在人们越来越相信法律的社会中，合同的使用频率呈上升趋势，签订合同也是最有效的法律依据之一。那么我们拟定合同的时候需要注意什么问题呢？下面是小编精心整理的购销合同7篇，欢迎阅读与收藏。
购销合同 篇1
甲方：
乙方：
一、 产品名称、规格、数量、单价
二、 质量要求：质量达到国家标准，如有异议十五日内提出，甲方包退包换。
三、 运输方式及承担费用： 公路运输，甲方承担运费。
四、 供货方式及期限：甲方根据乙方的订购单供货给乙方，乙方必须把交货计划5天前通知给甲方。甲方组织车辆，按乙方要求的日期交货。
五、 交货地点、方式：货物送至乙方指定的厂房。
六、 结算方式：货到付款。
七、 违约责任：
1.违反本合同的约定，或无故终止合同视为违约。违约方应按合同法的有关规定，承担违约责任。
2.在合同有效期内，若无不可抗拒因素发生，甲乙双方中的任何一方都不得终止合同，终止合同方视为违约。
3.违约金的计算方法：如果任何一方单方面终止合同，应向另一方支付相当于合同总金额百分之二十(20%)的违约金;如果乙方逾期付款，应向甲方按日支付相当于逾期付款部分百分之三(0.3%)的违约金，但最高不超过延迟总价的百分之五(5%)。如果甲方逾期交货，应向乙方按日支付相当于逾期交货部分的百分之三(0.3%)的违约金，但不得超过延迟交货部分的百分之五(5%)。
八.合同终止
甲方或乙方如要提前终止本合同，应提前30天正式书面并电话通知对方，双方应在结清所有费用及承担相应责任后本合同才能终止。
九、争议的解决：
若在本合同执行过程中发生争议，由双方协商解决;若协商不成，双方均可向起诉方所在地人民法院提起诉讼。
十、本合同一式两份，甲方一份，乙方一份，具有同等法律效力，合同经甲乙双方签定盖章生效。
十一、备注：
1.本合同自双方签字盖章生效，传真件有效。
2.甲方只保证油漆本身的质量，其他方面的问题<如施工方面导致的问题>恕不负责。乙方选择油漆品种时尽可能向甲方或有关权威机构咨询。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
购销合同 篇2
一、供方： 宁波新世纪装潢杭顺卫浴用品经营部需方： 宁波黄泰技工学校 签定地点：宁波市鄞州区石碶万成路288号 签定时间： xx年 9 月 29 日
二、包装标准、包装物的供应与回收和费用负担： 普通包装，包装物不回收。
三、安装标准： 高 米，宽75cm，挂钩直边镜。
四、验收标准、方法：按照行业标准验收，异议期一个月。
五、运输方式及到达站和费用负担：汽车运输。运费供方承担。
六、结算方式： 验收合格后付清全额。
七、交（提）货地点、方式、时间： 年 月 日全部安装完毕。
八、违约责任：由违约方承担。
九、解决合同纠纷的方式：双方协商，如未成按《合同法》解决。
十、在安装期间所有安全责任由供方负责，与需方无关。
甲方：乙方：年 月 日：
购销合同 篇3
出包方：（以下简称甲方）
承包方：（以下简称乙方）
根据本砂场实际情况，为提高本砂场的效益，保证股东合法权益和盈利，保证正常交易程序，经本砂场股东研究决定，同意将本砂场所有砂石料承包给乙方销售，为此签订本合同，以资共同遵守。
一、承包方式：太阳升镇坪段砂场所有砂石料全部由乙方销售，甲方不得参与任何销售行为、干涉乙方销售，乙方保证中粗砂以22元/立方，细砂27元/立方，1—2石12元/立方，2—4石20元/立方。
二、承包期限：以本砂场经营期限为准。
三、结算和付款方式
合同期内，乙方以每天的销售量结算给甲方，当场支付现金结算。
四、有下列情形之一，可以解除合同。
1、甲、乙双协商一致。
2、因人力不可抗力致使不能实现合同目的。
3、如与国家政策、法规相违，造成合同无法履行。
五、违约责任
甲、乙双方应严格履行合同规定的各项条款，如一方违约，应付对方违约金10万元，同时参照合同法及双方商定的有关条款赔偿经济损失。
六、解除合同争议的方式：
本合同产生争议，甲、乙双方应本着友好协商的积极态度进行协商解决；协商不成的，向签约地人民法院提起诉讼。
七、不可抗力：因不可抗力，致使合同不能履行，免除承担违约责任，但必须及时通知对方，并在合同期限内提供证明。
八、本合同未尽事宜，双方协商解决。
九、合同签定：本合同签字、加盖双方印章后生效，本合同一式贰份，甲、乙双方各执壹份。
甲方签字： 乙方签字：
年 月 日
购销合同 篇4
甲方：海南三建乐安鸭公嶂风电场内道路项目部
乙方：
依据《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规的规定。经甲、乙双方友好协商，就海南三建承建的乐安鸭公嶂风电场场内道路项目的AK0+086盖板涵所用材料（石块）的供应事宜达成如下协议：
1、 工作地点及内容
1.1使用地点：乐安鸭公嶂风电场场内道路AK0+086盖板涵所在位置的施工现场。
1.2工作内容：乙方把符合设计及《规范》要求的块石自行运至AK0+086盖板涵施工现场。
2、计量及支付：
2.1计量：甲方搞定专人在施工现场进行验收，块石按m3进行计算。
2.2支付：甲方以收货单为准进行结算，单价为 。
3、块石的质量标准：
3.1质量标准以设计及《规范》要求为准
3.2块石粒径为30—50㎝材质应坚实新鲜，无风化剥落层或裂纹，表面无污垢、水锈等杂质、物理力学指标应符合设计要求。
4、甲方的责任及义务
4.1甲方只负责块石到达施工现场后的验收，有验收单据即块石质量及标准符合要求。
4.2乙方在施工及运输过程中的所有安全问题均与甲方无关。
4.3运输机械、车辆等费用已包含在块石的单价之中。
5、乙方的责任及义务
5.1乙方负责把符合质量要求的块石自费运至施工现场。
5.2乙方运至施工现场的块石必须经甲方现场人员的验收，并出示收据，否则视为不合格产品，不为计量。
5.3乙方在块石的开采、运输等过程中的所有安全问题自行负责。
5.4乙方必须按甲方要求的时间、数量做好组织工作，及时供货。供货时间及数量以甲方的通知为准。
5.5本次的材料供应只限于场内路AK0+086盖板涵处的施工需求。 本合同一式两份，甲乙双方签字之日起生效。场内路AK0+086盖板涵施工完成后自行解除。若双方发生纠纷，可协商解决，协商未果的可向当地人民法院申请仲裁。
甲方： 乙方：
身份证号： 身份证号：
电话： 电话：
时间： 时间：
购销合同 篇5
发包方： 身份证号码：（以下简称甲方）
承包方：承包方负责人： 身份证号码： （以下简称乙方）
一、协议内容：
甲方委托乙方对甲方属下需装修的店内装饰进行设计及施工。
二、乙方按甲方书面确认的装饰方案进行施工（设计方案包括平面图、水电图、施工布置图、附件施工要求及施工工艺流程表等）。
三、甲方的权利和义务
（一）甲方的权利
1.甲方有权对不符合甲方设计意图的地方要求返工的权利；
2.对乙方装修过程中的重大质量题目，甲方除有要求乙方赔偿的权利外，还有终止合同的权利。
四、乙方的权利和义务
（一）乙方的权利
1.乙方有按时取得劳动报酬的权利，甲方应按合同约定的付款方式支付装饰款。
（二）乙方的义务
1.乙方应做到安全文明施工，如有违法被罚则与甲方无关由乙方自负；乙方的施工职员必须留意安全，在施工期间发生的一切工伤事故与甲方无关由乙方自负；因乙方原因造成的火灾事故，材料损坏，已完工的成品破坏由乙方负责赔偿相应损失。
2.自甲方交付乙方之日起，乙方应协助甲方保管施工现场各类物品，否则造成的材料丢失与误工由乙方负责。
3.严格按甲方要求施工，乙方有义务凭其丰富的经验向甲方提供建设性意见供甲方参考，直至甲方满足；
4.爱惜甲方原材料，精打细算，如因故意或技术原因造成原材料的浪费、短少由乙方负责赔偿；
5.精心施工，认真负责，打造精品工程，质量要求：
（1）所有墙壁外向对角瓷砖的展贴均采用45度切对角，切角过程包括：机器切割（不得出现磕碰瓷砖表面导致参差不齐）和人工打磨（用砂纸磨薄切角边沿）。
（2）地面砖及墙面砖展贴后不得出现：接缝不严不平，板？**评聿凰常反花、磕碰、分缝不匀等现象；瓷砖的展贴后还不得有出现地面不平和积水的.现象。
（3）墙面括完ICI后，不得有不平，括刷痕迹、划伤及不光滑现象。
（4）工艺天花板不得有接缝不严不平，接角脱落及明钉眼等现象。
具体质量要求参照乙方在XX店的施工质量；施工质量要符合设计要求和国家规范标准，否则甲方有权要求乙方返工，返工所发生的一切用度由乙方负担；施工过程中如因施工不当所造成的材料破损由乙方负责按原价赔偿。
五、工程内容及合同金额：
（一）工程内容及单价按甲乙双方认定的装饰项目预算单按实际项目计算；
（二）合同预算金额：
本协议装饰预算金额为人民痹逗（大写）
本协议装饰预算金额为人民痹逗（小写）
（为了防止乙方在设计过程中故意隐瞒一些必须要实施的工程项目，然后要求在施工过程中增加，乙方必须遵守在装饰设计时就按合同：四、（二）、3及时向甲方提出建议，并得到乙方的认可。）要求：终极装饰总金额不得超出预算金额的10%，超出部分友好协商，协商不成功，则由乙方完全负责。
六、分期付款方式：
首期：甲方先付工程预算造价的5%订金给承包方（乙方），即筹备施工图。
二期：乙方电工、水工材料进场开工十天内甲方付预算金额的30%给乙方。
三期：木工材料进场后十天内甲方付预算金额的25%给乙方。
四期：工程完工后二十天内进行验收，合格后，甲方付预算金额的35%给乙方。
余款5%作为乙方对整个工程的质量保证金，在保修期满后五天内支付给乙方。
七、协议工程完成期限：
本工程施工期限自公元年 月 日起至 年 月 日止，共计 天。
本协议经双方协商签订后共同遵守，除甲方因本协议第三、（一）、2原因有权终止合同外，未经双方同意，不得以其它任何理由终止合同。
八、违约责任：
甲方在乙方施工过程中发现有重大质量题目或乙方在设计过程中故意隐瞒一些必须要实施的工程项目，然后在施工过程中要求增加并抬高单价，甲乙双方在协商不成功的条件下，甲方有权中止合同，合同中止后，乙方应该赔偿甲方30%的违约金作为甲方另找装饰公司的损失，而已经完工的合格工程量甲方可按装饰预算单价支付给乙方。除此类原因外，甲方未经乙方同意不得终止合同，否则甲方必须赔偿乙方总工程款的30%作为违约金；
乙方未经甲方同意中止合同，则乙方必须赔偿甲方总工程款的30%作为违约金，并退回已经预支的所有款项。
而战争及自然灾难的因素、法律、国家政策等不可抗力等原因造成协议无法履行除外。本协议未完善之外、双方友好、同等协商解决，如协商不成按本合同及中华人民共和国合同法及相关的法律法规处置。
九、若由于甲方未能按协议规定的日期交付工程款给乙方，或由于甲方原因或因停电、停水造成的误工，则工期顺延。若乙方原因拖延工期，工期每拖延一天则乙方要付甲方误工费元。
十、本工程有部分材料为甲方购买，此类材料的质量不在乙方的保修范围内，但乙方有义务凭其丰富的经验向甲方提供建设性意见供甲方参考直至甲方满足；如因甲方拖欠此类材料造成的误工，则工期顺延。若乙方原因拖延工期，工期每拖延一天则乙方要付甲方误工费元。
十一、工程期间，装饰押金为甲方支付，办理屋村出进证等。工程所使用的水电用度如不超过200元，由甲方负责，如超出部分则由乙方负责。
十二、甲方必须在工程完工后二十天内进行工程验收，不经验收而经营则视为甲方已验收合格而经营。
十三、保修期限：自甲方验收合格起算，保修时间为一年。
十四、协议到期甲方如有意续约，应在计划时间内与乙方进行协商。本协议共2页一式二份，甲乙双方各执一份。
十五、本协议附附件一份。（附装饰项目预算单一份）
甲方（发包方）：乙方（承包方）：
身份证号：身份证号：
电话（或手机）：电话（或手机）：
确认日期：年 月 日 确认日期： 年 月 日
购销合同 篇6
发包人(甲方)：
承包人(乙方)： 为了维护甲、乙双方的合法权益，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经 双方协商—致，订立本合同。
一、 工程名称：
住宅、商铺门窗制作、安装合同。
二、 工程地点：
三、工程内容： 住宅及商铺彩铝门、窗的制作、安装、清理等一切内容。
四、承包方式：
包工包料、包质量、包工期、包安全、包文明施工及验收通过。
五、工程质量：
1、乙方制作安装前自行对门窗尺寸进行复核，确保安装数量、尺寸准确。
2、严格按照图纸及甲方要求施工，保证工程质量达到合格。
3、严格根据甲方需求色号材判颜色、规格，保证致。
4、住宅窗铺五金配件要求：1）玻璃为5mm浮法玻璃;2）推拉门窗配件为朝建牌系列配件。
六、工程造价：
住宅或商铺部分工程造价如下：
1 (5+7+5)综合价元/m2 。材料壁厚1.2mm包含玻璃纱窗及其配件：人工费、材料费、施公管理费管理、利润、政策性调整及合同包含的风险、责任等各项应有费用一次包死。税金检测费有甲乙双方协定。总面积约m2
2、 (5+7+5)综合价/m2 。材料壁厚1.2mm包含玻璃纱窗及其配件：人工费、材料费、施公管理费管理、利润、政策性调整及合同包含的风险、责任等各项应有费用一次包死。税金检测费有甲乙双方协定。总面积约m2
3系列玻璃为 (5+7+5)综合价元/m2 。材料壁厚1.2mm包含玻璃纱窗及其配件：人工费、材料费、施公管理费管理、利润、政策性调整及合同包含的风险、责任等各项应有费用一次包死。税金检测费有甲乙双方协定。总面积约m2
4、圆弧增加费用：型材部分20元／米，8-12mm钢化热弯30元／平方米。5+7a+5中空热弯30元／平方米，5mm-5mm以下钢化热弯40元／米。
5、竣工结算及合同价：住宅及商铺门窗总价款约万元，最终的价款以竣工验收合格按现场实际设计洞口尺寸结算。
七、付款方式：
自合同签订之日起付总价款的30%，窗框安装完成付总款的40%，窗扇安装完毕付总款的20%，工程竣工验收合格后付总款的7%，剩余3%作为保修金，剩余的保修金无质量问题一年后一月内一次性付清。
八、工程期限：
进场日期：随土建进度，自甲方工程管理部书面通知乙方之日起
交工日期：进场之日起
自签订合同之日起，随工程整体进度，确保交工日期。乙方必须在甲方要求的工期内完工，如逾期，每超期一天，乙方支付甲方违约会 元整（每超期一天，甲方支付乙方违约会 元整）因不可抗拒原因确实不能正常施工的，经甲方及监理人员确认后工期顺延。
九、甲方职责：
监督工程质量，协调现场关系，有权不合格工程按现行国家施工验收统一标准和相关专业验收规范提出整改返工。
十、乙方职责：
1、自觉接受甲方监督，并严格按照所送型材及质量要求和国家施工验收统一标准和相关专业验收规范的规定进行施工，验收前提交完整的检验报告、合格证交付给甲方。由甲方自行装订交工资料。
2、负责所有的检测(包括且不仅限于抗风压试验负责有关该工程的协调、配合)由此产生的费用经甲乙双方协商、（由甲方、由乙方）负责承担相关费用。
十一、施工安全要求：
1、施工前必须编制出切实可行的安全施工方案，报甲方批准后实施。
2、施工过程中，严格遵守有关安全法律法规和安全技术操作规程，杜绝违章指挥和违章冒险作业。
3、施工过程中乙方应接受甲方、监理及总承包方的质量安全监督管理，对监理人员提出的质量、安全整改事项，整改不到位不积极的，甲方有权予以处罚。
4、乙方在施工过程中发生的一切安全事故、质量事故、工伤事故均由乙方负责并法律贵任。一切赔偿均山乙方承担，与甲方无关，因甲方所造成的以上安全事故由甲方承担一切经济责任法律责任。
十二、保修要求：
1、该工程自竣工验收合格之日起一年内保修。
2、在保修期内，承包方维修服务电话应24小时开通并有人值守，若联系方式如有变更，承包人应在两日内通知发包人。
3、如承包人的联系方式变更而不履行告知义务、维修服务电话无人接听、以各种形式拒接发包人维修通知，或不在约定期限内派人维修，发包人可委托他人维修，其维修费用由甲方签认为准，并由乙方双倍承担。
4、承包人不履行或不完全履行保修责任，给发包人造成的直接或间接经济损失，由承包人承担（声明：由乙方提供的质量保修卡的用户、在有效期内持有保修卡的保修，无保修卡的不承担保修）。
十三、违约责任：
1、因发包人原因和不可抗拒原因造成工期延误、顺延，停、窝工等损失和费用的承包人自愿放弃追偿费用和损失的权利。
2、因承包人原因工程质量达不到本合同约定的质量标准，山承包人无条件进行返工整改、修复或采取其它补救措施达到合同质量标准，所产生的费用包括重新检测所需费用均由承包人自行负责，并且向发包人赔偿本工程项目总造价的3％的违约命。如因承包人工程质量不符合要求，发包人、总承包单位提出整改要求后4天内承包人仍未给予完善的，发包人、总承包单位有权另行安排单位完成相应整改工作，由此发生的费用及损失均由包人承担。
3、承包人在施工过程中弄虚作假，采用不合格工程材料的，除责令返工外，并且向甲方支付本工程项目总造价的3％的违约金，并承担由此给甲方造成的一切损失及相关费用。
十四、其它约定 ：
1、乙方必须服从甲方、监理的现场统一管理。
2、甲方负责为乙方提供水、电源，若需要场地现场加工的由甲方安排，水电费用乙方自理。
3、因甲方原因造成工期延误，乙方不承担责任。
4、工程质量达不到合格，乙方应及时组织人员返工直至合格。并承担因返工给甲方造成的所有损失。
十五、争议处理：
合同履行中，双方发生争议的，应协商解决，协商解决不成，任何一方均有权向代表人归属地人民法院提起诉讼。
十六、本合同一式两份，甲、方双方各持一份，自签字盖章之日起生效。未尽事宜协商另定，补充合同内容有效。
甲方（签章）： 乙方（签章）：
代表人： 代表人：
电话：电话：
地址：地址：
合同签定日期：年月 日
购销合同 篇7
甲方：
乙方：
甲、 乙双方本着自愿、平等、互惠互利的原则，就砂石的供需事项平等协商，达成如下合同条款：
一、 乙方提供的砂石必须为合格产品，不允许出现不合格产品，否则视乙方违约;材料价格随行就市，双方协商确定，数量甲方签收为准。
二、交货地点：甲方堆料场 。
三、交货方式：由乙方运至甲方现场，一切运输费用均由乙方负责。所有安全事故产生的刑事责任和经济责任由乙方全权负责。
四、数量验收：砂石按实际方量计算，以甲方验收人签收为准。
五、质量验收：乙方所有砂石含泥量、压碎值、强度、级配等必须符合规范要求，否则产生的一切后果由乙方负责。
六、结算方式及期限：每月底结算，甲方向乙方全部货款。
七、违约责任：乙方必须保证甲方砂石供应，如不能保证砂石供应， 造成甲方损失均由乙方承担。
八、本合同如有争议，双方协商或人民法院调解。
九、双方签字盖章即生效，本合同一式两份，双方各执一份。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
【【精品】购销合同汇总七篇】相关文章：
2.购销合同汇总七篇