担保书

2022-04-20 担保书

担保书范文1

有限公司：

　　现因，需对（客户全称）经销商进行临时授信发货。本人保证该经销商信用良好，且过往无任何不良记录，本人愿意对其欠款进行保证担保。本次担保欠款金额为（大写）：人民币，小写￥。本人保证访经销商在年月日前付清所担保欠款，若到期未付清欠款，本人自愿承担罚金300元，并全额扣留当月工资，待货款全部收回后剔除罚金后退还工资余额。若超过2个月仍未付清欠款或因此造成损失的，本人愿意全额扣除工资、奖金额等个人收入做为赔偿担保，待收回欠款扣除损失后退还本人。若遇工作调整离任，本人愿意承担追偿责任。若本人工资、奖金额不能抵偿欠款或损失的，则扣留第二提保人工资、奖金收入作为担保。

　　特此担保

　　（注：该保证书中的本人指第一担保人，传真件与原件具有同等法律效力）

　　第一担保人（本人）：

　　第二担保人：

　　担保时间：年月日

担保书范文2

　　被执行人：张_______，男，36岁，汉族，个体业主，现住________省_______县______镇_____街______号。

　　担保人：贾________，男，36岁，汉族，个体工商户，现住______省______县______镇______街______号。系被执行人的朋友。

　　原告丁________诉被告张_______债务纠纷一案，______省_____县人民法院已经作出判决，并于______年_____月_____日生效，原告丁_____于______年______月______日提出申请执行。但被执行人张_______确有困难。

　　被执行人张_____虽有一处正在建设中的楼座可供执行，但如果将此楼座查封，不准建筑，将会张________造成巨大损失。预计该楼三个月后即可竣工，然后作为商品房销售，他完全有能力履行该判决。为了使被执行人免遭巨大损失，担保人愿以产权属于个人的一辆黑色奥迪轿车作抵押物，至______年______月______日止，张______仍然不履行义务时，愿以这辆价值_____万元的轿车拍卖来抵还债务。请人民法院批准，并向申请执行人作疏通工作，以便达到延缓执行的目的。

　　此致

　　_______省____县人民法院

　　被执行人：张_________

　　担保人：贾___________

　　______年_____月____日

担保书范文3

福建省学习国际旅行社股份有限公司：

　　兹有共壹人委托贵司代送日本个人旅游签证，本单位及本人担保以上壹名客人在签证限定时效内(签证有效时间：20xx/04/09～20xx/07/09签证有效停留时间：15天)按期回国，不逾期滞留境外。为防止给贵公司及国家出境管理秩序造成损害，本人及本单位为此自愿提供担保，每人担保金人民币壹拾伍万元，共计壹拾伍万元。若上述人员出现未按期回国或滞留不归的情况，本人及本单位承担以下担保责任：

　　1、向贵司支付每人担保金人民币壹拾伍万元，本人及本单位保证接到贵公司通知后三日内付清此款项，逾期付款的贵公司有权加收每日1%的滞纳金，如果未能在期限内付清此款项，本人及本公司愿意承担由此引起的一切法律责任。

　　2、承担(包括向贵公司支付)因上述人员滞留不归而产生的其他费用，包括但不限于境外移民局的遣返费用、中国公安机关的办案费用、因本担保书而产生的诉讼费用、律师费用及差旅费用等，以及法定的其他连带保证责任。如贵司实际损失超出上述费用，本人及本单位仍应承担。

　　3、本人及本单位同时保证：上述人员返回中国三个工作日内将护照首页、签证页、出入境盖章页扫描件送交贵司以便办理签证注销手续，否则本人及本公司愿意按前述滞留不归情况承担责任。本人及本单位已十分清楚并自愿承诺接受本担保书所承担的责任，并谨此明示：本人及本公司放弃对担保书提出任何抗辩的权利，不得以未经审判(或仲裁)和执行为由不承担担保责任。本担保书自签字盖章之日起生效，传真件也具备同等法律效力，特此声明!

　　附1：被担保人名单：

　　担保人签字：

　　担保单位盖章：

　　签字日期：20xx年04月14日

担保书范文4

　　甲方(担保权人)：乙方(担保人)：丙方(被担保人)：(以下简称甲方)与担保人(以下简称乙方)就被担保人(以下简称丙方)，提供担保，签订如下担保合同：

　　1、乙方自愿为丙方保，并承担连带担保责任。

　　2、担保人承担担保责任的范围为：

　　(1)丙方所发的一切费用及违约金;

　　(2)甲方与丙方之间出现协议终止或被解除等情况;丙方出现时，乙方仍然应依照本合同履行担保责任，以上情况不发生免除乙方担保责任的后果。

　　3、担保人承担担保责任的期限自本合同生效之日起至丙方赔偿甲方所有损失并承担违约金后终止。

　　4、若丙方出现权要求乙方承担连带担保责任，若乙方和丙方都不履行合同义务的，甲方有权向甲方注册所在地法院申请强制执行或采取相应的强制措施，并追究乙方和丙方相应的违约责任。

　　5、在担保期间担保人不得擅自单方撤销担保;担保人若撤销担保，需经甲、乙、丙三方再次共同达成相关协议，赔偿甲方所有损失并承担相应违约责任后方可撤销。

　　6、担保人承诺在本合同下面所填写个人资料真实无误。如资料有误，甲方有权随时要求乙方支付违约金元。

　　7、本合同自甲、乙、丙三方方签字、盖章之日起生效。一式三份，甲方、乙方、担保人各执一份，具有同等法律效力。担保合同8、乙方、丙方需提供身份证复印件并按手印或法人营业执照、法人证、组织机构代码证、税务登记证、安全生产许可证并加盖公章。

　　甲方(盖章、签字)：

　　乙方(盖章、签字)：

　　丙方(盖章、签字)：

　　年月日

担保书范文5

　　出借人：库尔勒xxxx有限责任公司身份证号：xxxx011960408xxxx

　　担保人：库尔勒xxxx有限公司张xx身份证号：51xxxx19790408xxxx借款人巴州xxxx有限公司向出借人库尔勒xxxx有限责任公司借款人民币壹拾伍万陆仟元（小写156000。00元）【详见20xx年10月5日借款人书写借条】。现库尔勒xxxx有限公司张xx自愿做为借款人的担保人签订本担保书。

　　一、担保范围：包括但不限于借款人AAA向出借人BBB借款人民币：壹拾伍万陆仟元，（z20xx年x月x日前归还），利息按照还款时银行同期贷款利率3。5倍计算支付，以及出借人索要债权时产生的律师费、诉讼费、评估费、执行费等。

　　二、担保期限：借款人向出借人还清上述款项时止。

　　三、担保方式：担保人对借款人的还款行为承担无限连带清偿和无限连带赔偿责任。

　　四、担保人承诺：

　　1、担保人已完整阅读借款人的借条，保证借款人按约定期限归还借款本息。

　　2、若借款人没有按期归还借款，或没有完全归还借款，担保人保证在还款之日起10日内，无条件将欠款、利息一次性支付给出借人。

　　2、如因借款人延期还款行为，给出借人造成的其他损失，担保人保证在收到出借人通知10日内，无条件向出借人赔偿。

　　3、若有上述情形之一发生，出借人有权直接向担保人索偿，担保人无条件负责清偿借款人的所有债务，赔偿出借人由此造成的全部损失。

　　五、本担保自三方签署之日起生效，不得撤销。至还清借款人所欠的全部借款本息和、赔偿完毕所有损失时自动失效。

　　六、本担保书一式二份，双方各执一份。

　　借款人：担保人：担保人配偶：

　　联系电话：联系电话：联系电话：

担保书范文6

　　先予执行担保书

　　担保人：天津市滨海新区汉沽园林绿化管理中心. 所在地址：天津市滨海新区汉沽河西三经路

　　法定代表人：陈景成，主任，联系电话13820568435。担保人与被告李跃全因腾出场地一案已向贵院提起诉讼，并提出先予执行申请，现做如下担保：

　　1、承担本案先予执行裁定所需全部费用。

　　2、担保总额10万元人民币，担保凭证，现金支票此致

　　滨海新区人民法院

　　汉沽审判区

　　担保人：天津市滨海新区

担保书范文7

　　本人担保______________到碳来香三国烤肉连锁分店工作，并自愿作如下款项的担保：

　　1、该同志所提供的个人资料（身份证、户口簿、毕业证、计生证及劳动

　　局规定所需提供的其它证件等）应聘材料属实，如有弄虚作假，所引致的法律责任由本人负责；

　　2、据本人了解，该同志身体健康、工作踏实、品行端正，无犯罪记录及

　　其他不良行为；

　　3、保证该同志在碳来香三国烤肉连锁分店工作期间，遵守国家的法律法

　　规以及公司的各项规章制度。若该同志在工作期间有侵占公司的财物、泄露公司机密（包括商业秘密、内部规章及其它信息）等行为，致使公司利益蒙受损失的，本人愿意对贵公司因此所造成的经济损失承担连带赔偿责任。

　　4、本人同意：从该同志与碳来香三国烤肉连锁分店终止劳动关系，并办

　　理完一切相关手续，且在我司确认该同志与我司无民事或刑事纠纷之日起的三个月后，方可将此担保书撤回。

　　5、本人保证所提供的自身资料（身份证、户口本）真实有效，如有弄虚作假，公司可对本人追究责任。

　　担保人签名：

　　年月日

担保书范文8

　　《公司法》规定

　　第一百七十八条公司需要减少注册资本时，必须编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出减少注册资本决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在报纸上公告。债权人自接到通知书之日起三十日内，未接到通知书的自公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。

　　公司减资后的注册资本不得低于法定的最低限额。

　　《公司注册资本登记管理规定》

　　第十九条变更注册资本、实收资本的验资证明应当载明以下内容：

　　(一) 公司名称；

　　(二) 公司类型；

　　(三) 变更前后股东或者发起人的名称或者姓名、出资额和出资方式、出资时间。

　　(四) 变更前后的注册资本及实收资本数额；

　　(五)增加注册资本的实际缴纳情况。以货币出资的，应当说明股东或者发起人的出资额、出资时间、开户银行、入资户名及账号；以实物、知识产权、土地使用权及其他可以用货币估价并可以依法转让的非货币财产作价出资的，应当说明股东办理财产权转移手续的情况、评估情况；以资本公积、盈余公积和未分配利润转增注册资本及实收资本的，应当说明转增数额、公司实施转增的基准日期、财务报表的调整情况、留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的百分之二十五、转增前后财务报表相关科目的实际情况、转增后股东的出资额；

　　(六)减少注册资本及实收资本的，应当说明公司履行《公司法》规定程序情况和股东或者发起人对公司债务清偿或者债务担保情况。

　　《中华人民共和国公司登记管理条例》

　　第三十一条公司变更注册资本的，应当提交依法设立的验资机构出具的验资证明。公司增加注册资本的，有限责任公司股东认缴新增资本的出资和股份有限公司的股东认购新股，应当分别依照《公司法》设立有限责任公司缴纳出资和设立股份有限公司缴纳股款的有关规定执行。股份有限公司以公开发行新股方式或者上市公司以非公开发行新股方式增加注册资本的，还应当提交国务院证券监督管理机构的核准文件。

　　公司法定公积金转增为注册资本的，验资证明应当载明留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%。

　　公司减少注册资本的，应当自公告之日起45日后申请变更登记，并应当提交公司在报纸上登载公司减少注册资本公告的有关证明和公司债务清偿或者债务担保情况的说明。

　　公司减资后的注册资本不得低于法定的最低限额。

担保书范文9

　　____________________________公司（以下简称贵公司）：

　　本人_________（身份证号码______________________）确认自愿作__________（被担保人）的担保人，并承担“担保人”的职责和义务。对被担保人在贵公司从事工作学习，可能发生经济或法律案件致使贵公司利益蒙受损失的，本人提供无条件和不可撤消的保证。为确定保证责任，现就有关事项明确如下：

　　一、担保人与被担保人关系为___________，且担保人为国家规定完全民事行为能力人。

　　二、担保人保证自己是合法的公民，并有足够财产履行所明确的担保责任，保证履行本担保书中规定的义务。

　　三、本担保书是独立的个人行为，担保人保证，本保证书中规定的担保人的责任不因任何因素的影响而解除。

　　四、担保人保证被担保人承担由于自身原因给贵公司造成的一切损失和费用，并承担连带责任，保证无条件代替被担保人清偿。

　　五、担保人保证被担保人的行为遵守贵公司的规定、服从公司统一管理；担保人担保负责被担保人工作学习期间安全，被担保人在此期间发生任何安全问题与贵公司无关。（本担保书签字后生效，被担保人、担保人、公司三方各执一份）

　　担保人（签字、章）：

　　年月日

　　被担保人（签字、章）：年月日

　　说明：请责任担保人在填写前认真阅读，并保证所提供的材料真实、准确。

担保书范文10

　　安徽省隆峰建设工程有限公司第二分公司

　　本班组全面响应京城国际住宅小区二期工程的施工进度计划，严格按照设计图纸、规范、图集及地方标准的要求进行施工，

　　我班组保证按期保质完成所有施工内容，我班组愿做出以下郑重承诺：

　　1、工程质量：保证达到施工规范验收合格等级;若竣工验收未达到合格等级，自愿扣除该工程结算价的 2 %作为违约金。

　　2、工期：保证 XXX年12月31日完成结构封顶。

　　因我方原因拖延工期自愿接受合同总造价的 1‰ /天的罚款，罚款总额不超过合同总造价的5%。

　　严格按照贵单位制定的节点工期进行施工，由于我方原因导致总工期延误超过15个日历天的(雨雪天及不可抗力条件下不能施工时工期顺延)，

　　贵方可单方解除合同并重新更换施工单位。

　　3、安全文明施工：保证不发生一般及以上安全事故，文明施工达到《建筑施工安全检查标准》JGJ-20xx要求标准，

　　每次进行的安全检查评定等级达到合格标准以上，及时配合并完成项目部下达的`安全文明施工指令。

　　4、每栋楼安排一位班组长进行质量和安全检查，保证质量验收一次通过，若未能通过验收，罚款1000元，

　　两次不能通过时我班组自动放弃在本项目部施工任务，已完成工作量按照合同价进行结算。

保证人：XXX

　　XXXX年XX月XX日

担保书范文11

　　合同编号：______________

　　委托人：__________________

　　地址：____________________

　　受托银行：_________________

　　地址：_____________________

　　委托人_________依照《中国人民建设银行担保业务暂行办法》向受托银行_________申请出具人民币保函，受托银行同意出具此项保函。双方就有关事项签订协议。

　　一、受托银行出具有（无）条件不可撤销的保函，受益人为_________，担保金额_________元人民币。

　　二、保函自受益人接受之日起生效，截止日期为_______年______月______日。

　　三、委托人在受托银行开立保证金存款户，帐号_________，并一次存入_________元人民币。该存款只用于支付受益人的索赔

　　四、委托人不能在受托银行出具保函前存足保证金的，委托人由具有企业法人资格的_______________提供第三方反担保，受益人为_________（受托银行），担保额度为_________元。委托人不能按期归还贷款本息由受托银行代替偿还本息时，_________（反担保人）应代委托人归还受托行所垫资金。

　　受托银行出具保函之前，委托人以可转让的自有资产____________元（其中企业债券____________元，金融债券____________元，国库券_________元）作为抵押，当委托人不能按期归还贷款本息由受托银行代偿还本息后，受托银行有权按约定将抵押财产折价或变卖，并从变卖抵押财产的价款中优先受偿。

　　第三方反担保金额、抵押资产现值合计不低于受托银行出具的保函金额。

　　五、保函有效期内，受益人凭保函和证明其与委托人债务关系的文件，有权要求受托银行从委托人存款中划付应付款项。受托银行审查无误后通知委托人并从委托人结算保证金存款帐户划付。保证金存款户不足支付的，可从委托人其他存款户支付。

　　六、委托人存款不足支付的，由受托银行垫付。委托人应在接到受托银行通知后30日内归还垫款。受托银行对垫付款项按建设银行其他贷款计收利息。超过30日不还，加收20%利息。

　　七、委托人按担保金额的_________‰×_______（年）支付保费，共计_________元人民币。保证费在每年______月______日交纳。如过期不交，受托银行有权从委托人的存款中划拨。

　　八、本协议自_______年______月______日生效，双方义务履行完毕后生效。

　　九、本协议一式二份，委托人和受托银行各执一份。

　　十、本协议未尽事宜依照《中国人民建设银行担保业务暂行办法》办理。

　　委托人（公章）：_____________受托银行（公章）：___________

　　法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________

　　_________年_______月_______日 _________年_______月_______日

担保书范文12

　　一、担保人愿意做经济担保

　　二、担保人承诺：兹有被担保人系省市(县)人，自愿为同志在公司工作期间提供经济担保，保证同志在担任贵公司职务期间，品行端正，决无营私舞弊、挪用、亏钱款项等有损公司形象及利益的行为，若该同志因违反公司制度或其他原因给公司造成经济损失应由其个人承担赔偿责任时，包括借款未还私自离职或该被保同志无力偿还经济赔偿时由本人承担连带赔偿责任并放弃上诉抗辩权，特此保证。

　　三、若以担保人经济收入作为担保请担保人工作单位负责人签字盖章：

　　备注：

　　1、担保人工作单位只为担保人的担保资格的真实性作证明，不负任何经济责任或连带责任，担保人工作单位对担保资格的真实性证明时盖单位公章;

　　2、担保人应为长沙市户口及有固定房产和收入。

担保书范文13

　　担保人：

　　被担保A人：贵公司司代理人文益书被担保B人：####有限公司项目经理### 担保内容：###建工程履约担保在担保A人为该工程发包人代表，B人为承包人代表，为更好地履行《施工合同》双方约定，特定立本担保合同：

　　一、被担保A人：用该项目《国有土地使用证》和《施工许可证》作履约担保，作以下承诺：

　　1、各期拨付的工程款，延期壹个月时，由担保公司计算停工损失，追讨应拨付的工程款和超期违约金。

　　2、未按照《施工合同》的相关约定履约，使工程长期停工达两个月时，由担保公司迫卖土地和在建的建筑物支付被担保B人的投资。

　　二、被担保B人用20万元的履约金和垫款投建该项目至第二层主体完成的投资作履约担保，作以下承诺：

　　1、未按质量标准和《施工合同》施工工期和完成的，由担保公司按质监部门的规定督促返工和追讨违约金。

　　2、长期停工达两个月时，动用履约金委托有资质的施工单位完成某期拨款阶段的工程施工，下一期拨款阶段再不进入施工的，终止合同不与中途结算。

　　三、担保公司根据被担保人的履约承诺，接受被担保人违约诉告，派员调查核实，按担保的相关约定组织被单保人协调和仲裁。担保合同四、其他事项

　　1、在担保时间从《施工合同(副本)》生效开工之日起生效，工程竣工验收之日终止，总担保期300天。

　　2、被担保人在工程开工前壹天将《国有使用证》、《施工许可证》、《施工合同》和履约金一并交担保公司。

　　3、本担保20万元的履约金的利息，作为本担保的担保费，担保费用由被担保人双方分别承担50%。

　　4、担保期终止10日内，退还担保人《国有土地使用证》、《施工许可证》、《施工合同(副本)》和履约金本金。

　　五、本担保合同一式三份，三方签字(章)后生效。

　　担保人：

　　被担保A人：

　　被担保B人：

　　年月日

担保书范文14

　　1、不要人情担保。在订立担保合同时，担保人碍于情面，对被担保人缺乏应有的资信调查，盲目签订担保合同，

　　2、不要行政命令担保（或称领导干预担保）。这种担保违背自愿原则，在是否设立担保、采用何种形式担保、担保多大范围的债务这些问题上不是由当事人商定，而是在领导干部用行政命令或出面干预的情况下设定的，容易产生纠纷。

　　3、不要贿赂担保。这种担保往往通过贿赂钱财或礼物来达到设立担保合同的目的，如李某在某地办了一个建材厂，急需流动资金。李某找到某局领导：“我们厂急需10万元资金，贷款机构方面的工作我已经做好了，就缺担保人，事成后再给你1万元。”该领导便以该局名义予以担保，后李某的建材厂因产品质量问题关门停产，李某逃之夭夭，该局因此遭受损失，该领导也受到查处。

　　4、不要无知担保。有些人对被担保人的主体资格不做审查，对担保范围、责任期限、责任方式也没明确约定，便盲目在担保合同上盖章，还说什么“反正自己贷款自己还，我只不过盖个章办个手续而已”，等到出了问题，才如梦方醒。

　　5、不要无效担保。中国《担保法》规定，具有代为清偿债务能力的法人、其他组织或者公民才有资格做担保人，国家机关、学校、幼儿园、医院等不能作为担保人。如果由这些单位法人、社会团体法人作担保，会因不合主体资格而导致担保合同无效，这点在订立担保合同时应多加注意。