购房合同

2021-02-23 购房合同

  在人们的法律意识不断增强的社会,合同对我们的帮助越来越大,签订合同也是避免争端的最好方式之一。拟定合同的注意事项有许多,你确定会写吗?以下是小编帮大家整理的购房合同8篇,欢迎大家分享。

购房合同 篇1

  出卖人(以下简称甲方):

  姓名:

  买受人(以下简称乙方):

  姓名:

  根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定,为明确甲、乙双方的权利义务关系,经双方协商一致,签订本合同。

  第一条 甲方自愿将其房屋出售给乙方,乙方也已充分了解该房屋具体状况,并自愿购买该房屋。现该房屋具体状况如下:

  (一) 座落于___ ,建筑面积___平方米;

  (二) 房屋的所有权证号为___,国有土地使用权证号为___;该房屋占用范围内的土地使用权随该房屋一并转让。

  第二条 上述房产的交易价格为:单价:人民币___元/平方米,总价:人民币___元整(大写:___佰___拾___万___仟___佰___拾___元整)。

  第三条 乙方在___前应向甲方给付定金人民币___元整(大写:___佰___拾___万___仟___佰___拾___元整)。

  上述定金在乙方___付款时充抵房款。

  第四条 付款时间及方式乙方应于本合同生效之日起___日内将该房屋全部价款付给甲方。具体付款方式为:

  第五条 甲方承诺在本合同生效之日起___日将房屋交付给乙方,并在交付房屋前腾空该房屋。甲方应在___前将其落户于该房屋的户籍关系迁出。

  第六条 甲方承诺并保证,依法享有本合同所售房屋共有权的权利人均已书面同意将该房屋出售给乙方。

  第七条 甲、乙双方同意,在本合同生效之日起___日内,共同向房屋权属登记机关申请办理房屋所有权变更登记手续,依法取得房屋登记在乙方名下的《房屋所有权证》;并在乙方领取《房屋所有权证》后,按有关规定向土地管理部门申请办理该房屋土地使用权变更登记手续。

  该房屋土地使用权的变更手续按下列约定办理:

  该房屋土地使用权为出让取得,其土地使用权证所载权利和相关出让合同的权利、义务一并转让给乙方。

  该房屋土地使用权为划拨取得,根据有关规定,其转让需交纳土地出让金或土地收益金的,双方约定,该费用由 □甲方承担 □乙方承担 。除本条已有约定外,办理以上手续应当缴纳的税费,由 □甲、乙双方按国家规定各自承担 □甲方承担 □乙方承担 。

  第八条 房屋毁损、灭失的风险自□房屋正式交付之日 □权利转移之日起转移给乙方。

  第九条 该房屋正式交付时,物业管理、水、电、燃气、有线电视、通讯等相关杂费,按下列约定处理: __________________________________________

  第十条 甲方保证已如实陈述本合同所售房屋权属状况和其他具体状况,保证该房屋在交易时没有产权纠纷或影响双方交易的任何法律障碍,有关按揭、抵押、租赁、税项等,甲方均在合同生效前办妥。生效后如有上述未清事项,由甲方承担全部责任。

  第十一条 乙方未按本合同的约定支付房价款的,按下列约定承担违约责任:

  乙方逾期支付房价款的,每逾期一天,按应付未付房价款的万分之___支付违约金。乙方逾期支付房价款超过___日,甲方有权解除本合同,甲方在解除合同之日起___日内将已收房价款退还乙方,所收定金不予退还;并有权要求乙方支付总房价款百分之___的违约金。

  第十二条 甲方未按本合同的约定履行义务的,按下列约定承担违约责任:

  1、甲方逾期交付房屋的,每逾期一天,按总房价款的万分之___支付违约金。甲方逾期交付房屋超过___日,乙方有权解除本合同。甲方应在乙方解除本合同之日起___日内将已收房价款和双倍定金返还乙方,并按总房价款的百分之___支付违约金。

  2、如因甲方的故意或过失造成乙方不能在本合同约定的时间内取得房地产权属证书,乙方有权提出退房,甲方须在乙方提出退房要求之日起___日内将乙方已付款退还给乙方,并按总房价款的百分之___支付违约金。

  第十三条 本合同未尽事宜,甲、乙双方可另行订立补充条款或补充协议。补充条款或补充协议以及本合同的附件均为本合同不可分割的部分。

  第十四条 本合同自甲乙双方签字之日起生效。

  第十五条 因本合同或与本合同有关的任何争议,双方应协商解决。协商不成的,□提交___仲裁委员会仲裁解决□依法由人民法院诉讼解决

  第十六条 本合同一式___份。其中甲方执___份,乙方执___份,提交房屋权属登记机关一份。

  甲方(签章): 乙方(签章):

  法定代表人: 法定代表人:

  签约日期: 签约日期:

购房合同 篇2

  婚前合伙购房协议

  甲方: 身份证号码: 住址:电话:

  乙方: 身份证号码: 住址:电话:甲乙双方经过平等、充分协商,就双方婚前共同投资购买物业之相关事宜达成如下协议,以资信守:

  一、甲乙双方共同投资,以乙方名义贷款购买一套位于市 区 街号 的房子。房产总价款万元人民币。

  二、出资金额、出资比例

  首付款甲、乙双方按照各 %比例出资,即:甲方出资 元人民币,乙方出资元人民币。(男方首付所借房款与女方无关)贷款由双方按照以上比例共同出资还款。

  三、 产权比例

  甲方享有共同所购物业 的产权。

  乙方享有共同所购物业 的产权。

  四、购置物业法律文件签署、款项支付、购房手续办理及委托授权

  甲方委托乙方由乙方全权办理购房定金、首付款、及其他购置房产相关款项的支付、《房产预售合同》等法律文件的签署、房产抵押按揭贷款办理、房产交接、房屋所有权证办理、水电煤有线电视开通或入户等所有购房相关手续。

  五、该房产属于甲、乙双方共有,将来一旦还清贷款或者具备加名条件时,乙方必须无条件同意加上甲方的名字,所需税费双方共同承担。

  如果在没有还清贷款之前双方分手、离婚或者还清贷款之后乙方不同意加上甲方的名字,该房增值部分还有本身的价值有甲方一半,乙方必须按照市值的一半无条件偿还甲方价款。

  六、房地产权证署名、办理、保管

  所购物业的房产证上虽注明乙方一方的名字,但实际是双方共有,即甲乙各享有 %的房屋产权,房地产权证由乙方依法办理并由乙方妥善保管。

  七、物业装饰装修由双方共同办理,所需费用各承担 % 。

  八、 购置物业税费承担

  购房及按揭贷款、产权登记所支出的公证费、保险费、房产交易税费、产权登记税费、律师费、维修基金、物业管理费、水电煤有线电视开通或入户费、中介费(委托中介出租物业)、房屋租金税费等相关费用由甲乙双方各承担 %,并以现金支付。

  九、 物权行使

  甲乙双方共同行使所购房产的占有、出租、使用、收益、处分等权利,如有一方依法书面授权,另一方也可以代为行使,但房产买卖、抵押、担保必须有双方书面同意。

  十、物业出卖及优先购买权行使

  如甲乙双方共同决定出售所购房产,应依法进行并办理相关手续,盈利或亏损均由甲乙双方各自享有或承担。凡涉及本协议的生效、履行、解释等而产生的争议,先由甲乙双方协商解决,如协商无果,

  双方均可诉诸法律,在同等条件(市场价或评估价)下,甲乙双方任何一方均有优先购买权。

  十一、本协议变更或解除

  1、甲乙双方协商一致,可以变更或解除本协议;

  2、在没有还清贷款之前双方分手、离婚或者还清贷款之后乙方不同意加上甲方的名字,甲方有权单方提出解除合同,双方按照本协议第五条内容结算房屋价款。

  十二、 争议解决办法

  凡涉及本协议的生效、履行、解释等而产生的争议,先由甲乙双方协商解决,协商不成,任何一方可以到房产所在地法院起诉。

  十三、违约责任:

  甲乙双方均应严格信守本协议,不得违约,如有违约,违约方应向守约方赔偿房产原总价款10%的违约金。

  十四、本协议一式两份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力。

  十五、本协议自甲、乙双方签字之日起生效。

  甲方: 乙方: 年 月 日 年 月 日

购房合同 篇3

  甲 方: 乙 方:

  甲方因 需要 ,特向乙方申请借款。根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规,乙方经审核同意向甲方提供本合同项下借款,经双方协商一致,签订本合同,购房借款合同一经签订即具有法律效力,双方必须严格履行。

  一、借款金额、时间

  第一条、 本次借款用于买房,共计人民币:

  第二条、 总计人民币(大写):

  第三条、 本合同借款自 年 月 日起成立

  二、借款利率

  第四条、本合同利率现为现行公积金借款年利率 3.75% 。本合同利率,不受国家法定利率的调整而影响。

  第五条、具体还款明细见附件

  三、借款偿还

  第六条、本合同项下的借款本息,采取有钱即还款方式,由罗菁监督,还款金额由乙方签字生效。

  四、违约责任

  第七条、乙方有权终止借款合同,并向甲方追偿,或依法处分其下房产。

  五、附则

  第八条、本合同及其附属的任何修改、补充均须经双方协商一致并订立书面的协议方为有效。

  第九条、本合同经双方当事人签名后生效,至甲方将本合同项下全部款项清偿时终止。

  第十条、本合同正本一式贰份,合同双方各执一份。

  甲方: 乙方:

  签订日期: 年 月 日 签订日期: 年 月 日

购房合同 篇4

  本合同双方当事人:

  卖方(以下简称甲方):

  [本人][法定代表人]姓名:

  [身份证][军官证][外籍护照][营业护照][户口本][护照][公证书][港澳台证件][组织机构代码证]:

  卖方配偶

  婚姻状况[未婚] [已婚] [离异] [丧偶]姓名:__________________________

  地址:

  邮政编码:

  联系电话:

  委托代理人:

  地址:

  邮政编码:

  联系电话:

  买方(以下简称乙方):

  (如果有多个买受人,请用","分隔,第一个填写的购买人将是房屋所有权人,其余购买人是共有权人,请慎重填写.)

  [本人][法定代表人]姓名:

  [身份证][军官证][外籍护照][营业护照][户口本][护照][公证书][港澳台证件][组织机构代码证]:

  地址:

  邮政编码:

  联系电话:

  委托代理人:

  地址:

  邮政编码:

  联系电话:

  委托代理机构:

  经办人:

  根据《中华人民共和国合同法》,《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律,法规之规定,甲,乙双方在平等,自愿,诚实信用原则的基础上,就房屋买卖事项达成如下协议:

  第一条 房屋基本情况

  1,甲方房屋(以下简称该房屋)坐落于杭州市[上城区][下城区][江干区][拱墅区][西湖区][滨江开发区][之江开发区][下沙开发区]

  房屋结构为 ,建筑面积 平方米,房屋用途为 一般住宅,所有权证号为(共有权证号为 ).丘地号为 .土地使用权取得方式为[转让][划拨].

  第二条 房屋转让价格

  1,该套房屋转让价格为人民币总价 元,大写亿 千 百 拾 万 千 百 拾 元角 分.

  2,上述房屋转让价格[是][否]包括装修价款,为人民币 元,大写 亿 千 百 拾 万 千 百 拾 元 角 分.

  (说明:本款仅指装修价款.选择房屋转让价格包括装修价款的,必须填写装修价款;如选择房屋转让价格不包括装修价款的,装修价款可以不填写.)

  3,该房屋转让交易发生的各项税费由甲,乙双方按照有关规定承担.

  第三条 付款方式

  委托银行监管支付:(委托房产中介机构代理的,必须委托银行监管支付)

  甲乙双方同意委托[中国建设银行股份有限公司杭州中山支行][杭州市商业银行西湖支行]银行 帐号对房产交易资金进行监管支付.

  双方约定按以下第[1,一次性付款][2,分期付款][3,其他方式(公积金+商业贷款)][4,其他方式(商业贷款)][5,其他(公积金贷款)]项方式,支付房款:

  1,一次性付款:

  本合同签订之日起 天内,乙方一次性将购房款支付给.

  2,分期付款:

  本合同签订之日起 天内,乙方先支付购房款 元给.

  3,其他方式:

  第四条 交房方式:

  甲乙双方约定采用下列第 项方式交房:

  (1),自本合同签订之日起 天内,甲方将房屋交付给乙方.

  (2),其他方式 .

  第五条 乙方逾期付款的违约责任

  乙方未按本合同第三条约定的时间付款,甲方有权按累计应付款向乙方追究违约利息,自本合同规定的应付款最后期限之第二天起至实际付款之日止,月利息按 计算.逾期付款超过 天,甲方有权按下述第 种约定追究乙方的违约责任:

  (1)乙方向甲方支付违约金共计 元整,合同期限继续履行.若乙方在 天内仍未履行合同,遵照下述第(2)条处理.

  (2)乙方向甲方支付违约金共计 元整,合同终止,乙方将房屋退还给甲方.甲方实际经济损失与违约金不符时,实际经济损失与违约金的差额部分由乙方据实赔偿.

  (3)

  第六条 甲方逾期交房的违约责任

  除不可抗拒的因素外,甲方未按本合同第四条约定的时间交房的,乙方有权按累计已付款向甲方追究违约利息,自本合同规定的最后交付期限之第二天起至实际交付之日止,月利息按 计算.逾期交付超过 天,乙方有权按下述第 种约定追究甲方的违约责任:

  (1)甲方向乙方支付违约金共计 元整,合同继续限期履行.若甲方在 天内仍未继续履行合同,遵照下述第(2)条处理.

  (2)甲方向乙方支付违约金共计 元整,合同终止.乙方实际经济损失与甲方支付的违约金不符时,实际经济损失与违约金的差额部分由甲方据实赔偿.

  第七条 关于产权登记的约定

  本合同生效之日起,乙方在90天内向房地产产权登记机关申请办理房地产权属转移手续.甲方给予协助.如因甲方过失造成乙方不能在 天内取得房地产权属证书的,视为甲方违约,乙方有权退房.甲方必须在乙方提出退房之日起 天内将乙方已付款退还给乙方,并向乙方支付违约金 元整.若乙方不愿意退房.

  其他约定事项

  1.该房屋[有][无]物业管理服务.

  物业管理服务费用由甲方向物业管理企业结算至 止,之后的物业管理服务费用由乙方承担.

  (说明:如选择有物业管理服务的,必须明确物业管理服务费用结算的截止日期.)

  2.本合同空格部分填写的文字与印刷文字具有同等效力.本合同中未规定的事项,均遵照中华人民共和国有关法律,法规和政策执行.

  甲,乙一方或双方为境外组织或个人的,本合同应经该房屋所在地公证机关公证.

  本合同在履行中发生争议,由甲,乙双方协商解决.协商不成的,甲,乙双方同意采用以下 第[1][2]种方式解决.

  由 仲裁.

  向人民法院起诉.

  第十二条 本合同自 之日起生效.

  1,甲,乙双方签字.

  2,经公证.

  第十三条 本合同一式 份,双方各执一份,

  各执一份.各方所执合同均具有同等效力.

  甲方(签章)

  乙方(签章)

  甲方代理人

  乙方代理人

  (签章)

  (签章)

  甲方共有权人(或上级主管部门)意见(签章):

  签定日期: 年 月 日

  签定地点:

  附:

  房屋交接单

  甲方: 乙方: 于 年 月 日,就坐落于 房屋履行交接手续完毕.

  甲方(签章)

  乙方(签章)

购房合同 篇5

  甲方:

  身份证:

  住址:

  乙方:

  身份证:

  住址:

  甲乙双方经友好协商,现就乙方以甲方名义购买商品房事宜达成以下协议,以供双方共同遵守:

  第一条乙方以甲方名义购买由集团有限公司开发的位于____区路号栋单元层号商品房(合同约定建筑面积共计116。23平方米,其中套内面积102。85平方米,公摊面积13。38平方米)。并签订编号为:的商品房买卖合同,该合同由乙方持有和保管。

  第二条上述商品房买卖合同所约定的一切权利由乙方享有,一切义务由乙方承担。乙方应按照合同的约定充分、及时履行交付房款及相关税费等合同义务,否则,由此造成的一切损失由乙方自行承担。

  第三条甲方不享有上述商品房买卖合同的权利义务。未经乙方书面同意,甲方不得以任何理由与开发商就上述商品房买卖合同签订任何补充协议、变更合同内容、解除合同或者终止合同的履行等,也不得向任何

  第三人转让该合同的权利义务。否则,由此造成的一切损失由甲方承担。

  第四条乙方是上述商品房的实际出资人,该商品房的所有权归乙方所有,乙方享有该商品房的占有、使用、收益及处分的权利。甲方不得以任何理由要求享有前述权利。该商品房基于业主所派生的一切权利义务由乙方享有和承担。

  第五条本协议签订后,乙方给付甲方人民币元,作为借名及甲方协助办理相关手续的补偿。甲方在借名期间不得再以任何理由向乙方主张任何费用、补偿。

  第六条借名期间,如需以甲方名义办理产权证的,甲方应当及时予以配合办理。除非经乙方书面同意,甲方不得增加任何共有人,也不得将产权证办至

  第三人名下。甲方应当在实际取得产权证之日起日内交由乙方保管。如政策变化,乙方在符合购房条件的,乙方有权随时要求将上述商品房过户至乙方或者乙方指定人员名下,甲方不得以任何理由干涉。

  第七条借名期间,如乙方需出卖、出租、赠与上述商品房或者用于抵押的,甲方应当及时予以配合,不得以任何理由拒绝。未经乙方书面同意,甲方不得将上述商品房用于抵押。

  第八条、借名期间,与上述商品房买卖合同和上述商品房有关的一切费用均由乙方承担,相关的缴费凭证、发票等均由乙方保管。如需有甲方亲自缴费的,乙方应当及时将费用返还甲方,甲方亦应当及时将相关缴费凭证、发票交由乙方保管。

  第九条借名期间,上述商品房不属于甲方的财产,如甲方有不测的,甲方的'继承人无权继承该商品房;如甲方需要分割财产的,不得对该商品房进行分割。

  第十条甲方应恪守诚实,在借名期间不得以任何理由、任何方式侵害乙方的权益。如甲方及甲方近亲属侵占、转卖、抵押、赠与以及被法院强制执行该商品房的,甲方应当按上述商品房的市场价格给予甲方赔偿并赔偿由此对乙方造成的一切损失。如甲方知晓任何第三人主张该商品房权益或者法院强制执行、保全该商品房的,或者甲方作为债务人被诉至法院且诉讼金额达到万元的,应当及时通知乙方,以便乙方采取应对措施,否则,由此造成的一切损失有甲方承担。

  第十一条上述条款当中,凡需要以甲方的名义办理相关手续的,甲方应当接到乙方的通知之日起____日内按照乙方的要求亲自办理或者签署书面授权委托书交由乙方自行办理。否则,应当赔偿乙方由此造成的一切损失。

  第十二条协议生效之后,任何一方均不得反悔,不得以任何理由解除协议,或者主张协议无效。否则,应赔偿另一方由此造成的一切损失。

  第十三条未尽事宜,由甲乙双方协商解决。如需对本协议进行变更的,应当签订书面补充协议,补充协议作为本协议的组成部分。

  第十四条如果发生争议,应当友好协商解决。如协商不成,任何一方均有权向____区人民法院提起诉讼。

  第十五条本协议一式两份,甲、乙双方各执一份,双方签字后即生效。

  甲方:

  乙方:

  时间:

  时间:

  签订地点:

购房合同 篇6

  购房人在购置商品房时,尤其是其购置期房的时候,往往是看了开发商印制的《售楼书》,才决定是否购买。售楼书中往往列明了该楼盘的特点、交通、规划设计、房型、配套、装饰、设备等情况。购房人认为《售楼书》是开发商的承诺,因此,一旦交付的房屋与《售楼书》不一致,大有上当受骗的感觉。实践中,这类争议不在少数。

  从法律意义来讲,《售楼书》是一种要约邀请,是开发商向购房人发出的,请其购买房屋的意思表示,并不具有法律效力。双方正式签订的《合同》或《补充协议》才是双方真正的意识表示,是双方的承诺,具有法律上的效力。

  尽管〈〈最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释〉〉第三条规定"出卖人就商品房开发规划范围内的房屋及相关设施所作的说明和允诺具体确定,并对商品房买卖合同的订立以及房屋价格的确定有重大影响的,应当视为要约。该说明和允诺即使未载入商品房买卖合同,亦应当视为合同内容,当事人违反的,应当承担违约责任。"但为了避免未来可能产生的纠纷,建议购房人将开发商在楼书中承诺的与其有关的重要内容写在补充协议中。

  二、房屋质量的约定

  房屋质量的问题,是购房人入住后与开发商最容易产生争议的地方。因此,在《合同》或《补充》中约定房屋质量的内容是十分重要的。

  购房人应当与开发商约定的内容包括:墙体平直的标准; 防水的标准,即房屋顶棚无水渍、厨房及厕所防水良好、上下水管与地板结合处无漏水、渗水;表面裂缝的标准:即开发商承诺商品房内部无任何裂缝,保温层墙壁表面平整,瓷砖地板平整无松动、无爆裂、无间隙;管线安装与室内表面的平整标准:即开发商承诺不在商品房内通行任何公用管线,承诺任何管道的安装不影响房屋室内表面的平整。采用的建筑材料应达到国家强制性标准等。

  三、商品房交付的约定

  房屋交付时,履行的手续有:房屋入住通知;钥匙收条。

  开发商应向购房人提交的资料有:《北京市建设工程竣工验收备案表》、《住宅质量保证书》、《住宅使用说明书》(该两书内容不得低于《商品住宅实行质量保证书和住宅使用说明书制度的规定》、实测面积等。

  四、违约责任与解除合同的约定

  双方约定:如开发商交付房屋时,所交付的房屋达不到《合同》或《补充协议》的约定,购房人有权拒收房屋。并约定开发商因其违约行为所应支付违约金的数额或比例。同时,也可约定开发商限期更正或修复,如在规定的时间内达

  不到约定的标准,购房人可以单方解除《合同》。并同时约定《合同》解除后的处理办法,包括开发商应支付给购房人的违约金和损失赔偿额计算的方法。

  五、产权证取得期限的约定

  产权证是认定房屋权属的法律依据,实践中,常会出现购房人在完全支付房款后的几年内,都拿不到产权证,至使产权处在一种不确定的状态之中,因此,约定产权证取得的最后期限十分

购房合同 篇7

  出卖方(甲方):

  地址:

  邮政编码:

  电话:

  法定代表人:

  职务:

  购买方(乙方):

  地址:

  邮政编码:

  电话:

  法定代表人:

  职务: 根据国家有关法律的规定,甲乙双方经协商一致,签订本合同,以资共同信守执行。

  第一条 乙方购买甲方坐落在 市 街 巷 号的房屋 栋间,建筑面积为 平方米。

  第二条 上述房产的交易价格:

  第三条 付款时间与办法:

  1、

  2、

  第四条 甲方应于 年 月 日前将交易的房产全部交付给乙方使用。

  第五条 税费分担

  1、甲方承担房产交易中房产局应向甲方征收的交易额的 %的交易费,承担公证费、协议公证费。

  2、乙方承担房产交易中房产局应向乙方征收的交易额的 %的交易费,承担房产交易中国家征收的一切其他税费。

  第六条 违约责任

  1、乙方必须按期向甲方付款,否则,每逾期一天,应向甲方偿付违约部分房产款 %的违约金。

  2、甲方必须按期将房产交付乙方使用,否则,每逾期一天,应向乙方偿付违约部分房产款 %的违约金。

  第七条 合同主体

  1、乙方是 共 人,委托代理人 即乙方代表人。

  2、甲方是 单位,代表人是 。

  第八条 本合同经国家公证机关 公证处公证。

  第九条 本合同发生争议的解决方式

  本合同履行中发生争议,双方协商解决。协商不成时,按下列第 种方式解决:

  1、向 仲裁委员会申请仲裁;

  2、依法向人民法院起诉。

  第十条 本合同一式 份。甲方产权人各执一份,乙方执一份, 房产管理局、公证处各执一份。

  甲方:

  法定代表人:

  乙方:

  法定代表人:

购房合同 篇8

  合同双方当事人:

  甲方(卖方)____________________________________________________________

  注册地址_______________________________邮编____________________________

  营业执照号码___________________________资质证书号码____________________

  法定代表人_____________________________联系电话________________________

  委托代理人_____________________________联系电话________________________

  委托代理机构___________________________资质证书号码___________________

  注册地址_______________________________邮编____________________________

  法定代表人_____________________________联系电话________________________

  乙方(买方)____________________________________________________________

  「身份证」「护照」「营业执照号码」_______________________国籍_____________

  通讯地址___________________________________________________________________

  邮编_______________________________联系电话______________________________

  「委托代理人」「法定代理人」__________________________国籍________________

  地址_______________________________________________________________________

  邮编_______________________________联系电话________________________________

  根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定,甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上就买卖商品房订立本合同:

  第一条本商品房土地使用权状况及项目名称。

  本商品房项目的土地使用权为「出让」「转让」「划拨」方式取得,并依法进行了土地使用权登记,取得《房地产权证》,证书号为____________________________________________

  该地块土地面积为__________________,规划用途为__________________,土地使用年限至__________年__________月________日止(其中住宅用地使用年限为___________年,非住宅用地使用年限为____________年)。

  本商品房项目「现定名」「暂定名」_________________________________。建设工程规划许可证号为________________________,施工许可证号为__________________。

  第二条本商品房销售依据。

  甲方销售的商品房为下列第________项:

  1、现房。《房地产权证》号:___________________________。

  2、预售商品房。《商品房预售(预租)许可证》号:________________________,预售商品房批准机关:__________________________________________________。

  第三条乙方所购商品房的基本情况。

  座落:__________________区县(市)__________________镇__________________路街、巷__________________号附__________________号 幢号_________总层数_________单元_________所在层次_________房号_________结构_________

  (按说明填写)户型_________

  (按说明填写)建筑面积_________套内单价_________(元/) 用途_________

  (按说明填写)套内_________分摊_________小计_________

  轴线范围_________

  说明

  1、该商品房户型图见本合同附件一;

  2、有关房屋公共部位与公用分摊面积构成说明见附件二;

  3、该商品房阳台是[封闭式][非封闭式];

  4、该房屋形态是[平层][错层][跃层][退台式花园洋房];

  5、结构分类:[钢结构][钢筋混凝土][混合结构][砖木结构][其他结构]

  6、户型分类:[单间][单间配套][一室一厅][二室一厅][二室二厅][三室一厅][三室二厅][三室三厅][四室一厅][四室二厅][四室三厅][五室以上];

  7、用途分类

  住宅类:[经济适用房][普通成套住宅][独立别墅][联排别墅][高档公寓]

  非住宅类:[办公用房][摊位][门面][商场][车位][仓储用房][工业用房][其他用房]

  第四条计价方式与价款。

  甲方与乙方约定按下述第_____种方式计算该商品房价款:

  1、按套内建筑面积计算,该商品房总成交金额为「人民币」_________元整,大写:____千____百____拾____万____千____百____拾_____元整。

  2、按套(单元)计算,该商品房总价款为「人民币」_______________元整,大写:____千____百____拾____万____千____百____拾_____元整。

  第五条付款方式及期限。

  本项目商品房预售资金监管银行为_________________________。

  乙方按下列第_______种方式按期付款:

  1、一次性付款:________________________________________。

  2、分期付款:_________________________________________。

  3、按揭付款:_________________________________________。

  第六条交房期限及交付条件。

  属现售商品房的,甲方应当在_________年_____月_____日前,将商品房交付乙方使用。

  属预售商品房的,甲方应当在_________年_____月_____日前,依照国家和地方人民政府的有关规定,将已进行竣工验收备案登记的商品房交付乙方使用。

  如遇下列特殊原因,除双方协商同意解除合同或变更合同外,甲方可据实予以延期:

  1、遭遇不可抗力,且甲方在发生之日起_______日内告知乙方的。

  2、______________________________________________________。

  3、______________________________________________________。

  第七条交房手续的办理。

  商品房达到交付使用条件后,甲方应当书面通知乙方办理交付手续。双方进行验收交接时,甲方应当出示《商品房竣工验收备案登记证》,并签署房屋交接单。所购商品房为住宅的,甲方还需提供《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》。甲方不出示证明文件或出示证明文件不齐全,乙方有权拒绝交接,由此产生的延期交房责任由甲方承担。

  由于乙方原因,未能按期交付的,双方同意按以下方式处理:

  1、___________________________________。

  2、___________________________________。

  3、___________________________________。

  第八条乙方逾期付款的违约责任。

  乙方如未按本合同规定的时间付款,按逾期时间,按下列方式处理(不作累加):

  1、逾期在_______日之内,自本合同规定的应付款期限之第二天起至实际支付应付款之日止,乙方按日向甲方支付逾期应付款万分之______的违约金,合同继续履行;

  2、逾期超过____日后,甲方有权解除合同。甲方解除合同的,乙方按累计应付款的_______%向甲方支付违约金。乙方愿意继续履行合同的,经甲方同意,合同继续履行,自本合同规定的应付款期限之第二天起至实际支付应付款之日止,乙方按日向甲方支付逾期应付款万分之____(该比率应不小于上款中的比率)的违约金。

  本条中的逾期应付款指依照本合同第五条规定的到期应付款与该期实际已付款的差额;采取分期付款的,按相应的分期应付款与该期的实际已付款的差额确定。

  第九条甲方逾期交房的违约责任。

  除本合同第六条规定的特殊情况外,甲方如未按本合同规定的期限将该商品房交付乙方使用,按逾期时间,按下列方式处理(不作累加):

  1、逾期不超过____日,自本合同第六条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止,甲方按日向乙方支付已交付房价款万分之______的违约金,合同继续履行;

  2、逾期超过_____日后,乙方有权解除合同。乙方解除合同的,甲方应当自乙方解除合同通知到达之日起______日内退还全部已付款,并按乙方累计已付款的_______%向乙方支付违约金。乙方要求继续履行合同的,合同继续履行,自本合同第六条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止,甲方按日向乙方支付已交付房价款万分之________(该比率应不小于上款中的比率)的违约金。

  第十条面积确认及面积差异处理。

  根据当事人选择的计价方式,本条规定以套内建筑面积(本条款中均简称面积)为依据进行面积确认及面积差异处理。

  在房屋交付时,房屋建筑面积以有资质的房屋测绘机构实测面积为准,如实测面积与合同约定面积有差异的,除法律、法规、规章另有规定外按下列约定处理:

  1、合同约定房屋总面积与实测面积误差在3%以内(含3%)的,据实结算,多退少补。

  2、合同约定房屋总面积与实测面积误差超过3%的,乙方有权退房。

  乙方退房的,甲方应在乙方提出退房之日起30日内,将已收房款退还给乙方,并按银行同期贷款利率付给利息。

  乙方不退房的,实测面积大于合同约定面积时,面积误差比在3%以内(含3%)的,房屋差价由乙方补足;超出3%部分的房屋差价由甲方承担,产权归乙方。实测面积小于合同约定面积时,面积误差比在3%以内(含3%)的,房屋差价由甲方据实返还乙方;超出3%部分的房屋差价由甲方双倍返还乙方。

  面积误差比=实测面积—约定面积×100%

  约定面积

  经规划部门批准的设计变更造成的面积差异,双方不解除合同的,应当签订补充协议。

  第十一条甲方关于房屋产权状况的承诺。

  甲方保证销售的商品房没有产权纠纷和债权债务纠纷。因甲方原因,造成该商品房不能办理产权登记或发生债权债务纠纷的,由甲方承担全部责任。

  若出售的商品房设有他项权利的,甲方应当在出售前征得他项权人的书面同意,并以书面形式公示和明确告知乙方。

  第十二条规划、设计变更的约定。

  经规划部门批准的规划变更、设计单位同意的设计变更导致下列影响到乙方所购商品房质量、使用功能或使用环境的,甲方应当在有关部门批准同意之日起10日内将变更内容书面通知乙方:

  1、该商品房结构形式、户型、空间尺寸、朝向;

  2、________________________________________________;

  3、________________________________________________;

  4、_______________________________________________;

  5、_______________________________________________。

  甲方未在本合同约定时限内通知乙方的,乙方有权退房。

  乙方应当在通知到达之日起15日内作出是否退房的书面答复。15日内未作书面答复的,视同接受变更。

  乙方退房的,甲方须在乙方提出退房书面要求之日起_________天内将乙方已付款退还给乙方,并按银行同期贷款利率付给利息。

  乙方不退房的,应当与甲方另行签订补充协议。如双方在30日内未能达成补充协议的,双方同意解除本合同,并按上款退房的约定处理。

  第十三条甲方关于装饰、设备标准承诺的违约责任。

  甲方交付使用的商品房的装饰、设备标准应符合双方约定(附件三)的标准。达不到约定标准的,乙方有权要求甲方按照下述第_______种方式处理:

  1、甲方赔偿双倍的装饰、设备差价。

  2、____________________________________________________。

  3、____________________________________________________。

  第十四条甲方关于基础设施、公共配套建筑正常运行的承诺。

  本项目物业管理用房为______,位于_____幢_____单元________房号________,轴线范围____________________________________________________________________________。

  甲方承诺与该商品房直接关联的下列基础设施、公共配套建筑按以下日期达到使用条件:

  1、于_______年________月________日前通水;

  2、于_______年________月________日前通电;

  3、于_______年________月________日前通气;

  4、_____________________________________________;

  5、_____________________________________________。

  如果在规定日期内未达到使用条件,双方同意按以下方式处理:

  1、______________________________________________;

  2、______________________________________________。

【购房合同8篇】相关文章:

1.购房合同_购房合同

2.购房合同:购房定金合同

3.购房合同:购房居间合同

4.北京购房合同_购房合同

5.购房合同:购房委托合同

6.购房合同

7.购房合同

8.购房合同:购房合同书范文

9.经适房购房合同_购房合同

上一篇:购房合同 下一篇:个人购房合同