购销合同

2021-03-13 购销合同

  随着法律知识的普及,合同的使用频率呈上升趋势,合同是对双方的保障又是一种约束。那么常见的合同书是什么样的呢?下面是小编帮大家整理的购销合同9篇,希望能够帮助到大家。

购销合同 篇1

  供方:

  需方:

  为增强供需方的责任感和确保需方的正常生产,经双方充分协商一致,特签订本合同,以供双方遵守履行。

  一、规格(mm)、数量(张)。

  二、交货时间:20xx年4月8日开始。

  三、供货方式:每月根据需方计划分12个月交清。上述规格板材。

  四、付款方式:根据需方每月计划的板材当月付款,分12个月付清,每月26日对账,30日前付清当月货款。

  五、胶合板的外表允许小色差、小活结(10mm以下)。

  六、胶合板的表面不得有脱胶、透胶、虫眼、表面皮开裂、凹凸等现象,不可粘纸胶带,胶合板的两面需砂光。 七、胶水:用环保胶。

  八、中层杨木芯板拼接部位是错接但不能出现缝隙、空洞,要严密。 九、供方逾期不能交货(宽限两天),如超过宽限期,按不能交货的货款的每日1%向需方偿付违约金。

  十、供方交货数量不足的,需方仍然需要的,供方应当照补交,并按期交货。无法补办的,按不能交货处理。

  十一、供方交货的产品不符合质量要求和技术标准的,供方应负责收回和更换,因更换导致不能交货或者交货时间延期的,按不能交货或者逾期交货处理。供方未更换或者更换的数量不足的,按交货数量不足论处。

  十二、供方应负责需方在生产过程中所出现的第十一条质量问题(负责胶合板的退货);

  十三、需方无故拒收供方产品或者中途无故退货的,应按拒收或者退货部分产品货款总埴的15%向供方偿付违约金。另:对供方已制成的成品应按70%向供方偿付违约金。

  十四、需方逾期付款的(宽限期6天),应按该货款总值的1%向供方偿付违约金。

  十五、合同期限:(20xx年4月8日至20xx年4月7日本合同结束)。

  十六、争议的解决办法:双方对合同履行中发生的争议,应当尽量通过协商解决,协商不成时,任何一方均可向合同履行地的法院起诉。

  供方:(盖章) 需方:(盖章)

  法定代表:(签名) 法定代表:(签名)

  电话: 电话:

  年 月 日

购销合同 篇2

  甲方(购方):__________________

  地址:________ 电话:__________

  乙方(销方):__________________

  地址:________ 电话:__________

  经双方协定一致,签订泥购销合同条款如下:

  一、材料价额

  品名 规格 数量 计量单位 单价 金额(元) 备注

  总金额(大写) 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分

  二、质量标准:钢材规格执行国家规定标准.由乙方按批向甲方交送钢材出厂质量通知单.甲方凭单验质。

  三、钢材合格率达到国家规范要求。

  四、交货方式,地点和运杂费负担:甲方组织运输工具到乙方仓库提货,运费,上,下车费等均由甲方自理,乙方凭合同和甲方收货人出据的证明发货。乙方垫付的款项,随同钢材价款一并结算。

  五、甲乙双方必须按如下期限提(供)货:

  ____年____月____日前提(供)________吨.其中:______吨,______吨.

  ____年____月____日前提(供)________吨.其中:______吨,______吨.

  ____年____月____日前提(供)________吨.其中:______吨,______吨.

  ____年____月____日前提(供)________吨.其中:______吨,______吨.

  甲方逾期提(收)货的.乙方有权处理该货,并不免除甲方责任。

  六、付款办法和期限:

  1.甲方在____年____月____日前付定金________元;

  2.采取先汇款后结算方式:甲方按购钢材总金额分期先汇款.

  ____年____月____日前电汇________元;____年____月____日前电汇________元;

  ____年____月____日前电汇________元;____年____月____日前电汇________元.

  3.采取托收承付方式:按《中国人民银行结算办法》第八条第一,二,三,五,六,七,八项规定执行.乙方每月____日~____日凭实发钢材开具销售发票向甲方开户银行办理托收。

  七,违约责任:

  甲方责任:1.中途退货或违约拒收的,偿付退(或拒收)货部分货款总值____%的违约金.逾期提货的,每天偿付逾期提货部分货款总值____%的违约金,并承担乙方实际支付的代管费用.2.逾期付款的.每天偿付逾期付款总额____ %的违约金.

  乙方责任:1.不能交货的,偿付不能交货部分货款总值5%的违约金;逾期交货的,按逾期交货部分货款总值计算,每天偿付____ %的违约金.

  2.所交钢材质量,规格不符合同规定,除自费负责处理外,还要赔偿实际经济损失.

  八、本合同一式____份.经法定代表人签字后生效.有效期自____年____月____日起至____年____月____日止.

  甲方:_____________________ 乙方:_____________________

  ____年__月__日 ____年__月__日

购销合同 篇3

  卖方:________(下称甲方) 公司:________(下称乙方)

  通讯地址:_____________ 通讯地址:________________

  联系方式:___________ 联系方式:___________

  第一条 艺术品概况

  第二条 艺术品权属

  甲方应对本合同第一条所列艺术品拥有所有权及处分权并拥有足以对抗任何第三人的权利,同时甲方应如实披露艺术品瑕疵。若甲方私自出售3天内通知乙方即可。

  第三条 交易价格

  经甲、乙双方确认,本合同交易艺术品的价格合计为:___________元人民币,甲、乙双方均应对本合同约定的交易价格保密,任何一方因泄露交易价格给对方造成损失的应承担赔偿责任。

  第四条 付款方式

  甲方应于___年___月___日前将艺术品所交费用付至乙方银行账户。

  第五条 艺术品的交付及验收

  甲方应自本合同签订之日起___日内将艺术品图片规格尺寸发给乙方。乙方应于交付的藏品及时进行宣传销售。若有买家乙方通知甲方带货到公司进行现金交易。

  验收方法:双方书面确认。若藏品展示图片不符合由甲方承担买方的来回费用。若甲方带货到公司来,买家没有看好实物,买方承担甲方来回一切费用。

  2. 验收标准:符合本合同第一条所列艺术品概况,包括作者、年代、规格尺寸、质地、保存现状、瑕疵及备注内容。

  3、验收结束后,甲、乙方应通过以下方式对交付的艺术品进行确认:

  甲、乙方应于艺术品的正视、俯视、底视照片进行签字确认。

  4.成交后乙方收取甲方100分之10的`佣金和100分之3的税。

  第六条 解释

  本合同的理解与解释应依据合同目的和文本原义进行,本合同的标题仅是为了阅读方便而设,不应影响本合同的解释。

  第七条 补充与附件

  本合同未尽事宜,依照有关法律、法规执行,法律、法规未作规定的,甲乙双方可以达成书面补充协议。本合同的附件和补充协议均为本合同不可分割的组成部分,与本合同具有同等的法律效力。

  第八条 合同效力

  本合同自甲、乙双方签字之日起生效。有效期为____年,自____年____月____日至____年____月____日。本合同正本一式____份,双方各执____份,具有同等法律效力。

  甲方(签字):____ 乙方(签字):____

  ____年____月____日 ____年____月____日

  个人开户账号:_____________ 公司开户行账号:__________

购销合同 篇4

  甲方:

  乙方:

  根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的有关规定,甲乙双方在自愿平等的基础上经过友好协商签订本合同,以资双方共同遵守。

  一、购货内容及单价:

  1、水洗砂 单价:45元/方。

  合同金额以收货实际收到方量乘以单价为准;上述产品价款中已含税费、装费等。

  二、质量要求:

  1、所供砂应为天然河砂;

  2、规格要求:水洗砂;

  3、含泥量小于3%,泥块含量小于1%。

  三、供货方式:

  1、乙方接到甲方要货通知后2小时内将货物装于甲方运输车上,如三次供货不及时,扣除货款违约金贰万元。

  四、结算方式:

  1、乙方凭收方单与甲方对帐,付款时乙方要向甲方出具正式税务发票;

  2、付款方式:现金或转帐方式。甲方不能按时支付货款,本合同自动终止。

  五、验收方式:

  1、甲方根据行规制定具体验收标准,并据此进行验收与计量。

  2、以甲方收方数量为准,但必须将双方核实,乙方有权随时对收方量进行抽查,如有异议,须经双方协商解决。

  3、每批货物装至甲方运输车后,甲方进行抽检后合格的,但在实际使用过程中,发现有不合格的产品(人为除外),甲方应及时通知乙方,乙方应给予更换并承担全部的违约责任。

  六、合同变更解除

  甲乙方中有一方出现违约责任,另一方有权单方解除合同,并追究由此造成的经济责任。

  七、违约责任

  (一)乙方违约责任

  1、乙方所交产品质量不符合规定的,如果甲方同意利用,应当按质论价;如果甲方不能利用的,应根据产品的具体情况,由乙方负责包换或退货,因质量问题所产生的一切经济损失由乙方全部并承担该次货款20%的违约金。

  2、乙方如不能按照甲方所通知的时间供货,或者逾期交货,逾期交货的违约金为当次货款的20%。

  (二)甲方的违约责任

  1、中途退货,应向乙方偿付退货部分货款10%的违约金。

  2、逾期付款的,应按人民银行有关延期付款的规定向出卖人偿付逾期付款的违约金。

  八、不可抗力

  任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时,应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由,以减轻可能给对方造成的损失,在取得有关机构证明以后,允许延期履行、部分履行或者不履行合同,并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

  九、争议的解决方式

  本合同如发生纠纷,当事人双方应当及时协商解决,协商不成时,任何一方均可向所在地人民法院起诉。本合同自双方签字盖章后生效,合同执行期内,双方均不得随意变更或解

  除合同。合同如有未尽事宜,须经双方共同协商,作出补充规定,补充规定与合同具有同等效力。本合同正本一式贰份,双方各执一份;具有同等法律效力。

  十一、合同期限:本合同一式贰份。经法定代表人签章后生效。有效期从 20xx年 月日起至 20xx年月日止。

  甲方: 乙方:

  法定代表人: 法定代表人:

  开户银行: 开户银行:

  帐号: 帐号:

  公司地址: 公司地址:

  签订时间: 签订时间:

  签订地点: 签订地点:

购销合同 篇5

  甲方(供方):

  地 址:

  邮码:_____ _____

  电话:_____ _______

  法定代表人:_____ _______

  职务:____ ________

  乙方(需方):____________________________________

  地 址:____________

  邮码:____________

  电话:____________

  法定代表人:____________

  职务:____________

  甲乙双方经协商一致,签订本合同,共同信守。

  第一条 订购赣南脐橙名称、单位、单价、规格、数量

  第二条 果品质量 按照国家规定的规格标准执行。

  第三条 包装要求和包装费用负担

  包装材料及规格:___________________________________.

  2.每箱脐橙净重:____________公斤。

  3.不同品种规格分别包装。

  4.包装牢固,适宜装卸运输

  5.每包品种等级标签清楚。

  6.包装费用由甲方负担。

  第四条 交货时间、地点

  1.交货时间:____________________________.

  2.交货地点:_________________________________________.

  第五条 验收方法___________________________________________.

  第六条 运输方法及运费承担__________________________________ .

  第七条 结算方式与期限______________________________________ .

  第八条 甲方的违约责任

  1.甲方未按合同规定品名、规格、数量交货,应向乙方偿付少交部分总价值____%的违约金。

  2.甲方未按合同规定时间交货,每逾期10天,应向乙方偿付迟交部分总价值____%的违约金。

  3.甲方包装不符合合同规定,应当返工,所造成损失由甲方自负。 第九条 乙方的违约责任

  1.乙方必须按合同规定收货,否则,应向甲方偿付少收部分总价值____%的违约金。

  2.乙方没有按照国家规定的等级和价格标准,压级压价收购,除还足压价部分货款外,应向甲方偿付压价部分总价值____%的违约金。

  3.乙方在甲方交货后,应按时付款,每逾期一天,应向甲方偿付未付款部分总价值____%的违约金。

  第十条 甲乙双方由于自然灾害和其他不可抗力,而确实不能全部或部分履行合同,可免除全部或部分的违约责任。

  第十一条 合同争议的解决方式:本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决:也可由当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的,按下列第 种方式解决:(一)提交 仲裁委员会仲裁; (二)依法向人民法院起诉。

  第十二条 本合同一式二份,甲乙双方各一份,双方签字后生效。

  本合同有效期限自____年__月__日至____年__月__日。

  甲方:________________________ 乙方:________________________

  代表:________ 代表:________

  开户银行:________ 开户银行:________

  帐号:____________ 帐号:____________

  ____年__月__日 ____年__月__日

购销合同 篇6

  纸箱购销合同

  合同编号

  甲方(供方):陕西华信包装制品有限公司

  乙方(需方):

  签订时间:

  签订地点:

  根据《中华人民共和国合同法》之规定,甲乙双方在充分协商的基础上特签订本合同。

  第一条 货物名称质量标准

  第二条 交货方式及期限

  ○需方自提

  ○甲方代运至__________,乙方负责卸货并承担运费。

  ○甲方送货至__________,乙方负责卸货并承担运费。

  乙方下单提货需提前7日通知甲方,以便甲方有合理的准备时间。

  第三条 产品价格及计算方式

  ○按个数计算 数量:_____个单价:___元/个,总计______元,大写____________。

  ○按面积计算 数量:_____平方米单价:____元/平方米,总计_____元,大写____________。

  第四条 结算方式及期限

  乙方在接受货物__日后,向甲方支付货款,乙方如违约逾期支付货款,甲方有权要求乙方支付未支付货款本金及同期银行利息外,每日加收所欠货款金额万分之五的滞纳金。

  市场价格涨幅超过5%,甲方及时通知乙方,双方协商调整价格。

  第五条 产品质量异议

  1、乙方验收货物时,如发现甲方所提供货物品种、型号、规格、花色、质量等严重不符合合同规定不能实际利用时,有权拒绝接收该批货物。

  2、乙方接受货物后发现甲方所交付货物确有质量问题,乙方需在接受货物后15日内向甲方书面提出异议,并且妥善保管该批货物。异议书应当写明该批货物数量、合同编号、运单号、车号、接受日期等。如未按照合同约定方式和期限提出异议,则视交付货物质量符合合同规定。

  3、合同签订后,解除合同需经双方同意,任意一方单方解除合同或无法定事由和合同规定事由无端不履行合同或致使合同不能实际履行,需赔偿遵守合同一方为履行合同所做准备之损失,并向合同

  守约方支付未履行或不能履行合同货物金额30%的违约金。

  第六条 因不可抗力造成无法履行合同或者不能全部履行合同的,及时通知对方后免责。

  第七条 合同有未尽事宜或发生纠纷,双方应当协商解决;协商不成,应向甲方所在地人民法院起诉。

  第八条 本合同___年__月__日起生效,有效期至__年__月__日。本合同一式两份,甲乙双方各执一份。

  甲方:陕西华信包装制品有限公司 乙方:

  法定代表人 :法定代表人:

  委托代理人 :委托代理人:

  开户行账号:大荔县农业银行 开户行账号:

  2652530104000xxxx电话:0913-366XXXX 电话:

  传真:0913-366xxx 传真:

  通信地址:陕西省大荔县官池镇工业园区 通信地址:

购销合同 篇7

  原告:王xx,女,汉族,现就职于xxxx市劳教所第x大队,电话:xxxxxxxxxxx

  被告:河北xxx房地产开发有限公司,地址:xx市xx路xx号,法定代表人:张xx,电话:xxxxx

  诉讼请求

  1、解除原、被告双方签订的商品房买卖合同;

  2、判决被告返还原告剩余房款339500元整;

  3、本案诉讼费用由被告承担。

  事实和理由

  原告于20xx年9月10日与被告签订商品房买卖合同,约定由原告购买被告拟建造的位于xx县xxx的一套面积为181.65平方米的商品房,该房屋为听枫苑t11号,交房日期为20xx年5月1日之前。协议生效后,原告如约向被告一次性支付总房款389500元。但是,被告却迟迟没有建造该房屋,超过交房日期也未能向原告交付此房屋。直至今日,被告一直违反合同约定,未履行交房义务,导致原告的入住权利无法实现。双方在合同第九条中约定:“出卖人逾期超过45日未能交房的,买受人有权解除合同。出卖人应当自买受人解除合同通知到达之日起30天内退还全部已付款,并按买受人累计已付款的1%向买受人支付违约金。”尽管原告多次向被告主张要求解除合同,返还已付房款,但被告到目前为止只返还给原告房款50000元,迟迟不予返还剩余房款,未能承担相应的违约责任。现诉诸法院,请求法院判如所求!

  此致

购销合同 篇8

  甲方:(供货方): (以下简称甲方)

  乙方:(需货方):(以下简称乙方)

  甲乙双方经友好平等协商,就农药、农膜、化肥以及地灌、设施供货一事,自愿签订本合同,合同条款如下:

  一、 商品名称:

  1、尿素:一亩地30公斤,一公斤3元,总亩数:1250亩。 计112500元。

  2、二胺:一亩地30公斤,一公斤5元,总亩数:1250亩。计:187500元。

  3、种子:一亩地8公斤,一公斤11元。总亩数:1250亩。计:110000元。

  4、地灌设施以及地灌袋直管:一亩地620元,总亩数:1250亩,计:775000元。

  5、农机:一亩地60元,犁播总亩数:1250亩,计:75000元。

  6、打棉花杆以及清理:一亩地20元,总亩数:1250亩,计:25000元。

  7、铺膜:一亩地30元,总亩数:1250亩,计:37500元。

  8、平整土地:一亩地50元,总亩数:1250亩,计:62500元。

  9、农药:一亩地4公斤,一公斤8元。总亩数:1250亩,计:40000元。

  10、围栏以及所有设施和人工费用:556000元。

  11、树苗:30000元

  二、质量标准及要求,甲方供给乙方的产品必须达到国家规定的质量标准,并保证产品的有效期。

  三、送(取)货方式及运费,甲方负责将产品运往乙方指定地方,其运费由甲方承担。

  四、包装标准及费用负担:产品包装需按照国家农资包装相关规定进行包装,包装运费由甲方承担。

  五、验收方式:产品包装要完好,生产批号与产品批号须一致,有破损乙方按照本合同规定产量的销售价格乘以破损产品的数量,另扣除货款。

  六、结算方式:预付总货款的10%,得乙方收货并验收后付90%。

  七、违约责任:

  1、甲方责任:

  甲方应按合同规定如期向乙方提供符合国家标准的方正农资系列产品,并对产品质量负责,如因甲方供给农资质量问题(或延期供货)造成乙方损失的,则甲方按8000元/亩赔偿乙方损失,合同范本《种子化肥购销合同》。

  2、乙方责任:

  (1)乙方使用甲方产品必需按甲方产品说明使用,如乙方不严格按甲方产品说明用产品,一切不利后果,甲方不负责任。

  (2)乙方需按本合同规定期限付款给甲方,如延期支付货款,则乙方按产品总价的1%/天的违约金付给甲方(延期不能超过15天)。

  八、本合同一式两份,甲乙双方各持一份,经双方签字按手印后生效。

  甲方(签字): 乙方(签字):

  电话: 电话:

  年月日:

购销合同 篇9

  合同编号:116856

  购货单位:(以下简称甲方)供货单位:(以下简称乙方)

  为了增加甲乙双方的责任感,加强经济核算,提高经济效益,确保双方实现各自的经济目的,按照《中华人民共和国合同法》和《商品购销合同条款》,经甲乙双方协商,特制订本协议,以便共同遵守。

  一、甲方购买乙方(国家)零号或负十号柴油,供机械使用,现场提前2小时通话

  通知,接到通知后乙方及时到位,满足施工现场人员的指挥,满足施工现场机械燃油的使用,不得无故造成甲方机械停工,否则追究乙方相关责任。

  二、加油车在现场时应听从指挥人员的指挥,加油后甲方部门制定人员签字认可后

  作为结算凭据。

  三、乙方提供的燃油必须确保燃油质量,油的数量应满足国家的计量标准,出现燃

  油质量问题造成机械故障由乙方负责。

  四、乙方加油车(行车及防爆)安全均由乙方自行负责,进入施工现场后,甲方

  确保乙方加油车行驶通畅。

  五、甲方现定为____台机械____台车,结算方式按____结算一次,随机械增多或

  减少改变付款方式,油料单价双方协商而定,如果石油发生危机、市场价格暴涨或暴跌,供油价格双方另谈,,现今市场价___元,现定价为____元升。

  六、甲方按约定金额向乙方办理结算,支付油款,如甲方不能按时支付油款超过

  ____工作日乙方有权拒绝供油,甲方在未结清乙方油款的同时不能使用第三方油料。

  七、签字之日起生效起生效至工程结束后,不能超过____工作日柴油款全部付清。

  八、如遇到其他事宜经双方协商解决,本协议一式两份,甲乙双方各执一份。甲方(代表)乙方(代表)

  身份证:身份证:

  电话:电话:

  ____日期:________年____月____日____日期:________年____月____日

【有关购销合同锦集九篇】相关文章:

1.有关购销合同锦集8篇

2.有关购销合同锦集7篇

3.有关购销合同锦集9篇

4.有关购销合同锦集6篇

5.有关购销合同锦集10篇

6.有关产品购销合同锦集五篇

7.有关购销合同锦集七篇

8.有关设备购销合同锦集5篇

上一篇:购销合同 下一篇:购销合同