,双方协商达成如下协议。
第一条;工程概况
1、工程地点:大连市、开发区、黄海西路1号。
2、工程内容:总建筑面积750平方米。
3、承包范围;装饰装修人工费用;
4、开工日期:20xx年05月18日;竣工日期:20xx年06月15日;总工期(包括法定节假日):29个工作日。
第二条;合同价款
1、装饰装修人工费用总金额(人民币大写):壹拾叁万贰仟元;¥:132000。
2、签订合同当日甲方支付装饰装修工程人工总费用的30%;¥:39600
3、装修装饰工程完成80%,甲方第二次支付费用40%,¥:52800
4、工程竣工验收合格甲方支付装修装饰费用25%,¥:33000
5、乘于的5%做为工程质量保证金,保证金在工程竣工验收后的一年内支付,¥:6600
第三条;甲方责任
1、指派_________为发包人驻工地代表,负责合同履行,对工程质量、进度、材料进场进行监督检查,和其他事宜。
2、装饰装修工程开工前,负责到有关部门办理审批手续。
3、向承包人提供施工所需的水源、电源,并说明使用注意事项。负责协调与周围的邻里关系。
4、开工前应确认施工图纸或作法说明,并向承包人进行现场交底。
5、负责装饰装修所产生垃圾的处理工作,
第四条;乙方责任
1、指派_________为承包人驻工地代表,负责合同履行。按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务。
2、严格按照图纸进行施工,做好各项质量检查记录,严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。
3、严格遵守规定的装饰装修施工时间,降低施工噪音,减少环境污染。处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位、住户的关系。
4、工程竣工未移交发包人之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
5、保证装饰装修现场的整洁,竣工前做好卫生清扫和处理工作。
第五条;材料供应
1、装饰装修工程使用的材料和设备必须符合国家标准,有质量检验合格证明和有中文标识的产品名称、规格、型号、生产厂厂名、厂址等。禁止使用国家明令淘汰的建筑装饰装修材料和设备。
2、由发包人供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异,对工程造成损失,责任由发包方承担。
3、凡由承包人采购的材料、设备应按照设计、规范和样品要求采购工程需要的材料,如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用。若已使用,对工程造成的损失由承包人负责。
第六条;安全责任
1、发包人提供确认的图纸施工说明,违反有关安全操作规程、消防规定和防火设计规范,导致发生安全或火灾事故,发包人应承担由此产生的一切经济损失。
2、承包人进行装饰装修活动,要严格遵守施工安全操作规程,按照规定采取必要的安全防护和消防措施,不得擅自动用明火和进行焊接作业,保证作业人员和周围住房及财产的安全。
3、由于承包人在施工过程中违反有关安全操作规程,导致发生安全事故(包括人身事故),应承担由此引发的一切责任。
第七条;质量验收
1、本工程以施工图纸、效果图、作法说明、为质量评定验收标准。
2、发承包双方应及时办理工程和中间的检查与验收手续。发包人不按时参加隐蔽工程和中间验收,承包人可自行验收,发包人应予承认。
3、工程竣工后,承包人应通知发包人验收,发包人自接到验收通知两日内应组织验收,并办理验收和移交手续。
第八条;工程变更
1、发包人对工程项目及施工方式如需变更,双方均应及时沟通签证,方能进行该项目施工并以此为依据相应变更价款及工期。
2、承包人提出合理化建议变更设计方案和材料的换用,必须经设计师、发包人同意方可变更方案。
第九条;工程保修
1、验收合格后,承包人应当出具住宅室内装饰装修质量保修书。工程(保修一年)。
第十条;违约责任
1、由于发包人原因导致延期开工或中途停工,应承担违约责任。每停工或窝工一天,发包人支付给承包人1000元。发包人不按合同的约定拨付款,每拖期一天,按付款额的5%支付滞纳金。
2、由于承包人原因致使工期延误,每延误一天,承包人支付发包人1000元违约金。工程质量达不到双方约定的质量标准,扣除工程总价的_________%。
3、承包人应妥善保护发包人提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品,如造成损失,应照价赔偿。
4、未经发包人同意,承包人擅自拆改原建筑物结构或设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款)由承包人负责并承担损失。
5、承包人向发包人推荐使
用不符合国家标准的装饰装修材料,造成空气污染超标的,应依法承担赔偿责任。
6、未办理验收手续,发包人提前使用或擅自动用,造成损失由发包人负责。
7、因一方原因,合同无法继续履行时,应通知对方,办理合同终止协议,并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。
第十一条;争议解决
1、本合同正本两份,具有同等效力,由发包人、承包人分别保存一份。
2、在履行过程中发生的争议,由双方协商解决;也可由有关部门调解;协商或调解不成的,可提交大连仲裁委员会仲裁;或依法向工程所在地人民法院起诉。
发包方(盖章):_________ 承包方(盖章):_________
发包方电话 承包方电话
_________年____月____日 _________年____月____日
签订地点:_________ 签订地点:_________
【酒店管理购销合同】相关文章:
1.酒店购销合同
2.酒店灯具购销合同
3.酒店购销合同范本
4.酒店设备购销合同
8.购销合同