承揽合同

2021-03-14 承揽合同

  在当今社会,人们对合同愈发重视,合同的使用频率呈上升趋势,合同是对双方的保障又是一种约束。那么相关的合同到底怎么写呢?以下是小编帮大家整理的承揽合同8篇,仅供参考,大家一起来看看吧。

承揽合同 篇1

  甲方:

  乙方:

  根据《中华人民共和国合同法》和《建筑法》及有关规定,结合本工程具体情况,经双方协商一致,签定本协议,共同遵守。

  建设单位:

  工程名称:

  一、乙方作为公司项目部承揽施工该工程,实行自主经营、独立核算、自负盈亏、依法纳税,经营收入归乙方所有。甲方收取乙方管理费人民币 元。项目部的实际人员配置、运营和工程的施工由乙方具体实施,甲方予以监管。

  二、乙方必须严格执行国家法律法规,严格执行国家有关建筑、安装工程质量标准和安全施工的有关部门规定,安全生产、文明施工,认真执行国家安全、质量生产操作规程。涉及工程中使用的特种设备或起重设备必须挂靠甲方名头进行检测以及备案的,甲方只负责盖章以帮助履行相关手续,不负担具体问题和责任。若因违反上述规定或本项目的其他事宜而引起的一切责任和损失,全部由乙方承担;同时甲方有权单方面解除合同并撤销项目部。

  三、甲方有权对正在施工的工程项目和施工地盘进行正常的管理和指导,乙方必须无条件接受甲方的管理。对发现有违反质量、安全操作规程施工或发现存有质量、安全隐患的情况,甲方有权责令停工整顿。

  四、乙方不得将该工程转包。在施工中,凡与其他单位和个人签定的一切合同、协议、承诺以以及在经营中发生的一切债权、债务等经济责任和法律纠纷,完全由乙方负责,甲方不承担任何连带责任。

  五、乙方必须妥善处理好本工程的农民工的工资问题,所有涉及本工程项目的劳动工资问题均由乙方自行负责,甲方不承担任何连带责任。

  六、乙方应配备和组建好项目经理部,建立、健全质量保证体系、质量管理体系、安全生产管理体系项目经理及成员要有上级有关部门部门颁发的上岗资格证。并自觉遵守上级有关部门规定,按时做好技术档案及安全内业等资料,随时接受上级部门的检查,并将有关证件材料及时上交公司。

  七、现场保险费、质保金、相应的规费等一切费用均由乙方缴纳办理,并负责为本项目施工现场的全体人员办理人身意外伤害保险,并对施工中发生的一切事故承担全部责任及费用。

  八、乙方必须遵守公司财务制度及有关部门规定,正确计算施工成本,账簿设置齐全,以备税务机关检查,并及时上报统计财务报表。建设单位拨付工程款必须先进甲方账户,甲方不得擅自挪用乙方工程款,甲方扣除管理费及税费,其余拨付给乙方。

  九、由于建设单位工程款不能按期拨付导致工期延误,乙方不承担相应责任;由于乙方人员、材料、设备、施工方法等原因导致工期延误,后果、责任由乙方自行承担。同时,若工程质量、工期没有达到合同约定的标准,乙方承担一切责任。

  十、乙方对安全生产负有直接责任,发生安全事故由乙方承担责任并接受上级部门的处罚和法律责任。

  十一、乙方自行负责收集整理各项施工文件,该工程的技术档案在签署单位工程竣工验收报告后30天内交公司一份存档备查。

  十二、依据施工合同,挂靠有效期在合同范围内,有效期满,双方债权债务结清以及乙方结清以挂靠单位名义在外的债务后,本合同自动解除。

  十三、本协议双方签盖章后生效。

  未尽事宜,双方协商解决。

  甲方:

  乙方:

  签定日期:

承揽合同 篇2

  签订日期:________经甲乙双方协商,签订本合同,共同信守。

  货款共计人民币(大写):

  1.质量标准:___________

  2.交货(运输)办法及地点:________

  3.质量检验及验收办法:_________

  4.包装要求及费用负担:__________

  5.结算办法及期限:_____________

  6.原材料供应办法:____________

  7.其他:_______________

  违约责任:

  第一点:甲方承担

  (1)变更产品品种、质量或包装的规格给乙方造成损失时,应偿付乙方实际损失____

  (2)中途退货的,偿储乙方以退货部分货款总值____的违约金。

  (3)自提产品未按规定日期提货的,每延期一天,应偿付乙方以延期提货部分货款总值千分之___的违约金。

  (4)未按合同规定时间和要求提供原材料、技术资料、包装物的,除交货日期予以顺延外,每日应偿付乙方顺延交货产品总值千分之一的违约金。

  (5)未按合同规定日期付款的,每延期一天,应偿付乙方以延期付款总值千分之一的违约金。

  (6)实行送货或代运的产品无故拒绝接货的,应承担因而造成的损失并付给运输部门违约金。

  (7)错填到货地点或接货人的,应承担因此造成的损失。

  (8)其他___________

  第二点:乙方承担

  (1)产品、花色、品种、规格、质量、包装不符合合同规定,甲方同意收货的,按质论价;甲方不同意收货的,乙方应包修、包退、包换,并承担因此造成的损失。

  (2)未按合同规定的数量交货,少交而甲方仍然需要的,应照数补交;不需要

  要的,可以退货,并承担损失;不能交货的,应偿付甲方以不能交货的货款总值____的违约金。

  (3)包装不符合合同规定的,必须返修或重新包装,并承担因此而支付的费用;甲方不要求返修或重新包装,而要求赔偿损失的应予赔偿。

  (4)未按合同规定时间交货的,每延期一天,应偿付甲方以延期交货部分货款总值千分之一的违约金。

  (5)不符合合同规定产品,在甲方代保管期内应偿付甲方实际支付的保管、保养费。

  (6)产品错发到货地点或接货人的,除按合同规定负责运到指定的到货地点或接货人外,并承担因此多付的运杂费和造成的延期交货责任。

  (7)其他:____________

  本合同一式___份。

  有效期自____年__月__日到____年__月__日止

  甲方:______

  乙方:________

  法定代表人:_______

  电话:________

  地址:________

  开户银行:_____

  帐号:________

承揽合同 篇3

  委托单位(甲方):

  承揽单位(乙方):

  为规范装饰装潢施工,保护甲乙双方的合法权益,根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》、《中华人民共和国消费者权益保护法》以及有关法律、法规规定的原则,结合本项目的具体情况,双方经友好协商同意,就乙方承揽甲方的装饰装修工程事宜订立本合同并共同遵守。

  一、工程概况

  1.工程名称:__________________________________。

  2.工程地点:__________________________________ 。

  3.承包范围:参见合同附件之预算表。

  4.工程承包方式:双方商定采取下列第____________ 种承包方式:

  (1)承包人包工、包料;

  (2)承包人包工、包部分辅料,发包人提供装修主要材料;

  (3)承包人包工、发包人包料。

  5.施工图纸:双方施工图采取下列第____________种方式提供:

  (1)发包人自行设计并提供施工图纸,图纸一式二份,发包人、承包人各一份;

  (2)发包人委托承包人设计施工图纸,设计费(大写)____________ 元,由发包人支付(此费用不在工程价款内).

  6.施工图纸经甲乙双方确认后,提供方应当负责在约定的开工日期前____________内取得有关部门确认或者批准。

  施工图纸一式二份,甲乙双方各持一份,作为本合同的附件。

  7.甲方自愿将 项目委托给乙方施工。工程总造价计 圆整,大写金额: 圆整(附报价清单)。

  二、施工时间

  工程期限 日,时间自 起至 日止。如在制作期限内甲方提出变更而造成待工,工程时间顺延。

  三、甲方工作

  1、开工前 _______天,全部腾空或部分腾空房屋,清除障碍物(合同已经包清理的除外),对未能全部腾空的房屋的家具和陈设采取保护措施,为承包人进场做好准备工作。

  2、办理工程施工所需要的各种申请、批件等手续,保证乙方能够顺利进场施工,除法律、法规和规章规定应当由乙方办理的手续外。

  3、提供符合施工要求的水源、电源,负责协调邻里及管理机构之间的关系。

  4、参与工程质量和施工进度的监督,负责材料进场、竣工验收确认工作。

  5、施工期间仍然需要部分使用该房屋的,应当负责做好施工现场的保护等工作,应当注意为施工提供各种便利条件。

  6、按照约定的期限支付工程费,依据规定交纳应由其承担的.各种税费。

  四、乙方工作

  1. 参加有关施工图纸或作法说明会议或现场交底,拟定施工方案和计划交甲方审定确认。

  2. 施工中严格执行安全施工扫做规范、防火规定、施工规范及质量标准,按期保质完成工程。

  3. 未经甲方同意或有关部门批准,不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

  4. 保护好原居室室内的家具、陈设及水电管线的完好,保证居室内上、下水管道的通畅。

  5. 对于施工过程中的有关事项(如材料的进场、隐蔽工程的验收、竣工验收等)需要甲方确认的,应当及时并给予其必要的准备时间。

  6. 严格执行有关施工现场管理的规定,不得扰民及污染环境;保证施工现场的整洁,工程完工后负责清扫施工现场。

  7. 工程竣工前未移交甲方之前,负责对现场的设施和工程成品进行保护。

  五、验收和标准

  1.按照合同规定的质量要求,图纸作为验收标准。

  2.定作方应当按合同规定的期限验收承揽方所完成的工作。验收前承揽方应当向定作方提交必需的技术资料和有关质量证明。对短期检验难以发现质量缺陷的定作物或项目,应当由双方协商,在合同中规定保证期限。保证期限内发生问题,除定作方使用或保管不当等原因而造成质量问题的以外,由承揽方负责修复或退换。

  3.当事人双方对承揽的定作物和项目质量在检验中发生争议时,可由法定质量监督检验机构提供检验证明。

  六、工程款付款方式如下:

  付款时间

  付款百分比

  金额

  七、违约责任:

  1、由于甲方原因导致延期开工或中途停工,甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失,每停工或窝工一天,甲方付乙方_________元;甲方未按合同的约定付款的,每逾期一天,按逾期未付款的_________%支付违约金。

  2、由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已付款的_________%向甲方支付违约金。

  3、甲方未办理有关手续,强行要求乙方拆改原有建筑承重结构及共用设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款)由甲方负责并担责任。

  4、乙方擅自拆改原有建筑承重结构或共用设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款),由乙方负责并承担责任。

  八、质保期

  乙方承诺装修质保期六个月,质保期间出现装修质量问题,乙方负责维修。

  九、其他:

  1、本合同一式 份,

  2、本合同自双方代表签、盖后生效,需办理鉴(公)证的,自办理鉴(公)证之日起生效,工程竣工验收符合要求过质量保修期后终止。

  3、本合同签订后,若双方需要提出修改时,经协商一致后,可签订补充协议,作为本合同的补充合同。

  4、双方因履行合同发生的争议,由双方协商解决,如协商不成,依法向杭州仲裁委员会申请仲裁。

  委托方(甲方): 承揽单位(乙方):

  代表人: 代表人:

  签约日期: 签约日期:

承揽合同 篇4

  定作方:______________(简称甲方)

  承揽方:______________(简称乙方)

  经双方协商一致,订立下列条款,共同信守。

  品名或项目

  规格、型号单位数量单价价款或酬金(元)金额: 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分

  1.产品的质量、包装、加工方法:______________________________________________

  2.原材料的提供以及规格、数量、质量:________________________________________

  3.履行的期限、地点和方式:__________________________________________________

  4.验收标准和方法:__________________________________________________________

  5.结算方式:________________________________________________________________

  6.违约责任:除不可抗力的原因外,任何一方不履行合同,都要承担违约责任。

  (1)承揽方的违约责任:不能交付定作物或完不成工作,偿付不能交付定作物或不能完成工作部分价款总值________%或酬金总额________的违约金。

  (2)定作方的违约责任:中途变更定作物的数量、规格、质量和设计等,赔偿承揽方因此造成的损失,中途解除合同,属承揽方提供原材料的,偿付未履行部分价款总值______%的违约金;不属承揽方提供原材料的,偿付承揽方以未履行部分酬金________%的违约金。

  7.双方约定的其它条款:_______________________________________________________

  8.以上条款如有未尽事宜,应以书面协议,作为附件。

  9.本合同执行中发生纠纷,双方应及时协商解决,协商不成时,任何一方都可以向合同管理机关申请调解、仲裁,也可以直接向人民法院起诉。

  10.本合同一式______份,正本双方各执________份,副本送工商行政管理局所存查。

  11.本合同有效期限:从双方签署之日起到________年____月____日止。

  12.本合同签订日期:________年____月____日。

  定作方:______________ 承揽方:____________

  法定代表人:__________ 法定代表人:________

  开户银行:____________ 开户银行:__________

  帐号:________________ 帐号:______________

  ________年____月____日

承揽合同 篇5

  甲方:

  乙方:

  甲方将滨江花园小区15#、16#楼的木工、瓦工、钢筋工、水电工(油漆另订),内外脚手架的施工,垂直运输及部分材料发包给乙方,双方就相关权利与业务协议如下,以共同遵守。

  一、承包范围与单价

  1、瓦工承包内容:15#、16#楼的施工内容包括砼施工、墙体砌筑、粉刷、楼地面、散水其中包括施工机械,外墙及屋面保温防水,泥桶、铁锹等,承包单价 。(注:大临计时工土方开挖及配合人工,外墙贴面砖、花岗岩、内地面砖、散水坡意外的附属工程,如化粪池、窨井、道路等不在承包范围内,另行商定。)

  2、木工承包内容:15#、16#楼的施工内容包括模板的支拆,内满堂架的搭拆和施工用的模板方木材料及钉子等加固材料,承包单价126元/m2 (建筑面积)。

  3、钢筋承包内容:15#、16#楼所有的钢筋加工绑扎、加工机械、钢筋保护层等承包价 (建筑面积) 。(注:电渣压力焊及二次构造植筋不在承包范围内。)

  4、架子工承包内容:15#、16#楼所有脚手架搭拆包括内外脚手架的钢管、扣件挑架的槽钢、附墙材料竹笆、安及外架的油漆、工的搭设棚、临边防护、基坑防护、安全通道等承包单价 (建筑面积)。

  5、水电工承包内容:15#、16#楼的水电安装施工包括现场施工用电管理,外墙落水管的安装,承包单价 。 (注:消防、暖通不在承包范围内。)

  6、垂直运输:现场配备QTZ60型塔吊壹台,人货电梯贰台,施工用五芯电缆500m,总配电箱一台,二级配电箱二台,三级配电箱十台承包单价 (建筑面积)。

  二、甲方职责:

  1、甲方按时支付进度款。

  2、甲方提供相关施工图纸四套,并进行技术交底。

  3、甲方负责提供良好的住宿、食堂、施工、生活用水用电及道路的畅通。

  4、施工中甲方提供轴线、标高及水准点,甲方技术人员配合进行施工放线

  三、乙方职责:

  1、严格按规范和设计要求进行施工,确保工程质量。

  2、服从甲方施工技术人员的管理,服从甲方调遣。

  3、按甲方要求的进度节点完成施工内容,确保工程工期。

  4、严格按甲方安全科(安全员)的要求进行施工,严禁野莽施工,服从甲方的安全管理。

  四、付款方式:

  1、乙方机械材料进场一周内,甲方代付15%材料款,约人民币 45万(以借条为准),待工程结算时从总价中扣除。

  2、付款方式:甲方每月按完成量的60%付乙方工程款。(注:付款期限不超过每个月的5号,逾期造成人员不稳定或其它损失由甲方承担。)

  3、春节前支付完成工程量的90%,主体结构在春节前封顶,甲方承诺给予奖金 100000 元,以资鼓励。

  4、工程实体完工支付结算总价的95%,5%余款于 年 月 日前一次性付清。

  五、其它:

  补充事项:

  六、本协议一式三份,甲方贰份,乙方壹份。

  本协议未尽事宜由甲、乙双方协商解决,协商不成可向地方法院提起诉讼。

  七、签证

  发包人: 承包人:

  签 章: 签 章:

  联系电话: 联系电话:

  日 期: 日 期:

承揽合同 篇6

  合同编号:_____________

  定作人:________________________

  承揽人:________________________

  签订地点:______________________

  签订时间:________年____月____日

  第一条 承揽项目、数量、报酬及支付期限

  项目名称及内容

  计量单位数量工作量(工时)报酬交付期限单价金额合计人民币金额(大写): (注:空格如不够用,可以另接)

  第二条 技术标准、质量要求:_____________________________

  第三条 承揽人对质量负责的期限及条件:____________

  第四条 定作人提供技术资料、图纸等的时间、办法及保密要求:___________________________

  第五条 承揽人使用的材料由________________人提供。材料的检验方法:______________________________

  第六条 定作人(是/否)允许承揽项目中的主要工作由第三人来完成。可以交由第三人完成的工作是:____________________

  第七条 工作成果检验标准、方法和期限:________________________________

  第八条 结算方法及期限:_______________________________________

  第九条 定作人在________年________月________日前交定金(大写)________________元。

  第十条 定作人解除承揽合同应及时书面通知承揽人。

  第十一条 定作人未向承揽人支付报酬或者材料费的,承揽人(是/否)可以留置工作成果。

  第十二条 违约责任:______________________________

  第十三条 合同争议的解决方式:本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;也可由当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的,按下列第________种方式解决:

  (一)提交 ________________仲裁委员会仲裁;

  (二)依法向人民法院起诉。

  第十四条 其他约定事项:________________________________________

  定作人

  定作人(章):住所:法定代表人:居民身份证号码:委托代理人:电话:开户银行:账号:邮政编码:承揽人承揽人(章):鉴(公)证意见:鉴(公)证机关(章)经办人:年 月 日 监制部门:____________ 印制单位:___________

承揽合同 篇7

  承揽合同(条款)

  定作方:_______(简称甲方)

  承揽方:_______(简称乙方)

  经双方协商一致,订立下列条款,共同信守。

  ┌─────┬──────┬───┬───┬───┬─────────┐

  │品名或项目│ 规格、型号 │ 单位 │ 数量 │ 单价 │ 价款或酬金(元) │

  ├─────┼──────┼───┼───┼───┼─────────┤

  │ ││ │ │ │ │

  ├─────┼──────┼───┼───┼───┼─────────┤

  │ ││ │ │ │ │

  ├─────┼──────┼───┼───┼───┼─────────┤

  │ ││ │ │ │ │

  ├─────┴──────┴───┴───┴───┴─────────┤

  │金额: 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 │

  └──────────────────────────────────┘

  1。产品的质量、包装、加工方法:

  2。原材料的提供以及规格、数量、质量:

  3。履行的期限、地点和方式:

  4。验收标准和方法:

  5。结算方式:

  6。违约责任:除不可抗力的原因外,任何一方不履行合同,都要承担违约责任。

  (1)承揽方的违约责任:不能交付定作物或完不成工作,偿付不能交付定作物或不能完成工作部分价款总值____%或酬金总额____的违约金。

  (2)定作方的违约责任:中途变更定作物的数量、规格、质量和设计等,赔偿承揽方因此造成的损失,中途解除合同,属承揽方提供原材料的,偿付未履行部分价款总值___%的违约金;不属承揽方提供原材料的,偿付承揽方以未履行部分酬金____%的违约金。

  7。双方约定的其它条款:

  8。以上条款如有未尽事宜,应以书面协议,作为附件。

  9。本合同执行中发生纠纷,双方应及时协商解决,协商不成时,任何一方都可以向合同管理机关申请调解、仲裁,也可以直接向人民法院起诉。

  10。本合同一式___份,正本双方各执____份,副本送工商行政管理局所存查。

  11。本合同有效期限:从双方签署之日起到____年__月__日止。

  12。本合同签订日期:____年__月__日

  定作方:_____ 承揽方:_____

  法定代表人:_____ 法定代表人:____

  开户银行:______ 开户银行:_____

  帐号:_______帐号:_______

  ____年__月__日

承揽合同 篇8

  合同编号:____________

  定作人:______________签订地点:___________

  承揽人:______________签订时间:___________

  第一条承揽项目(注:空格如不够用,可以另接)

  承揽项目名称及内容

  计量单位数量或工作量报酬单价总价 第二条技术标准、质量要求:_____________________

  第三条承揽人使用的材料由人提供。材料的检验方法、时间及提出异议的期限:__________

  第四条定作人提供技术资料、图纸等的时间、办法及保密要求:_________________

  第五条承揽人发现定作人提供的图纸、技术要求不合理的,应在日内向定作人提出书面异议。定作人应在收到书面异议后的日内答复。

  第六条定作人(是/否)允许承揽项目中的主要工作由第三人来完成;可以交由第三人完成的工作是:________________

  第七条定作人协助承揽人的事项与要求:____________________

  第八条工作成果交付的期限、方式及地点:______________________

  第九条工作成果验收标准、方法和期限:________________________

  第十条承揽人对工作成果质量负责的期限及条件:________________

  第十一条定作人应在______年______月______日前向承揽人(预付材料费/交付定金)(大写)______元。

  第十二条结算方式及期限:_________________

  第十三条定作人未向承揽人支付报酬或材料费的,承揽人(是/否)可以留置工作成果。

  第十四条本合同解除的条件:

  (一)定作人可以随时解除合同,但应及时书面通知承揽人并承担由此给承揽人造成的损失。

  (二)_________________________________________

  第十五条定作人违约责任:_______________________

  承揽人违约责任:_________________________________

  第十六条合同争议的解决方式:本合同项下发生的争议,由双方当事人协商解决或申请调解解决;协商或调解不成的,按下列第____种方式解决:(只能选择一种)

  (一)提交______________________仲裁委员会仲裁;

  (二)依法向_____________________人民法院起诉。

  第十七条其他约定事项:___________________

  定作人

  定作人(章): 住所:营业执照号码: 身份证号:法定代表人: 委托代理人:电话: 传真:开户银行: 账号:税号: 邮政编码:承揽人承揽人(章): 住所:营业执照号码: 身份证号:法定代表人: 委托代理人:电话: 传真:开户银行: 账号:税号: 邮政编码:北京市工商行政管理局制定

【关于承揽合同范文锦集8篇】相关文章:

1.关于承揽合同范文锦集六篇

2.关于承揽合同范文锦集9篇

3.关于承揽合同范文锦集6篇

4.关于承揽合同范文锦集5篇

5.关于承揽合同范文锦集五篇

6.关于承揽合同范文锦集七篇

7.关于承揽加工合同范文锦集5篇

8.承揽合同范文锦集五篇

上一篇:承揽合同 下一篇:承揽合同