在人们愈发重视契约的社会中，越来越多事情需要用到合同，合同协调着人与人，人与事之间的关系。那么问题来了，到底应如何拟定合同呢？以下是小编为大家收集的购销合同7篇，仅供参考，欢迎大家阅读。
购销合同 篇1
甲方：（买方）
乙方：（卖方）
经甲乙双方友好协商，现就甲方向乙方订购窗帘产品成本事宜签订本合同，具体条款如下：
一、甲方向乙方订购（产品名称）： 1、，
2、 合计金额： 元，（大写： 元整）
具体数量面积详见清单。
二、质量要求技术标准： 由乙方提供样品颜色、型号、材质、经甲方认可签字为标准。
三、交（提）货时间、地点：由乙方负责送货到位并安装调试完成。
四、包装、运输方式及费用负担： 乙方负责包装运输并承担费用 。
五、合理损耗及计算方式： 按工程安装数量以实计算 ）
六、安装、调试完成日期：按甲方工期要求时间安装。
七、验收标准及提出异议期限： 安装调试完毕，由甲乙双方在十个工作日内完成验收工作。
八、付款方式及期限： 待窗帘验收合格后货款三日内一次付清。
九、乙方必须按照本协议第一条、第二条约定的产品及质量标准向甲方交付产品。否则甲方有权拒收，一旦因此而发生的纠纷，则由乙方负责出面解决，若因此而给甲方造成损失的应由乙方赔偿。
十、甲方应依据采购合同规定，按时向乙方支付货款。如甲方无合理原因而延期支付，应根据中国人民银行有关逾期付款的规定向乙方支付滞纳金。
十一、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，自盖章之日起生效。
十二、若在本协议的履行过程中发生争议的，双方应协商解决，协商不成的，任何一方均可向当地人民法院起诉。
十三、其它约定事项： 该窗帘由乙方免费保修贰年，终身负责维护，人为损坏需承担相应材料
费用。
甲方（盖章）： 乙方（盖章）：
经办人签字： 经办人签字：
电话： 电话：
日期： 日期：
购销合同 篇2
甲方(供方)：
乙方(需方)：
二、质量标准：□国家标准 □行业标准 □企业标准 □以双方在合同中约定的标准 标的物包装和标签内容应符合相关标准和国家有关规定。
三、标的物交付方式、地点、费用承担及期限：
标的物按下列第 种方式交付：
1、甲方负责发货
2、乙方自行提货
3、乙方委托提货
四、付款方式及期限：
五、不可抗力
甲、乙双方在任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由。在取得有关主管机关证明后，允许延期履行或不履行合同，并根据情况可部份或全部免予承担违约责任。
第六条本合同未尽事宜，依照有关法律、法规执行，法律、法规未做规定的，双方可以达成书面补充。本合同的附件和补充协议均为本合同不可分割的组成部份，与本合同具有同等法律效力。
第七条合同效力：
本合同自双方法定代表人或其授权代表签字并加盖签章之日起生效。
合同有效期自 年 月 日至 年 月 日
本合同一式两份，供方执一份，需方执一份，有效期限： 年 月 日至 年 月 日
甲方(供方)：
乙方(需方)：
年月日：
购销合同 篇3
甲方：
乙方：
依据《中华人民共和国合同法》，甲乙双方本着平等互利的原则，就甲方向乙方购买其经销的 有限公司燃气炉具事宜经友好协商，签定本合同，以便双方共同遵照执行。
一﹑合同标的﹑价款
1.1产品名称﹑型号及价格。
税金、保修金、主辅材料等，甲方不再负担上列价款外的其它任何费用。
1.3合同总价﹕元人民币（大写：元整）
二﹑交货方式﹑地点及运输
2.1交货时间
合同签订完成，乙方收到甲方50%合同预付款后，十五个日历天内需将符合
本合同约定要求的2台定制炒炉送至交货地点。货物到达交货地点前乙方需提前1天通知甲方联系人（姓名 ，电话），以便安排后续卸车，初步验收等工作。
2.2交货地点
甲方项目所在地，。
2.3原炒炉需甲方物业公司工程部负责拆卸，原炒炉移位及迁出厨房和新购
炒炉卸车移位至厨房安装地点等辅助工作由甲方物业公司负责。
三、安装时间
货物初步验收合格后，乙方最迟应在3个日历天内完成安装及调试工作并达到
甲方使用要求。
四﹑货款支付
3.1合同签订完成后预付50%合同价款作为定金，安装完成并验收合格后5个
工作日内付至合同总价的95%，5%质保金保修两年期满后无质量问题7个工作日内
付清。
3.2付款形式：电汇或支票。乙方需先行提供等值发票。
五﹑货物验收
4.1乙方将货物运抵交货地点后﹐由甲乙双方指定的人员对货物进行数量﹑规
格﹑外观等的初步验收﹐并由双方在初步验收单（或乙方送货单）上签字后﹐货物
仅算交付（不能免除乙方对货物安装及调试工作）甲方。乙方应按甲方对该货物的
具体安装和调试时间要求在初步验收后完成安装和调试工作。
4.2乙方产品应有出厂合格证﹐并符合国家有关质量技朮标准。该定制货物还
应符合甲方的定制要求：炉灶面板1.5mm采用304不锈钢拉丝板，侧板1.0mm，炉
体骨架用40*40*4mm的角铁，黑铁炉膛结构用t=2.0mm钢板，炉通脚用直径
51*1.0mm不锈钢管，炉通脚内含支撑炉身的钢柱及可调节炉身高度的不锈钢子弹
脚，炉膛内采用最新式硅砖耐火热材料。每个炉头安装鼓风机燃烧器一套，同时配
备风挚，风行管芯相应的水管等配套部件，每个炉头装有节能摇摆水龙头，尾管等
辅助设备，每个炉头发热量为47kw/h，采用节能燃烧器，电压220v功率550w。自
控系统要求电动打火，风气联动，带安全制（熄火停气功能）。
4.3 该货物验收过程中发现的与上述约定不符时，乙方承担违约责任退还甲方
已付给乙方所有款项并追加上述款项100%的违约金。
六﹑售后服务
5.1请勿擅自对产品进行安装及改装﹐否则乙方不在承担保修及维修等工作。
5.2乙方所供产品保修两年。此保修期从货物安装完成验收合格之日起计。（《安
装竣工验收单》详见附件一）
5.3保修期过后﹐乙方应保持良好的售后服务﹐服务联系人及电话： 电话：﹐
接到甲方报修电话后6小时内派人员前往安装地点进行技朮指导﹑检查及维修等
工作。
5.4按国家规定炉具使用期为八年﹐超过使用期限的﹐对此炉具乙方不负任何
2
责任﹐建议用户更新。
七、违约责任
6.1若甲方未按时支付货款，自逾期之日起，每天按货款总额的1‰计罚违约
金给乙方
6.2若乙方不能按合同的约定时间交货，自逾期之日起，每天按货款总额的
1‰计罚给甲方。
八﹑争议的解决
本合同在执行中发生纠纷﹐双方不能协商解决时﹐任何一方可向人民法院提
起诉讼。
九﹑本合同一式四份﹐甲乙双方各持两份﹐
十、验收人
甲方： 乙方：
甲 方： 乙 方：
地 址： 地 址： 委托代理人： 委托代理人：
法人代表：
电 话：
传 真：电 话： 传 真： 法人代表：
协议签订日期：年 月 日
附件一：
项目名称： 施工单位：乙方
竣工时间： 合同编号：
乙方签字：甲方签字：
日 期：
购销合同 篇4
甲方：__________________________
乙方：__________________________
按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《室内装饰装修管理办法》及其他有关法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本装饰装修工程施工具体情况，双方协商达成如下协议。
第一条;工程概况
1、工程地点：大连市、开发区、黄海西路1号。
2、工程内容：总建筑面积750平方米。
3、承包范围;装饰装修人工费用;
4、开工日期：20xx年05月18日;竣工日期：20xx年06月15日;总工期(包括法定节假日)：29个工作日。
第二条;合同价款
1、装饰装修人工费用总金额(人民币大写)：壹拾叁万贰仟元;￥：132000。
2、签订合同当日甲方支付装饰装修工程人工总费用的30%;￥：39600
3、装修装饰工程完成80%，甲方第二次支付费用40%，￥：52800
4、工程竣工验收合格甲方支付装修装饰费用25%，￥：33000
5、乘于的5%做为工程质量保证金，保证金在工程竣工验收后的一年内支付，￥：6600
第三条;甲方责任
1、指派_________为发包人驻工地代表，负责合同履行，对工程质量、进度、材料进场进行监督检查，和其他事宜。
2、装饰装修工程开工前，负责到有关部门办理审批手续。
3、向承包人提供施工所需的水源、电源，并说明使用注意事项。负责协调与周围的邻里关系。
4、开工前应确认施工图纸或作法说明，并向承包人进行现场交底。
5、负责装饰装修所产生垃圾的处理工作，
第四条;乙方责任
1、指派_________为承包人驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务。
2、严格按照图纸进行施工，做好各项质量检查记录，严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。
3、严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，减少环境污染。处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位、住户的关系。
4、工程竣工未移交发包人之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
5、保证装饰装修现场的整洁，竣工前做好卫生清扫和处理工作。
第五条;材料供应
1、装饰装修工程使用的材料和设备必须符合国家标准，有质量检验合格证明和有中文标识的产品名称、规格、型号、生产厂厂名、厂址等。禁止使用国家明令淘汰的建筑装饰装修材料和设备。
2、由发包人供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异，对工程造成损失，责任由发包方承担。
3、凡由承包人采购的材料、设备应按照设计、规范和样品要求采购工程需要的材料，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。若已使用，对工程造成的损失由承包人负责。
第六条;安全责任
1、发包人提供确认的图纸施工说明，违反有关安全操作规程、消防规定和防火设计规范，导致发生安全或火灾事故，发包人应承担由此产生的一切经济损失。
2、承包人进行装饰装修活动，要严格遵守施工安全操作规程，按照规定采取必要的安全防护和消防措施，不得擅自动用明火和进行焊接作业，保证作业人员和周围住房及财产的安全。
3、由于承包人在施工过程中违反有关安全操作规程，导致发生安全事故(包括人身事故)，应承担由此引发的一切责任。
第七条;质量验收
1、本工程以施工图纸、效果图、作法说明、为质量评定验收标准。
2、发承包双方应及时办理工程和中间的检查与验收手续。发包人不按时参加隐蔽工程和中间验收，承包人可自行验收，发包人应予承认。
3、工程竣工后，承包人应通知发包人验收，发包人自接到验收通知两日内应组织验收，并办理验收和移交手续。
第八条;工程变更
1、发包人对工程项目及施工方式如需变更，双方均应及时沟通签证，方能进行该项目施工并以此为依据相应变更价款及工期。
2、承包人提出合理化建议变更设计方案和材料的换用，必须经设计师、发包人同意方可变更方案。
第九条;工程保修
1、验收合格后，承包人应当出具住宅室内装饰装修质量保修书。工程(保修一年)。
第十条;违约责任
1、由于发包人原因导致延期开工或中途停工，应承担违约责任。每停工或窝工一天，发包人支付给承包人1000元。发包人不按合同的约定拨付款，每拖期一天，按付款额的5%支付滞纳金。
2、由于承包人原因致使工期延误，每延误一天，承包人支付发包人1000元违约金。工程质量达不到双方约定的质量标准，扣除工程总价的_________%。
3、承包人应妥善保护发包人提供的设备及现场堆放的`家具、陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。
4、未经发包人同意，承包人擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)由承包人负责并承担损失。
5、承包人向发包人推荐使
用不符合国家标准的装饰装修材料，造成空气污染超标的，应依法承担赔偿责任。
6、未办理验收手续，发包人提前使用或擅自动用，造成损失由发包人负责。
7、因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。
第十一条;争议解决
1、本合同正本两份，具有同等效力，由发包人、承包人分别保存一份。
2、在履行过程中发生的争议，由双方协商解决;也可由有关部门调解;协商或调解不成的，可提交大连仲裁委员会仲裁;或依法向工程所在地人民法院起诉。
发包方(盖章)：_________ 承包方(盖章)：_________
发包方电话 承包方电话
_________年____月____日 _________年____月____日
签订地点：_________ 签订地点：_________
购销合同 篇5
甲方：
乙方：
经双方协商，乙方向甲方购买预拌混凝土，为保护双方的合法权益，一致同意签订本协议，以便共同遵守。
一、供货时间20xx年3月1号至20xx年3月1号。
二、预订购总方量7500m3，合同货款约总价280万元。
三、通用混凝土强度等级：
四、遇不可抗拒因素及市场原材料紧张等因素造成价格波动较大时由双方另行协商价格。
五、每月25日为对账结算日，以当月发生混凝土随车送货单为依据，双方对账单后结付，月结月清（次月25日前付清）。
六、违约责任：本协议双方签字后生效，任何违约行为按相关法律条款追究。
七、本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方：乙方：
单位名称（盖章）：单位名称（盖章）：
法定代表人（签字）：定代表人（签字）：
法定委托人（签字）：法定委托人（签字）：
年月日年月日
购销合同 篇6
甲方：四川省县米业有限公司
乙方：县粮油购销公司
为充分发挥“米”的品牌效应，做大做强米产业，实现农民增收，企业增效，甲、乙双方充分协商，现就如何利用各自经营优势，强强联合，形成有机产业链，发展“米”原料基地，保障甲方的原料供应，达成如下协议，以资双方共同信守。
一、乙方根据甲方需要，发展种植下列稻谷品种：“一类稻”为“丰优香占”；“二类稻”为泸香615、菲优188等品种。
二、品种种植区域布局上，乙方要严格按各品种的种植要求合理安排，避免因布局不当造成减产损失。
三、在水稻生产过程中，甲方协助乙方对农户进行技术指导。乙方应督促农户按甲方制定的《优质稻种植技术规程》进行生产，确保稻谷品质优良。
四、乙方对上述稻谷品种应单收单储。向甲方提供的稻谷品质必须达到新国标三级以上的标准，品种纯质率达98%以上。
五、乙方在二oxx年度，提供给甲方“一类稻”丰优香占万公斤、“二类稻”万公斤。
六、甲方与乙方对上述品种的结算价格为：“一类稻”比普通杂交稻同期收购价格高15%—20%；“二类稻”比普通杂交稻同期收购价格高5%—10%。普通杂交稻是指“岗优、川丰、ⅱ优”等圆粒型稻谷。
七、稻谷购销履约地点为甲方仓库。
八、上述稻谷品种的稻种由甲方统一组织，乙方应提前向甲方提供购种计划，并提交部分购种预付款。甲方提供给乙方的稻种按成本加购销种直接费用作价，不赚取利润。
九、本合同未尽事宜另行协商。
十、本合同一式三份，由甲、乙双方和县粮油总公司各执一份。
甲方：（盖章）乙方：（盖章）
法定代表人：法定代表人：
二oxx年月日二oxx年月日
购销合同 篇7
合同编号：
签订地点：签订时间：
甲方：
乙方：
双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础
上，根据《中华人民共和国合同法》的规定，本着平等自愿、互惠互利的原则，达成如下协议，并由双方共同恪守。
第一条 产品名称、规格、单位、数量、金额
第二条 产品的验收
符合《中国药典》20xx
版一部标准； 封存样品为准。 第三条 交货地点： 第四条第五条
第六条 第七条 回款方式：汇款或转账。
第八条
违约责任解决方式：由于出现质量问题，退回费用由供方承担。
第九条 纠纷解决方式：若发生争议，则由滨海县人民法院管辖。
第十条 本合同一式两份。供需双方各执一份。
第十一条 本合同有效期限 自年 月 日到年 月 日止。 第十二条 其他约定事项：本协议传真件有效。
甲方：（盖章） 乙方：（盖章）
地址： 地址：
委托代理人： 委托代理人：
电话： 电话：
签订日期：签订日期：
峰瑞达生物科技发展
有限公司
中 药 材 购 销 合 同
【【精品】购销合同集锦7篇】相关文章：