承包合同

2021-12-27 承包合同

  在人们愈发重视契约的社会中,我们用到合同的地方越来越多,它也是实现专业化合作的纽带。那么常见的合同书是什么样的呢?以下是小编为大家整理的承包合同5篇,欢迎阅读,希望大家能够喜欢。

承包合同 篇1

  总承包单位:

  分包单位:

  按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则,结合本工程具体情况,甲、乙双方协商签定本施工合同并一致确认以下条款内容:

  第1条 工程概况

  1.1 工程名称:

  1.2 工程地点:

  1.3 工程面积:钢结构部分 平方米

  1.4 工程内容:钢结构及维护和保温工程

  1.5 承包范围:所有钢结构主体、维护工程、基础土建工程等内容

  开工日期: 竣工日期:

  总日历日期: 日历天

  质量等级:合格

  合同价款: 万元

  乙方以包工包料的方式对本工程钢结构进行制作安装。

  本工程价款的计算按工程总造价一次确定,如设计图纸变更则相应调整变更部分造价。安全措施、技术措施由乙方提供技术方案,经有关专家评审,甲方批准认可。

  第2条 合同文件及解释顺序

  本工程合同由以下文件组成:

  1、工程承包合同;

  2、工程补充合同;

  3、工程设计变更;

  4、工程联系单;

  5、工程签证

  第3条 合同文件使用的标准适用法律

  适用法律情况:国家及上海市有关建设工程的法规均适用于本合同文件,国家(包括部、委)与上海市对同一问题均有规定时,以上海市的规定为准;上海市无规定的,以国家的规定为准。

  适用标准、规范:本工程应执行的规范如下:

  《钢结构工程施工及验收规范》及其它政府的规定

  第4条 图纸

  甲方在满足工程总进度计划前提下,按质按量提供建安配套施工图纸。

  图纸提供套数:甲方应提供全套施工图5套,其中二套施工图作为竣工图资料在竣工后返还甲方。

  第5条 甲方驻工地代表

  甲方委派 同志为驻工地代表

  上述甲方代表行使甲方的全部权力和职责;乙方必须接受其指令。凡甲方代表及其委派人员在本工程施工中,在其职责范围内所发出的书面指令和签证,均应视为甲方意见的有效表达。

  第6条 乙方驻工地代表

  乙方委派 同志为驻工地代表

  乙方委派 负责现场施工

  上述乙方行使乙方的全部权力和职责,凡乙方代表及其委派人员在工程施工中,在其职责范围内所发出的书面资料均应视为乙方意见的有效表达。

  第7条 甲方工作

  甲方应在开工前清理好现场,做到三通一平(水电路通、施工场地平整完毕)以保证乙方顺利开工。

  甲方应在开工前将水电头子接到施工现场双方商定的位置。

  甲方负责协调乙方与业主及监理的关系。

  甲方负责进行脚手架的配合工作。

  甲方负责提供乙方人员的生活、生产用地。

  甲方负责按合同支付工程款。

  第8条 乙方工作

  乙方应在分阶段施工前5天向甲方提供分阶段施工进度计划,以后每月1日和15日向甲方提供下部的施工进度计划。每月末向甲方提供当月完成实物量的施工月报,竣工前15天向甲方提供竣工通知书。对甲方的供应材料、设备的要料计划,另见双方签定的补充合同乙方应做好对工地内的材料、设备、设施等的防火、防盗工作,并明确地下管线的保护工作。

  乙方在工程交付甲方之前,对房屋、各种构筑物,各类设施均应做好成品保护工作,如有损坏,应予修复后方可交付甲方。

  乙方应文明施工,按施工组织设计安排现场的机械、材料、设施,使施工现场达到文明施工的要求。对施工垃圾的处理应符合市容管理的要求,工程交工前应清理好建筑物和施工现场。

  第9条 进度计划

  乙方应在图纸出齐7天后,向甲方提供施工组织设计,如甲方分阶段提供施工图纸,乙方应在下阶段工程施工前5天后提供施工方案。

  甲方代表应在乙方提供施工组织设计后2天,以书面形式批准上述文件或提出修改意见,逾期视为确认。

  第10条 工期提前和延误

  本工程甲方标书要求总工期为 天。

  本工程乙方如按75天完成,甲方给予 万元人民币的奖励。

  如乙方不能在75天内完工,则给予 万元人民币的处罚(付款方法及细则另见合同补充) 工期延误是指:

  (1) 外界因素对施工进度造成的影响,如一周内停电水造成等工累计超过8小时甲方予以顺延。

  (2)因甲方原因对施工进度造成影响。如不能及时办理有关手续,不能及时提供施工图纸,设计变更而引起甲方返工,变更手续办理不及时,造成乙方等工及因违反本合同条款造成的其他影响等,乙方在这类情况发生后5天内,就延误的内容和由此发生的经济支出、工期延误天数,向甲方代表提出报告,甲方应在5天内给予答复,逾期可视为确认。

  (3) 非乙方原因造成的工期延误,由甲方代表在5天内签证认可,工期相应顺延。逾期视作认可。

  第11条 检查和返工

  在工程竣工前10天,乙方应通知甲方对乙方施工的项目进行检查,如发生有遗漏项目施工质量等问题,甲方应立即通知乙方进行返工。

  乙方在接到甲方的整改或返工通知后,应及时予以实施,待全部完成后,方可作为正式竣工。

  第12条 工程质量等级

  本工程施工质量的评定以质量监督站为准。

  第13条 隐蔽工作验收

  隐蔽工程验收按上海市有关规定执行,需验收的部位按验收规范确定。

  第14条 合同价款及调整

  本工程包干价为 万元人民币。图纸变更则相应调整。

  第15条 工程预付款、工程款支付及结算

  本工程工程款支付及结算方法根据工程进度,分段付款。

  工程款支付,工程款分四阶段支付

  (1) 工程开工前,支付备料款 万元

  (2) 工程量完成至钢结构进场安装后5天内支付总价的20%

  (3) 工程量完成至钢结构主体后5天内支付到总价的60%;

  (4) 工程量完成至钢结构维护、保温安装结束后5天内支付到总价的80%;

  (5) 竣工后30天内支付到总价的95%,其余作为预留保修金。

  (6) 预留保修金在保修期后无息返还。

  第16条 材料供应

  本工程大材料由乙方以包工包料方式供应(除甲方供应设备外),乙方采购的主要成品及半成品须先征得甲方认可,方可定货采购。甲方供给的设备材料参见补充合同。

  第17条 竣工验收

  工程竣工时,乙方应向甲方提交符合市建管局要求的全套竣工资料一套

  乙方应提前15天通知甲方进行竣工验收,甲方应召集各有关方面人员参加验收。

  工程竣工后,乙方应向甲方提交二套竣工图。竣工图编制的要求按上海市建设工程档案管理办法执行。

  第18条 保修

  保修内容、范围:乙方承包范围内的全部工程内容,和其它确属乙方施工质量问题的均属乙方保修范围。

  保修期限:自竣工验收通过之日起一年。

  在保修期限内,乙方对施工质量问题免费维修,在保修期限之外或非因乙方责任造成的修理由甲方支付费用。

  有关保修细则,双方另定协议。

  第19条 争议

  双方应严格执行合同条款,并本着友好合作的精神,处理合同期间的各类问题,尽量避免争议或纠纷。如果发生争议,按下列 原则处理:

  1、双方发生争议,首先由双方的上级主管部门调解。在一方提出调解要求后的10天内,双方应保证合同的继续执行。

  2、双方接受调解结果,应在调解作出后2天内执行。对调解的结果不能接受,或由于一方不执行调解结果使调解结果无法执行,任何一方可在调解作出7天后提请本工程所在地工商行政管理机关进行仲裁。

  如任何一方不接受仲裁,可要求法院判决。

  第20条 违约

  如有违约,应按经济合同法的原则,由违约一方承担违约责任并向对方支付违约金。

  第21条 安全施工和文明施工

  乙方应严格执行上级有关部门的安全生产规定,因施工造成工伤事故由乙方负责。 乙方应根据本工程的员工作好安全、文明施工教育。

  乙方应严格执行上级有关部门的文明施工规定,否则发生的一切费用及造成的损失由乙方负责。

  第22条 不可抗力

  因不可抗力,工程造成工期延误和工程破坏,双方另行协商处理。

  第23条 合同的生效和终止

  本合同自双方盖章之日起生效,至保修期满后终止。

  甲方(盖章)地址:法定代表人日期

  乙方(盖章) 地址: 法定代表人 日期

承包合同 篇2

  甲 方:

  乙 方: (姓名)身份证号:

  为了进一步提高项目部整体管理水平,创安全生产、文明施工的优胜工地,全面落安全治理各项措施,根据国家省市有关安全、消防法规及上级综治的要求,并结合本项目部的具体情况(规范管理),特制订《项目部安全生产责任书》,甲、乙双方共同履行下列职责:

  1、施工班组要落实安全技术措施,高空作业必须系安全带和安全帽,如发现安全隐患及时向项目部汇报,不戴安全帽或安全带一律按50-100元/次处罚。。

  2、现场施工人员,不得任意拆除和破坏施工产品及半成品,不得偷窃和破坏现场的任何生产设施,一经发现按项目制度处以50-20xx元的罚款。

  3、现场内严禁打架、偷窃、吸毒、等违法行为,不准留宿来历不明人员,一经发现,处以50-500的罚款,情节严重的报送当地公安部分查处。

  4、所有进现场人员必须持身份证,务工证、暂住证,(女性持有计生证)进入施工现场。

  5、乙方因生产、生活等原因而发生刑事、治安案件受至处罚的,由项目部直接调查处理,根据情节予以当事人200-5000元罚款。构成刑事犯罪的,送公安部分严厉查处。

  6、工作时间段严禁喝酒,一经发现酒后上班,按每次50元进行处罚,两次以上,一律开除,并承担酒后工作所造成的人生安全及一切损失。

  7、施工过程中,高空抛物、不系安全带及不采取安全措施者,按每次50-200元予以罚款。

  8、特殊工种必须由专业人员操作,无证操作者,一经发现按100元/次予以处罚,因无证或违规操作所造成的人身伤亡事故及财产损失,由乙方全权负责。

  9、无故浪费材料,一经发现,处以原材料价格的.3倍进行罚款。责任书签订后,如乙方违反以上协议内容,一切安全责任均有乙方负责,此协议有效期自签定之日起至工程竣工日止。责任书一式两份,甲、乙双方各执一份。

  甲方:(代表人签字) 乙方:(签字)

  联系电话:

  年 月 日

承包合同 篇3

  甲方:

  乙方:

  经甲乙双方协商,达成如下协议:

  一、甲方将工程承包给乙方施工,甲方将乙方作为甲方的项目部进行管理,甲方只收取乙方工程总额%的管理费。工程具体情况如下(工程名称: 工程款; 工期:承包内容:)

  二、管理费在业主单位拔付第一次工程时结清。扣除管理费后的工程款,甲方收到立即拔付乙方。如乙方资金紧张,甲方可以代为垫付部分材料款及工人工资,由乙方从垫付之日起按月1.5%的利率承担利息。工程完工后业主方结算付款完毕后甲方与乙方进行结算。乙方不得自行向业主收取工程款,全部工程款项由甲方收取后拔付乙方。

  三、在签定本协议时,乙方已知须并了解甲方与业主方或总包方签定的施工承包合同内容,乙方必须按甲方与业主方或总包方签定的施工承包合同内容施工,甲方与业主方或总包方签定的施工承包合同对乙方有全面的约束力。如甲方对业主方承担责任,乙方也必须对甲方承担相应的责任。甲方与业主方或总包方签定的施工承包合同作为本合同的附件。

  四、乙方对该项目自主经营,自负盈亏,因施工所发生的一切费用与责任全部由乙方承担,甲方概不负责。在施工过程中,乙方不得拖欠供应商材料款和工人工资。如甲方为乙方的材料款和工人工资承担民事责任后,乙方应当偿还甲方,并承担相应的所有费用及利息,按同期银行贷款四倍利率计息。

  五、乙方项目部的施行活动不得违反国家的法律。在承包期间如发生工伤事故,乙方应按照国家的有关规定处理,民事赔偿责任由乙方来承担。如甲方代为承担责任,甲方有权向乙方追偿。

  六、乙方项目部有自主经营权,有权自行招聘职工,有权根据职工的工作效率、身体条件、劳动态度、执行纪律好坏等情况,决定职工工资标准,调整工作和辞退职工。

  七、在施工和结算过程中,甲方给乙方项目部协助的便利,并提供相关手续。由乙方项目部负责向业主方开具工程款发票,如乙方项目部要求甲方方开具工程款发票,乙方项目部应向甲方另行交纳相应的税费。

  八、承包期间,乙方项目部实行大包干施工,包质量,包工期,包安全,包材料采购,包人员与施工组织。施工期间乙方项目部必须自觉维护发包方的企业信誉,严格按照国家现行的施工技术规范和验收标准以及施工图纸进行施工,确保工程通过业主验收,安全施工,文明施工和按期完工,如发生偷工减料以次充好或发生其他质安事故或逾期交工,一切经济损失以及建设方对上述问题追究发包方的一切责任均由乙方项目部承担,需追究刑事责任的,也由乙方项目部承担责任。

  九、甲方有权对正在施工的工程项目和施工地盘进行全方位的管理和指导,乙方项目部必须无条件接受发包方的管理。对发现有违反质量和安全操作规程施工的或发现有质量和安全隐患的,甲方有权责令停工整顿。对不服从管理多次违规不改的视为蓄意损害发包方企业信誉,甲方有权无条件更换施工队伍,乙方项目部不得有异议。

  十、乙方具有下列情形之一的,甲方有权解除合同。

  1、乙方不服从甲方管理的;

  2、工程逾期的;

  3、工程质量不达标的;

  4、拖欠农民工工资的;

  5、工程管理混乱,有安全隐患的;

  十一、乙方应对所施工程进行保修,保修期按甲方与业主的合同规确定,乙方工程逾期交工,每逾期一天,承担逾期违约金元。

  十二、因履行本协议发生的争议,双方尽量友好协商解决;如协商不成,由东昌府区人民法院处理。

  十三、 本协议自双方当事人签字或盖章后生效,本协议如有未尽事宜,应由双方共同协商,作出补充规定。补充规定与本协议具有同等效力。

  本协议正本一式四份,甲方与乙方各执两份。

  甲方:xx公司

  乙方 :_________(签名)

  年月日

承包合同 篇4

  为了保障有效的生产和有条有理的进行,高效益、高质量完满的完成本年度生产任务,根据中华人民共和国《劳动权益法》和用工单位《企业管理法》,制定以下协议。 工种:xxx 工资:xxx

  一、全体职工必须遵守厂规,按照厂方规章制度生产。

  1、职工在厂要以厂为家,以厂为荣,爱护厂方的一切财物。如有故意损坏者,将按照厂方制度进行处罚。

  2、全体职工在厂不得使用电器和一切电源,如出现触电、火灾和生命有关的损失,厂方不负任何责任,并按照厂方的制度给予处罚。

  3、全体职工要按照厂方的上班和作息时间运行,不许在下班后的休息时间大声喧哗,以免影响他人休息,如有违者,厂方给予警告,屡次不改者,将按厂方有关条例进行处罚。

  4、不许下班后聚众赌博、酗酒、打架斗殴,如打坏打伤,造成自残伤亡者,厂方不负任何责任,一切后果自负,情节严重的移交司法部门追究刑事责任。

  5、厂方每月按时发放职工的工资,但有中途退厂者,造成生产停产和损失者,厂方不负工资,情节严重者,厂方并处罚违约金。

  6、工作期间发生工伤事故,按责任大小划分责任,谁的责任谁负责。

  二、职工在职岗位应各负其责,相互监督,相互帮助,早出勤少休班,全面提高生产数量和生产质量。

  1、工作人员按照厂方的要求少出双条,勤打扫钢丝上的草根和杂物,全方位出好砖条的质量,勤检查机器,如发现机器故障,及时报告机房主任,予以及时修理,排除故障,不许擅自拆卸修理。

  2、滑板工作人员,画号、记车数外,还应滑好板,不能损坏坯条,保障质量,每天上下班必须清理场地,使场地整洁干净。

  3、清带工作人员每天清理好掉土外,还应时刻注意机器和人身安全,发现故障及时报予机房主任,及时修理排除。

  4、捡草工作人员需勤看勤捡,不放过砖头、草根和一切有碍出坯的杂物。

  5、下煤工作人员按照厂方的要求加煤,不要断流,不要多加,更不能少减。

  6、下土工作人员每天必须按照厂方的生产量下好土,不能让土断流,空带运转如出现机器故障时,应立即报给机房主任,予以及时排除,不得擅自拆卸修理。

  7、开车工作人员每天按时上班,不要早退,在生产过程中,不允许抢车、抢道,如有违者,发生事故各自负责,厂方不负任何责任,如事情严重者交予司法部门处理。掉板、掉坯应及时捡回,要保养好自己的车辆,有故意损坏者,按原配件价赔偿。

  8、插架工作人员严禁双条上架,严禁抱坯,严禁磕角少棱,如有违者,厂方根据情节给予处罚。插架人员是按件发放工资,必须每天记清楚日期和号数。如有内外皮相差太多,按少的计算。

  9、花架工作人员每天花完架,必须盖好架,不要出现雨淋坏坯子、倒架现象,在本厂架未花完前,不允许脱工或到其他地方上班,不能影响生产数量,如有违者,厂方根据情节轻重予以处罚。

  10、全体在厂工作人员如有不满意处,可向厂方反映,厂方根据事情真实性予以满意答复。本厂工作人员工种繁多,有记件工资,有月薪制,厂方每月满勤者给予50元全勤奖金。以上厂方拟定厂部规章制度,望全体工作人员自觉遵守。本条例协议自签订之日起生效,受劳动局劳动法保护。

  用工单位签名:

  职工地址:

  姓名:

  年 月 日

承包合同 篇5

  甲方:常宁市洋泉镇庄泉村 组

  乙方:陈文军

  为了充分利用水利资源,发展渔业养殖业,更好的管理开发水利工程, 明确承包双方的权利和义务,经甲乙双方共同协商,一致达成如下协议。

  第一条 承包地点和面积

  甲方将 承包给乙方经营管理。

  乙方享有管理使用权和经营受益权。

  第二条 承包期限

  承包期限为 年,自 年月日起,至 年 月 日止。承包费每年。 。

  第三条 双方的权利及义务

  1.承包期间,乙方应在法律范围内根据市场需要经营、建设;甲方应维护乙方的合法权益,不得干涉乙方自由经营权。

  2.上级主管部门如有相关扶持政策,甲方应及时通知乙方并积极协助办理。

  3.甲方应对周围群众进行保护渔业生产的教育。如发生偷、毒、炸鱼等侵害乙方经营权利的情况,甲方应负责处理。

  4.养鱼与农业用水发生矛盾时,甲方必须保证乙方用水最低水位线不低于6米。

  5.因防汛固堤、排水抽水等抵御自然灾害产生的费用由甲方负责。

  6.如因不可抗力造成塘坝干涸、崩溃等情况,经证实后甲方应据实减免乙方承包费用。

  7.甲乙双方不得随意修改或解除合同,如甲方代表人变更,不得变更本合同,合同期满后,如乙方愿意继续承包则享有优先承包权。

  8.为鼓励乙方积极建设投入,甲方承诺在合同期满时,对乙方在该项目上进行的固定资产投入(如房屋、养殖场、修路造地等)按期满时的市场评估价格一次性结清后再续签合同。

  9.此合同具有期内继承权和转让权。

  第四条 违约责任

  双方任何一方如有违约,应偿付对方违约金6万元

  第五条 本合同中如有未尽事宜,经甲乙双方共同协商解决。

  本合同自签定开始之日起生效,

  本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份

  甲方:

  乙方:

  __年__月_日

【关于承包合同锦集五篇】相关文章:

关于荒山承包合同锦集8篇11-27

【精华】承包合同锦集八篇12-20

【精品】承包合同锦集五篇11-28

【推荐】承包合同锦集8篇11-20

工程承包合同锦集7篇11-03

【热门】承包合同锦集九篇10-27

【精选】承包合同锦集6篇10-24

工程承包合同锦集6篇10-19

承包合同模板锦集10篇04-26

【推荐】承包合同模板锦集5篇12-19

承包合同 承包合同